2022年一级建造师考试题库高分预测300题带答案下载(江西省专用).docx

一级建造师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、关于夜间施工,以下说法正确的是()。A.禁止夜间进行建筑施工作业B.因特殊需要必须连续作业的,必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明C.因特殊需要必须连续作业的,必须事先告知附近居民并获得其同意D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但因特殊需要必须连续作业的除外【答案】 DCS8U8P10D4F10Z3X3HC1S6O2A10X3C4X5ZU9W6J2M4X10T8P52、工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起()日内，向备案机关提交工程质量监督报告。A.5B.7C.10D.14【答案】 ACS4M7M10K8X3H6O2HO2Q1Q2J4T2K7P8ZH6Y2J7V9Q2K7T93、依法实施强制监理的工程项目，对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准负有审查责任的是（）。A.发包人驻工地代表 B.工程监理单位 C.设计单位 D.项目技术负责人【答案】 BCR10T2E2H6Z10O4B6HH1G10O10G1I7G9V3ZS3M10Y4Z6M8H10Z104、采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，（ ）应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。A. 建设单位在招标文件中B. 施工单位在投标文件中C. 监理单位在监理大纲中D. 设计单位在设计文件中【答案】 DCX1D10Q1F2F1X3E1HR8I2T2A4V10A10F5ZH3J8M2I10X7G2F55、按照民法典、民法典的规定，()是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。A.质押B.抵押C.留置D.定金【答案】 BCO2R3J1I1F4M2J6HQ6Y3C1Y3Z4X4U10ZD9I1A1N2Z1U4A66、关于施工企业资质序列的说法，正确的是，正确的是()。（2014）A.专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企业B.专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业C.劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业D.劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务分包企业分包的劳务作业【答案】 BCF4K10G9Y8H7R2A4HJ2N4I6B4Q4Z2B2ZQ9W1I10S6U6A6F47、关于建筑市场诚信行为的公布，下列说法正确的是（ ）。A.对于不良行为记录，有关行政部门可根据其行为内容和程度决定在当地公布还是在全国公布B.全国公布期限比地方确定的公布期限要长C.招投标违法记录公告可以公开国家秘密、商业秘密的记录D.通过银行部门获取的建筑市场主体不良行为记录的信息，建设行政主管部门也应统一公布【答案】 DCJ8G1Z9G6K7S5K3HB9X6B4Q9N8W5C6ZN2X1I8X4R9L1D18、招投标法实施条例规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标（ ）。A.需要采用不可替代的专利或者专有技术B.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大C.采购人依法能够自行建设、生产或者提供D.涉及国家秘密、抢险救灾【答案】 BCQ2C7N9D7F8S9S2HI1V2X9X1I5U5U10ZT7I5P8N1L9Y5E69、根据水污染防治法，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水污染防治设施，应当经过（ ）验收。验收不合格的，该建设项目不能投入生产或者使用。A.环境保护主管部门B.建设行政主管部门C.省级人民政府D.县级以上人民政府【答案】 ACZ8C10O6B3W8H1U3HK8O1M3D5X8N4N6ZP1A7W8M6W1I4K710、甲施工单位项目经理受高额回扣的诱惑，从乙供应商处购进了一批质次价高的劣质钢材。后来被建设单位发现，要求甲施工单位返工，甲施工单位因此遭受了巨大损失，那么，甲施工单位的损失应由（）承担。A.项目经理与建设单位B.项目经理与乙供应商C.项目经理与甲施工单位D.施工单位与乙供应商【答案】 BCT8E2N1Z5B4H3J10HF7J5C3W10D9Y8C6ZR8V7P10D9L3N5B311、甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。A.15B.16C.17D.21【答案】 DCC9Q10N5V6U2O7K6HV10K8E7J10D9D3W8ZF9Q3V8J7K1V10N512、根据立法法，设区的市的人民代表大会及常务委员会根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和本省、自治区的地方性法规相抵触的前提下，可以对( )、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规。A.城乡经济与管理 B.城乡建设与发展C.城乡经济与建设 D.城乡建设与管理【答案】 DCC6G1F3S3Y3G6A6HT2N5N9L7X5X8E8ZY4C6O8C3E5A4M413、按照民法典的规定，可以作为保证人的是（ ）。A. 厂矿的职能部门B. 有限责任公司C. 政府机关D. 某高等学校【答案】 BCQ7Q3B3A6Z5U2W8HK8V7P5B9D2Y5P6ZG8T1V6B1U2V1X1014、根据住房和城建设部办公厅关于做好工程建设领域专亚技术人员职业资格“挂证等违法规行为专项惩治工作的补充通知）,下列实际工作单位与注册单位一致,但社会保险微纳单位与注册单位不一致的人员,原则上不认定为“挂证的是（ ）A.某国有企业改制,按该企业政策内退,但仍由该企业缴纳社会保险的职工B.在适价咨询公司注册年实际工作,但由某商贸公司缴纳社会保险的军队转业人员C.某城建大学所属设计院聘用的该校在职教师D.在某监理公司注册并实际工作,但由某劳务公司缴纳社会保险的因征地拆迁暂无居所的人员【答案】 CCE5P4B6L1X3Q6N2HQ3A10L10L9Q6G6X8ZJ4W9Y6U9E8I10F815、关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是（ ）。A. 必须在合同中有此约定，才可作为结算依据B. 这是法定的视为认可竣工结算文件的情形C. 即使合同通用条款中由此约定，也不能作为结算依据D. 此约定即使写入合同中，也属无效条款【答案】 BCN8M2E2R4O5L10I1HJ9Q7U1Q8Y1Y2V3ZK2M4B5U7C2F8E916、投保人保险的目的必须通过( )来实现。A.保险合同B.索赔C.保险单D.保险凭证【答案】 BCV5G9N4M3Y9D1B6HF7G7K2O4S7J9I7ZJ2W7S6O3O8A1S217、根据建设工程质量管理条例，施工单位在隐蔽工程实施隐蔽前，应通知参加的单位和机构有()。（2015）A.监理单位和检测机构B.建设单位和检测机构C.建设单位和建设工程质量监督机构D.监理单位和建设工程质量鉴定机构【答案】 CCS8E8D3B6S10A10P5HZ5E8D3O7M6O10J7ZM3N6S8M6X3N10Q418、甲、乙两公司欲签订一份仲裁协议，仲裁协议的内容可以不包括()。A.选定的仲裁委员会B.仲裁事项C.双方不到法院起诉的承诺D.请求仲裁的意思表示【答案】 CCH10R5L3Z1C2Z9Q7HH7T1U10B2M9O9P3ZX8S3L10G9K7F10S619、关于建筑工程施工许可证管理的说法，正确的是（ ）。 A.申请施工许可证是取得用地规划许可证的前置条件 B.工程质量监督手续可以与施工许可证合并办理 C.只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件 D.发证机关自收到申请之日起 15 日内，对符合条件的申请办理施工许可证【答案】 BCK4K8D3R2U7B2Y8HJ2A6K9Z3Y6F3R9ZO5Q8S6V9Y6U6H520、某建筑工程项目，其中消防工程经建设单位同意后总承包单位将其分包给某分包单位施工，则该分包单位作业人员的意外保险费应由（ ）支付。A. 总承包单位B. 分包单位C. 建设单位D. 总承包单位和分包单位共同【答案】 ACC1B4A7X5B6U6M2HI10J2R5Z8D1X10J9ZE1O4J10D4B6W10N221、环境噪声污染防治法规定，建筑施工过程中使用机械设备，可能造成噪声污染的，（ ）必须在工程开工 15 日前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】 BCF5B5K6I3W1Y9K8HW9I2A1H10Y3H7K4ZS9I8C7S1K9O7K522、项目负责人的安全生产责任不包括（ ）。A. 对建设工程项目的安全施工负责B. 确保安全生产费用的有效使用C. 落实安全生产责任制度、安全生产规章和操作规程D. 签署危险性较大的工程安全专项施工方案【答案】 DCF5E9C6H7S10J6R10HK9E8W10A8R5U5H10ZV9Q3X8D4V5T6B923、关于行政复议案件处理原则,正确的是( )。A.以书面审查为主,以调解为原则B.以书面审查为主,以不调解为原则C.以开庭审查为主,以调解为原则D.以开庭审查为主,以不调解为原则【答案】 BCA5Y9P3G7M7Y1Q7HB7A5X7A9T6U8I4ZV10K10L2R2D6T4A824、某建设工程项目的工期为28个月，工程合同价为6000万元。根据建筑工程施工许管理办法的规定，建设单位开工前应当到位的资金不少于（ ）万元。A. 1500B. 1800C. 2000D. 3000【答案】 BCM2C7C8G9L4N2O4HM3L9L7N6A3E1H4ZN9Z4D9F4X2G1O225、以下关于仲裁庭组成的表述，正确的是（ ）。A. 仲裁庭可以由三名仲裁员或一名仲裁员组成，由三名仲裁员组成的设首席仲裁员B. 由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员C. 仲裁庭由二名仲裁员组成，当事人双方各选定一名D. 仲裁庭由当事人各方选定一名仲裁员组成【答案】 ACP10Y1I1N8M3X10M7HV4Y4Y4G6E10Q8D7ZH5G3A3O6Y8Z4D826、甲施工企业于2000年承建某单位办公楼，2001年4月竣工验收合格并交付使用2006年5 月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项此事体现了合同法的（ )原则。 A.公平 B.自愿 C.诚实信用 D.维护公共利益【答案】 CCY3T4O3J2E5N10Q7HU8J6J1R7O4B2R3ZW3N6R6N9N5J9A1027、某施工单位总工程师杨某，为完成本单位工作任务，利用业余时间编写了网架结构施工技术一书。该书完成后，该单位将享有()。A.署名权B.发表权C.优先使用权D.许可使用权【答案】 CCK9X3O3F9Y6R8B9HY5Y5K4O3P7U8I3ZS3I7U6U6G5G8C628、下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是( )。A.定金B.质押C.抵押D.留置【答案】 CCL1U1Z10W9K1N2U9HR7A3M3L5S8M5C5ZQ4F9Q8X10S2G8O829、按照原建设部建筑市场诚信行为信息管理办法的规定，建筑市场诚信信息分为()。A.良好行为记录和不良行为记录B.公共服务信息和市场监管信息C.市场主体信息和市场客体信息D.公众投诉信息和公众评价信息【答案】 ACH5O5F6Y1B2K6X6HZ5C5W6D10A1I5N3ZB3Y7L10R9F4X4Q230、根据建设工程质量管理条例，建设工程承包单位应当向建设单位出具质量保修书的时间是（）。( 2015真题 )A.竣工验收时 B.提交竣工验收报告时 C.竣工验收合格后 D.交付使用时【答案】 BCN3D10A5C5K2D2K5HI8T4R4C8Q8G6E4ZX10B1B5O3O5P5R1031、根据企业所得税法，依照外国（地区）法律成立且实际管理机构不在中国境内，但在中国境内设立机构、场所的，或者在中国境内未设立机构、场所，但有来源于中国境内所得的企业，是（ ）。A.本国企业B.外国企业C.居民企业D.非居民企业【答案】 DCS10X6Z8K3R6E9J4HS3U8U2H3U4R5C8ZO2K5V10H8X2F7D332、注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效，对此，实践中出现下列情况时，正确的做法是()。A.当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由总监理工程师签章B.当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由担任施工项目负责人的注册建造师签章C.修改注册建造师签章的施工管理文件时，应当由所在企业指定同等资格的注册建造师进行D.分包工程的施工管理文件应当由总包单位的注册建造师签章【答案】 BCA9M3C5B1Y2H7B5HZ5Z5D7B8R4H7Q7ZC1Y5A5T9E1D10U333、下列关于注册建造师执业范围的说法中，正确的是( )。A.二级建造师可在全国范围内以注册建造师名义执业B.可担任各类工程项目施工负责人C.注册有效期内不得变更注册到另一企业D.一级建造师可担任特级建筑企业资质的建设工程项目施工的项目经理【答案】 DCU3A1M9D9F1X1Z7HR2L7L8T8P6L6E2ZL6K4A4L9C8G6I934、某投标文件只有法定代表人的签字，则下列说法中，正确的是（ ）。A. 该投标文件是废标，必须既有法定代表人签字又有法定代表人盖章才是有效标书B. 该投标文件是废标，必须既有单位盖章又有法定代表人签字或者盖章才是有效标书C. 该投标文件不是废标，但前提条件是需要法定代表人的盖章D. 该投标文件不是废标，不再需要任何附加条件【答案】 DCW4F6Z8X4R8U4N1HF9S2J4U4G9M1P7ZO7I3O8Z3H2P9F335、下列授予专利权的条件中，属于共性条件的是（）。A.创造性 B.实用性 C.新颖性 D.艺术性【答案】 CCZ1F8R7Y7D1B2V2HD9D10Z8R7P8Y8E4ZV7L3A4V6S2S5B936、某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同，构件加工过程中施工企业要求变更构件设计，对方同意变更。但加工构件超过60%时，该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法正确的是（）。2017A.可随时解除合间 B.享有留置权 C.不得单方变更设计 D.可请求法院撤销合同【答案】 ACA7A7G10E7C9I5Y3HZ4W2T7B4L7I1Y1ZW8L6T10G2Z2V4E637、某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给乙供应商，针对该笔款项说法正确的是()。A.乙供应商因无过错，无需返还B.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求C.施工单位因乙供应商拒绝返还，故可暂不向甲供应商支付货款D.甲供应商有权直接要求乙供应商给付该笔款项【答案】 BCP9B9F10U6B3P8J6HL4C4F5T7J5Z10N9ZS10V10A1A2U4N4S638、乙欠甲50万元长期未还，乙有一套住房价值50万元，突然乙在未清偿债务的情况下将住房以10万元的价格卖给了他人，此时甲如要行使撤销权，应当在()行使。A.从知道或应当知道撤消事由之日起1年内B.从知道或应当知道撤消事由之日起2年内C.从撤消事由发生之日起1年内D.从撤消事由发生之日起2年内【答案】 ACA6R8N6R9O8M8K4HX8O8H4A4O8J1A5ZD1A4B1L4E2K7S839、下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产许可证条件的是（）。2014A.制定完备的安全生产规章制度和操作规程 B.配备兼职安全生产管理人员 C.各分部分项工程有应急预案 D.管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训【答案】 ACA4O6D7B6U7Z2O6HO5I4P3I1D4Y10P10ZY10D5K7Z4A9P2O340、下列关于专职安全生产管理人员的配备要求的说法，不正确的是（ ）。A.建筑施工总承包资质序列企业中特级资质不少于6 人B.劳务分包资质不应少于2 人C.分公司、区域公司等较大的分支机构可设置兼职安全生产管理人员D.采用新技术、新工艺、新材料的工程项目，项目专职安全生产管理人员的数量应当根据施工实际情况，相应增加配备标准【答案】 CCY4P8D5I9F1N2A8HO4F7J7O3U2Z6V9ZZ4I4E2T3X1W1A641、建设工程实行施工许可制度，主要是为了( )。A.杜绝违章建筑B.调控同期在建项目的规模C.防止施工单位违法转包工程D.确保工程项目符合法定的开工条件【答案】 DCR3Q3T7I1B2G9H10HV2W6O10N8U10O1C2ZO4M4D7T5D3A9A542、关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法，正确的是（）。2017A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持 B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任 C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任 D.承包人的保修责任可以免除【答案】 CCF8O9Y6M6S1I2Y6HD2O9D4Z5M4Z9X2ZH5R4A6P2Y3N10S443、关于招标价格的说法，正确的是（ ）。A.招标时可以设定最低投标限价B.招标时应当编制标底C.招标的项目应当采用工程量清单计价D.招标时可以设定最高投标限价【答案】 DCV1F3M7F9C3G8Z8HR8D3M5S10A10Y1O9ZE10T4W3V10V7F6L944、工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起()日内，向备案机关提交工程质量监督报告。A.5B.7C.10D.14【答案】 ACK2S9P2C10S6E4Z6HR7T2D5K4Y9K9Y9ZE10F1M1X10W4S2L245、建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201）主要由（ ）三部分组成。A.总则、分则、附则B.总则、通用条件、专用条件C.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款D.总则、正文、附件【答案】 CCC2A8C7H10Q2W5K6HV2X8B9X1R6W10G5ZZ1K4A9J5I6E7Y246、在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问题所产生费用由（）承担。A.施工单位 B.建设单位 C.监理单位 D.建设主管部门【答案】 ACB7L1M3H1R4N9Y10HO5V5F7V2R5J8N10ZF2V8M2G5L5X4P647、王先生欲将其父母留给自己和妹妹的房产出售给李某。李某以为该房产仅为王先生所有，便与王先生签订了房屋买卖合同。对此，王先生应承担的主要义务是()。A.办理手续B.验收房产C.权利瑕疵担保D.现实交付【答案】 CCD7F7E5J4Y7K6N5HK10F2O1S8S9X5K9ZS2Y6C2G3W1U5X1048、下列国家标准中，属于强制性国家标准的是（）。A.工程建设重要的通用的信息技术标准 B.工程建设行业专用的试验方法 C.工程建设行业专用的术语、符号 D.工程建设勘察行业专用的质量要求【答案】 ACW9D4M10D4M8O1E5HS9L8M7A8A8O2O2ZB6N2L2Q8D8N1Z849、根据建设工程质量管理条例，建设单位在申领施工许可证之前，应当按照有关规定办理（）A.开工报告手续 B.监理单位的委托手续 C.保证安全施工措施的审批手续 D.工程质量监督手续【答案】 DCC9H8H3J3V10A3O5HN4T6N9P9H7C4O8ZH2G7C7U2Z10C8V1050、某工程夜间施工产生的噪声严重影响相邻小区居民的休息，小区居民与该工程施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并给予赔偿。2018真题该施工企业与小区居民之间债发生的根据是（）。2018真题A.侵权B.不当得利C.无因管理D.合同【答案】 ACN8C8L3Y7E6U9Z2HY7K6Q4U4V2G5Q8ZT10C5W2Q6S8F10V951、新颖性是授予发明和实用新型专利权的必备条件之一,在申请日前六个月内,下列情形下丧失新颖性的有()。A.在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的B.在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的C.他人未经申请人同意而泄露其内容的D.已有单位就同样发明或实用新型在申请日之前向专利行政主管部门提出申请【答案】 DCM9V5K6R9A8T10L6HI5T8V2Q10R5J1F2ZL1P9C4F9K2Y9A152、安全生产许可证颁发管理机关发现施工企业不再具备安全生产条件时，可以采取的措施是（）。A.撤销安全生产许可证 B.责令停业 C.暂扣安全生产许可证 D.处以罚款【答案】 CCV5P9Z9I6G1V1E3HP3C10X2H7M8R7F3ZD7B7W10S4H7A8T1053、注册建造师管理规定中规定，注册建造师或者其聘用单位未按照要求提供注册建造师信用档案信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正；逾期未改正的，可处以()的罚款。A.500元以上2000元以下B.1000元以上1万元以下C.5000元以上2万元以下D.2万元以上5万元以下【答案】 BCM3W3P8T10O10N7A9HQ4W8J8Y9F6U6Z5ZO3F6L5D7H8E2Q454、甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是（ ）。A. 该联合体成员甲甲公司又以自己名义单独对该项目进行投标B. 该联合体部分成员签订了共同投标协议C. 该联合体成员乙公司和丙公司组成一个新联合体对该项目进行投标D. 甲、乙、丙、丁四家公司应设立一个联合体投标的牵头人【答案】 DCG4T9A4J1M3C5S9HR10H6C10E10J5S1C10ZP5Y1X5R4C8Y8I455、下列水下文物中，不属于中国国家所有的是（ ）。A. 遗存于中国领海内的起源于外国的文物B. 遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源国不明的文物C. 遗存于中国内水起源国不明的文物D. 遗存公海区域内的起源于中国的文物【答案】 DCK4E1I5A4L4N6R3HP1A7H6U9P1S7U6ZA4R3I4R9E2V2N156、根据文物保护法，关于保护文物的说法，正确的是（）。2014A.拆除文物所需的费用应当列入建设工程预算 B.建设工程选址应当尽可能避开一切文物 C.建设单位对于实施原址保护的文物应当到行政部门备案 D.在文物保护单位的保护范围内不得进行建筑活动【答案】 ACW5A10H5Z4S9M7H1HH6H7E10L5R5G2V4ZP3Z4W2E10O2T10I457、根据房屋建筑工程和市政机场设施工程实行见证取样和送检的规定，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是()。（2015）A.用于承重结构的混凝土试块B.用于墙体混凝土使用的掺加剂C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件D.用于防水工程的水泥制品【答案】 ACO6C4W1M3D3D4O6HN2W3X2M7B9V8Z7ZH4J2P9K10X1K3W658、某施工合同约定以建设工程价款结算暂行办法作为某单项工程竣工的结算依据，该工程结算价约为4000 万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（ ）天内核对（审查）完毕并提出审查意见。A.20 B.30 C.45 D.60【答案】 CCK3X10O5M2B7D3S5HF4D1K8U7H9F1K5ZE7N6N2G1E4G7J359、甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款25%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是（ )。A. 若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少B. 甲必须收回房屋并向乙方支付C. 丙取得该房屋的所有权D. 乙不能要求甲实际支付该房屋，但可以要求甲承担违约责任【答案】 BCB1W10W10L1X5F2G8HF10D10F1I9L1M3B7ZJ3E4F3A2Z8E6I460、建筑市场不良行为信息公布期限一般上()。（2013）A.1个月至2年B.2个月至1年C.3个月至2年D.6个月至3年【答案】 DCR3J7R1B1L5Q10R2HW6Z8X7Z8O5W3M2ZI6X3C1G1Z3A8R461、关于企业申请资质条件中“净资产”的说法，正确的是（）。2017真题A.是指企业拥有的资产 B.是指企业的注册资本金 C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准 D.即所有者权益【答案】 DCU7W6F6K1N1A8F4HO5X4J7E6W4L6P8ZN5K8B8K1E6G4V362、甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供担保，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（ ）。A. 保证期间与买卖合同的诉讼时效相同B. 丙的保证方式为一般责任保证C. 保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内D. 甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给定，丙不再承担保证责任E. 甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任【答案】 BCK8D9K2Y2K3L5Y7HJ7C9Q10B3X7X4P10ZN5I7Z2X10Q1A1X963、某施工单位将自有办公楼向银行进行抵押贷款并办理登记，银行对该办公楼的权利属于（ ）。A.所有权B.用益物权C.债权D.担保物权【答案】 DCT10P4T3A7N4Z6X1HT2E8X2P9P6R9M1ZT5R7N6S9J4M8D764、施工单位为了保证工程质量而提高混凝土标号一个等级，此行为属于()。A.擅自修改标准行为B.擅自修改设计行为C.偷工减料行为D.正常行为【答案】 BCQ9G2Y10M4S1J2E5HP7O3X10J4M10C2D9ZD5N10V9P9S4E10F265、李某研发了一种混凝土添加剂，向国家专利局提出实用新型专利申请，2010年5月12日国家专利局收到李某的专利申请文件，经过审查，2013年8月16日国家专利局授予李某专利权。该专利权届满的期限是（）。A.2033年8月16日B.2030年5月12日C.2023年8月16日D.2020年5月12日【答案】 DCZ1U3Z3N2U2I6M8HQ3N7K7G2F7T2Z7ZM7S2D5P10F8C2B166、著作人身权中的署名权、修改权和保护作品完整权的保护期不受限制，商标权可通过续展依法延长保护期，商业秘密则没有时间限制，体现了知识产权的（ ）特征。 A. 具有人身权和财产权的双重性质B. 专有性C. 地域性D. 时间性【答案】 DCM10F3W10O4O4V2H8HK10A2L7D2K8Q3A2ZD4H8A5G5K10Q10Z467、大学毕业生张某与某电气公司签了时间为8年的劳动合同，根据规定劳动合同的试用期合法的是()。A.3个月B.7个月C.8个月D.12个月【答案】 ACT3G4T5V3N8Y10P4HW9G6R5N5Z7E7F10ZD5R2C1F3W1H2K468、根据民法典，债务人不履行债务，债权人有留置权的是（）。2017A.施工合同 B.买卖合同 C.运输合同 D.租赁合同【答案】 CCC5P3Z4I10M4A2Q4HJ10R2T2Q2O5X3G6ZD6U4S9Y3G1I3G869、某大型工程由甲乙两个公司联合承包，并确定由甲单位为项目总负责，甲乙两单位约定，因非过错责任导致的工程质量问题各承担50%，结果乙单位因自己的过失造成工程部分出现质量问题，给建设单位造成损失，对于建设单位来讲，其质量责任的承担方式是()。A.乙单位承担全部责任B.各承担50%C.由乙单位承担主要责任D.连带责任【答案】 DCR7J2U4D7E3O6W6HP3X9L4Q4G8H10V8ZW9S7O9S4M9S5I170、根据劳动合同法，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起()内订立书面劳动合同。（2014）A.1个月B.2个月C.3个月D.半年【答案】 ACK7N3L5X5D3Y8D2HN10L3D5I1E8U1B4ZE6B2R5L8E3L3G771、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当( )，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.在开工报告批准同时B.自开工报告批准之日起10日内C.自开工报告批准之日起15日内D.自开工报告批准之日起20日内【答案】 CCR6F4U3L5A3V8B9HZ10U4X10G5B2E5B6ZF9O6M9Y10Z3Y10E1072、承包商为追赶工期，向水泥厂紧急发函要求按市场价格订购200吨425硅酸盐水泥，并要求三日内运抵施工现场。则承包商的订购行为（ ）。A. 属于要约邀请，随时可以撤销B. 属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤回C. 属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤销D. 属于要约，而且不可撤销【答案】 DCG3F4A3W4B4H4Y1HK10N7W8A8C9H9I9ZG3D5Z9F3V5T9W1073、（2020年真题）关于仲裁和解的说法，正确的是（）。A.当事人申请仲裁后达成和解协议的，应当撤回仲裁申请B.当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，不得再根据仲截协议申消仲裁C.当事人申请仲裁后和解的，成当在仲裁庭的主持下进行D.仲裁庭可以根据当事人的和解协议作出裁决书【答案】 DCA9D6T4D5E8J10P10HS8W4K1Q7C1A2T4ZR4P1D4J5L9A1T1074、建设安全监督机构在检查施工现场时，发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工 集体宿舍。该施工单位员工集体宿舍（ ）。A. 经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用B. 经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用C. 所住员工必须无条件迁出D. 经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用【答案】 CCP5F4B6G8X1Q9Y5HL2Q10Z7X4R2I10D4ZF3O6W3Q6L7Y10N575、关于劳动仲裁与民商事仲裁的说法，不正确的有（ ）。A.劳动仲裁与民商事仲裁是两种不同的仲裁B.劳动仲裁解决劳动争议，民商事仲裁解决财产纠纷、合同纠纷C.劳动仲裁与民商事仲裁均需要约定仲裁委员会D.劳动仲裁无需仲裁协议【答案】 CCV7K8G1B6M6S5R9HV8H1Z1F5L8O6T4ZQ8S1J2E4Z5U4G1076、建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是（）。A.发证机关核验施工许可证 B.发证机关收回施工许可证 C.施工企业重新办理施工许可证 D.施工许可证自行废止【答案】 DCZ2D7A6G7B5H6O3HY2C3W1E10S3O8I1ZS3Q2N2N10P2Y5Y877、甲房地产开发公司将其取得的某住宅用地使用权转让给乙公司，乙公司决定将该土地用于修建高尔夫球场，以下说法错误的是（ ）。A.改变土地用途必须依法经有关部门批准B.建设用地使用权转让必须依法办理变更登记C.甲乙之间订立的合同，不得超过该土地的剩余使用期限D.该土地的建设用地使用权到期后可以自动续期【答案】 DCD8N5B9V8A8U8M4HV9M7I5B8H9V3A1ZD4F3K6K2M10E9W378、建筑市场主体的下列行为中，属于资质不良行为的是（ ）。A.将承包的工程转包或违法分包B.不履行保修义务或拖延履行保修义务C.允许其他单位或个人以本单位名义承担工程D.恶意拖欠劳动者工资【答案】 CCV3M7J3B6Y1Z9Q7HB8L7H3F1M4Y4A5ZF9Y2Z8F2K7X10V879、根据建设工程质量管理条例，建设工程竣工验收应由（）组织。（2015）A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.设计单位【答案】 BCY6N4F10V8S1F6M10HM4F3P4W8H1H5A10ZR5V8D5G10N7P3X280、下列法律责任的承担方式中，属于行政处分的是（）。A.降级B.罚款C.责令停产停业D.取消投标资格【答案】 ACF2R6V2N7L2O5S9HI10P8O5V7A8H9W4ZY10C1W4V2J5T7Y881、质物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归()所有。A.质权人B.第三人C.出质人D.债务人【答案】 CCD6L3M7J7Z1L4T4HX1N10A10F8S4Q9V1ZQ10U9M5J8I6D6G682、在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为（）。A.设计文件规定的该工程的合理使用年限 B.5年 C.2年 D.2个采暖期、供冷期【答案】 ACU10W1D3Z9X8D3R9HN1I7C6X5E6O7O7ZC10R8M5F5M3M1M