2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库自测300题（精选题）(陕西省专用).docx

一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、某地 2017 年拟建一座年产 20 万吨的化工厂。该地区 2015 年建成的年产 15 万吨相同产品的类似项目实际建设投资为 6000 万元。2015 年和 2017 年该地区的工程造价指数（定基指数）分别为 1.12、1.15，生产能力指数为 0.7，预计该项目建设期的两年内工程造价仍将年均上涨 5%。则该项目的静态投资为（ ）万元。A.7147.08B.7535.09C.7911.84D.8307.43【答案】 BCC5D9F7T1R8X4P4HQ10G10B4V5A10I6R4ZN1X9R8L9I1S7A102、下列对工程结算价款纠纷处理，说法正确的是（）。 A.阴阳合同的结算依据，应当以双方签订的合同价款作为结算工程价款的根据B.承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，不能作为结算工程款的依据C.工程造价鉴定结论确定的工程款计价方法与合同约定的工程款计价方法和计价标准不一致的，应以鉴定结论为准D.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求人民法院对建设工程造价进行鉴定的，不予支持【答案】 DCL7W2X7G5C10I4W8HZ6G1J2D2N9C3Q2ZF4N9F6L5C6D7P53、若完成1m3墙体砌筑工作的基本工时为0.5工日，辅助工作时间占工序作业时间的4%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作时间的6%、3%、和12%，则该工程时间定额为（ ）工日/m3。A.0.581B.0.608C.0.629D.0.659【答案】 DCN8S1M8X8Q3B5Z5HY8M7N7K8Y7O6S5ZL6B9S7R10N7I2O74、社会投资项目采用预留保证金方式的，发承包双方可以约定将保证金交由（）托管。A.金融机构B.发包方C.财政部D.监理方【答案】 ACC9E2U6J5U7R10S8HX6J4M4M6A4Z8H7ZY5W3K10D7J8G10D45、（2011年真题）某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是（）。A.工器具及生产家具购置费B.办公和生活用品购置费C.研究试验费D.基本预备费【答案】 ACV10Q6A1J1D5E5G7HG10O10F9F5D9K5Y6ZR1Z1X3L1A5H8J66、根据建设工程造价咨询规范GB/T 51095-2015 规定，下列对投标文件的评审内容，属于清标工作的是（ ）。A.营业执照的有效性B.营业执照、资质证书、安全生产许可证的一致性C.投标函上签字与盖章的合法性D.投标文件是否实质性响应招标文件【答案】 DCZ2S6W6V6F4O8C7HX8Q7Y5W1U7Y7F10ZR8E7G8J6X7X5Z77、对进口设备计算进口环节增值税是作为计税基数的组成计税价格的是（ ） 。A.到岸价+消费税B.到岸价+关税C.关税完税+消费税D.关税完税+关税+消费税【答案】 DCY9P2W8E10G1Q10V6HC5S9B7C10A6D7L1ZT1H1K8I9Y1C5S78、（2018年真题）根据FIDIC施工合同条件（2017年版）通用条款，因工程量变更可以调整合同规定费率的必要条件是（）。A.实际分项工程量变化大于15%B.该分项工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%C.工程量的变更直接导致了该部分工程每单位工程费用的变动超过了2%D.该部分工程量变更导致直接费受到损失【答案】 BCE1G10B8Q3E1D10I10HB1K2G2J6I9W6B8ZB3I4T2K5N2Q8D49、在投资估算的编制中，动态部分的估算应以（）的资金使用计划为基础来计算。A.基准年静态投资B.基准年动态投资C.编制年静态投资D.编制年动态投资【答案】 ACB3R7V6T8R2H4T4HR2Q7U6D6T3Q2V3ZR8K5Q7W8H6O7Y410、在建设项目投资估算指标中，通常用工程量指标进行表示的是（ ）。A.扩大分项工程指标B.单位工程指标C.单项工程指标D.建设项目综合指标【答案】 BCW1H4W2B8A4I7D8HP1T7C1S2S7S4Z9ZA5X7F9C10I8O6S711、（2018年真题）某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为800万元和200万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔偿费不超过合同总价款的5%。该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（）万元。A.10B.12C.50D.60【答案】 BCB2K2G2A5P6M4C1HG6N1Z9T5J4J8P1ZQ10B2A4P7N5Z6D512、在测时法中，与选择法测时相比，接续法测时的特点是()A.更准确、完善，但观察技术较复杂B.更简单、完善，但观察结果准确度较差C.更准确、简单，但观察结果不太完善D.更准确、完善，且观察技术较简单【答案】 ACC6U10R4Z3Y3V8U5HK10P1Q9P3G10N2G4ZS3Z7C6W10J8Y7T113、某工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低日工资标准为50元，则安装企业普工的最低日工资单价不得低于（ ）元。A.60B.65C.100D.150【答案】 BCK6I4S7H6F1F2A9HU6C6R10V3G8G2G10ZJ5Z1J3K8D4M6K414、（2018年真题）根据现行的建筑安装工程费用项目组成规定，下列关于施工企业管理费中工具用具使用费的说法正确的是（）。A.指企业管理使用，而非施工生产使用的工具用具使用费B.指企业施工生产使用，而非企业管理使用的工具用具使用费C.采用一般计税方法时，工具用具使用费中的增值税进项税额可以抵扣D.包括各类资产标准的工具用具的购置、维修和摊销费用【答案】 CCQ2H1Y5Y7J3V9I10HY3G9G6B8Y2U6D6ZJ4V1J8D10Z2N2Z715、关于建设工程招标工程量清单的编制，下列说法正确的是（ ）A.总承包服务费应计列在暂列金额项下B.分部分项工程项目清单中所列工程量应按专业工程量计算规范规定的工程计算规则计算C.措施项目清单的编制不用考虑施工技术方案D.在专业工程量计算规范中没有列项的分部分项工程，不得编制补充项目【答案】 BCQ3F3I4F6J9S8R9HW7Z4U8Y3Z3Z4C7ZU8D7Z8W9J1B9A316、关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（ ）。A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金必须预留在发包方B.社会投资项目，可将保留金交由金融机构托管C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务D.发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于28天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实【答案】 BCT6U10L10G6B3M4C9HO7M1R5W6B9F8Q7ZP6O10T3J2F5K7U317、当发现已签发的任何支付证书有错、漏或重复的数额，正确的处理方式是（）。A.经发包人修正或承包人提出修正申请，应在本次到期的进度款中支付或扣除B.经发包人修正或承包人提出修正申请，应在竣工结算款中支付或扣除C.经发承包双方复核同意修正的，应在竣工结算款中支付或扣除D.经发承包双方复核同意修正的，应在本次到期的进度款中支付或扣除【答案】 DCM9S2J8Z3R9D2D7HH6C9H10T10A1A3C3ZY5I2G1N9E8J1O518、下列用工项目中，属于预算定额与劳动定额人工幅度差的是（ ）。A.电焊点火用工B.检查工程质量影响机械操作时间C.班组操作地点转移用工D.机械维修引起的操作人员停工【答案】 CCI2M1B5J1C9J1U4HP9S1D6B8W3J2I1ZF3I3W9I8I9F7O219、关于国际竞争性招标过程中开标的说法正确的是（ ）。A.开标时允许提问B.开标时允许解释C.开标时允许录音D.开始宣读标书以后收到的标书不可以拒绝【答案】 CCJ9U1D6W9V4M6A8HO3H5Z10L9Z5P3G10ZI2H7A1W7B2I4N920、（2017年真题）当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，编制设备安装工程费概算可选用的方法是（）。A.设备价值百分比法B.设备系数法C.综合吨位指标法D.预算单价法【答案】 ACN5T9W10I4Y9E7N6HV4I3D4I5C8Y7M9ZZ5R8R4M5G7B2Y121、项目规模效益赖以存在的基础是（）。A.管理技术水平B.经济水平C.先进适用的生产技术及技术装备D.环境条件【答案】 CCH8W4Y5W6I9A5L5HN5W4B6Z7R4B8C10ZE10X10F5S8N9R1R122、按照世界银行的规定，下列有关国外建设工程造价构成的说法中，正确的是（）。A.临时公共设施及场地的维持费属于间接建设成本B.生产前费用属于直接建设成本C.未明确项目准备金应作为估算的一个项目单独列出D.不可预见准备金是由于物质、社会等变化而准备的，是一定会发生的【答案】 CCS10C3R4E4B2Y3S6HU9N2K2M8A5K2N9ZP1K1X1J4H7X5E523、（2013年真题）国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（）。A.直接建设成本B.建设成本上升费C.不可预见准备金D.未明确项目准备金【答案】 BCY4C3Y2C1C3I3L2HB2D4U2V9P4X10I2ZY4L2R9Q6Z3B10X224、根据FIDIC合同条件，承包人提交详细索赔报告的时限是（ ）。A.索赔事件发生沈天内 B.察觉或应当察觉索赔事件肋天内C.察觉或应当察觉索赔事件42天内 D.索赔事件发生56天内【答案】 CCG8F7Q4Y7F10I3J3HV9L7U8X9I2K8Q7ZZ4P2J5S4D9T5V125、国内生产某台非标准设备需材料费36 万元，加工费4 万元，专用工具费率10%，设备损失费率20%，外购配套件费为5 万元，包装费0.8 万元，利润率为10%，税率为17%，用成本计算估价法计得该设备的税金是（ ）万元。A.5.36 B.10.02 C.10.72 D.10.87【答案】 DCM9T10Z10I7T2Q6X1HW7C3O10E1O10C8W10ZZ4W5H5N8G5E1T226、关于标底与招标控制价的编制，下列说法中正确的是（）。 A.招标人不得自行决定是否编制标底B.招标人不得规定最低投标限价C.编制标底时必须同时设有最高投标限价D.招标人在公布招标控制价时，不得公布招标控制价各组成部分的详细内容【答案】 BCM5U7U7W9B3G3E10HK1W6U8R3H8M4J4ZU8S6G2M3M4M9G627、下列在施工合同履行期间由不可抗力造成的损失中，应由承包人承担的是()。A.因工程损害导致的第三方人员伤亡发包人承担B.因工程损害导致的承包人人员伤亡承包人承担C.工程设备的损害发包人承担D.应监理人要求承包人照管工程的费用发包人承担【答案】 BCQ7G6N2J10Z10Z1D3HR10G8G1T3L2L1P10ZJ10G4T1N3Q4S9T128、（2020年真题）某装载容量为15m3的运输机械，每运输10km的一次循环工作中，装车、运输、卸料、空车返回时间分别为10min，15min、8min、12min，机械时间利用系数为0.75，则该机械运输10km的台班产量定额为（）10m3/台班。A.8B.10.91C.12D.16.36【答案】 CCA8Z6N1U1U1G8T3HE10M10V1G9S4Y1W4ZT6S5Z5A8N4R8O1029、某施工合同约定，当发生索赔事件时，人工工资、窝工补贴分别按300元/工日、100元/工日计，以人工费为基数的综合费率为40%。在施工过程中发生了如下事件：因异常恶劣天气导致工程停工3天，人员窝工60个工日；因该异常恶劣天气导致工程修复用工20个工日，发生材料费5000元；复工后又因发包人原因导致停工2天，人员窝工40个工日。为此，承包人可向发包人索赔的费用为（ ）元。A.17400B.19000C.19400D.23400【答案】 ACT10I5Y7Q2G2O4I6HH10A6O8D2N3P3Y7ZO1Z9E3T9N7O8D830、根据施工过程工时研究结果，与工人所担负的工作量大小无关的必须消耗时间是（）。A.基本工作时间B.辅助工作时间C.准备与结束工作时间D.多余工作时间【答案】 CCK6K1A9S7B7Z5U2HY9B5C2T8H2I10O10ZC2M5F2H4U3G2R1031、进行措施项目报价时，措施项目内容的确定依据主要是（ ）。A.招标人提供的措施项目清单B.招标人提供的措施项目清单和常规施工组织设计C.招标人提供的措施项目清单及在招标过程中的补充通知和答疑纪要D.招标人提供的措施项目清单和投标人投标时拟定的施工组织设计【答案】 DCS4D8F4G7I10K4G2HH3P8X4O3N7A8W4ZC10Q1T3Y5Z7X8Q232、某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%。现有投标人甲同时投标1#、2#标段，其报价依次为7000万元、6000万元，若甲在1#标段已被确定为中标，则其在2#标段的评标价是（ ）万元。A.5720B.6240C.5760D.6280【答案】 CCV4C9H2C7A5X9H10HN4Z8U1D9H3S9R10ZZ3F3L6N1S7Q1I1033、建设工程造价综合指数的计算方法（ ）。A.报告期与基准期建设工程造价的比值计算B.报告期与基期各类单项工程造价指数之和的比值计算C.用同期各类单项工程造价指数汇总计算D.用同期各类单项工程造价指数加权汇总计算【答案】 DCG1S10T10C7B1Y7F9HX10Z8J5V1K1M1I4ZS10G5H5I5U3K8D534、按国家有关规定，核定新增固定资产价值时，建设单位管理费按（ ）A.建筑工程、安装工程和需安装设备价值的总额等按实际需求情况分摊B.建筑工程、安装工程和需安装设备价值的总额等按比例分摊C.建筑工程、安装工程、需安装设备价值和流动资金等总额按实际需求情况分摊D.建筑工程、安装工程、需安装设备价值和流动资金等总额按比例分摊【答案】 BCP10H10X4J7V1H3U7HE7D8X9L8X8N3U5ZJ6X1A10C4G9Y4U435、某通用设备，已知设备原价为100万元，运杂费率 10%，安装费率15%。又已知该设备重 20 吨，每吨设备安装费指标为 10000 元，则该设备的安装工程概算为（）万元。A.10B.15C.20D.25【答案】 BCK10Y4S6S4Y1Z2L8HP2G4Z1N9B4U7P10ZF10S8H3C3L6C2R636、在世界银行工程项目的总建设成本中，下列各项属于项目直接建设成本的是（ ）。A.总部人员的薪金和福利费B.临时设施及场地的维持费C.开工试车费D.国内运输费【答案】 BCZ9E9I1X4O8X6H4HX9T9T8N6Z7H7M5ZB5X3X1W6V9E5N1037、关于项目建设地区选择原则的说法，正确的是（）。A.应将项目安排在距原料、燃料提供地和产品消费地等距离范围内B.各类企业应集中布置，以便形成综合生产能力C.工业布局的集聚程度越高越好D.相应的生产性和社会性基础设施相配合，以充分发挥其能力和效率【答案】 DCS1U10J7T10F1O8M4HJ3P7D5P4W4Y5X2ZO4R4C5V1M1C1K138、当初步设计深度较深、有详细的设备清单时，最能精确的编制设备安装工程费概算的方法是()。A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.综合吨位指标法【答案】 ACH1L6V6F9U2L8A2HI10Q6K1M3L3M6P3ZP5Q3W9B4C4M4V639、关于计日工的说法，下列错误的是（ ）。A.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人应予执行B.承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程数量C.承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程单价D.列入进度款同期支付【答案】 CCH10D9W5Z4C1R9O1HP1C1C1X6Y7Y4A4ZO5S2M10F2J1G1U140、关于施工合同工程价款的期中支付，下列说法中正确的是（ ）。A.期中进度款的支付比例，一般不低于期中价款总额的60%B.期中进度款的支付比例，一般不高于合同价款总额的90%C.承包人现场签证的金额，在竣工结算时一并结算D.发承包双方如对部分计量结果存在争议，等待争议解决后再支付全部进度款【答案】 ACI9X6T3I4E5L5C8HZ2N6J5M8J8L4O7ZX9R8P7J2N1F5M1041、在工程总承包合同生效后，发包人向承包人支付预付款的前提是收到承包人提交的预付保函（）。A. 5日内B. 7日内C. 10日内D. 14日内【答案】 CCW2X6J3C3N4N1H6HS8E1K10W7S1C7E5ZJ3A2P8A8O6G7B742、关于计日工费用的确认和支付，下列说法正确的是（）。A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量B.发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定C.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格D.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由承包人确定价格【答案】 ACD9H5I9I4Y10V7V3HP9R9F2I4Z4G7R9ZD1R8R7P3V8M5F543、在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于（ ）。A.施工本身造成的停工时间B.不可避免中断工作时间C.不可避免无负荷工作时间D.多余工作时间【答案】 BCV1H8E5U6S5Z4H5HP1K7W1W6M3L3P4ZT9B7D8B7V6U9A944、关于建设项目竣工验收，下列说法正确的是（）。A.单位工程的验收由施工单位组织B.大型项目单位工程的验收由国家发改委组织C.小型项目的整体验收由项目主管部门组织D.工程保修书不属于竣工验收的条件【答案】 CCA9B3P2Z7X2C9N10HL7F2M2Z3J2S3C1ZP3J10J2O7X7L2Z145、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008），关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是()。A.材料暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写【答案】 BCI10B9B1C6S2L6I8HJ3M10U2U5H4K7J5ZD7K7M10X10U8Q3S846、根据标准施工招标文件（2007年版），进行了资格预审的施工招标文件应包括（）。A.招标公告B.投标资格条件C.投标邀请书D.评标委员会名单【答案】 CCR4K5D1B4Z1Y7R1HC4F8J9F9R6A7P8ZH2P4M7M1V2Q7Y747、下列用工项目中，属于预算定额人工工日消耗量的人工幅度差的是（）。A.在施工定额基础上应增加计算的用工B.材料加工用工和电焊点火用工C.班组操作地点转移用工D.材料水平搬运距离与材料堆放地点到操作地点的水平运输距离之差用工【答案】 CCK6L3R5U10R2Y10W5HT5D2Q7J1D10B4S6ZC7X1D6U8Q6R1G748、根据建筑工程安全保护、文明施工措施费用及使用管理规定（建办200589号），下列措施项目中，应列入安全措施项目的是()。A.现场防火B.垂直方向交叉作业保护C.安全警示标志D.现场围挡【答案】 BCX9E10G10F1L10G1D7HX2R7D9Q9Q5G5W5ZK2V8Q4K9L4K10M449、关于联合试运转费，下列说法中正确的是（）。A.包括对整个生产线或装置进行无负荷和有负荷试运转所发生的费用B.包括施工单位参加试运转人员的工资以及专家指导费C.包括试运转中暴露的因设备缺陷而发生的处理费用D.包括对单台设备进行单机试运转工作的调试费【答案】 BCK8J8L2Y7R8D2G10HN7J1Q7S4W9L2Y5ZP5B6P4G6H7U3V250、根据建设项目工程总承包合同（示范文本）GF-2020-0216 通用合同条件，下列关于质量保证金的说法，正确的是（）。A.当采取在工程竣工结算时一次性预留质量保证金时，可预留5%的质保金B.质保金可以按合同约定在支付工程进度款时逐次预留，直至竣工验收C.承包人已经缴纳履约保证金的，发包人不得再预留质量保证金D.发包人在接到承包人返还质量保证金申请后规定期限内不予答复，视同驳回承包人的返还质量保证金申请【答案】 CCU8X4B4H9H6G10B3HQ4H4A7R7W2G7B6ZA9P3P2A1T1X2P651、（2019年真题）根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），最高投标限价的综合单价组价工作包括：确定工、料、机单价；确定所组价子目项目名称；计算组价子目项目的合价；除以工程量清单项目工程量；计算组价子目项目工程量，下列工作排序正确的是（）。A.B.C.D.【答案】 ACW9V7N7R7Z2W5Y8HK10Y1B6K3R1B2C8ZY5Y2X8Z6S4B4Z752、下列费用中，计入技术服务费中勘察设计费的是（ ）,A.设计评审费B.技术经济标准使用费C.技术革新研究试验费D.非标准设备设计文件编制费【答案】 DCX9I6U5J8C3T7E5HN10B10P8W10N1K3P8ZG7D10Z7L9A2T4J1053、（2021年真题）下列费用，属于工程建设其他费用中研究试验费的是（ ）。A.新产品试制费B.设计规定在建设过程中必须进行的试验验证所需费用C.施工单位技术革新的研究试验费D.施工单位对建筑物进行一般鉴定的费用【答案】 BCF8W8M4D10Q9B6L7HN9K1G1C7H4M6O8ZN9I6R4Y7U6K10V854、作为工程定额体系的重要组成部分，施工定额是（）。A.完成一定计量单位的某一施工过程或基本工序所需消耗的人工.材料和施工机具台班数量标准B.完成一定计量单位合格分项工程和结构构件所需消耗的人工.材料.施工机具台班数量及其费用标准C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工.材料和施工机具台班数量及其费用标准D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的费用消耗标准【答案】 ACR6O8C8C5V5E5C9HJ8A2Q1J5C9U5L9ZX5P1E6S5F10L8L1055、某施工合同约定，当发生索赔事件时，人工工资、窝工补贴分别按300元/工日、100元/工日计，以人工费为基数的综合费率为40%。在施工过程中发生了如下事件：因异常恶劣天气导致工程停工3天，人员窝工60个工日；因该异常恶劣天气导致工程修复用工20个工日，发生材料费5000元；复工后又因发包人原因导致停工2天，人员窝工40个工日。为此，承包人可向发包人索赔的费用为（ ）元。A.17400B.19000C.19400D.23400【答案】 ACR4S2Q3C3D9R3R6HF9D4G5I2S8K6T9ZL6B3B9O3T6X8S856、（2010年真题）下列工程中，属于概算指标编制对象的是（）。A.分项工程B.单位工程C.分部工程D.整个建筑物【答案】 BCT10X1S6Y2K4L8N3HO1E2M8S3Q8U10P4ZA9U1O5N6K9O3I457、关于联合试运转费，下列说法中正确的是（ ）。A.包括对整个生产线或装置运行无负荷和有负荷试运转所发生的费用B.包括施工单位参加试运转人员的工资及专家指导费C.包括试运转中暴露的应设备缺陷发生的处理费用D.包括对单台设备进行单机试运转工作的调试费【答案】 BCT9O2O3U2D7S1E6HT6D3Z8G9G7O6F2ZR10V6X6H4O9K7X758、关于工期共同延误的处理，下列说法中错误的是（ ）。A.如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人可得到工期延长B.如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿C.如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人不能得到费用补偿D.首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任【答案】 BCM6S5N4X3Q2B5M5HU8R4K9I3H2Y4P5ZH6X1Z7E2T2L3G759、某建设项目工程费用为7200 万元，工程建设其他费用为1800 万元，基本预备费率为5%。项目前期年限1 年，建设期2 年，各年度完成静态投资额的比例分别为60%与40%，年均投资价格上涨率为6%。则该项目建设期第二年价差预备费（ ）万元。A.564.54 B.592.77 C.464.74 D.589.63【答案】 BCC5K10O6P2X3I8Y9HV4Q2I5I8X7T10V7ZO9Y3T10W2V4I1Y360、（2021年真题）对进口设备计算进口环节增值税时，作为计税基数的组成计税价格是（ ）。A.到岸价消费税B.到岸价关税C.关税完税价格消费税D.关税完税价格关税消费税【答案】 DCP1H10O1Q3J1N4X8HV3X7Y3Q8N1P6Z7ZY3Q3J9J5A4D10W961、关于设备及工器具购置费用，下列说法中正确的是( )。A.它是由设备购置费和工具、器具及生活家具购置费组成B.它是固定资产投资中的消极部分C.在工业建筑中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步D.在民用建筑中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高【答案】 CCK8B5S4N1G7U6R6HZ5W10P9I6I3C6O9ZV1C3D9O8I6Q8B1062、根据国家发改委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格2015299号）文件的规定，下列各项费用中应采用市场调节价的是（ ）。A.联合试运转费B.专项评价费 C.场地准备及临时设施费D.工程保险费【答案】 BCW2L8V1K4Y4A4W9HG6F3P4Z9I5N5L2ZS5G1Y8X2A3K6B463、某工程项目工程造价为 47809.86 万元，建筑业适用增值税税率为 11%，则该工程项目的增值税为（）万元。 A.4737.91B.4836.25C.4356.82D.4679.25【答案】 ACV1L10O1P6D10V4Q9HC10R8E1M1M5C2W10ZB7I1M2X8D1G4H1064、某项目进口一套加工设备，该设备的离岸价为100万美元，国外运费为10万美元，运输保险费率为0.5%，银行财务费率为0.3%，外贸手续费率为1.5%，关税税率20%，增值税率13%，无消费税，则该设备的关税为（）万元人民币（外汇汇率：1美元6.30元人民币）。A.126.00B.138.60C.139.30D.141.76【答案】 CCF4G8P1T6K1O3T10HB1T8M10Y8B10T3N6ZK6V10I8W5J7Z8I665、概算定额的确定基础是（ ）A.现行预算定额B.现行投资估算指标C.现行概算指标D.现行施工定额【答案】 ACB9G1W4R3M2E2L3HB4Z5Q7E1W5N5S4ZE4F8P1H10T4O6I866、某企业全年的销售收入是3000万元，经营成本占全部销售收入的40%，年其他营业费用为600万元，应收账款年周转次数是6次，则应收账款估算额为（ ）万元。A.100B.200C.400D.500【答案】 BCE7X4Y3H5X8M7B2HM1D9O4K3Q6N7T10ZU2S3T10P1V9G10L667、建筑工程中由基础、梁、板、柱、墙、屋架等构件所组成的起骨架作用的、能承受直接和间接“作用”的体系称为（）。A. 平面形状B. 柱网布置C. 建筑结构D. 建筑系数【答案】 CCQ9R7A1Y5J8J2J7HZ3N2P5B9L4C1I5ZD4L9Z3L3R7C1K568、某工程基准单价1600元/平米，其中人材机占比分别为0.15、0.6、0.1，建设期人材机的造价指数分别为1.1、1.25、0.95，假如综合费率取为人材机总价的25%，那么该工程的综合单价为（ ）。A.1856B.1932C.2020D.2320【答案】 CCV4D3O3H6E1H7F6HQ2T8P10P5I7C2G8ZH9C5G8E4I10E10M769、投标报价时，综合单价的确定过程中应计算清单单位含量，清单单位含量是指（ ）。A.每一计量单位的定额项目所分摊的工程内容的清单工程数量B.每一计量单位的清单项目所分摊的工程内容的清单工程数量C.每一计量单位的清单项目所分摊的工程内容的定额工程数量D.每一计量单位的定额项目所分摊的工程内容的定额工程数量【答案】 CCW10R5B10N8T9V7C5HN8M9I10S2Z9E7M1ZP1D5Z8L7Y5Z1H170、招标人对已经发出的招标文件进行必要的修改，应当在投标截止时间（）天前，以书面形式修改招标文件。A.15 天B.20 天C.25 天D.30 天【答案】 ACY9A8O5T6L9U8X3HJ9Z9D4E5J6G8I2ZY3R5S9B2R4N8Q671、在对材料消耗过程测定与观测的基础上，通过完成产品数量和材料消耗量的计算而确定各种材料消耗定额的方法是（ ）。A.实验室实验法B.现场技术测定法C.现场统计法D.理论计算法【答案】 BCJ4S6D3S10E10F7A5HA7N10M7A2S3C4U10ZB8Q2X6C6Q4V7T872、承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出( )的索赔。A.工程接收证书颁发前发生B.工程接收证书颁发中发生C.工程接收证书颁发后发生D.工程接收证书颁发全过程发生【答案】 CCN3O1Y3H7T7C5R6HZ5S7E9V1H10L5V5ZQ8V1O4P8E3G4Y373、关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中不正确的是（ ）A.场地准备费是指建设项目为达到开工条件进行的场地平整和原有设施拆除费用B.建设场地的大型土石方工程费用应计入场地准备费C.凡可回收材料的拆除工程采用以料抵工方式冲抵拆除清理费D.场地准备及临时设施费不应包括已列入建安工程费中的施工单位临时设施费【答案】 BCO5I3K9V10F6Y5B4HP10V8E10O9D2M7K2ZO1Q1R10M9A10N9G874、国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分是()。A.直接建设成本B.建设成本上升费C.不可预见准备金D.未明确项目准备金【答案】 BCS6X8A10D9K9D7C4HY8Y10S8E5N9S3H8ZJ4Z1C3Z1H1F1V175、在项目建议书阶段采用系数估算法进行投资估算时，世行项目投资估算常用的方法是( )。A.朗格系数法B.设备系数法C.主体专业系数法D.生产能力指数法【答案】 ACU9S2L5G6S10F10V5HP10T9Y2S6D6N3X9ZJ4L2F1H10B6N9Z976、已知某进口工程设备 FOB 为 50 万美元，美元与人民币汇率为 1：8，银行财务费率为 0.2%，外贸手续费率为 1.5%，关税税率为 10%，增值税率为 17%。若该进口设备抵岸价为 586.7 万元人民币，则该进口工程设备到岸价为（ ）万元人民币。A.406.8B.450.0C.456.0D.586.7【答案】 BCC10N4P9O2U7O4U7HI5F10L2J7F6T10X2ZH4K4W2W7D10U9W277、某建设项目，建设期为3年，建设期内各年均衡获得的贷款额分别为1000万元、 1000万元、800万元，贷款年利率为8%，期内只计息不支付，建设期第3年应计利息为 ( )万元A. 368.26 B. 192.0C. 201. 86 D. 205.06【答案】 DCX2H7Z1I7C7F3R2HS5D9F1I6D7C7P2ZN10C10J4Z2F9V7H1078、在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于（ ）。A.循环的与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间B.定期的与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间C.与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间D.不可避免中断时间【答案】 ACQ4R9G7K2X10Q7Y9HF8V7X6W1D3M5W1ZC10O5K10U9V1C9V479、根据建筑工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），招标控制价的综合单价组价工作包括：确定工、料、机单价：确定所组价定额项目名称：计算组成定额项目的合价；除以工程量清单项目工程量：计算组价定额项目工程量，下列工作排序正确的是（ ）。A. B. C. D.【答案】 ACM6J7R9N9R6Z1O9HC8Y2K