2022年全国一级造价师(建设工程造价管理)考试题库点睛提升300题有完整答案(山西省专用).docx

一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、根据招投标法实施条例，下列关于招投标的说法不正确的有（ ）。A.招标人发售招标文件收取的费用应当限于编制招标文件所投入的成本支出B.潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出C.投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前，书面通知招标人D.如投标人对招标文件有异议，招标人应当自收到异议之日起5日内做出答复【答案】 DCU1T10U4B1R9M2J6HH10C2P6X1F4J10B10ZX9P6Q10V9X7H5L102、（2020年真题）根据建设工程质量保证金管理办法，由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告（ ）天后，工程自动进入缺陷责任期。A.30B.45C.60D.90【答案】 DCY2N10I2P4N6J2O3HU6P9R6S9K7Z4Q9ZE3G6Y4D4O4R9N23、评标委员会可直接认定为投标重大偏差的情形为（ ）。A.没有投标单位公章B.投标存在漏项C.不完整技术信息D.数据计算不准确【答案】 ACD10Q9Z1S7Z8X6Y7HT4K1Z1A1P8W9B5ZT7I7A4N7P7M8J94、某工程施工方案的计划工期为350天，对方案运用价值工程原理，优化后工期缩短了10天，可实现同样的功能，并降低了工程费用，根据价值工程原理，该价值提升的途径属于（）。A.功能提高、成本降低B.功能提高、成本不变C.功能不变、成本降低D.功能不变、成本不变【答案】 CCO9G3C8P8K7M5L8HX1V6E5A1M3N1G2ZI8F7U10O5I4A3P35、根据FIDIC土木工程施工合同条件，下列关于履约保函的说法正确的是（）。A.履约保函应担保承包商圆满完成施工和保修的义务B.履约保函应担保到(咨询)工程师颁发工程接收证书为止C.业主应在收到工程接收证书副本后21天内，将履约担保退还承包商D.业主应在合同终止后21天内，将履约担保退还承包商【答案】 ACR4J2H3U7E9O1O10HJ10G6P8U10V9S3I1ZC8W7Y2C10F2Y6F76、某项目在经营年度外购原材料、燃料和动力费为1100万元，工资及福利费为500万元，修理费为50万元，其他费用为40万元，则该项目年度经营成本为（）万元。A.1600B.1640C.1650D.1690【答案】 DCQ3W10C1D3X2Q5U9HV7F6V1T2K2F7M2ZH2I4Q10T3F10O1C107、（2015年考题）某产品甲，乙，丙，丁4个部件的功能重要性系数分别为0.25，0.30，0.38，0.07，现实成本分别为200元，220元，350元，30元。按照价值工程原理，应优先改进的部件是（）。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】 CCM1Z2B1Z1K2L10K3HG5X7Q1I6H6K9F10ZB10Y10R3U5D6Q9T28、建设工程采用平行承包模式的特点是（）A.有利于缩短建设工期B.不利于控制工程质量C.业主组织管理简单D.工程造价控制难度小【答案】 ACG8X6T7D4G7N1E8HN3N5D3M7O5E5J9ZU7U4L2M8Y7U10B109、净现值作为评价投资方案经济效果的指标，其优点（）。A.全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况B.能够直接说明项目在整个运营期间各年的经营成果C.能够明确反映项目单位投资的使用效率D.不需要确定基准收益率而直接进行互斥方案的比选【答案】 ACK2W4U8H3D3O4H3HP3P9U1G10W5H2U9ZL8U8S7O10U1O1W1010、某企业甲产品的实际产量为1000件，实际耗用材料4000千克，该材料的实际单价为每千克100元；每件产品耗用该材料的标准成本为每件250元，材料消耗定额为每件5千克。直接材料成本的数量差异是（）。A.200000元不利差异B.200000元有利差异C.50000元有利差异D.50000元不利差异【答案】 CCF1O3W6H10B4H3K9HQ8O5A9G2G1I7I6ZR5D2G10F2R6V6Y111、在比选计算期相同的两个可行互斥方案时采用增量投资内部收益率法，基准收益率为ic，则保留投资额小的方案的前提条件是（）。A.IRR1B.IRR1C.IRRicD.IRRic【答案】 DCX7H9N9X5I8L5P3HA10W1C2D1R4L9J7ZQ4O4N10T5N9A4X1012、下列资金成本中，属于筹集阶段发生且具有一次性特征的是()。A.债券发行手续费B.债券利息C.股息和红利D.银行贷款利息【答案】 ACK3Y5Q7V3W2Q2T6HC10M10P1I4P2S7H2ZL7X4R9Q7E10H2Q413、（2020年真题）进行投资方案经济评价时，基准收益率的确定应以（）为基础。A.行业平均收益率B.社会平均折现率C.项目资金成本率D.社会平均利润率【答案】 ACH8X3Z7B5O9W2I2HA1C7I4N7Z6G5Q8ZE5F10H5O5M3N7V614、（2018年考题）根据招标投标法实施条例，依法必须进行招标的项目可以不进行招标的情形是（ ）。A.受自然环境限制只有少量潜在投标人B.需要釆用不可替代的专利或者专有技术C.招标费用占项目合同金额的比例过大D.因技术复杂只有少量潜在投标人【答案】 BCQ9C4I6S2S2X6K5HA2N1E7S4U10M3A9ZN9U1O2X2Y1L6D615、根据标准材料采购招标文件（2017年版），下列材料采购合同文件解释效力最高的是（ ）。A.中标材料质量标准的详细描述B.专用合同条款C.分项报价表D.商务和技术偏差表【答案】 DCW5M6R9N9R1Z10H6HY3R2S4Y10J4O4E9ZB6B10A6N8X4U1I716、根据企业所得税征收的相关规定，说法不正确的是（ ）A.一般企业所得税率为25%B.对于符合条件的小型微利企业，减按20%的税率征收企业所得税C.对于符合条件的小型微利企业，减按15%的税率征收企业所得税D.国家需要重点扶持的高新技术企业按15%税率征收企业所得税【答案】 CCV6L10I8F10B2D1S9HH3K4H4V7F7H7W7ZL8X8A6H3S4Z4D717、采用ABS 融资方式进行项目融资的物质基础是（）。A.债券发行机构的注册资金B.项目原始权益人的全部资产C.债券承销机构的担保资产D.具有可靠未来现金流量的项目资产【答案】 DCU10T4V3Q9Q5X7K2HQ7B7Y8B3B1Z6N4ZV5H7N6K10Q9Y4L118、价值工程中的价值指的是（）。A.交换价值B.比较价值C.使用价值D.功能价值【答案】 BCT7P6U7U5S3F10Q5HQ1Y3U8L3N2Q10S2ZG8W6D8Q3U3N4P519、根据建筑施工组织设计规范，重点、难点分部或专项工程的施工方案应有（ ）批准。A.施工项目负责人B.总承包单位法定代表人C.专业承包单位技术负责人D.施工单位技术负责人【答案】 DCM7X1X9Q4A6H9F8HX1U1G1B2I1O7K7ZW3V4U1C3F1M8T820、对投保建筑工程一切险的工程，保险人不应承担赔偿责任的是（ ）A.因暴雨造成的物质损失B.发生火灾引起的场地清理费用C.工程设计错误引起的损失D.因地面下沉引起的物质损失【答案】 CCS7E7C10M6D8V6S4HS5L2H6C5H1N1C7ZK1T10U3V7T9B1A721、在下列工程寿命周期成本中，属于社会成本的是()。A.建筑产品使用过程中的电力消耗B.工程施工对原有植被可能造成的破坏C.建筑产品使用阶段的人力资源消耗D.工程建设征地拆迁可能引发的不安定因素【答案】 DCD5M5J7E3Y3A10R6HQ2I9W3P2U3B8U10ZD6B8G10S7N4K1M422、进行工程项目财务分析时，营业收入应包括（ ）。A.提供服务获得的收入B.与收益相关的政府补助C.与资产相关的政府补助D.可得到的增值税返还【答案】 ACI9Y10I1P2U3V1V4HC8K4T4W10I4C1H9ZU2K4I7P10G4V3M223、根据建设工程安全生产管理条例，依法批准开工报告的建设工程，建设单位将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案的时间是()A.建设工程开工之日起15日内B.合同签订之日起30日内C.开工报告批准之日起15日内D.中标通知书下发之日起30日内【答案】 CCG5B2A5H6H4U3F10HP2Y6I3E4U10T3X10ZE10R4K6G10W2U3I824、下列选项中，属于流动负债的是（）。A.库存现金B.预收账款C.应收账款D.预付账款【答案】 BCW7L7Z8H8B4Q5P9HG1D3X3W7G6E8T9ZF3F1G6A7P10L9R725、（2020年真题）采用投资回收期指标评价投资方案的优点（）。A.能够考虑整个计算期内的现金流量B.能够反映整个计算期的经济效果C.能够考虑投资方案的偿债能力D.能够反映资本的周转速度【答案】 DCX2G10A1X10Y2V4X6HZ5L1K9A4A4O6R10ZY3H1M8W6V1D8Q626、（2017年考题）根据建设工程质量管理条例，建设工程的保修期自（ ）之日起计算。A.工程交付使用B.竣工审计通过C.工程价款结清D.竣工验收合格【答案】 DCN2Q10B10T3K2M10F7HJ5H2L5J9F9W5I9ZW3N8Q8D5H5V6R527、（2017年真题）企业所得税应实行 25%的比例税率。但对于符合条件的小型微利企业，减按（ ）的税率征收企业所得税。A.5%B.10%C.15%D.20%【答案】 DCB8H6U3U1J10O10N9HT6Z8F4P7S9L7S1ZB7G10T2H7R5K5F1028、某企业为筹集资金,发行面额为500 元的8 年明券,票面率为10%,发行费用率为5%,企业所得税税率33%:发行300 万元优先股,筹费用为4%,息年利率为12%,则该企业的加权平均资金成本率为（ ）。A.9.09% B.9.42% C.9.72% D.10.46%【答案】 ACZ9L5R3Z1T4B1A1HX9O8E6F4S9F3Q3ZR10W5V6H7V1Y9A629、在施工合同履行过程中，施工单位接受竣工付款证书后，应当认为（ ）。A.施工单位已无权提出此前的任何索赔B.施工单位可以要求此前的索赔C.施工单位只能提出该日期前14日内的索赔D.施工单位能否索赔由行政主管部门决定【答案】 ACY3T5O9Y5I8P2N3HP6W10U1V9I8Q6R8ZN9Z9P4B2N10H4E930、在英国的 JCT 建设工程标准合同体系中，主要通用于（ ）工程A.仿古建筑B.装饰工程C.防水工程D.房屋建筑【答案】 DCY5W4K9K8J9C3L7HY9B8C5L3P5Y3T3ZU10O2D5D1R3T9B931、工程项目建设总进度计划表格部分的主要内容有（ ）。A.工程项目一览表、工程项目总进度计划、投资计划年度分配表、工程项目进度平衡表B.工程项目一览表、年度计划项目表、年度竣工投产交付使用计划表、年度建设资金平衡表C.工程概况表、施工总进度计划表、主要资源配置计划表、工程项目进度平衡表D.工程概况表、工程项目前期工作进度计划、工程项目总进度计划、工程项目年度计划【答案】 ACV1I2G2K4B1Q7E4HU3M9P8R10M10E3L1ZM2H1K3G8C5D1C232、下列融资方式中，需要通过证券市场卖债券进行融资的是（）。A.BOTB.ABSC.TOTD.PFI【答案】 BCO9Y4W5P7J6D9T10HI7D5F1U5A8R10G6ZI2F6O2C4N5Y10G833、根据招标投标法实施条例，对于采用两阶段招标的项目。投标人在第一阶段向招标人提交的文件是（）。A.不带报价的技术建议B.带报价的技术建议C.不带报价的技术方案D.带报价的技术方案【答案】 ACX6T4A2F5N10A7X2HE2R5F1U4K1Z2B3ZO1K5N3E3P2D5L1034、2016年1月15日，某住宅工程竣工验收合格，则办理竣工验收备案的截止时间是（）。A.2016年1月10日B.2016年1月15日C.2016年1月30日D.2016年1月25日【答案】 CCI10Y4G5C5E4H4Y9HD9B8I2Y7C2M6P8ZL7S2N4F3J10A10N635、（2020年真题）某工程项目完工后，承包单位于2019年8月8日向业主方提交竣工验收报告。业主方为尽早投入使用，在未组织竣工验收的情况下，于2019年9月11日提前使用该工程，后经承包单位催促下，建设单位于11月12日组织验收，11月13日参与工程竣工验收的各方签署了竣工验收合格意见，该工程的实际竣工时间为（）。A.8月8日B.9月11日C.11月12日D.11月13日【答案】 BCL8S7N5W10L9E2Z10HI4Z1L4N6L1C1T4ZE9K7X8A5Y6I4Q736、（2019年真题）某公司发行优先股股票，票面额按正常市价计算为400万元，筹资费率为5%，年股息率为15%，公司所得税税率为25%，则优先股股票发行成本率为（ ）。A.5.89%B.7.84%C.11.84%D.15.79%【答案】 DCT9T4X9X8B3Q3Q8HK5I6H1J7M5A8L9ZM3F5M8R7H9M5Q937、在建设工程合同实施过程中，用于纠正费用偏差的经济措施是（）。A.落实费用控制人员B.检查工程变更有无必要C.进行技术分析D.加强合同日常管理【答案】 BCQ1X9U9F7N4B7U10HF3K10V5N2D3U1I7ZV8S2O2G1Z8J2U938、下列分部工程费用中，不能直接分解到各工程分项的是( )。A.临时设施费和保险费B.二次搬运费和材料费C.企业管理费和规费D.检验试验费和临时设施费【答案】 ACR9X3R8F4K10L1C8HL7Y1H6V4L9F10P9ZY5F6M9I9U1E2J239、在比较筹资方式、选择筹资方案时，作为项目公司资本结构决策依据的资金成本是（）。A.个别资金成本B.筹集资金成本C.综合资金成本D.边际资金成本【答案】 CCR7W9R4U9S5M2Z7HL6O2L6S4G5S4M6ZJ9B4F8S3D2H2H940、在价值工程活动中，通过分析求得某研究对象的价值指数VI，对该研究对象可采取的策略是（）。A.VI1时，增加现实成本B.VI1时，提高功能水平C.VI1时，降低现实成本D.VI1时，降低现实成本【答案】 CCX2L5J7G7J5P4I9HE6J2M10W7Q10A2J10ZF5B3U4R3B4Q3U141、对于一些紧急工程（如灾后恢复工程等），要求尽快开工且工期较紧时，选择（）较为合适。A.单价合同B.固定总价合同C.可变总价合同D.成本加酬金合同【答案】 DCU7X6M6M2I7Z4A5HG3P8B2P9R10S7M4ZH6W8G5S4V6W6K442、（2016年真题）工程网络计划中，对关键线路描述正确的是（ ）。A.双代号网络计划中由关键节点组成B.单代号网络计划中时间间隔均为零C.双代号时标网络计划中无虚工作D.单代号网络计划中由关键工作组成【答案】 BCN4O9E2B8J2C3C10HX3N1G10H6T3I4W2ZK1L6H6P5Z9E9Q443、等节奏流水施工与非节奏流水施工的共同特点是（）。A.相邻施工过程的流水步距相等B.施工段之间可能有空闲时间C.专业工作队数等于施工过程数D.各施工过程在各施工段的流水节拍相等【答案】 CCW2R6E5S9X4Q4I3HO7N4U8W8C9P10T7ZM10F1O1N7H2K7V244、根据标准施工招标文件，施工承包单位认为有权得到追加付款和延长工期的，应在规定时间内首先向监理人递交的文件是（ ）。A.索赔意向通知书B.索赔工作联系单C.索赔通知书D.索赔报告【答案】 ACO8M1N7R8P6E9E7HJ8U8P5O5N2U9E4ZK1R10I5F6J2F10R645、建设单位应在工程接收证书颁发后 （ ）天内将履约担保退还给承包商。A.14B.28C.42D.56【答案】 BCX6Y6Y4O1F7S3C2HM7Y8S10R2G7J9Y7ZX1Q1P1E10D8U3B446、（2021年真题）某房地产开发商估计新建住宅销售价1.5w/,综合开发可变成9000元/，固定成本3600万元，住宅综合销售税率为12%，如果综合销售税率25%计算，则该开发商的住宅开发量盈亏平衡点应提高（ ）。A.6000B.7429C.8571D.16000【答案】 BCN4C10F3T10Z4V4M6HA1E7B9J7V6L4Q5ZS7D9S6M2D10M6B947、（2021年真题）当小规模纳税人采用简易计税方法计算增值税时，建筑业增值税的征收率是（ ）。A.3%B.6%C.9%D.10%【答案】 ACK8L8V10B3M9X1R10HP4X4A4A6X5Z9P7ZO1M9S9X7T2J7K148、（2014年考题）根据注册造价师工程管理办法，甲级工程造价咨询企业技术负责人是注册造价工程师，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作（ ）年以上。A.8 B.10 C.12 D.15【答案】 DCI3V10D8P4H10F8G10HS3M3P10A7O10M10W10ZL9B7M9G1V10B6H149、（2020年真题）全面造价管理是指有效地利用专业知识与技术，对（）进行筹划和控制。A.资源、成本、盈利和风险B.工期、质量、成本和风险C.质量、安全、成本和盈利D.工期成本、质量成本、安全成本和环境成本【答案】 ACW3W1M1P1C4R9E8HX4M7V9Q9E8D10O8ZN3A5B4D7U10J5Y250、评价计算期不同的互斥方案的经济效果时，可采用的动态评价方法有()。A.增量投资收益率法和净现值法B.增量投资回收期法和净年值法C.增量投资内部收益率法和最小公倍数法D.年折算费用法和年费用现值法【答案】 CCM10Z4T9J5N5B2X4HW10K3Z6A2V3U4N4ZD3T4L10R10L4J9T751、根据价格法，政府不需要建立听证会制度是指（）。A.公用事业价格B.公益性服务价格C.自然垄断经营的商品价格D.价格波动过大的农产品价格【答案】 DCU7Z10W5S5I3C7P10HJ7M5W5W1G7O2L1ZJ2I7J3Y5Z5L10X952、按照建筑法及其相关规定，投标人之间（）不属于串通投标的行为。A.相互约定抬高或者降低投标报价B.约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价C.相互探听对方投标报价D.先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标【答案】 CCJ9L7X1C10R1S6H5HK2D9Z8J2X9R6P5ZB10F10G8G9O8T3C553、般情况下，安装工程一切险承保的风险主要是（）。A.自然灾害损失B.人为事故损失C.社会动乱损失D.设计错误损失【答案】 BCK9E7V6W1O1V3E7HJ8D8E2D3T9O5A10ZS10G6J6Z7H2U1G654、按工程进度编制资金使用计划包括：编制工程施工进度计划；计算单位时间的资金支出目标；计算规定时间内的累计资金支出额；绘制资金使用时间进度计划的 S 曲线。这些工作的正确顺序是（ ）。A.B.C.D.【答案】 ACW6W10Z5G3D10R8R3HY3C9H2I6H1C6N8ZC4R7S7G2C8Z3S955、名义利率12，每季度复利一次，则实际年利率为（ ）A.12.68B.12.55C.12.49D.12.00【答案】 BCW7N1C5S1P9L4V3HR7U2H8L4A5W4L4ZG9V6G9Q3E10W10X756、（）是从BOT 方式演变而来的一种新型方式，具体是指用民营资金购买某个项目资产的经营权，购买者在约定的时间内通过经营该资产收回全部投资和得到合理的回报后再将项目无偿移交给原产权所有人。A.TOTB.ABSC.PPPD.BOT【答案】 ACQ4D3J5Y8I6Y7B7HQ5F7O10D2W6H7I6ZJ10N10E5E3O2W4E457、下列关于工程项目经济评价内容和方法的说法中，正确的是（ ）。A.任何项目都必须进行财务分析和经济分析B.对于任何项目，当财务分析的结果能够满足决策需要时，可以不进行经济分析C.工程项目的类型、性质、目标和行业特点与项目评价的方法、内容和参数无关D.对于特别重大的工程项目，应专门进行项目对区域经济或宏观经济影响的研究与分析【答案】 DCW6M4T9U5O4X3V6HQ2S5U8R10Y2Q7V2ZF1X5R8J5P6N9H158、关于偿债能力指标的说法，正确的是（ ）。A.利息备付率越高，表明利息偿付的保障程度越高B.利息备付率越高，表明利息偿付的保障程度越低C.偿债备付率越高，表明可以用于还本付息的资金保障越低D.利息备付率小于零，表明利息偿付能力强【答案】 ACE3D8D2U9U2G5M3HW3Q5H8F8W7S7J10ZJ2H8X8J8T2I9H459、（2020年真题）下列税种中，实行差别比例税率的是（）。A.土地增值税B.城镇土地使用税C.建筑业增值税D.城市维护建设税【答案】 DCH6D5C5Y10A4D10L6HV4Z2J4J6O5B1R8ZD3R4I2H6M10I2N760、（2020年真题）某工程项目完工后，承包商于2019年8月8日向业主方提交了竣工验收报告。业主方为尽早投入使用，在未组织竣工验收的情况下于2019年9月1日开始使用该工程，后经承包商再三催促，业主方于2019年11月12日进行竣工验收，2019年11月13日参与工程竣工验收的各方签署了竣工验收合格意见，该工程实际竣工日期应为2019年（）。A.8月8日B.9月1日C.11月12日D.11月13日【答案】 BCX3Y4V10Y10L8B5Z4HJ3G10W8Y6J7N5E8ZJ10T4L2T9P3H4T461、建设工程安全生产管理条例规定，施工现场安全由（ ）负责。A.B.C.D.【答案】 BCT10F3D7X8G10R2X4HJ9V1G10S6I5V5K2ZV2G5L9J10F3T3O562、某公司2013年发生两笔互换房产业务，并办理了相关手续。第一笔业务换出的房产价值500万元，换进的房产价值800万元；第二笔业务换出的房产价值700万元，换进的房产价值300万元。已知当地政府规定的契税税率为3%。该公司应缴纳的契税额为（ ）万元。A.9B.12C.21D.24【答案】 ACI2V2O8T9S2K7B2HM1V4E6U1D7R2V2ZI1Q4T6M2H5S9Z463、在寿命周期成本分析中，对于不直接表现为量化成本的隐性成本的处理方法是（）。A.不予计算和评价B.采用一定方法使其转化为可直接计量的成本C.将其作为可直接计量成本的风险看待D.将其按可直接计量成本的1.52倍计算【答案】 BCJ2T1L2R5K6O2W1HV7T8A6K5H5P8K10ZD9O9H1T7K8P6O864、（2018年考题）工程网络计划中，对关键线路描述正确的是（）。A.双代号网络计划中由关键节点组成B.单代号网络计划中时间间隔均为零C.双代号时标网络计划中无虚工作D.单代号网络计划中由关键工作组成【答案】 BCO1Y4G9X2H4X8L5HU1X4S4V9N7E2R7ZE2G3F4W5C5V1H865、下列融资方式中，需要通过证券市场卖债券进行融资的是（）。A.BOTB.ABSC.TOTD.PFI【答案】 BCP10H6S6W4S1R9L4HB7E8Y10Q10S7C10Y3ZV7O2A3A9F10Q7Q1066、根据建筑法，获取施工许可证后因故不能按期开工的，建设单位应当申请延期，延期的规定是（）。A.以两次为限，每次不超过2个月B.以三次为限，每次不超过2个月C.以两次为限，每次不超过3个月D.以三次为限，每次不超过3个月【答案】 CCJ2L3U1U10K6E2S4HQ6C6I5A6J4C9N5ZC2Q2P8E10T1T3D167、（2020年真题）某工程网络计划执行过程中，工作M的实际进度拖后的时间已超过其自由时差，但未超过总时差，则工作M实际进度拖后产生的影响是（）。A.既不影响后续工作的正常进行，也不影响总工期B.影响紧后工作的最早开始时间，但不影响总工期C.影响紧后工作的最迟开始时间，同时影响总工期D.影响紧后工作的最迟开始时间，但不影响总工期【答案】 BCT3Q5I5Z8O6U6R9HZ6Q4X8O4N3M5P5ZE6Z10M3W2A1O10A768、生产性建设项目的总投资包括（）。A.建安工程投资和设备、工器具购置费B.建安工程投资和工程建设其他费用C.固定资产投资和流动资产投资D.固定资产静态投资和动态投资【答案】 CCO5D8W1D6U8S7R2HS9M2N6G8T7L6Y6ZA4C3Y10X7V4O10F469、双代号时标网络计划中，波形线表示工作的（ ）。A.总时差B.自由时差C.持续时差D.工作时间【答案】 BCJ5Y8G3X9U3U5C4HJ9X7T1J3U10P9C6ZD3L5Z10J8Q8A3G970、（2019年考题）某部件有5个部件组成，产品的某项功能由其中3个部件共同实现，三个部件共有4个功能，关于该功能成本的说法，正确的是（）。A.该项功能成本为产品总成本的60%B.该项功能成本占全部功能成本比超过50%C.该项功能成本为3个部件相应成本之和D.该项功能为承担该功能的3个部件成本之和【答案】 CCC1M6T2M9W5B4G7HQ2K7X3C9J10Q6K2ZF4N8L9A9E7C9G171、筹集资金时必须做到以需定筹，这体现了项目资金筹措的（）。A.规模适宜原则B.时机适宜原则C.经济效益原则D.结构合理原则【答案】 ACQ8I3B1Z2I4P5F10HU1E4D1N10R4A3G7ZD2Y6P9K5M2E8D1072、按照诉讼的地域管辖规定，建设工程施工合同纠纷应由（）的人民法院管辖。A.施工行为地B.被告住所地C.原告所在地D.合同签字地【答案】 ACK9J5K3F2S4M4W8HU9O1G10L8V7X5J9ZZ6G8A2M9X8P1Z673、（2014年考题）根据民法典，合同价款或者报酬约定不明确，且通过补充协议等方式仍不能确定的，应按照（）的市场价格履行。A.接受货币方所在地B.合同订立地C.给付货币方所在地D.订立合同时履行地【答案】 DCK3B3H3T1E5B1U9HI8J8H5A7F4V1G9ZU3E2D3L4M8X5B774、与传统的贷款融资方式不同，项目融资的担保来源主要是（ ）。A.项目资产和预期收益B.项目投资者的资信水平C.项目第三方担保D.长期供货协议【答案】 ACX7X4L4T1S3I10U10HQ7C8M2P6G1U10I4ZI9S8I10O2A7K5F875、作为施工承包单位计划体系的重要内容，项目管理规划大纲应由（）编制。A.项目经理部在投标之前B.企业管理层在中标之后C.项目经理部在中标之后D.企业管理层在投标之前【答案】 DCP7Z3I8K3B5U2C1HH8A1I1Y5Y8B6I10ZG2O8W1Q4R10M7S576、必须保证原有采购项目一致性或服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额（）的，可以采用单一来源方式采购。A.8%B.10%C.15%D.20%【答案】 BCH1C7K6Y6C4F2H8HV9G6R10W10K6C2M4ZK1W8I7J5D10R5N1077、（2018年考题）下列组成内容中，属于单位工程施工组织设计纲领性内容的是（）。A.施工进度计划B.施工方法C.施工现场平面布置。D.施工部署【答案】 DCK9O3F3U4U10C10V9HD6Y2D4R8B5A6W4ZN4S1U8R7B1O6D678、在价值工程研究对象彼此相差较大且时间紧迫情况下，确定价值工程研究对象可选用的方法是（ ）。A.因素分析法B.强制确定法C.价值指数法D.回归分析法【答案】 ACQ1A3H5A3V4Y2O10HL1V5Z6Y4I1H8J1ZC7N2H9Y1D1Z6E779、下列不属于工程项目财务评价参数的是（）。A.基准收益率B.项目收益率C.计算期D.财务评价判断参数【答案】 BCC6Z6J8L8T6Z3H7HY1C1W2R5B4Z5F2ZA8E3X5L5X6N4K780、对于采用装配式钢筋混凝土结构的建设工程，不能列入施工进度计划的是（ ）。A.钢筋混凝土构件的现场制作B.钢筋混凝土构件的运输C.该建设工程的装饰工程D.该建设工程的主体结构工程【答案】 BCW4Q9H8E7P3P6H1HH4D3C5G7Y7Z7H3ZV5J9R9M10R7K1U181、依据标准施工招标文件，下列关于隐蔽工程监理人重新检查的说法正确的是（）。A.监理人对质量有疑问的，必须征得承包人同意对已覆盖部位进行钻孔探测或揭开重新检验B.经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润C.经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用由承包人承担，工期延误顺延D.经检验证明工程质量符合合同要求的，承包人不能要求利润补偿【答案】 BCX7B2T6T2B8L8M6HM5F7R1G6Q8Z1W6ZS9J4Y7I8Y10N5E182、根据标准施工招标文件，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的（ ）天内协商成立争议评审组。A.B.14C.28D.56【答案】 CCU4L5E9V8Y8J4F3HN9C4E1V5X1Y7D6ZJ3Q9H8B10H1W9J383、下列关于工程项目管理组织机构形式的表述中，正确的是（ ）。A.直线制组织机构中各职能部门的职责分明，但信息传递线路长B.职能制组织机构能够分别从职能角度对下级进行业务管理C.直线职能制机构中各职能部门可以直接下达命令，传递信息路线短D.矩阵制组织机构具有较强的稳定性【答案】 BCK4W3V9J1M9C6X3HQ3N1S9T9U7Q4M9ZO6L9X10O9N10E8G484、某企业为筹集资金，发行500万元普通股股票，每股正常市价为50元，预计第一年发放股利1.5元，估计股利年增长率为10%，筹资费用率为股票市价的8%；发行300万元优先股股票，筹资费用率为4%，股息年利率为12%。则该企业的加权平均资金成本率为（）。A.10.96%B.12.38%C.12.79%D.12.98%【答案】 DCS6S9Z8I4J2B4E6HB2T9V6C8M5R2T1ZO9B8D4I4Z8N10S185、在工程费用监控过程中，在纠偏方面主要是对索赔进行管理，属于费用偏差纠正的（）。A.合同措施B.技术措施C.经济措施D.组织措施【答案】 ACB5D3E5Q10B8R10B8HV9L1I9N9E10Z5L7ZU2X2E10H4C5U7W786、据建设工程安全生产管理条例的有关规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）安全产生教育培训。A.一次B.两次C.三次D.四次【答案】 ACV3K3Y8D2B5C8E10HN8A2G1R1C1K1N2ZC9S9H4F10M3V4S187、工程网络计划工期优化的目的是使（）。A.计划工期满足合同工期B.计算工期满足计划工期C.要求工期满足合同工期D.计算工期满足要求工期【答案】 DCN8L2C3J9T7T9S5HR4Z6E4P5P6L7U9ZS2K3P4G1R4A6H888、根据民法典合同编，合同价款或者报酬约定不明确，且通过补充协议等方式仍不能确定的，应按照（）的市场价格履行。A.接受货币方所在地B.合同订立地C.给付货币方所在地D.订立合同时履行地【答案】 DCL4E1R7R10X6E8L1HF5K2U5E9K9O3M9ZU2P9J8U8Z3X10F689、（2019年考题）乙级造价企业中专职从事工程造价专业工作人员应不少于（ ）人。A.12 B.10 C.8 D.6【答案】 DCE4U9N4T5G9R7U2HW1Q1Y8R10H2A8L10ZW10S1M8O7B10C7J790、下列有关工程项目计划体系中，描述正确的是（ ）。A.承包单位的计划体系包括工程项目建设总进度计划B.投资计划年度分配表属于工程项目年度计划的内容C.年度计划项目表是用来阐明各单位工程的建设总规模及本年计划完成情况的文件D.年度计划项目是用来确定年度施工项目的投资额和年末形象进度，并阐明建设条件的落实情况的文件【答案】 DCG