2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库自测300题附答案下载(山东省专用).docx

一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、在FIDIC合同条件中，工程是确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件，在确定其实际费用后，其中支付证书中应增加该费用的()作为工程材料和预备预支款。A.50%B.60%C.70%D.80%【答案】 DCQ7L5D8G1G5V2F9HU3W8M8I8C6Y1C2ZE8O1Z9L2G3I4I62、编制竣工结算文件时，应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价的是（ ）。A.劳动保险费B.总承包服务费C.安全文明施工费D.现场签证费【答案】 CCZ2G1Z5Q7N6X8K4HH7P6N6O8A5E1C5ZU5Z6T3C4K2N1B63、下列各项中可作为无形资产核算的是（ ）。A.自创的非专利技术B.补交土地出让价款的行政划拨方式获得的土地使用权C.自创的商标权D.征地补偿费和拆迁补偿费【答案】 BCY2H7J7E6J9X10I5HE5A10Y5Q8N1J7W8ZS5W4O3G9K5D1V104、下列不属于工程造价指标的测算方法的是（）。 A.数据统计法B.典型工程法C.汇总计算法D.综合单价法【答案】 DCP6B6D3E7F6U4W6HS4J7G7D5P7H8G6ZF6L8Z9V1Z1H3L45、根据标准设计施工总承包招标文件（2012年版），下列关于价款调整的说法，正确的是（ ）。A.采用暂估价（A）条款，签约合同价中包括暂估价的，按合同约定进行支付，不予调整价差B.计日工由承包人汇总后，列入进度付款申请单，由监理人复核后列入进度付款C.采用价格指数调整价格差额的方法主要适用于投标函附录约定了价格指数和权重的情形D.变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人确定最终的权重比例【答案】 CCP9D5V4G9S6W2S10HC7B1Q6R7M9J7M2ZZ4N9B10B2C4J3G86、某进口设备通过海洋运输，到岸价为972万元，国际运费88万元，海上运输危险费率3，则离岸价为()万元。A.881.08B.883.74C.1063.18D.1091.90【答案】 ACY3W2Z3Z10U8T10E7HK8H3Y4L3U6L3Q2ZM3X2I9X7U5C8I47、在建设工程活动中，工程计价的基本原理是（）。A.工程单价确定和总价计算B.全过程计价C.工程计量和工程计价D.项目的分解与组合【答案】 DCE3Y5E9D5P8W7S3HS4L10L3N8D10N7D4ZB3F2M4G7D4W8Q68、（2010年真题）根据基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法（财建2016503），基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在（）内编报竣工财务决算。A.两个月B.三个月C.75天D.100天【答案】 BCA1W10G6A5P10H2K10HT10Q9W9M5A6A5U10ZB6S9H8N4K5I10J99、某地 2017 年拟建一座年产 20 万吨的化工厂。该地区 2015 年建成的年产 15 万吨相同产品的类似项目实际建设投资为 6000 万元。2015 年和 2017 年该地区的工程造价指数（定基指数）分别为 1.12、1.15，生产能力指数为 0.7，预计该项目建设期的两年内工程造价仍将年均上涨 5%。则该项目的静态投资为（ ）万元。A.7147.08B.7535.09C.7911.84D.8307.43【答案】 BCL1C3F1F1Y8D2Z5HM6G5C3J1B4Z7G1ZL6U5D2B6P3C4K610、在利润和利润分配表中，可供投资者分配利润的分配去向不包括()。A.法定盈余公积金B.任意盈余公积金C.应付利润D.未分配利润【答案】 ACP5R10I8Q3H6N2C2HR9Z2G6W10G6Q5V8ZH5Y1M5X10F9W7A911、工程量清单计价中，在编制投标报价和招标控制价时共同依据的资料是（ ）。 A.企业定额B.国家、地区或行业定额C.常规的施工组织设计D.投标人拟定的施工组织设计方案【答案】 BCW1V8F3X4Y2V1S6HV9Z4E9Q6L8K5M8ZX2L7J9S3W10B7Z912、下列施工工作时间分类中，与劳动条件、劳动强度有关的必需消耗时间是（ ）。A.施工本身造成的停工时间B.休息时间C.非施工本身造成的停工时间D.准备与结束工作时间【答案】 BCW7D6U8K5O7R7O8HG3N9X3W8Q1Q10D9ZJ9F8S8U4S5F9M713、发承包双方在合同中没有约定质量保证金返还期限的，发包人核实承包人返还质量保证金申请后，应在()天内将质量保证金返还承包人。A.7B.10C.14D.15【答案】 CCJ8J3D4V10C2D4J6HM10R4A6K4Q2W3D1ZH4Y2Y8F4I6O1I1014、已知某建筑材料的供应价格为30000 元/吨，材料运杂费为1000 元/吨，采购及保管费率2%，运输损耗率1%，则该材料的运输损耗为（）元/吨。（各项价格均不含进项税额）A.300.0B.316.2C.324.5D.310.0【答案】 DCX8S3Z8U4L2M8Q4HJ9I1U2D2P9Y3S6ZP5Y10S3J3W4C10B1015、当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;拒不履行的，对方当事人可以请求（ ）执行。A.担保人B.调解人C.仲裁机构D.人民法院【答案】 DCQ5O9R2W2W8B1A3HG5B3D5V4I8Y5O5ZI6D8S3P10N3O2G516、某项目根据建设项目投资估算编审规程（ CECA/GC 1-2015），采用概算法编制的估算中，工程费用为8000万元，基本预备费用为880万元，价差预备费为120万元，工程建设其他费800万，建设期利息为200万元，流动资金为100万元，则该项目的建设投资为（ ）万元。A.9680B.9800C.10000D.10100【答案】 BCC5K8G10H5M1P8J3HQ5W2C3Q5B1O8M4ZC5R3T10T5H4H3Z517、关于国外建设工程造价中的应急费，下列说法中正确的是()A.未明确项目的准备金是用以应付天灾、非正常经济情况及罢工等情况的费用B.未明确项目的准备金用来支付那些几乎可以肯定要发生的费用C.未明确项目的准备金是用于在估算达到一定的完整性并符合技术标准的基础上，由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况的费用D.不可预见准备金是一定要发生的费用【答案】 BCX8C2P10D8F7U8I10HR6Q3S2D6U4P8C7ZS3B9Q2C6I3Q1L618、在投资估算分析内容中，属于工程投资比例分析的是（ ）。A.分析工器具购置费占建设总投资的比例B.分析引进设备费用占全部设备费用的比例C.分析工程建设其他费用占建设总投资的比例D.分析装饰工程占总投资的比例【答案】 DCR7J6Z7M8X6A8C7HZ4Y10P8L8L6O10T6ZE4K5C2E10P5Q9L919、（2017年真题）关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）。A.到岸价=离岸价+运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从属费C.到岸价=运费在内价+运输保险费D.到岸价=运费在内费+进口从属费【答案】 CCH1S4A7E7M6M5K3HO7B1X9V10Z8G3S1ZN2P9N7G6L3Z10G720、根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中，属于安全文明施工费的是（ ）。A.脚手架费B.临时设施费C.二次搬运费D.非夜间施工照明【答案】 BCO6W7J6X4U3L10S2HZ5K4W10L8H8M3F8ZW3B8X10X3A8X9P1021、在工程量单价中，下列关于暂估价的说法，正确的是（ ）A.材料设备暂估价是指用于尚未确定或不可预见的材料、设备采购的费用B.纳入分部分项工程项目清单综合单价中的材料暂估价包括暂估单价及数量C.专业工程暂估价与分部分项工程综合单价在费用构成方面应保持一致D.专业工程暂估价由投标人自主报价【答案】 CCB6H6K5T8O4Y6U7HU4A8P1Y9L4C4Q6ZA7C5N4N6M7B3A822、下列选项中，属于清标工作内容的是（ ）A.项目管理机构评审B.形式评审C.错漏项分析D.资格评审【答案】 CCS3S5I4K5K6A2N10HD5N1X3C4V3M10A9ZZ4Z1J8H6V3Y9G923、直接发承包项目如按初步设计总概算投资包干，其签约合同费应以（）为准。A.经审批的概算投资总额B.经审批的概算投资中与承包内容相对应的建筑安装费用C.经审批的概算投资中与承包内容相对应部分的投资D.经审批的概算投资汇总相对应的工程费【答案】 CCG7Q1S9L2Z4N4E3HY6V3M10I7W6R1T2ZZ5W3O10I8H4C10T624、关于生产技术方案选择的基本原则，下列说法中错误的是()。A.先进适用B.节约土地C.安全可靠D.经济合理【答案】 BCF9U2L6O1Y5D7U7HG6K2Z5F4F6Q1S5ZR5V2F9D1D9P9W125、下列费用项目中属于施工仪器仪表台班单价构成内容的是（ ）。A.人工费B.燃料费C.检测软件费D.动力费【答案】 DCR10G2K2W9J10P6D4HP2O5N5P1N1D5O2ZD7I6N4J6D2B6Y726、根据建设工程工程量清单计价规范，某工程定额工期为25 个月，合同工期为20 个月。合同实施中，发包人要求该工程提前1 个月竣工，征得承包人同意后，调整了合同工期。则关于该工程工期和赶工费用的说法，正确的是（）。A.发包人要求合同工期比定额工期提前6 个月竣工，应承担提前竣工6 个月的赶工费用B.发包人要求合同工程提前1 个月竣工，应承担提前竣工1 个月的赶工费用C.发包人要求压缩的工期天数超过定额工期的20%，应承担提前竣工5 个月的赶工费用D.发包人要求压缩的工期天数未超过定额工期的30%，不支付赶工费用【答案】 BCY6V3Q9K4R9Y6J9HZ10R8A10X9U8L9N7ZF9L8O3X4T9I10D127、关于财务分析的说法，正确的是()。A.融资前财务分析是从息前税后角度进行的分析B.融资后财务分析是从息前税前角度进行的分析C.融资前财务分析包括盈利能力分析和财务能力分析D.融资后财务分析包括盈利能力分析、偿债能力分析和财务生存能力分析【答案】 DCI6L8G3C9I8O5K7HL9U7H10T4B2Z10W7ZD5E10W8A5E4M6F528、根据标准施工招标文件，关于缺陷责任期内缺陷（ ）。A.发包人发现已接收使用的工程存在新的缺陷的，发包人应负责B.发包人在使用过程中，发现已修复的缺陷部位又遭掼坏的，承包人应负责修复， 直至检验合格为止C.经查验缺陷属承包人原因造成的，应由承包人承担修复费验费用D.经查验缺陷属发包人原因造成的，应由发包人承担修复费用，但不支付承包人相 应的合理利润【答案】 BCA3A7S1S6F10H6T4HC2S7W7C5I4J6Y9ZE9N6Y2M8H9Z9M629、建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（ ）内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。A. 15个工作日B. 15日C. 10个工作日D. 10日【答案】 BCZ8T1H3J2M2M4K8HX3J3Z5E3N8P7J8ZD3X4U5I3N2C6M230、在施工机械工作时间中，工人没有及时供料而使机器空转的时间属于（ ）。A.不可避免的中断时间B.多余工作时间C.低负荷下的工作时间D.非施工本身造成的停工时间【答案】 BCU8Q2R6F3B2V7P9HU9R5N3U6O6C7K2ZW6T8G9E9M5W8S131、采用"一票制"、“二票制"支付方式采购材料的，在进行增值税进项税抵扣的，正确的做法是（ ）。A.'一票制'下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣B.“一票制'下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行抵扣C.'二票制'下，材料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用税率进D.'二票制'下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗和采购保【答案】 CCO8P3I2N4W10W4C3HI9U8L2Z7E1X10Q1ZL9Q4K10U8K3Z9O632、在下列各项中，应计入新增固定资产价值的是（ ）。A.尚未全部建成的附属辅助工程B.尚未交付使用的非生产性项目C.购置达到固定资产标准不需安装的设备、工器具D.未达到固定资产标准的设备、工器具的购置费用【答案】 CCO2N2K8O4P2D5T1HV5S6D2X3D4R6R9ZG10M5D8W2K10L2F933、某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数5%，承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为308元/m3，招标人的基准价格为310元/m3，实际采购价为327元/m3，发包人在结算时确认的单价应为（ ）元/m3。A.308.00B.309.50C.310.00D.327.00【答案】 BCZ10H5N6T9C9S3S9HK5S10B2B9G7G5S1ZD3G6L9Z4B5M9P334、下列选项中，属于项目规模确定中需要考虑的主要环境因素的是()A.技术进步加快B.新竞争对手加入C.燃料动力供应D.原材料供应价上涨【答案】 CCT3L3Z5I4D3L3B9HD5Z3X4Y2S4U9T6ZV6C7P4K5V2O7E1035、世界银行贷款项目招标中，招标文件需要得到世界银行的()才能公开发售。A.通知后B.批准后C.授权后D.“无意见”表示后【答案】 DCG10W10I3L2A2P7R2HX8D1G8R10N8K5U4ZX7K6G2V8E3H4V136、关于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（ ）。A.建筑周长系数越高，建筑工程造价越低B.多跨厂房跨度不变，中跨数目越多越经济C.大中型工业厂房一般选用砌体结构，以降低造价D.建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的增加【答案】 BCB2U10V6H1J5F6E2HX8T8I3C8V4W6G10ZL8B5W5S1D5I8S737、概算指标在具体内容的表示方法上，分为（）两种形式。A.总价指标和单价指标B.综合指标和单项指标C.一般指标和特殊指标D.市场指标和定额指标【答案】 BCY8A4M7L7T10M6J1HI7F9U4C4P2O5Q7ZF6R10T9V2M9A7O238、承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出( )的索赔。A.工程接收证书颁发前发生B.工程接收证书颁发中发生C.工程接收证书颁发后发生D.工程接收证书颁发全过程发生【答案】 CCS8J5H4L1M3G8B1HZ2R5W6T6N7J4Z2ZF7R3C4X8U6H7S339、某建设项目由A、B两车间组成，其中A车间的建筑工程费6000万元，安装工程费2000万元，需安装设备费2400万元;B车间建筑工程费2000万元，安装工程费1000万元，需安装设备费用1200万元;该建设项目的土地征用费2000万元，则A车间应分摊的土地征用费是（ ）万元A.1500.00B.1454.55C.1424.66D.1090.91【答案】 ACF3X9K2N5X7Y4D3HF5I8K1S1T3S9G7ZO8J3U10S3I10Q8A640、下列不可抗力造成的损失，应由承包人承担的是（）。 A.用于施工的材料和待安装的设备的损害B.发包人人员伤亡C.工程所需清理、修复费用D.承包人的施工机械设备损坏及停工损失【答案】 DCV7Y1Q7G1I2D4W2HS2O6P10D3J2X10B1ZI6K2X10I10O9J7X441、某工程采用一票制支付方式采购某种材料，已知材料原价和运杂费的含税价格分别为600元/t、50元/t，材料运输损耗率、采购及保管费率分别为0.6%、4%。材料采购的增值税率为17%。则该材料的不含税单价为（ ）元/t。A.584.53B.581.24C.672.46D.680.06【答案】 BCE2N6N4P8T8P5M4HC6U7Q2Z10C2V1C2ZK10X8L5Z3P1D8H342、（2009年·）柱网布置是否合理，对工程造价和面积的利用效率都有较大影响。建筑设计中对柱网布置应注意（）。A.适当扩大柱距和跨度能使厂房有更大的灵活性B.单跨厂房跨度不变时，层数越多越经济C.多跨厂房柱间距不变时，跨度越大造价越低D.柱网布置与厂房的高度无关【答案】 ACY6F2D6W6J5E5O4HU3H9C7K9E10N7U2ZY3F1N1F10K10P5M143、下列关于投资估算指标的说法中，正确的是()。A.反映项目建设前期的动态投资B.一般分为综合指标和单项工程指标两个层次C.要考虑影响投资的动态因素D.建设项目综合指标为各单项工程投资之和【答案】 CCB9A10G9G5G5G3A4HH4H6D7E5N7F5J2ZN10E1H5G9O4G1E1044、下列费用中，与分部分项工程计价方式一致的是（ ）。A.夜间施工增加费B.二次搬运费C.地上地下成品保护D.大型机械进出场【答案】 DCT4E7X4C5J3D10Y1HR9O6F9L10G3V1T7ZD1E3R10K10F8R10K1045、在投资估算指标编制过程中，下列单项工程中属于公用工程的是（ ）。A.传达及收发室B.厂区食堂C.供电及通信系统D.商业服务点【答案】 CCQ8R7T9L9Y7H1Y4HP5W10H3T6C4S8U8ZO10E10C7X3G2V9Q1046、某新建项目，建设期2年，第一年贷款500万元，第二年贷款200万元。贷款在年度内均衡发放。根据贷款协定：年利率为10，每半年计息一次，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目建设期的贷款利息是（ ）万元。A.87.50B.89.76C.71.75D.35.88【答案】 BCQ4J7M8C1J5L3H5HJ7Q3Q1O4Q2X6H9ZN6J3R4C4X1L8B147、某工程合同总额为20000万元，其中主要材料占比40%，合同中约定的工程预付款项总额为2400万元，则按起扣点计算法计算的预付款起扣点为（ ）。A.6000B.8000C.12000D.14000【答案】 DCY6J2Q2B4B9K4G8HU2M10I3K6A8Y6I2ZR8A5I9P3N10H3T248、下列工程造价指数，既属于总指数又可用于综合指数形式表示的是（ ）。A. 设备、工器具价格指数B. 建筑安装工程造价指数C. 单项工程造价指数D. 建设项目造价指数【答案】 ACD5Y6C8P7A8O8V4HX1N3T8F9F8P2T9ZP4P10F3J10V4J5E549、下列人工费用中，不属于预算定额基价构成内容的是()。A.施工作业的生产工人工资B.施工机械操作人员工资C.工人夜间施工的夜班补助D.大型施工机械安装与拆卸所发生的人工费【答案】 CCG6W8H10W4F4X3C2HO2K7L5J6B10O1P9ZC8H7B8V4C5Y4N150、 根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)，发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的（ ）。A.30%B.40%C.50%D.60%【答案】 DCS3M6Q4Q10P3U5J6HU1Z8R5A8D4X8Y6ZU1H8W7H9X2H9C651、下列关于安拆费及场外运费的表述，错误的是（）。A.一次安拆费应包括施工现场机械安装和拆卸一次所需的人工费.材料费.机械费.安监部门检测费及试运转费B.一次场外运费应包括运输.装卸.辅助材料和回程等费用C.移动需要起重机械的重型施工机械，其安拆费及场外运费应计入台班单价D.不需相关机械辅助运输的自行移动机械，不计算场外运费【答案】 CCJ3S2G4Y4B2K8E5HN2A2J6N10B6I9J7ZW7T4Y8J9H6U2K452、属于不宜计量的措施项目的是（ ）。A.脚手架费B.垂直运输费C.冬雨季施工增加费D.施工排水、降水费【答案】 CCL8P3T3A2M6M10U3HX4K2R6H8Q5Q6Q5ZD6O7S10M8M9X5U153、小区规划设计的核心问题是（ ）。A.尽可能增加占地面积B.提高土地利用率C.合理确定建筑群体的布置形式D.在层高合理的情况下，增加建筑层数【答案】 BCP7W4F2F1W6E2C7HA7F5R6D1D3P9V10ZN4A4C2H7W1N4H354、工程建设定额是对有关消耗量的数量规定，这种数量关系没有体现出（ ）。A.正常的施工条件 B.合理的施工组织设计C.生产要素消耗水平 D. 一定时期的物价平均水平【答案】 DCR4Q10G7B2E8Z8R3HU2U1Q10S2S1G8U5ZF7M4H7L7F4S4Q555、关于征地补偿费用，下列表述中正确的是()。A.地上附着物补偿应根据协调征地方案前地上附着物的实际情况确定B.土地补偿费和安置补偿费的总和不得超过土地被征用前三年平均年产值的15倍C.征用未开发的规划菜地按一年只种一茬的标准缴纳新菜地开发建设基金D.征收耕地占用税时，对于占用前三年曾用于种植农作物的土地不得视为耕地【答案】 ACO6C2I8R9Z2T6P2HV10M2K6P1W10B10W4ZD1A4U3X4G2C3W556、关于工期共同延误的处理，下列说法中错误的是（ ）。A.如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人可得到工期延长B.如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿C.如果初始延误者是承包人原因， 则在承包人原因造成的延误期内，承包人不能得到费用补偿D.首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任【答案】 BCV4N4Y7O9A1Z5W5HA5L9P3V3I9L6M6ZX5D7T1Z1S1S5C657、关于工程索赔的相关论述，下列说法正确的是（ ）。A.工程索赔是指承包人向发包人提出工期和（或）费用补偿要求的行为B.由于发包人原因导致分包人遭受经济损失，分包人可直接向发包人提出索赔C.承包人提出的工期补偿索赔经发包人批准后，可免除承包人非自身原因拖期违约责任D.由于不可抗力事件造成合同非正常终止，承包人不能向发包人提出索赔【答案】 CCP7K8O10A7A9D2K8HG2C1K5M4T2V2V10ZZ4M4I2Q8G2L9I758、当一般纳税人采用一般计税方法时，增值税进项税额可抵扣的税率为6%的项目是（ ）。A.接受增值电信服务的费用B.购进报纸、杂志的费用C.设备、仪器的折旧、大修费用D.接受修理修配劳务的费用【答案】 ACO9D1K5F9C7S3U6HQ6S7V9C9O1J4W8ZS2Z4V4I8A5I1X859、下列费用项目中，属于工器具及生产家具购置费计算内容的是：新建或扩建项目初步设计规定的，保证初期正常生产必须购置的（ ）。A.未达到固定资产标准的设备购置费B.达到固定资产标准的设备购置费C.引进设备时备品备件的测绘费D.引进设备的专利使用费【答案】 ACV1G10X9O3U2M7R10HZ7V10Q5I9O3P4W10ZE4H9C6X5H2V9O1060、以拟建项目的主体工程费为基数，以其他工程费与主体工程费的比例系数估算项 目静态投资的方法叫（ ）。A.系数估算法B.比例估算法C.指标估算法D.扩大指标估算法【答案】 ACE10O1M8G10N1E4I9HV1H4M6A3E1K9F5ZM10U1R5Q1S5B10X261、关于项目建设标准，下列说法中错误的是()。A.工程造价的高低主要取决于项目的建设标准B.建设标准的具体内容应根据各类工程项目的不同情况确定C.能否控制工程造价，关键在于标准水平定得合理与否D.大多数工业项目应采用适当先进的标准【答案】 DCY6E6K3V5P6C3P9HZ6N2W8R2S3F6L4ZQ8N1L5K7X6R8J862、根据标准施工招标文件，下列关于综合评估法评标的说法，错误的是（ ）。A.综合评估法通常采用百分制B.具有通用技术的招标项目宜采用综合评估法C.综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人事先在招标文件中确定D.采用综合评估法工作结束时，应拟定“综合评估比较表”提交招标人【答案】 BCF7X10D8H6L4J6X8HK9W6N4F4X3S9F4ZN9U3V6R9K5B2R463、对于单层大跨度工业厂房设计，较经济合理的结构类型是（ ）A.木结构B.砌体结构C.钢结构D.钢筋混凝土结构【答案】 CCY2Y2I6I6Q6D2O4HI4G5F4J8V7B3Q9ZB4U4S2K7T10A7B864、下列定额中，定额水平应反映社会平均先进水平的是（ ）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标【答案】 ACY10M6D10Q2B8T9K10HK9J5J2L7W2C7V6ZJ7A7Q10K10K5B3Z1065、根据我国建设工程施工合同(示范文本)规定，下列有关隐蔽工程验收的表述中，正确的是（ ）。 A.工程具备隐蔽条件的，承包人应在隐蔽前72小时以书面形式通知工程师验收B.工程师不能及时参加验收，需在开始验收前48小时向承包人提出延期验收的要求C.工程师提出的延期验收期限不能超过3天D.工程师已参加验收且验收合格的隐蔽工程，发包人仍有权要求再次剥露，重新检验【答案】 DCX5S2S10Y7P6Y1T9HF8I1C9J7R8A7P9ZF8J8X2V3M4E6C166、对于不实行招标的建设工程，因法律法规政策变化引起合同价款调整的，调价基准日期一般为（）。A.施工合同签订前的第28 天B.提交投标文件的截止时间前的第28 天C.施工合同签订前的第56 天D.提交投标文件截止时间前的第56 天【答案】 ACV3K7O6D5O3S1M3HC8H1W9Z3A4O9M5ZQ8K3W10G4E7D4K867、关于国外建设工程造价中的应急费，下列说法中正确的是()A.未明确项目的准备金是用以应付天灾、非正常经济情况及罢工等情况的费用B.未明确项目的准备金用来支付那些几乎可以肯定要发生的费用C.未明确项目的准备金是用于在估算达到一定的完整性并符合技术标准的基础上，由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况的费用D.不可预见准备金是一定要发生的费用【答案】 BCH9U5M3A9B8S2Y8HB2H6L9R2A4F3L1ZY10R5B3X6L8Q7X968、已知某挖土机挖土，一次正常循环工作时间是 40s，每次循环平均挖土量 0.3m3，机械正常利用 系数为 0.8，机械幅度差为 25%。则该机械挖土方 1000m3 的预算定额机械耗用台班量为（ ）。 A.6.83B.5.21C.8.09D.7.23【答案】 DCA3V7L5T7E9S5Y2HG8O8P3K9G7C1G8ZG5Y2E2P9O5J3I669、.已知某建筑工程施工合同总额为10000 万元，工程预付款按合同金额的10%计取，主要材料及构件造价占合同额的50%。预付款起扣点为（ ）万元。A.1000B.5000C.8000D.6400【答案】 CCP3X5O2C4O1P8X4HT3E6P10Y3Y5S1D1ZQ7N5X1Y2G7G9M170、某项目根据建设项目投资估算编审规程（CECE/GC1-2015），采用概算法编制的估算中，工程费用为 8000 万元，工程建设其他费用为 800 万元，基本预备费为 880 万元，价差预备费为 120 万元，建设期利息为 200 万元，流动资金为 100 万元，则该项目建设投资估算为（ ）万元。A.9680B.9800C.10000D.10100【答案】 BCU7T6S3Z1C10M5P3HW5G10V1J3T5A8B10ZJ1P7K10W3O7M10K771、编制大型建设项目竣工财务决算表时，下列属于资金占用的项目是（）A.待冲基建支出B.项目资本公积C.应付工资及福利费D.转出投资【答案】 DCZ6N6I7R6X3O9B2HL6I10D2J8A7C5H6ZH4E1X6D2A6C10B272、经有关部门审批，可以不招标的项目是（）。A.主要使用农民工修建的乡村公路工程B.为紧急安置灾民而修建的活动板房C.利用扶贫资金修建的农田水利工程D.施工合同估算价300万元的乡镇卫生院工程【答案】 BCR3K10E10X2Z2X3X9HZ8F3X8F6W6T1Y3ZG5L4E5B4Z7G6B973、下列在施工合同履行期间由不可抗力造成的损失中，应由承包人承担的是()。A.因工程损害导致的第三方人员伤亡发包人承担B.因工程损害导致的承包人人员伤亡承包人承担C.工程设备的损害发包人承担D.应监理人要求承包人照管工程的费用发包人承担【答案】 BCO4C7P6J4T5G3E3HA1E3J9P8G3G1L3ZN1K1U8Y6V3T8D674、在共同延误的处理过程中，若初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人()A.既可得到工期延长，又可得到经济补偿B.既不能得到工期补偿，又不能得到费用补偿C.可得到工期延长，但很难得到费用补偿D.可得到费用补偿，但不能得到工期延长【答案】 CCK3E9V4S8A9R1H1HE6Z6W8T9O5A6V2ZO1N4H1X3D1J4X1075、任一计日工项目实施结束后，下列费用计算说法正确的是（ ）。A.工程数量以承包人提交的现场签证报告为准，无须发包人确认B.根据核实的工程数量和承包人已标价工程量清单中的计日工单价计算C.已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由发包人确定该类计日工单价D.已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由承包人确定该类计日工单价【答案】 BCI7W2Y4F7F9Y7W8HY8E5V2C6D1N7I6ZM10X9I5B10S4Y2S776、按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中可计入无形资产费用的是（）。A.研究试验费 B.非专利技术使用费 C.引进技术和引进设备其他费 D.生产准备及开办费【答案】 BCO6C1J8C7J2K9F3HF3O8Y2K1A9Z4W8ZN10R3O7D5T6V7Z977、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），一般不作为安全文明施工费计算基础的是（ ）。A.定额人工费B.定额人工费+定额材料费C.定额人工费+定额施工机具使用费D.定额人工费+定额材料费+定额施工机具使用费【答案】 BCF4Z5B7J10L8T9Z4HW3E1G6D2S9G4E3ZW6W10T8Q8K5S5Y278、根据建设工程工程量清单计价规范GB50500，当实际增加的工程量超过清单工程量 15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（ ）。A.综合单价调高，措施项目费调增B.综合单价调高，措施项目费调减C.综合单价调低，措施项目费调增D.综合单价调低，措施项目费调减【答案】 CCH9F9X7M6V5Z5R8HB8G1F9X3H4R3G1ZW9T3H1G1O2C3U179、民用住宅建筑设计中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K周按从小到大顺序排列正确的是()A.矩形正方形T形一L形B.L形T形矩形正方形C.正方形矩形T形L形D.T形L形正方形矩形【答案】 CCY1V6X3N9M4Q4Z3HQ6X4W8I5Y1T9T7ZO2D2R1O10N2K7L680、某装载容量为 15m3的运输机械，每运输 10km 的一次循环工作中，装车、运输、卸料、空车返回时间分别为 10min、15min、8min 和 12min，机械时间利用系数为 0.75，则该机械运输 l0km 的台班产量定额为（ ）10m3/台班。A.8B.10.91C.12D.16.36【答案】 CCL8W4N9P1I3H8F9HY4H9P2F6M2O6T9ZH8C4O3O2X3A6F481、根据世界银行贷款项目国际竞争性招标程序，下列各项内容不容谈判的是（ ）。A.设备、货物或工程数量可能的增减B.合同价格C.技术规格上的差别D.工程预付款的多少及支付条件【答案】 BCM9U4T4D8W3C6L6HO8J2U10H2F6X5T9ZN3G10U1F7H10P7I182、编制大型建设项目竣工财务决算表时，下列属于资金占用的项目是（ ）。A.待冲基建支出B.项目资本公积C.应付工资及福利费D.转出投资【答案】 DCK9W6J10Y2H9V3R2HX2Z1D5L9D5S8G8ZU1P10W6B8X10F9Z783、（2021年真题）对进口设备计算进口环节增值税时，作为计税基数的组成计税价格是（ ）。A.到岸价消费税B.到岸价关税C.关税完税价格消费税D.关税完税价格关税消费税【答案】 DCN8S8F6V10U6M1G2HH5B6O8N5J6Y2G1ZI4O6E1F4H7G1K984、已知某工程承包合同价款总额为6000万元，其主要材料及构件所占比重为60%，预付款总金额为工程价款总额的20%，则预付款起扣点是()万元。A.2000B.2400C.360