2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库点睛提升300题及1套完整答案(江苏省专用).docx

一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、在工程量清单的编制过程中，材料暂估单价及调整表通常是由（ ）填写“暂估单价”。A.监理人B.招标人与投标人协商后C.招标人D.投标人【答案】 CCR6L6M9E3T8S8V4HS1K8R10M8N9N7S6ZN8L3R8N2K8A10O92、在施工合同履行期间由于不可抗力造成的损失中，应由发包人承担的是（）。A.因工程损害导致的第三方人员伤亡B.因工程损害导致的承包人人员伤亡C.承包人的施工机械设备损坏D.承包人的停工损失【答案】 ACP2J4U10L10T6F6R6HA5B1U10Y3H1S4Y3ZG3H3N6Z8J1A5L53、某工地商品混凝土的采购有关费用如下表所示，该商品混凝土的材料单价为()元mA.323.2B.338.15C.339.15D.339.36【答案】 DCV5D6W9R1I5Z5J2HV1R6S4O7Y4Y8D4ZL3E2C1U4N5S6T24、编制竣工结算文件时，应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价的是（ ）。A.劳动保险费B.总承包服务费C.安全文明施工费D.现场签证费【答案】 CCV4U10N8V3A4A10O8HM7S5O5V7O3P2A8ZD2V3K8R8M1V7W105、招标控制价是指根据国家或省级建设行政主管部门颁发的有关计价依据和办法，依据拟定 的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况发布的招标工程的（）。 A.最高投标限价B.最低投标限价C.平均投标限价D.中标价【答案】 ACE4N1K3T4A7S3C6HT9W3V4B9Y1U4C1ZT4H7F2X7H5X4H66、某年产量10万吨化工产品已建项目的静态投资额为3300万元，现拟_类似项目 的生产能力为20万吨/年。已知生产能力指数为0.6，因不同时期、不同地点的综合调整 系数为1.15，则采用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资额为（）万元。A. 4349 B. 4554C. 5002 D. 5752【答案】 DCT8B3S3F6I2Z3N4HC1M7K9N1D1S6C10ZL3Q2V9P6X8W8N97、下列安装工程费估算公式中，适用于估算工业炉窑砌筑和工艺保温或绝热工程安装工程费的是（）A.设备原价x设备安装费率（）B.重量（体积、面积）x单位重量（体积、面积）安装费率指标C.设备原价x材料占设备费百分比x材料安装费率（）D.安装工程功能总量x功能单位安装工程费指标【答案】 BCO5H8V6B2A9F2W1HP7I9Y2O2C8X1Z3ZA6N10Y7Q10R7C6D98、（2011年真题）根据建设工程工程量清单计价规范，关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是（）。A.材料暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写【答案】 BCH2A7R1N8R2V5Q3HC5R4I5X8V10H6B2ZE7E6W1B5N5H3U69、关于项目决策和工程造价的关系，下列说法中正确的是（ ）。A.工程造价的正确性是项目决策合理性的前提B.项目决策的内容是决定工程造价的基础C.投资估算的深度影响项目决策的精确度D.投资决策阶段对工程造价的影响程度不大【答案】 BCR10Q5H8A5A4W10Y10HB2N8X7N10J2W3U5ZX1Z9P7L10K8K3F710、编制招标控制价时，下列关于综合单价的确定方法，错误的是（）A.工程量清单综合单价=定额项目合价/工程量清单项目工程量，不考虑未计价材料费用B.工程设备.材料价格的市场风险，考虑一定率值的风险费用，纳入到综合单价中C.税金.规费等法律.法规.规章和政策变化风险和人工单价等风险费用，不应纳入综合单价D.综合单价中应包括暂估价中的材料和工程设备暂估单价【答案】 ACE7C5U6X10F9D3K2HL9R10Y1Z8Y7X2B4ZU4G7E4A4N8X4X211、预备费包括基本预备费和价差预备费，其中价差预备费的计算应是（ ）。A.以编制年份的静态投资额为基数，采用单利方法B.以编制年份的静态投资额为基数，采用复利方法C.以估算年份价格水平的投资额为基数，采用单利方法D.以估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方法【答案】 DCQ1O9P9I3I1N2B6HX7P3U7Y3M3T5A4ZH3U9R5K8H6F8D812、关于履行合同中争议的解决，下列做法正确的是()。A.在争议提出诉讼后，双方不再通过友好协商解决争议B.发生争议后，可提请争议评审组评审C.协商不成或不接受争议评审的，可向任一方所在地的仲裁机构申请仲裁D.对仲裁决议不服的可向有管辖权的人民法院提起诉讼【答案】 BCH9V4P9K10P6Q10M9HV7F2U2Y9Z3N3Y3ZX2N7D1S3I10A10H113、当用计时观察法记录时间消耗时，适合用写实记录法研究而不适合用测时法研究的是（）。A.循环组成部分工作时间消耗B.基本工作时间C.不可避免中断时间D.准备与结束时间【答案】 DCM7W9U7O10S9Z9E3HW2M4R7J7Z4S3K9ZY4Z6V3W6C7X1I614、在满足住宅功能和质量的前提下，下列设计手法中，可降低单位建筑面积造价的是（ ）。A.增加住宅层高B.分散布置公共设施C.增大墙体面积系数D.减少结构面积系数【答案】 DCE1B4X7E9F6V3H10HB10V6R4G4Y10Y1V3ZH4R5G2X8U4M7U415、某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程税前造价为8000万元，其中含税材料费5175万，可抵扣综合进项税率为13%，当采用一般计税方法时，该住宅楼建筑安装工程造价内的增值税税额为（ ）万元。A.565.00B.240.00C.675.00D.666.45【答案】 DCV3G8Z6F3Y5I4Y6HW4T1G3R7Q7Q1Z3ZA10S4I10J9I5A1H716、下列在施工合同履行期间由不可抗力造成的损失中，应由承包人承担的是()。A.因工程损害导致的第三方人员伤亡发包人承担B.因工程损害导致的承包人人员伤亡承包人承担C.工程设备的损害发包人承担D.应监理人要求承包人照管工程的费用发包人承担【答案】 BCD4O9T8F7G6F8Q5HP3Y5F3K2U6T7K3ZD1T3U8I4H9U9O617、某项目施工合同约定承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超出部分采用造价信息法调差，已知钢筋的承包人投标价格、基准期造价信息发布价格分别为5700元/t、6100元/t，2021年7月的造价信息发布价格为5600元/t，则该月钢筋结算价格为（ ）元/t。A.5233B.5505C.5600D.5700【答案】 DCI3W7G4M2Z9R1G7HN7R7O3X2P7D9E5ZW10C1H9T6P10B1W218、根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)，关于招标控制价的编制要求，下 列说法中正确的是（）。 A.应依据投标人拟定的施工方案进行编制B.应包括招标文件中要求招标人承担风险的费用C.应由招标工程量清单编制单位负责编制D.应使用国家或省级颁发的计价定额与计价方法【答案】 DCW1T1B3W9Q7A9B7HF6V3E3T7X3Y6Y2ZB3E1D5Q5A4T10L1019、（2021年真题）工程总承包人在投标报价中考虑的“标高金”由（ ）组成。A.管理费和风险费B.利润和风险费C.利调和管理费D.利润、管理费和风险费【答案】 DCX9T6C4W8K7P4Z6HR5C10C5F7K10X2H9ZW10Q10R9B7Q7D8A420、某建设项目建筑安装工程费为6000万元，设备购置费为1000万元，工程建设其他费用为2000万元，建设期利息为500万元。若基本预备费费率为5，则该建设项目的基本预备费为（）万元。A.350B.400C.450D.475【答案】 CCM6V9W1A4A2Y9H5HK8H4F6J4N4P9H6ZH7U2Y1O9G5U10T321、关于设计概算的调整，下列说法正确的是（ ）。A.若设计概算已通过批准，则不得调整B.一个工程可多次调整设计概算C.因项目建设期价格大幅上涨，可以向国家发展改革委申请调整概算D.地质条件发生重大变化，不允许调整概算【答案】 CCF1X10X8S9E10K5Y9HV2C9O3S3L5M9F3ZD9I4A3I8J9A8Z1022、某土方施工机械一次循环的正常时间为25min，每循环工作一次挖土0.8m3，工作班的延续时间为8h，机械时间利用系数为0.9。则该土方施工机械的时间定额为（ ）。A.0.065 台班/m3 B.0.072 台班/m3C.13.824m3/台班D.15.360m3/台班【答案】 BCI6W4I7C5Y1H6T4HO3O8G2Q2M5I9S10ZH5K4H3H3G1G8U523、下列关于建筑安装工程税金的计算公式中，正确的是()。A.应纳营业税=税前造价*综合税率(%)B.城市维护建设税应纳税额=计税营业额*适用税率C.教育费附加应纳税额=应纳营业税税额*3%D.地方教育附加应纳税额=应纳教育费附加额*当地规定的税率【答案】 CCN10E4E3H1E3F7Y5HZ4M6I2Y2M8N4V10ZC10I8V7Z5Q8I2X624、某工程合同总额为20000万元，其中主要材料占比40%，合同中约定的工程预付款项总额为2400万元，则按起扣点计算法计算的预付款起扣点为（ ）。A.6000B.8000C.12000D.14000【答案】 DCE10Y8C8N9F7S4E7HQ10N5Y3L1T8Y3V7ZX8X1D3V2B10Z2V425、当工程变更引起分部分项工程费调整时，若已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息（参考）价格缺价的，此时工程变更的组价依据中不包括下列哪一项（ ）。A.报价浮动率B.变更工程资料C.计量规则和计价办法D.通过市场调查等的有合法依据的市场价格【答案】 ACQ2U10L2E10T2T1A9HP7S7H5X1F3U7S9ZS2D3Z7F4E1C9L926、某工程合同价款为800万元，于2007年7月签订合同并开工，2009年10月底竣工并按约定完成最终结清。合同约定按工程造价指数调整法对工程价款进行动态结算。根据当地造价站公布的造价指数，该类工程2007年7月和2008年8月、2009年9月的造价指数分别为113.15和117.60、128.60，则此工程价差调整额为（）万元。A.109.2B.228.8C.31.5D.140.8【答案】 ACX5I1D1W9G6X1L7HI6H8Q10Q2X4I5M7ZY5R7G6W8T6G9H827、（2017年真题）下列竣工财务决算说明书的内容，一般在项目概况部分予以说明的是（）。A.项目资金计划及到位情况B.项目进度、质量情况C.项目建设资金使用与结余情况D.主要技术经济指标的分析、计算情况【答案】 BCC9A4O2S7U1Q7B5HA10W2L3Z5J1K8B6ZA6H3P5B5E9C8J528、关于现场签证，下列说法中正确的是（ ）。A.承包人在收到发包人要求完成合同以内的零星项目指令后，应及时向发包人提出现场签证要求B.现场签证的工作如果已有相应的计日工单价，现场签证报告中仅列明完成该签证工作所需的人工的数量C.若发现合同工程内容因场地条件、地质水文、发包人要求等不一致时，应提供所需的相关资料，提交发包人签证认可，作为合同价款调整的依据D.承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，作为增加合同价款，与结算款一同支付【答案】 CCP8B10V1Z5U7G7K8HC4X2Y10T2O1Y6H1ZE8H6S2E5X10X4Q829、某分项工程招标工程量清单数量为4000m2，施工中由于设计变更调减为3000m2，该项目招标控制价综合单价为600元/m2，投标报价为450元/m2。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15%时，综合单价以招标控制价为基础调整。若承包人报价浮动率为10%，该分项工程费结算价为（）万元。A.137.70 B.155.25 C.186.30 D.207.00【答案】 ACY10W4L4T7I6E9I7HR1X1Z4O9D5N2U7ZU1C8D8N9D8I8W730、（2016年真题）某出料容量750L的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为150s、40s、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为50s，机械利用系数为0.8。该机械的台班产量定额为（）m3/台班。A.29.79B.32.60C.36.00D.39.27【答案】 CCL1N6K7O4L10Z3L5HA6I5V2B7Y1D1B8ZF8I3N9K2T5M6A631、民用住宅建筑设计中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K周按从小到大顺序排列正确的是()A.矩形正方形T形一L形B.L形T形矩形正方形C.正方形矩形T形L形D.T形L形正方形矩形【答案】 CCB7R5O7F10B5Q9Z5HR10Y4K5P5B1U2Q3ZH5V5C1B3H10T3V732、某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1000万元，第二年贷款1800万元，第三年贷款1200万元，年利率10%，建设期内只计息不支付，则项目建设期贷款利息为（ ）万元。A.400.0B.580.0C.609.5D.780.0【答案】 CCI8N5Z6I5H3I2Q6HZ1V1F6J10E6O4B6ZS1C10R2N8W5L8W933、建设项目投资决策阶段，在技术方案中选择生产方法时应重点关注（）。A.是否选择了合理的物料消耗定额B.是否符合工艺流程的柔性安棑C.是否使工艺流程中的工序合理衔接D.是否符合节能清洁要求【答案】 DCP4P5X9S5U2T9U6HD4N6V9P6Z1I3F3ZP5W1I4H1O9Y8A334、关于建筑安装工程费中材料费的说法，正确的是（ ）。A.材料单价是指建筑材料从其来源地运到施工工地仓库直至出库形成的综合平均单价B.材料消耗量是指形成工程实体的净用量C.材料检验试验费包括对构件做破坏性试验的费用D.材料费等于材料消耗量与材料基价的乘积加检验试验费【答案】 ACE8U3V5A4F7V1M2HI2T6Z8T1I9M10I8ZU9X1N7Q10J5R4U535、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列不应计入材料单价的是（ ）。A.材料原价B.材料检验试验费C.材料运杂费D.运输损耗费【答案】 BCD3D8B2N6S9A5D10HX9D3T5Z5J3I10T9ZG9J3B3X4A10K4W436、根据标准施工招标文件（2007年版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，只能获得工期补偿的是（）。A.发包人提前向承包人提供材料和工程设备 B.工程暂停后因发包人原因导致无法按时复工 C.因发包人原因导致工程试运行失败 D.异常恶劣的气候条件导致工期延误【答案】 DCG8E2O5L2L1L1B5HC2V7R4N9S1N3Z2ZF10C9C1M2O7X7X137、某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，检修周期数为4，一次检修费为2000元（不含税），维护费系数为60%，机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值和其他有关费用，则该机械台班单价为（）元/台班。A.107.68B.110.24C.112.80D.52.80【答案】 ACF2X4U9R2Z8I6U6HO7O6M2P3C10G3Y6ZW4D3Z5R2M9C4L938、（2016年真题）国际工程投标报价中，若将分包费列入直接费，则对分包商的管理费通常应列入（）中。A.直接费B.分包费C.间接费D.暂定金额【答案】 CCO10Z1B2F1Z3Z1S1HX6N4K6Y6V4P1F3ZZ9C5P5Q6W2Y10J1039、关于建设工程招标工程量清单的编制，下列说法正确的是（ ）A.总承包服务费应计列在暂列金额项下B.分部分项工程项目清单中所列工程量应按专业工程量计算规范规定的工程计算规则计算C.措施项目清单的编制不用考虑施工技术方案D.在专业工程量计算规范中没有列项的分部分项工程，不得编制补充项目【答案】 BCR2N1K6A9F10C8H2HV8M5Q7X3S8J1V3ZD10J1E4R7S10J8V640、根据现行的建筑安装工程费用项目组成规定，下列关于施工企业管理费中工具用具使用费的说法正确的是（）。A.指企业管理使用，而非施工生产使用的工具用具使用费B.指企业施工生产使用，而非企业管理使用的工具用具使用费C.采用一般计税方法时，工具用具使用费中的增值税进项税额可以抵扣D.包括各类资产标准的工具用具的购置、维修和摊销费用【答案】 CCO6F3T4C2V6J9Y6HQ10D9C8B9U9L10T4ZF1T5D4K4R7X3M241、某项目建设期为 2 年，第一年贷款 4000 万元，第二年贷款 2000 万元，贷款年利率 10%，贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为（ ）万元。A.200B.500C.520D.600【答案】 CCR4U10L2Y5H2M8K9HN9J7V9G4I8Z2N9ZJ4Y10Z10X3C4L4M442、下列费用中包含在国际工程投标报价其他费用中的是（ ）。A.保函手续费B.保险费C.代理人佣金D.暂定金额【答案】 DCE7O3G3D6J1P8R4HL5I9Q2C7R3Y9N2ZF7V2K10D8G7F6I743、根据建设工程工程量清单计价规范（GB505002013），下列关于工程量清单项目编码的说法中，正确的是（ ）。A.第三级编码为分部工程顺序码，由三位数字表示B.第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，不得重码C.同一标段含有多个单位工程，不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码D.补充项目编码以“B”加上计量规范代码后跟三位数字表示【答案】 BCT3R3F4K3M6M6T2HP6L4X7R5G3I1W7ZI8X7V3J4G3D3A1044、投标人在研究招标文件时，属于对合同条款进行分析的内容是（ ）。A.分析监理方式B.分析承包方式C.分析计价方式D.分析业主责任【答案】 DCL3J10U4T2J3V5C10HC1V1G5K1M4O6Y5ZH6R1C8X7W9Y2V945、预计某项目计算期各年现金流量数据如下表所示，根据表中内容，项目具有财务生存能力的正确判断是()。A.因合计为正，故项目具有财务生存能力B.因第1年不为负，故项目第1年具有财务生存能力C.因第3年大于，故项目第3年具有财务生存能力D.因第4年为负，故项目第4年不具有财务生存能力【答案】 ACB3T6W6T8G10H4C4HR6A9Y6L10J4Y5I3ZD6O6A1F4D8Y9C546、编制预算定额人工日消耗量时，预算定额取定运距超过劳动定额取定运距时的用工应计入（ ）。A.超运距用工B.辅助用工C.二次搬运用工D.人工幅度差【答案】 ACR6S7Z3V4G5Q9C1HC9I1R3A10Q5S6U8ZA1Z6X9M10M1Z7R147、有关最终结清的过程，下列表述中正确的是（）。A.最终结清是指合同约定的缺陷责任期终止后发包人与承包人结清全部剩余款项的活动B.承包人在提交的最终结清申请中，可以提出工程接收证书颁发前发生的索赔C.承包人接受最终支付证书后，可以提出工程接收证书颁发后发生的索赔D.发包人对最终结清申请单内容有异议的，按照合同约定的争议解决方式处理【答案】 ACB6R1U1V5N5A3D10HJ7G5C3U7R4X9W1ZO10X5M2V3O8R8U948、确定建筑安装材料定额消耗量的基本方法不包括()A.材料换算法B.现场技术测定法C.实验室试验法D.现场统计法【答案】 ACI3K2V4K5C7Y7K3HQ5A5J2K9C6Z8L2ZA3I6V3O10E3R3P749、下列关于联合体投标的说法，正确的是（）。A.联合体参加资格预审并通过的，其组成的任何变化都必须在开标之日前征得招标人的同意B.联合体各方签订共同投标协议后，牵头人不能再参加其他项目投标，但其成员可以参加其他联合体在同一项目中的投标C.联合体中的各方可以以自己的名义提交投标保证金D.由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级【答案】 CCY6I10P8B3X4P6I6HU5W9I3C2C10B1O8ZN5K3E1I4M8N9S850、某砌筑工程，工程量为10m3，每立方砌体需要基本用工0.86工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的28和18，人工幅度差系数为15，则该砌筑工程的人工工日消耗量是（ ）工日。A.11.75B.12.56C.14.44D.15.78【答案】 CCE7U1D1J7Q4J6T10HH7F3Y9R10F7W8G2ZC3U10H4W9Z1S6C251、某工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低日工资标准为50元，则安装企业普工的最低日工资单价不得低于（ ）元。A.60B.65C.100D.150【答案】 BCM7A10J8L7P10W7Y7HI4R7W6B1K9K7Z5ZN9C4H10V7C1E8T752、（2017年真题）下列竣工财务决算说明书的内容，一般在项目概况部分予以说明的是（）。A.项目资金计划及到位情况B.项目进度、质量情况C.项目建设资金使用与结余情况D.主要技术经济指标的分析、计算情况【答案】 BCR3R1B10L1O4Y6B2HT3X7A2O9Y5V5I2ZZ9R7B9D1A1M4N653、根据标准设计施工总承包招标文件的规定，在工程总承包招标文件中，下列不属于发包人要求内容的是（）。A.竣工验收B.技术要求C.投标预备会的要求D.工程项目管理规定【答案】 CCP8C10Z2Z1H5X2N2HA6J2I9V5A10H4U3ZG10E5S1S2Z5B4X154、按照规定，发包人接到承包人已完工程量报告后7内未进行计量核对的，下列中 说法正确的是（ ）。A.视发包人巳经认可承包人报告的已完工程量B.承包人应发催促核对通知书C.收到催促通知后7天内仍未核对的，视为发包人已认可承包人报告的工程量D.视发包人不认可承包人报告的已完工程量【答案】 ACB10M9J2V9O6D6B6HI5R6J6X7M7M7I2ZW3H6W5W10L5D5E655、2020年某水泥厂建设工程的建筑安装工程造价为7.31亿元。其中:矿山工程造价为7800万元，定额编制期同类项目的矿山工程造价为6000万元。该水泥厂建设工程造价综合指数为1.20，则该矿山工程的造价指数是（ ）。A.1.30B.0.77C.0.92D.1.56【答案】 ACD4J7E5N5O5K5F8HA8H5C7M4V8I5B9ZJ9R2I5W7G5X2S456、（2019年真题）某地2019年拟建一座年产40万吨某产品的化工厂。根据调查，该地区2017年已建年产30万吨相同产品项目的建筑工程费为4000万元，安装工程费2000万，设备购置费8000万。已知按2019年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为9500万元，征地拆迁等其他费用为1000万元，且该地区2017至2019年建筑安装工程费平均每年递增4%，则该拟建项目的静态投资估算为（ ）万。A.16989.6B.17910.0C.18206.4D.19152.8【答案】 CCF7X9Y8X4P3B9Y1HB6D6C10J1T6O4M8ZF5N4X7S7E7E5J157、招标工程量清单的项目特征中通常不需描述的内容是（）。A.材料材质B.结构部位C.工程内容D.规格尺寸【答案】 CCY10Q3S4Y8B10X4F1HY2M10L7C8F8M7C3ZT4Y2X3F6J8W4P658、国际工程投标报价中，对于当地采购的材料，其单价应为（ ）。A.市场价格+运杂费B.市场价格+运杂费+运输保管损耗费C.市场价格+运杂费+采购保管费D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费【答案】 DCF2V3Y1C3N2S3Z6HE6U9K9V9C3F5V10ZT10K3B1Z3N4O3D859、当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，编制设备安装工程费概算可选用的方法是（）。A.设备价值百分比法B.设备系数法C.综合吨位指标法D.预算单价法【答案】 ACR9Z5U4P2Z1H3E6HN1B5P4D6K8M10N9ZW4P10X8N9L10N3K760、某批进口设备离岸价为1000万元人民币，国际运费为100万元人民币，运输保险费费率为1。则该批设备的关税完税价格应为（）万元人民币。A.1100.00B.1110.00C.1111.00D.1111.11【答案】 DCW2E3P10R3U8N6Q7HU1O9H9U8F7K1Z6ZG8K10R10X6U7Y1K161、下列关于工程计价的说法中，不正确的是（ ）。 A.工程造价计价包括工程计量和工程组价两个环节B.建筑安装工程费=基本构造单元工程量×相应单价C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算D.工程计价基本原理就在于项目的分解和价格的组合【答案】 BCV7F4L7Y7G7X5O4HY3O9V8N6X6P8V5ZF6I2Q5C3K6U6H362、在工程造价指标和指数的编制过程中，通常不需要以建设规模作为权重加权平均计算的是（）。 A.数据统计法计算建设工程经济指标B.数据统计法计算工程量指标C.数据统计法计算工料消耗量指标D.数据统计法计算工料价格指标【答案】 DCX1P9P6Q4S2O10N10HV5Z8M4C1Z6K8J8ZE1N8F5L1D9P3Z963、完成10m3砖墙需消耗砖净用量10000块，有500块的损耗量，则该材料的损耗率和材料的消耗量定额分别为()A.4.76；1000块m3B.4.76；1050块m3C.5；1000块m3D.5；1050块m3【答案】 DCL7E10M7B7T1F4B10HM9W7M10T4J2C1G1ZH1G2O8S2I4J7P1064、关于工程计量的方法，下列说法正确的是()。A.按照合同文件中规定的工程量予以计量B.不符合合同文件要求的工程不予计量C.单价合同工程量必须按现行定额规定的工程量计算规则计量D.总价合同各项目的工程量是予以计量的最终工程量【答案】 BCD2S5F2G3H7D6D9HO10E9N1L7M10O1N9ZQ6N9B6Z7V4V9S365、承揽国际工程时投标报价，施工机械台班单价计算时不需计算的是（ ）。A.维护费B.人工费C.检修费D.燃料动力费【答案】 CCW10B10O1O10B2R9S3HP4L5T3I7J5B2Q1ZS9J9J6L3H4Z7S366、（2016年真题）施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是（）。A.和解协议书B.造价认定书C.行政调解书D.仲裁调解书【答案】 DCV8V4A10Y2S8U10W3HC10U6R6R8E3U6I3ZP3A10B4C5Q1H9C567、（2013年真题）国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（）。A.直接建设成本B.建设成本上升费C.不可预见准备金D.未明确项目准备金【答案】 BCC3Q2U2A1A7O9Q5HE5L8B4E7G9V4T10ZY4C10K10S9G10I2T868、在建设地点选择进行费用分析时，下列各项中属于项目投产后生产经营费用的是（）。A.运输设施费B.污水处理费用C.建材运输费D.土石方工程费【答案】 BCP7I5H10G10K6I5I2HN2W8R9R4Z2F1F4ZZ7L6B2J5N7E5F869、当建设项目只有一个单项工程时，应采用二级预算编制形式，二级预算编制形式 由（ ）组成。 A.单项工程综合预算和单位工程预算B.建设项目总预算和单项工程综合预算C.建筑工程预算和安装工程预算D.建设项目总预算和单位工程预算【答案】 DCB3M2D1W10B7V10A7HK8O4A6B2R10M9N6ZD4A2K1I1J1S1A670、工业建筑设计评价中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K周按从小到大顺序排列正确的是（ ）。A.正方形矩形T形L形B.矩形正方形T形L形C.T形L形正方形矩形D.L形T形矩形正方形【答案】 ACU3I7K2B10A3O7A5HD10G7Q7V1N10F1V1ZQ7D5P6X5T4O3U271、下列关于不可抗力事件造成的工期延误及损失处理，说法正确的是（）。A.工期顺延，承包人承担与工程施工有关的损失B.工期顺延，第三方人员伤亡和财产损失按一定的比例由发包人和承包人共同分担C.工期顺延，各自的损失各自承担，工程师的损失由发包人承担D.工期顺延，人员伤亡的损失由发包人承担【答案】 CCY9C6I8U8L4D6L3HZ7T2D10F3K7P6S3ZX8L1Y4E8F2J7Y272、在招标工程量清单编制的准备工作中，初步研究阶段主要完成的工程内容包括（） 。A.现场踏勘B.拟定常规的施工组织设计C.确定工程量清单编审的范围及需要设定的暂估价D.估算整体工程量【答案】 CCX5R3K2Q3G9E7G7HN10N9X3D3N8C7O6ZI7D7T10B7K6Z6W1073、关于发全文明施工费的支付，下列说法正确的是（）。A.按*工期平均分摊安全文明施工费，与进度款同期支付B.按合同建筑安装工程费分摊安全文施工费，与进度款同期支付C.在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分与进度款同期支付D.在正式开工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%【答案】 CCD8V1W5R10N4R8Y2HG4A6G9F6W6W10U2ZU2Q1G1W9L1N9O674、（2018年真题）关于安全文明施工费的支付，下列说法正确的是（）。A.按施工工期平均分摊安全文明施工费，与进度款同期支付B.按合同建筑安装工程费分摊安全文明施工费，与进度款同期支付C.在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分与进度款同期支付D.在正式开工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%。其余部分与进度款同期支付【答案】 CCS10Y5K10V8Q10W5M5HR5Q5U4K7I10O8K1ZZ1G2J4P3R9O3D975、BIM模型中所有数据只需要一次性采集或输入，就可以在整个建筑物的全生命周期中实现信息的共享、交换与流动，使BIM模型能够自动演化，避免了信息不一致的错误，这属于BIM的（ ）特点。A.可视化B.协调性C.模拟性D.互用性【答案】 DCP8V7Y9V8B10U6P1HN9U1P2L4B8I4O5ZP6U9X1P7A9J10M476、关于提前竣工和误期赔偿的说法，正确的是（）。 A.招标时，招标人压缩的工期天数不得超过定额工期的30%B.赶工费用主要包括人工费、材料费、机械费C.施工过程中，发包人要求合同工程提前竣工的，承包人不能拒绝D.约定的误期赔偿费的最高限额不得超过合同价款的10%【答案】 BCB8J5T3Q1P6S8N2HG9N10U7P2A8P2J1ZG2K7F5Q8L2J2D977、下列各项中在评标初步评审中将被视为显著差异或保留的是（ ）。 A.对合同中规定的招标人的权利或者招标人的义务造成实质性限制B.对合同中规定的投标人的权利或者投标人的义务造成实质性限制C.对合同中规定的招标人的权利或者投标人的义务造成实质性限制D.对合同中规定的投标人的权利或者招标人的义务造成实质性限制【答案】 CCY8A10P5B3W6C4X7HI5J8J1H2V6D1F9ZJ4F8V10K8L5F3K978、对于依法必须招标的项目，关于投标保证金的退还，下列处置方式错误的是（ ）。A.中标人无正当理由拒签合同的，投标保证金不予退还B.招标人无正当理由拒签合同的，应向中标人退还投标保证金C.招标人与中标人签订合同的，应在合同签订后5日内向中标人退还投标保证金D.招标人与中标人签订合同的，应向未中标人退还投标保证金及利息【答案】 CCW1R9U6Z10R10X4Q8HQ10F3A5N9K2K5P5ZQ5O7Y7F8E10O5E979、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.如发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任【答案】 BCP4S3E9I7G10V7U6HR6A4O6G3Y4P4K7ZR6U9M7