2022年一级建造师考试题库高分300题（各地真题）(陕西省专用).docx

一级建造师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、关于定金的表述中，正确的是（ ）。A.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回B.给付定金的一方不履行约定的债务的，可以要求返还定金C.定金合同从合同成立之日起生效D.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的10%【答案】 ACA5P1B2F4Y3P8Z10HQ10R6T10V5U9T10M8ZF4A10D5Q7G5N7P42、根据固体废物污染环境防治法，下列处置危险废物的方式中，不符合国务院环境保护行政主管部门规定，应当缴纳危险废物排污费的方式是（）。A.填埋 B.热解 C.堆肥 D.焚烧【答案】 ACF10N8X5Z6J1G1T3HS8U7R10L8Q7A8G4ZS9O9X10S2Y3P2F43、依据民事诉讼法的规定，合议庭组成人员确定后，应当在()日内告知当事人。A.3B.5C.7D.10【答案】 ACB7S2T10K5V6O5L10HO6P6H9H2M1I7Q8ZG4X2V5M4V1U8X44、根据安全生产事故报告和调查处理条例，建筑工地事故发生后，事故现场有关人员应当立即向（ ）报告。A.业主单位负责人B.事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门C.事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门D.本单位负责人【答案】 DCY1I4E7C2W8X4N3HQ1M8S6R10P4Q1I4ZP10C4D4G4G6E8N95、某市地税局计划在市区某地兴建一座办公大楼。在招标过程中，甲建筑工程公司通过伪造资质证明文件的手段中标，并与该地税局签订工程承包合同。之后不久，此事被当地市政府建设行政主管部门查处并强令停工。对于本案表述不正确的是（ ）。A. 地税局与甲公司签订的承包合同无效B. 甲公司应承担违约责任C. 甲公司应承担缔约过失责任D. 甲公司的行为违反了我国招标投标法的规定【答案】 BCX1U10P2P10T5G5C2HF4X10M10F4M8Y10R9ZZ9V1B6N4E7P10W36、甲总承包单位与乙分包单位依法签订了专业工程分包合同，在建设单位组织竣工验收时，发现该专业工程质量不合格。关于该专业工程质量责任的说法，正确的是（）。( 2015真题 )A.乙就分包工程对建设单位承担全部法律责任 B.甲就分包工程对建设单位承担全部法律责任 C.甲和乙就分包工程对建设单位承担连带责任 D.甲对建设单位承担主要责任，乙承担补充责任【答案】 CCS1I6T9T9S1Y2F1HB4B4Q6K3G5Z7W10ZE10M9Y8P5O4Z6N87、（2019年真题）下列损失,属于建筑工程一切险保险责任范围的是()A.设计错误引起的缺陷B.地震引起的损失C.工艺不良引起的保险财产本身的损失D.非外力引起的机械装置本身的损失【答案】 BCS6C6R10M2Q8K2C2HO8W8D6Q2A4V2Y10ZR6Z7T4A9U1K10H48、关于法的部门归属的说法，正确的是（ ）。A.公司法属于经济法B.行政复议法属于非诉讼程序法C.节约能源法属于民法商法D.建筑法属于行政法【答案】 DCH3D8U5J3N10M7G4HT9U9G4S5C6C5X8ZY8O1V2W5E2J4N29、下列人员中，属于建筑施工特种作业人员的是()。A.木工B.钢筋工C.瓦工D.电工【答案】 DCV5S2Y4A6K6Q1A7HG4C2D8U5E10K6D10ZR6U10K9S6G4S7M810、根据环境保护法，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法，正确的是（）。（2016）A.责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚B.是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关C.责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚D.地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类【答案】 ACY7M7V5T4X1Z4R9HR1J3E6K10P10E6D5ZB4N4V3K10U2Q9X611、关于无效合同、效力待定合同、可撤销合同的说法，不正确的有（ ）。A.无效合同具有违法性B.因重大误解订立的合同可撤销C.限制民事行为能力人订立与其年龄、智力、精神健康状况相适应的合同，法定代理人追认后合同有效D.无权代理订立的合同，相对人可以催告被代理人在1个月内予以追认【答案】 CCJ6V3L8V4O10Y2D9HX7I1V9U1P5C3G6ZR7M10A10E2X2Z1C312、 下列关于仲裁，说法正确的是（ ）。A.仲裁裁决书经双方签收具有法律效力B.仲裁协议只需包含仲裁事项和选定的仲裁委员会C.仲裁协议中约定两个以上的仲裁结构，仲裁协议无效D.申请仲裁执行的期间为 2 年【答案】 DCH7V6Y6P2B7K2V9HC10A7M5Z8H8I3C6ZK3F2F3N1V1K8R713、按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是( )。（2012）A.债B.所有权C.知识产权D.担保物权【答案】 ACT1C6E7A10F8F8J1HY7K10Y4C3O6V2R2ZT2D2O3D9F4S6X214、某体育中心工程，建设单位在2017年5月5日领取施工许可证后，于2017年8月1日开工，后因资金链断裂致使工程停工，6个月后才可以开工，则开工时（ ）。A.建设单位应当向发证机关报告B.应当报发证机关核验施工许可证C.建设单位无需报告发证机关，可以直接开工D.施工许可证已自行作废【答案】 ACJ4W2Z10F6S8M5W1HX9N4Z8D4R2E10C4ZL4R9B4O5L3G3Q915、甲企业从银行贷款100万元，约定利息为10%。发放贷款时，银行先将利息扣除，发放给甲企业贷款90万元。贷款期限届满，甲企业应还给银行()万元。A.90B.99C.100D.110【答案】 BCY9D2L6A9U2P10K6HM8U10P5S2F5W10V4ZP3Q5X3Z6M10A7M816、建造师李某申请延续注册，下列情况中不影响延续注册的是，()。A.因工伤被鉴定为限制民事行为能力人B.其负责的工程项目因工程款纠纷导致诉讼C.其始终从事技术工作，故无需且未参加继续教育D.执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满3年【答案】 BCR2C10H5N10C10V7Y2HD7N4L7O8E8I3V2ZH5U3T4E9R3R6G217、关于分包工程的税法，正确的是（）。 2016A.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保 B.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成 C.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任 D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成【答案】 DCJ10N8D6C3I5I1G9HJ2C2R7H2F8Q5I5ZE2A1D2Z2Y10I4X318、2008年3月12日，甲建筑工程公司向乙钢铁公司发出一封传真，内容如下：本公司希望向你公司购买二级螺纹钢20t，每吨4800元，2008年3月20日之前在甲公司所在城市的火车站交货，货到付款，请于3日内答复。2008年3月14日，乙公司回复：同意你方要求，但请预付3万元定金。对于本案表述正确的是()。A.甲公司和乙公司通过要约和承诺订立合同，合同已经成立B.甲公司的传真不构成要约，所以合同并未成立C.乙公司的回复不构成承诺，所以合同并未成立D.甲公司的传真不构成要约，乙公司的回复也不构成承诺，所以合同并未成立【答案】 CCQ6H1A7R3A1K10L4HH5M5O10S7L7A5O9ZY8N6J2R8Q5S4Q919、根据建设工程质量管理条例，建设单位在申领施工许可证之前，应当按照有关规定办理（ ）。A.开工报告手续B.工程质量监督手续C.监理单位的委托手续D.保证安全施工措施的审批手续【答案】 BCP8B7A8D3V7E6E10HH8P6B3Q6L1P1M2ZI6Z1F5S7B7U7N320、货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以（ ）。A.留置货物B.要求赔偿C.解除合同D.拒绝运输【答案】 DCN5N10J6M3Z6G5X9HM2K5J8B7P10O2U3ZV10K9N4D3Y8I7I121、定作合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明,又不能达成补充协议照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的,定作人应当在()支付报酬A.合同生效后B.交付工作成果时C.完成工作成果50%时D.完成全部工作成果前【答案】 BCD3P10P8A1H3M3Q5HX5Z10J1D9U7A5C4ZM4M8Q3J6S7O2M1022、下列法规中，属于部门规章的是（）。( 2015真题 )A.建设工程质量管理条例 B.北京市建筑市场管理条例 C.重庆市建设工程造价管理规定 D.招标公告发布暂行办法【答案】 DCM1S4R1A3A2K9C10HF5E4P4B9O2T2R10ZT3I4H5F10I5I1A1023、下列水下文物中，不属于中国国家所有的是（ ）。A. 遗存于中国领海内的起源于外国的文物B. 遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源国不明的文物C. 遗存于中国内水起源国不明的文物D. 遗存公海区域内的起源于中国的文物【答案】 DCO3Q9J9S1C5O3O6HD3P9O7S5E2U2S2ZO5B1M7R2W4F7C524、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是()。A.施工企业应当向地市级建设行政主管部门申请领取安全生产许可证B.建设主管部门在颁发安全生产许可证时，应当对施工项目是否已取得施工许可证进行审查C.施工企业未办理施工许可证延期手续，继续施工的，按无证施工处罚D.施工企业发生重大安全事故的，应当暂扣其安全生产许可证并限期整改【答案】 DCJ7C2Z7F10H1C2S9HU8W10E4Q9B7L2W2ZX5I10E3F8M9E10V125、按照建设工程质量管理条例要求，施工单位必须按照工程设计要求、（）和合同约定对建筑材料、建筑构（配）件、设备和商品混凝土进行捡验，检验应当有书面记录和专人签字。A.施工技术标准B.总监理工程师的要求C.监理单位的要求D.建设行政主管部门的要求【答案】 ACO2C6R10F3W10I8V4HS5Y3B8J7B3S3V10ZL3S6L6J6N7Q10M526、建设工程招标项目，下列选项在满足招标项目范围的要求下，属于必须招标的是( )。A.施工单价合同估算价为 300 万B.重要设备单价合同估算价为 150 万 C.勘察合同估算价为 50 万D.监理合同估算价为 100 万【答案】 DCF2Q1Q9Z7N10Y10N7HG7M10X10D3H4Y1A4ZY6R3O3Z9N9R5C827、建设工程实施监理前，（ ）应当将委托的工程监理单位、监理权限等事项，书面通知被监理的建筑施工企业。A. 建设行政主管部门B. 行业协会C. 监理单位D. 建设单位【答案】 DCK4P3K7N3D3A3Q9HP2T8V9P9K6M6T2ZN5T5K5C6C2V8Y328、甲公司与乙公司签订一份工程材料买卖合同，合同约定违约金为2万元。后乙公司违约，造成甲公司的经济损失21000元。现甲公司起诉到法院，则最多可获得（ ）元。A.21000B.20000C.41000D.30000【答案】 ACZ1M3M2O8T10R6P9HA5N7I5I5P2E6C3ZK5J10X1F2I7Q3U729、下列关于知识产权的说法正确的是（）。A.知识产权在空间上的效力是无限的B.知识产权受到法律的保护是无期限的C.知识产权具有财产权和人身权的双重属性D.知识产权是整个社会的共同财富,可任意使用【答案】 CCJ4I9A1S6D6W3Q3HP10S9U10Z5Y4H10K4ZT10D10A8W3U2M8N430、2014年2月1日，某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为5月1日。2月10日该施工企业与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。为保证工期，施工企业于4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日期为5月10日。该建筑工程一切险的保险生效日为（）。A.2014年2月10日B.2014年4月20日C.2014年5月1日D.2014年5月10日【答案】 BCS10L3O5P9P4B10H4HZ3B3D8S7H6N2T2ZC8U9Q4R5N5E1J1031、（2019年真题）关于建设工程刑事责任的说法,正确的是()。A.刑事责任是法律责任中最严重的一种,不包括没收财产B.造成直接经济失50万元,应当追究刑事责任C.强令他人违章冒险作业,造成重大伤亡事故的,应当承担刑事责任D.投标人相互串通投标报价,损害招标人利益的,应当单处罚金【答案】 CCB9G6P5W8Z7F7J1HY4O10E3J4C10R4M1ZM3C9B6I9A10G5N232、根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，建筑施工企业申请安全生产许可证时，应当向住房城乡建设主管部门提供的材料是（）。A.企业资质证书B.营业执照C.审计报告D.安全生产承诺书【答案】 BCD3L2X3A7Q1O5E5HN8O10S6D6D5E4C1ZQ3R5T7C8N4Y2H1033、根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定,未取得安全生产许可证的企业不得()。A.进行项目开工B.参与项目投标C.从事建筑施工活动D.办理工程竣工验收【答案】 CCI9E6X2F6L8O9T2HS3K10V5F9B9T10V1ZB7W6O10Q5I6W5W534、关于建设用地使用权的说法，正确的是（ ）。A.建设用地使用权只可以在地上设立B.建设用地使用权因出让合同生效而立C.住宅建设用地使用权期满自动续期D.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地E.设立建设用地使用权可以采取出让或划拨的方式【答案】 CCM9P10H10K10D4V4O6HR4J6L7F10J1I10I2ZR8W10Y1K8U3Y5M435、某工商行政管理部门接到四个人的设立个人独资企业的申请，其部分情况见下表。根据中华人民共和国个人独资企业法规定，可能得到工商行政管理部门核准的是（）A.甲某 B.乙某 C.丙某 D.丁某【答案】 BCG8L10T9B10X5N6D8HG1W7O2H1O2B6O9ZR5Y3E5M6V10W7G236、甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同，乙与甲指定的丙厂商签订设备买卖合同。丙按照与乙签订的合同及时向甲交付了该设备。使用过程中，因设备自身故障造成两名工人受伤。此责任应由()。A.甲承担B.乙承担C.丙承担D.乙和丙分担【答案】 CCF4H1M3K9B9X2L1HE8J8M1J7B4G8X7ZJ7I2D8B9D1O3S437、根据我国民法典律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是（）。A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿 B.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿 C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿 D.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿【答案】 DCJ6P1I6X5Y9C9P7HO8W10M6P2H6S6V4ZQ7U1K9J6A5M3C1038、甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为40万元，乙向甲支付定金4万元，如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是（）。( 2015真题 )A.请求甲支付违约金6万元 B.请求甲双倍返还定金8万元 C.请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元 D.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元【答案】 CCH7L1R4D2G2U1Q1HC4F4V9L8H6A10D5ZI9M8K1K4M4E5J739、王某的受聘单位因经营不善破产，其本人的建造师注册证书和执业印章应该()。A.变更到其他单位继续使用B.失效并交回原注册单位注销C.由原注册单位吊销D.在本单位3年到期办理延续注册【答案】 BCK1S4F7K6K5Z10G10HW4Z8Q5W8F1A8U2ZX4T10W5F7O7F1G1040、乙施工单位通过招标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5%，否则不签施工合同。后双方按中标价签订了备案合同，同时签订了让利5%的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是（）。A.应以备案合同作为结算工程价款依据 B.该补充协议属于可撤销合同 C.应以补充协议作为结算工程价款依据 D.乙方行为构成合同违约【答案】 ACF6M2V7N9T3C1I10HI3E4S8H2R1P6U5ZF8D4S3V1T10V8W841、甲公司与乙公司的监理合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天接到开庭 通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以（） A. 撤销案件B. 中止审理C. 终结审理D. 缺席裁决【答案】 DCA4C1N3X10W7L6F5HV1P7I6S3F6N3X1ZR6K5J5Z10R3W3Z242、某单项工程项目建安费用为3500万元,按建设工程价款结算暂行办法规定,该工程竣工结算审查期限从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起( )。A.20天B.30天C.45天D.60天【答案】 CCN3A3S9Y8V1C3O1HM7W8I3J5L9A6E3ZD4E8I10L10C1T2D243、根据企业所得税法，下列收入中，应当征收企业所得税的是（）。A.利息收入B.依法收取并纳入财政管理的政府性基金C.依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费D.财政拨款【答案】 ACV10O8J4K7Y6Q4L6HZ3Y1P5B3H2F6B2ZV9F10P5B9C10D1B244、某建筑公司向某玻璃厂发出购买玻璃的要约，玻璃厂对要约的内容作了以下变更，其中属于要约非实质性变更的是（ ）。A. 每块玻璃的尺寸B. 玻璃的透光标准C. 运输时，为减少破碎，包装由木板变为铝合金，价格不变D. 玻璃的运输方式由汽车变为火车【答案】 CCZ3C1T3J5V8I5G1HO2S5T7X8E4H4H8ZH6C3O10R7V3C1H845、某办公楼项目实行施工总承包，装饰部分施工实行专业分包，在装饰施工中发生重大安全生产事故，则应由()将事故情况上报安全监督部门。A.建设单位B.施工总承包单位C.分包单位D.现场监理单位【答案】 BCB5B9L1E1U6D3I2HS9U5X9B10R1C5E10ZY2Y4W9A3X1F1Z146、()是指根据被代理人的委托而产生的代理。A.代理权B.被代理人C.委托代理D.法定代理【答案】 CCT9C3G6F9D1V3N2HP9D4E10U2W4I5S8ZO3V9Y3I5F3M2R147、关于不动产物权,下列说法正确的是( )。A.不动产物权的转让应该依法登记B.不动产物权的转让在合同成立时生效C.不动产物权的转让未经登记不得对抗善意第三人D.所有不动产所有权必须登记【答案】 ACP1T2S9J7O5C10B3HM10T3W5V10R9F1B4ZG1Z2Z1P2Z2N2I948、某扩建工程竣工后，建设单位于 1 月 15 日未经检验而使用该工程，1 月 20 日承包人提交了竣工验收报告，1 月 25 日建设单位组织验收，1 月 30 日工程竣工验收合格，则该工程实际竣工日期为（ ）。A.1 月 15 日B.1 月 20 日C.1 月 25 日D.1 月 30 日【答案】 ACM6F2N1F4T3A9O9HO2R7K3Y4Y10F8F10ZW6R8C6Y6V8R10I149、专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由( )审查签字、加盖执业印章后方可实施。A.专业技术人员B.总监理工程师C.施工单位技术负责人D.安全管理员【答案】 BCT8Z4L5V4N8R7N8HU7W5Y1R9S4Y9Q10ZD2C6W8I2P4D2M650、在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，（ ）或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】 ACT3A8Y6E10F5E9V3HO7L9J1R4I1T4J9ZZ9H4S6P8A1Y10P851、根据建筑市场诚信行为信息管理办法，良好行为记录信息的公布期限一般为（）。( 2015真题 )A.6个月 B.1年 C.2年 D.3年【答案】 DCT2V7W4Z9T4C3D3HH7X8Z3Q10S4B7X9ZF10Y7G4W8S10U10W1052、在某建筑工地上，附近居民与施工方发生噪声扰民纠纷，双方同意调解解决。在下列解决争议的方式中，由()主持或参与的调解，属于行政调解。A.施工方上级单位B.建设方C.当地政府建设主管部门D.人民法院【答案】 CCO7K10J4D6L5D5D1HG9Q6T8B9Q4X7C8ZZ7L4R4F5I7M1L953、民法典所称的不可抗力是指（）。A.不能预见、不能避免并不能克服的客观情况B.不能预见但能够避免的客观情况C.能够预见但不可避免、不能克服的客观情况D.能够预见、可以避免但不能克服的客观情况【答案】 ACK8A4R2X10O4E10D5HT1M8T3Y10Y9J4Q7ZC1D4W9J10E6R9M754、在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问题所产生费用由（）承担。A.施工单位 B.建设单位 C.监理单位 D.建设主管部门【答案】 ACE1N2T7Z7J7L7D4HE10Z9U1N6A3S2M9ZA10G4W3S4K6V2T1055、施工单位依法对本企业的安全生产负全面责任的是（ ）。A.法定代表人 B.技术负责人C.项目负责人 D.安全管理部门负责人【答案】 ACB10A3C7Z3P5V9D10HJ3C2V4I7O1R2H6ZH3O9F5V1A10F6E856、某施工企业实行全员安全生产责任制度,则应与实际控制人同为安全生产第一责任人的是()。A.法定代表人B.技术负责人C.安全生产管理人员D.项目经理【答案】 ACZ1C7I5F4Q4G6T4HV1P4J5L3B6P7H5ZQ5P4P9V3V10S7S257、甲货单位与乙采购单位于2005年3月1日订立水泥供应合同。约定水泥价格为每吨370 元，2006年5月1日交货，逾期交货1个月的违约金为每吨10元。甲实际交货为2006年6 月1日。2006年5月1日水泥市场价格为每吨380元，2006年6月1日水泥市场价格为每吨 390元，则乙最终应付总款为每吨( )元。A. 360 B. 370 C. 380 D. 390【答案】 ACM10N5G10C5X8R10G7HD8X8B10X2M7X8M10ZI8M3Z4P3L5D9N158、某工程因施工方原因造成质量存在缺陷，由于建设方付款不及时，施工方拒绝修复。建设方采取的下列做法中，不正确的是()。A.建设方可以解除合同B.建设方可以要求减少支付工程款C.建设方可以要求施工方承担违约责任D.建设方可以行使抗辩权拒绝支付全部工程款【答案】 DCI5D5E3Q4O10R2U8HM8W6X2Q10I8N4J10ZY6D3Q9A6O8R7X559、某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建设单位要求施工企业购买某品 牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系。关于本案中施工企业的行为，正确的是 ( )。A. 施工企业应同意建设单位自行采购B. 设计单位提出此要求，施工企业就必须接受C. 建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受D. 施工企业可拒绝建设单位的要求【答案】 DCE2K6N9J7W6N7D3HK4H5I8E3Q5T7T9ZA2F3J9C5X8X4D560、下列工程承包活动中，不属于违法行为的是()。A.甲公司注册后尚未取得资格证书就承包了一栋住宅楼B.乙公司有施工总承包二级资质等级，承包的35层写字楼工程正在施工C.丙公司刚刚成立，以合作伙伴企业的名义承包工程D.丁公司作为总承包人并负有采购责任，拒绝了业主指定的材料供应商【答案】 DCC6L6R8P10E3Y2M4HX1F7W9A1D4K4P8ZJ3O5T2A1E1F7E261、关于行政诉讼案件审理的说法，正确的是（）。 2016A.行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行 B.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理 C.人民法院对行政安全宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定 D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解【答案】 CCX5R1I7U5W4O3X2HI9C6V2Y5K9A9Q9ZO3J8M7M10U5H7J162、某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，双方约定建设单位每月支付20000元费用，据此，建设单位享有的权利是( ).（2012）A.建设用地使用权B.地役权C.相邻权D.宅基地使用权【答案】 BCF10A6Q5I4G5M5O3HD3N6Q1W2W10I6V5ZI6H10A10M8T6V9O363、某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后2个月内支付工程款。2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过 .诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（ ）。A. 2006年8月，施工单位所在地突发洪灾， 一个月后恢复生产B. 2007年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，一个月后恢复生产C. 2007年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院D. 2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉【答案】 BCJ1K7X1W8B6Y2W9HJ2C3U2Y2V8Q5W7ZW5T8L2J9X6M8W364、涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者（ ） 提出设计方案。A. 其他设计单位B. 具有相应资质等级的设计单位C. 监理单位D. 装修施工单位【答案】 BCH3A2Y3P10E9M9R3HQ2I6L9N2L9O2E5ZM6N10P4S1K7Z6P865、关于房产税的说法,正确的是()。A.房产税在城市、县城征收,但不在建制镇和工矿区征收B.房产税依照房产原值一次减除20%50%后的余值计算缴纳C.房产出租的,以房产租金收入为房产税的计税依据D.房产税的税率,依照房产余值计算缴纳的,税率为1.6%【答案】 CCO9W10J4P3F8Z10Z4HM2X3E6O5D3O5D5ZM10G9S2F10C8Y8O566、根据水污染防治法，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水污染防治设施，应当经过（ ）验收。验收不合格的，该建设项目不能投入生产或者使用。A.环境保护主管部门B.建设行政主管部门C.省级人民政府D.县级以上人民政府【答案】 ACT7U5E6U4J4Y9T9HH7L1S4K5V2S2R5ZK6Q1C3P8T2F5F367、工程施工中，承包人、发包人围绕工程质量发生争议，后经质量鉴定为合格，则受鉴定影响的工期期间（ ）。A. 承包人承担责任，工期不予顺延B. 发包人承担责任，工期顺延C. 发包人、承包人各承担一半D. 都不承担责任【答案】 BCT10I6M1C2Q5T4R3HM7H2Y5H2F2H2X1ZK1Z10Z5L7P9O3L968、甲与乙签订施工合同，合同约定“本合同发生争议由仲裁委员会裁决”，后双方对仲裁 委员会的选择未达成一致意见，则该仲裁协议（ ）。A.无效 B.有效 C.效力待定 D.可撤销【答案】 ACL7C9A5R1I6F6H9HH8G3D8F7H7L2Q4ZU1Y9G10J10O1E8E269、某市政工程沟槽发生基坑坍塌事故，作业人员被覆盖于坑底无法报告，事故现场除一名过路人外没有其他工作人员。下列说法中错误的是()。A.该过路人负有法定的报告义务B.过路人可以直接向相关主管部门报告C.过路人应当在事故发生后2小时后报告D.过路人可以向该施工现场的负责人报告【答案】 CCX4E8G4B9R6S6X10HH7U7O2C5G1B7U7ZO3T10U6N1X2F6R970、以出让万式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件盒国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市、县人民政府()领取建设用地规划许可证。（2013）A.土地主管部门B.建设行政主管部门C.城乡规划主管部门D.授权的镇人民政府【答案】 CCK6I2P10Z9V4H8O6HM6N6E8P10H3G8S1ZK1E1V10X5M9N6C871、对于夜间施工，说法正确的是（）。A.禁止夜间进行建筑施工作业 B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明 C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意 D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业的除外【答案】 DCO8Y8Y10H8F2E9X10HY3S9I4U2K8P9K8ZE5W2A1O1L1I7C772、根据法的效力等级，建设工程质量管理条例属于()。A.行政法规B.单行条例C.部门规章D.法律【答案】 ACJ5K4S9H10T9R4N1HR2S10E3C8Q7S3N5ZX3R9D8O9W5A4A1073、根据我国仲裁法的有关规定，下面关于仲裁机构组织性质的说法，正确的是()。A.属带有行政性的组织，隶属于各省、市、自治区的法制局B.属民间性组织，但各省、直辖市、自治区中设区的市所设立的仲裁机构，与省、直辖市、自治区所设立的仲裁机构有隶属关系C.属民间性组织，独立于行政机关D.属民间性组织，但仲裁委员会秘书处的日常工作人员隶属于有关的行政机关【答案】 CCW10N1C6O1A10F8C4HL2G10W1J8Q9M5V5ZP8X6S1Z10M4D10B374、某施工单位由于工期紧张，对需要使用的安全防护用具、机械设备未经检查即投入使用，但情节并不严重。对此，施工单位可能受到的处罚是()。A.责令整改B.责令停业整顿C.降低资质D.追究刑事责任【答案】 ACR4C5T10D1U8B6C8HM4A10X9R3M7P4K1ZI2S7S3G10X8E1Z675、关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的是 ( )。A. 国家对环境噪声污染严重的落后设备实行淘汰制度B. 土石方施工阶段，噪声限值是昼间70分贝，夜间55分贝C. 打桩施工阶段，噪声限值是昼间80分贝，夜间禁止施工D. 在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行任何产生环境噪声污染的建筑施工作业。【答案】 ACW2R10N9F7T2R2C6HS5L3J3K7J7X4M3ZK3D10Y1O6Y6N9T1076、根据行政诉讼法，人民法院不受理行政诉讼的情形是（）。2018真题A.对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照的行政处罚不满B.申请行政许可，行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复C.行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定的D.认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的【答案】 CCL7W8Y6A6K2Y5P10HA10C7B7U1G4G2W6ZR10C10V10J7L3Q8K177、建设法的主体由（）构成。A.法律、行政法规、部门规章、地方规章B.建设法律、建设行政法规C.行政法、民法商法D.行政法、民法商法、经济法、社会法【答案】 BCZ8Z4P8Z5M8R10A5HK7H7M3S6R9X3A5ZB1I2S10J6K7C8L378、关于工伤医疗停工留薪期的说法，正确的是（ ）。 A.在停工留薪期内，原工资福利待遇适当减少 B.停工留薪期一般不超过 12 个月 C.工资由所在单位在停工留薪期结束后一次性支付 D.停工留薪期满后仍需治疗的，工伤职工不再享受工伤医疗待遇【答案】 BCS10V4Q8V6U9I7R3HI6U6L3P8I3K9L10ZY5K2G10Y4O2I7N479、未取得注册证书和执业印章而担任大中型建设工程施工单位项目负责人的，其所签署的工程文件()。A.无效B.有效C.在工程质量合格的前提下有效D.经监理工程师认可才有效【答案】 ACO3M9B2I10Z2Y6P9HF7V5O7H5C2I9R8ZB4C3Y3R9K2L9S380、根据历史文化名城名镇名村保护条例，下列对历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内施工活动的规定不正确的是（ ）。A.不得进行新建、扩建活动，除必要的基础设施和公共服务设施除外B.拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的，应当经城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准C.不得进行改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动D.任何单位或者个人不得损坏或者擅自迁移、拆除历史