2022年一级造价师考试题库通关300题含精品答案(安徽省专用).docx

一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、在投标报价过程中，汇总分部分项工程和措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表以及规费税金项目计价表，可得到（ ）。A.工程项目投标总价汇总表B.单项工程投标报价汇总表C.单位工程投标报价汇总表D.投标总价【答案】 CCD3X3P7C7M8L3F1HT7N3S7P9J7A4T3ZM1O4B8U2Y6W6P102、关于依法必须招标的工程，下列说法中正确的是（）。A.国有资金投资的建筑工程招标可不设招标控制价B.招标人可以自行决定是否编制标底，标底必须保密C.招标人设有最高投标限价的，应当在开标时公布D.招标人也可以根据需要，规定最低投标限价【答案】 BCS8E1E5Q4J9X1K5HK5Z5P4Z2B1L2M3ZP1E1R4L4J6X10S93、（2017年真题）下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是（）。A.工程验收合格，承包人请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿B.工程验收不合格、但修复后合格，发包人要求承包人承担修复费用C.工程验收不合格、修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款D.承包人超越资质等级签订施工合同，但竣工前取得相应资质等级，请求按照有效合同处理【答案】 CCS5F10T1L10W7Q2A2HB9R6Z1C9A5T6Q10ZG1T6L10R10M7A2S34、下列费用中，不属于材料单价中的采购及保管费的是()A.采购费B.运输损耗费C.仓储费D.工地保管费【答案】 BCJ8K5H1H1B4S8D7HH10M10S8G9K8N7D9ZK6L8X4W1C3C4H55、某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为 100m3/台班，当机械幅度差系数为 20时，该机械挖二类土方 1000m3预算定额的台班耗用量应为（ ）台班。A.8.0B.10.0C.12.0D.12.5【答案】 CCD10T4N1N7J1G7W3HS7R2T3L10P7P6S8ZF5C10S1E1T2Y1A106、投标人在进行建设工程投标报价时，下列事项中应重点关注的是（ ）。A.施工现场市政设施条件B.商务经理的业务能力C.招标人的组织架构D.暂列金额的准确性【答案】 ACD5C7H4Z10M9Z5K2HA8C2M5J8K2O7D5ZG7H4A7Y4T10Z1O17、关于工期共同延误的处理，下列说法中错误的是（ ）。A.如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人可得到工期延长B.如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿C.如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人不能得到费用补偿D.首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任【答案】 BCE7V3S4Q7K3D8L2HU6I9H8R5X5V9J1ZM9W8J6T8U3W9B108、某国内设备制造厂生产某台非标准设备的生产制造成本及包装费用为 20 万元，外购配套件费为 3 万元，利润率为 10%，增值税率为 13%，则生产该台设备的利润为（ ）万元。A.2.00B.2.26C.2.30D.2.60【答案】 ACS3Q9Y7W4Q9Q10Y7HB9K9V6E10V1E1F5ZJ10N3X2Z10P6P6L19、下列有关质量保证金说法正确的是（ ）。A.无论是否提供质量保证金履函，都应提交质量保证金B.政府性投资建设项目，质量保证金预留在主管部门C.社会性资本的质量保证金应预留在发包方D.发包人被撤销的，质量保证金应随建设工程一起移交给使用方【答案】 DCN7E1H8H7Q4X2B5HG2S1V1U6I6A8Y10ZY1L10R5X10U3C5X610、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）下列关于工程量清单项目编码的说法中，正确的是（ ）。A.第二级编码为分部工程顺序码B.第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，不得重码C.同一标段含有多个单位工程，不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码D.补充项目编码以“B”加上计量规范代码后跟三位数字表示【答案】 BCN4M10N9U5Z7D3L8HR2L4F9C6F1V1Q6ZM4Y2P9F4L5H8V211、作为工程定额体系的重要组成部分，施工定额是（）。A.完成一定计量单位的某一施工过程或基本工序所需消耗的人工.材料和施工机具台班数量标准B.完成一定计量单位合格分项工程和结构构件所需消耗的人工.材料.施工机具台班数量及其费用标准C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工.材料和施工机具台班数量及其费用标准D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的费用消耗标准【答案】 ACJ7Q10D4Z5L5S5D8HP3U7M2S6U5C5I2ZX8S1E5B1Y1S9Q912、编制大中型建设项目竣工财务决算报表时，下列属于资金占用的项目是（）。A.待冲基建支出B.应付款合计C.预付及应收款合计D.未交款合计【答案】 CCB9G3D10Q8X1S8V2HO10A4L3B10D6A9S7ZZ9C8D2U1F3P7Z913、对于工程总承包合同中质量保证金的扣留与返还,下列做法正确的是（ ）A.扣留金额的计算中应考虑预付款的支付、扣回及价格调整的金额B.不论是否缴纳履约保证金,均需扣留质量保证金C.缺陷责任期满即须返还剩余质量保证金D.延长缺陷责任期时,应相应延长剩余质量保证金的返还期限【答案】 DCX7K6Y3B1O3E9A4HO1E2I6A1D10Z1Y7ZG1C5N2E4L8E7K714、（2021年真题）属于研究试验费的有（ ）。A.新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费B.施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费C.勘察设计费或工程费用中开支的项目D.为建设项目提供和验证设计数据、资料等进行试验及验证的费用【答案】 DCG2X10A6T3J8L8C5HF5L9I2E3H2T4A1ZM5N1T10M10H7G10I1015、国内生产某台非标准设备需材料费18万元，加工费2万元，专用工具费率5%，设备损失费率10%，包装费0.4万元，利润率为10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（）万元。A.2.00B.2.10C.2.31D.2.35【答案】 DCK2H1W7L6F1H10G5HN9H10H6F7Z1N8X4ZU8H7X6M7C8E5R516、（2019年真题）根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中属于安全文明施工费的是（ ）。A.脚手架费B.临时设施费C.二次搬运费D.非夜间施工照明【答案】 BCH9Z4N9B9K2H2K9HZ10V3K5A9Q6V7Q3ZB8S9P9W4V5B2Z1017、根据设计要求，在施工过程中对某屋架结构进行破坏性试验，以提供和验证设计数据，则该项费用应在（ ）中支出。A.研究试验费B.施工方的检验试验费C.建设单位管理费D.勘察设计费【答案】 ACW8I7G6M4V4O8E5HF1K3M10Z10C3D10V2ZT4W4R4U2B5I9L418、（2018年真题）相较于在劳务市场招募零散劳动力，承包人选用成建制劳务公司的劳务分包具有（）的特点。A.价格低，管理强度低B.价格高，管理强度低C.价格低，管理强度高D.价格高，管理强度高【答案】 BCP2H10Z9T2Z5M5H2HS9N5E10Y3Z5M8A7ZA2H1T7U2T6Z2B119、根据建设部房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件范本规定，在承包 人完成金额累计达到合,同总价的一定比例后，发包人开始扣回工程预付款，这个比例 是（ ）。A. 10% B. 15%C. 20% D. 25%【答案】 ACK7H4G3H10C4S7I2HE7A7T7U6C3E8D5ZQ1U4R10T2X7Z6I920、（2013年真题）工程总承包的投标文件中应包含的内容是（）。A.地下管线资料、气象和水文观测资料B.定位放线的基准点和基准标高C.经审批的规划许可证D.承包人建议书【答案】 DCJ9Q5E6J1Z9G2S2HR6P4Q2P8H7S10T7ZZ3X2H8X2Z2N3Y721、编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，编制人应作补充，下列关于编制补充项目的说法中正确的是（）。A.补充项目编码由附录顺序码与B和三位阿拉伯数字组成B.补充项目也是五级十二位阿拉伯数字，应报省级工程造价管理机构备案C.补充项目需明确工作内容D.补充项目编码由编制人根据需要自主确定【答案】 CCW5J9P9O2T8U2N5HK6J6E6H2F2H4P6ZY4E4Q7Q10Y5P8Z322、发包人收到承包人提交的最终结清申请单，并在规定时间内予以核实后，向承包人签发（ ）。A.工程接收证书B.竣工结算支付证书C.缺陷责任期终止证书D.最终支付证书【答案】 DCC8W1C3Z7A8Y4M1HV1N9P6I8W1Z10K10ZX3F2Q9Y10H4O2P123、（2021年真题）下列因工程变更引起的价款调整，需考虑承包人报价浮动率的是（ ）。A.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的桩基增量工程B.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的脚手架增量工程C.已标价工程量清单中没有类似于变更工程项目的桩基增量工程D.已标价工程量清单中有类似于变更工程项目的脚手架增量工程【答案】 CCA1A3S10W6W6T8Q3HP8W3O1Z3W10O7Q9ZF7L5B4D9Q10D10T424、在出现“共同延误”的情况下，承担拖期责任的是（ ）。A.造成拖期最长者 B.最先发生者C.最后发生者D.按划成拖期的长短，在各共同延误者之间分担【答案】 BCR9E6U9I2L1Y10I6HN2F3R5H6W2E7U5ZF3P9T1T8X2I1Y125、当工业集聚带来的（ ）的总和超过生产集聚带来的利益时，综合经济效益反而下降。A.“外部不经济性”B.“外部不协调性”C.“内部不经济性”D.“内部不协调性”【答案】 ACQ6J9T9V6H6B6A3HS5W10F4X9R7N8H2ZC8E3F10V3F6C1F226、下列费用项目中，应计入建筑安装工程人工单价的有（）。 A.职工工会经费B.物价补贴C.职工福利费D.劳动保护费【答案】 BCQ5H10G5V1Z6A9E3HO6Q8X6Z8T6H7L10ZV4I5H10W3W6Q5P527、5.在测定规费费率的资料中，不包括（ ）。A.每万元发承包价格中人工费含量 B.全年建筑安装产值C.人工费占直接费的比例 D.每万元发承包价计算基数【答案】 BCE7Q5Y2N9J9Y4H5HJ4L7C8V1C1A5M3ZQ6U7R1A1V8L2P1028、按我国现行投资构成，下列费用中，不属于工程建设其他费用的是()A.建设单位管理费B.建筑安装工程费C.建设期计列的生产经营费D.用地与工程准备费【答案】 BCD9D9P8P10V3H1T9HN10P10U10T10U1U8W8ZA5F4G10B4J2B9D129、建设项目场地准备费是指为使工程项目的建设场地达到开工条件，由（）组织进行的场地平整等准备工作而发生的费用。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.总承包单位【答案】 ACT8A2Z7W6B1J5O9HB10L5R1T4H7X2R5ZI8K4Z8R9Y2J1K230、关于工期共同延误的处理，下列说法中错误的是（ ）。A.如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人可得到工期延长B.如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿C.如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人不能得到费用补偿D.首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任【答案】 BCC2J4T6M10F4I2E3HH10M2N10K1E2Y8L1ZM5X3Y6D9T2Z3Q531、当出现共同延误事件时，如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人可以得到的补偿是（）。A.不能获得补偿B.工期延长，但很难得到费用补偿C.工期延长及费用补偿D.工期延长、费用补偿及利润补偿【答案】 BCQ6A10M10F8S4R2H8HA1V9F6X9W4S5V7ZC9D8R5E2W2H5H1032、某新建项目，建设期2年，建设斯内贷款分年度均衡发放，且只计息不还款。 第1年贷款600万元，第2年贷款400万元，年利率为7%。则该项目的建设期利息为 ( )万元。A. 77.00 B. 78.47C. 112.00 D. 114.94【答案】 BCG10U5F9V6E6O7F3HQ10E3F2L1V4T7H1ZB3E9L3E8M1A7U733、发包人参与的全部工程竣工验收分为三个阶段，其中不包括（ ）。A.验收准备 B.预验收C.初步验收 D.正式验收【答案】 CCI9B2Z2K4S8S8Q3HY8F10G10G1L1X5A7ZS2Y7P1Z8H4R7T234、关于招标文件的编制，下列说法中正确的是（）。A.当未进行资格预审时招标文件应包括投标邀请书B.应规定重新招标和不再招标的条件C.投标人须知无需与招标文件的其他章节衔接D.投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的以投标人须知前附表为准【答案】 BCC1O3Z7C8A6Y2E10HT8G2S9N6K3G8E2ZL7R3D1B4P7Z3H435、某公路工程承包工程总价款额为3000万元，其中主要材料水泥费用占20、沥青占10，钢筋占20、人工费占15，其他费用占35，该公路工程预付款起扣点为2538万元，则工程预付款为总价款额的（）。A. 7. 7B. 15C. 12. 5D. 25【答案】 ACD10D1L2G3Q8Q3V1HY6Y8D5N6M3U1M4ZH6H1O1Y1X8H7L1036、根据建设工程工程量清单计价规范（GB 505002008)，关于承发包双方施工 阶段风险分摊原则的表述正确的是（ ）。A.各类原因所致人工费变化的风险由承包人承担 B. 10%以内的材料价格风险由承包人承担C. 10%以内的施工机械使用费风险由承包人承担D. 5%以内的人工费风险由承包人承担【答案】 CCE2L1W3P5X3A4A4HG1X4U5N4A10I5R6ZZ4Z7P6U3G6N5B837、根据建设工程工程量清单计价规范，某工程定额工期为25个月，合同工期为20个月。合同实施中，发包人要求该工程提前1个月竣工，征得承包人同意后，调整了合同工期。则关于该工程工期和赶工费用的说法，正确的是（ ）。A.发包人要求合同工期比定额工期提前6个月竣工，应承担提前竣工6个月的赶工费用B.发包人要求合同工程提前1个月竣工，应承担提前竣工1个月的赶工费用C.发包人要求压缩的工期天数超过定额工期的20%，应承担提前竣工5个月的赶工费用D.发包人要求压缩的工期天数未超过定额工期的30%，不支付赶工费用【答案】 BCY10N2L10C8Z10I4M10HF1X7K2K2G7W7M1ZE7N9R8I4O7J3M938、在编制分部分项工程量清单时，关于砖砌体工程中有关砂浆的内容，在特殊说明中可不描述的是()。A.砂浆的种类B.砂浆的配合比C.砂浆的强度等级D.砂浆的制作方式【答案】 DCI2X9W10F6K8T9A8HB3X4G1H5M9R6K6ZI1V6H8S10P6M6H439、关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是（ ）。A.建设投资由固定资产投资和流动资产投资组成B.生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费和流动资金四部分组成C.铺底流动资金指为进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料、支付工资及其他运营费用等所需的周转资金D.工程造价是指在建设期预计或实际支出的建设费用【答案】 DCP3W4M4W2M9J7E9HD9K6E5M2K3N9Q2ZR9X1L4Z6Q1Y4U340、下列关于其他项目清单的说法，错误的是（）。A.专业工程暂估价是综合暂估价，但不包含管理费和利润B.暂列金额可能发生，也可能不发生C.计日工是为了解决现场发生的合同工程以外的零星工作或项目的计价而设立的D.招标人应当按照投标人的投标报价支付总承包服务费【答案】 ACK4L5H2Y3R5D6N2HX4I7Z3F1F10N8U6ZA5W9V2B3O9B10P841、建设单位通过市场机制取得建设用地，不仅应承担征地补偿费用、拆迁补偿费用，还须向土地所有者支付（）。A.安置补助费B.土地出让金C.青苗补偿费D.土地管理费【答案】 BCK10F1T10O2M9V7C5HE7Q10P7V9O8C2R10ZQ7O9A1P1Y1T5A442、（2019年真题）某地2019年拟建一座年产40万吨某产品的化工厂。根据调查，该地区2017年已建年产30万吨相同产品项目的建筑工程费为4000万元，安装工程费2000万，设备购置费8000万。已知按2019年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为9500万元，征地拆迁等其他费用为1000万元，且该地区2017至2019年建筑安装工程费平均每年递增4%，则该拟建项目的静态投资估算为（ ）万。A.16989.6B.17910.0C.18206.4D.19152.8【答案】 CCV1Z1F9X9A8Q8Q8HZ2Y6W4X1B7G7V5ZV4F1Q6L6H7C4R1043、在施工合同解除后发生的价款纠纷，以下处理原则正确的是（）。A.因承包人原因解除合同的，发包人可不支付已完成的工程价款B.已经完成的工程质量合格，发包人应当按约定支付价款C.已完成的工程质量不合格，修复后的建设工程经验收合格，发包人承担修复费用D.已经完成的建设工程质量不合格，修复后的建设工程经验收不合格，承包人应向发包人支付由此造成的损失费用【答案】 BCK10A2H3I10T3E4B4HC8Q7B8M9R1K7R4ZL10G7I9Y8G7G1V544、在分部分项工程量清单的项目设置中，除明确说明项目的名称外，还应阐释清单 项目的（ ）。A.计量单位 B.清单编码C.工程数量 D.项目特征【答案】 DCI3S4S7X1P9Y2I10HP4N9J5G3M10C6B9ZW1D7L2H6S10V3W645、某新建项目，建设期2年，建设期内贷款分年度均衡发放，且只计息不还款，第1年贷款600万元，第2年贷款400万元，年利率为7%。则该项目的建设期利息为（ ）万元。A.77.00B.78.47C.112.00D.114.94【答案】 BCC1I1M2D4M4M5I2HH2S2S1W7P8W10F7ZO7A2P7E4H2N4Z546、某分项工程招标工程量清单为1000m3。施工中由于设计变更调整为1200m3。该分项工程招标控制价单价为300 元/m3。投标报价单价为380 元/m3。根据建设工程工程量清单计价规范，该分项工程的结算款为（）元。A.430000B.449000C.442000D.454250【答案】 DCG3K10E2K2B10H2B3HB2X7N10V5P9I8J4ZV4P5Z2D4J4F2V847、根据标准设计施工总承包招标文件（2012年版），下列关于价款调整的说法，正确的是（ ）。A.采用暂估价（A）条款，签约合同价中包括暂估价的，按合同约定进行支付，不予调整价差B.计日工由承包人汇总后，列入进度付款申请单，由监理人复核后列入进度付款C.采用价格指数调整价格差额的方法主要适用于投标函附录约定了价格指数和权重的情形D.变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人确定最终的权重比例【答案】 CCU5K6R2I9M3W7G8HA4Z10P3Q2F1I6R10ZM5A3G9R1P7G7T748、某公路工程承包工程总价款额为3000万元，工程预付款为10，该公路工程预付款起扣点为2538万元，则该工程的主要材料占工程承包价款总额的比例为（）。A. 65B. 50C. 55D. 75【答案】 ACS6V7C8C2A1I4D8HM7I8J6W9H10Z5R4ZU5S1W3O7D1P6R549、根据现行建设工程工程量清单计价规范，对于不实行招标的建设工程，建设工程施工合同签订前的第（ ）天作为基准日。A.28B.30C.35D.42【答案】 ACK1J8G6R9H9A8W9HF10E9Y7C1K2F8E2ZU9N3P6T1I2S4N750、新增流动资产中的各种存货的计价依据是（ ）A.制造时的各项支出B.买进时的各项支出C.入账时的实际成本D.取得时的实际成本【答案】 DCW10R4N10F1E1I7K5HV7V3V8G6T6V2D6ZD4W2W7S9J4N3X451、关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是（）。A.工程量清单缺项.漏项及计算错误带来的风险由发包方和承包方共同承担B.分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整D.招标工程量清单中措施工程项目缺项，投标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加【答案】 BCR6A6E1A5C3Q6K7HB8S10F5V7M9X10A8ZW6E3L5S5L7B10L252、对于不实行招标的建设工程，因法律法规政策变化引起合同价款调整的，调价基准日期一般为（ ）。A.施工合同签订前的第28天B.提交投标文件的截止时间前的第28天C.施工合同签订前的第56天D.提交投标文件截止时间前的第56天【答案】 ACD7Q4S10Z2G2G4J4HZ3M2F2L3I6Z5N10ZC3W9U1K1F4Z4X953、在对城市规划区内国有土地上实施房屋拆迁时，下列各项中属于迁移补偿费的是（ ）。A.拆迁补偿金B.土地出让金C.青苗补偿费D.企业单位因搬迁造成的停工损失补贴费【答案】 DCT3J10M5R10Z10R1B6HI8S6A1O9N3Q9Q8ZT7A1R9J8P4F7G954、当采用价格指数法调整价格差额时，现行价格指数的日期通常是指（ ）。A.承包人申请签发进度付款、竣工付款和最终结清等约定的付款证书的时间B.进度付款、竣工付款和最终结清等约定的付款证书的签发时间C.进度付款、竣工付款和最终结清等约定的付款证书后相关周期最后一天D.进度付款、竣工付款和最终结清等约定的付款证书后相关周期最后一天的前42天【答案】 DCA10T8K8N2C10Q4U8HI8K2N5L1U1U10V3ZV8Z6W8R6M2D1I655、下列单项工程中，不属于辅助生产设施的是（ ）。A.中央实验室B.生产装置C.集中控制室D.原材料仓库【答案】 BCF5V10T10R6A8N3H6HY5J3K5X2Y10A9N7ZL1T8K6V4I5P6B356、在国外建筑安装工程费用中，属于单项工程开办费的项目是（ ）。A.业务资料费B.代理人的费用与佣金C.工人的招雇解雇费D.恶劣气候条件下的工程防护费【答案】 DCX8I5D8S1Y7W9P7HE3S6H5S7X5H8B6ZQ4G5C5N1X5P9Q857、关于工程量清单方式招标工程合同价格风险及风险分担，下列说法中正确的是（ ）。A.当出现的风险内容及幅度在招标文件规定的范围内时，综合单价不变B.市场价格波动导致施工机具使用费发生变化时，承包人只承担5%以内的价格风险C.人工费变化发生的风险全部由发包人承担D.承包人管理费的风险一般由发承包人双方共同承担【答案】 ACE8F5T8L4G10K1Y4HJ8T3J1S4B6G4B3ZF9W7C10O10D7P1H958、关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是（ ）。A.工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发包方和承包方共同承担B.分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整D.招标工程量清单中措施工程项目缺项，投标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加【答案】 BCL3R7Y8I5F4Z6V7HB8M4T1J6Y1Y3X8ZZ5X7I6D3D10A2X559、关于工程造价的分部组合计价原理，下列说法正确的是（）。A.分部分项工程费=基本构造单元工程量×工料单价B.工料单价指人工、材料和施工机械台班单价C.基本构造单元是由分部工程适当组合形成D.工程总价是按规定程序和方法逐级汇总形成的工程造价【答案】 DCQ8Q10E5E3X5U8Q9HO9E1L2C5B3B10Y6ZC3J9R4N8Y9K8K260、根据标准设计施工总承包招标文件的规定，在工程总承包招标文件中，下列不属于发包人要求内容的是（ ）。A.竣工验收B.技术要求C.投标预备会的要求D.工程项目管理规定【答案】 CCY9E3M7X3V7H4L3HM1L9N10J3R3X10P7ZQ8T7O7X9T6P7K661、某地2021年拟建一座年产30万吨的化工厂，该地区2019年建成的年产20万吨相同产品的类似项目实际建设投资为8000万元。2019年和2021年该地区的工程造价指数（定基指数）分别为1.12和1.15，生产能力指数为0.8，预计该项目建设期的两年内工程造价仍将年均上涨6%。则该项目的静态投资为（ ）万元。A.12432.97B.11361.69C.9857.14D.10786.56【答案】 BCQ5W4L7U8H6E8F7HU10L5J10P3P4T2U10ZD2L6X7V2E8N1Q762、根据建设工程工程量清单计价规范，某工程在2018年5月15日出售招标文件，规定投标文件提交截止日期为2018年6月15日，在2018年6月6日招标人公布了修改后的招标控制价（没有超过批准的投资概算）。对此情况招标人应采取的做法是（ ）。A.将投标文件提交的截止日期仍确定为2018 年6 月15 日B.将投标文件提交的截止日期延长到2018 年6 月18 日C.将投标文件提交的截止日期延长到2018 年6 月21 日D.宣布此次招标失败，重新组织招标【答案】 CCK7W5O7V4Z8L10Y3HV8N2V3W1B6M10W10ZW7O6G10F9M5E10Q363、关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中不正确的是（ ）A.场地准备费是指建设项目为达到开工条件进行的场地平整和原有设施拆除费用B.建设场地的大型土石方工程费用应计入场地准备费C.凡可回收材料的拆除工程采用以料抵工方式冲抵拆除清理费D.场地准备及临时设施费不应包括已列入建安工程费中的施工单位临时设施费【答案】 BCH5C2J8B10R3S4U10HX10P6H9L10R4H8J4ZP2R10V9B10D3H10G364、根据建设工程工程量清单计价规范，某工程项目的钢筋由发包人在施工合同中约定与承包人一起招标采购，编制招标工程量清单时，招标人将HRB335钢筋暂估价定为4200元/吨，已知市场平均价格为3650元/吨，若甲投标人自行采购，其采购单价低于市场平均价格，则甲投标人在投标报价时HRB335钢筋应采用的单价是（ ）。A.4200元/吨B.甲投标人自行采购价格C.3650元/吨D.预计招标采购价格【答案】 ACO8H3O1K9K4E2H2HG8U8G10V10T10L4G9ZA7A3P4Z2S1N6Y265、某公路工程的1#标段实行招标确定承包人，中标价为5000 万元，招标控制价为5500 万元，其中：安全文明施工费为500 万元，规费为300 万元，采用一般计税方法，增值税税率为9%，则承包人报价浮动率为（）A.10.64%B.10.11%C.10.00%D.9.09%【答案】 DCH10G2E9F2X10G7D6HL8Y2A5U1P9Q6M1ZW1T3Z3U8X2C3W266、（2018年真题）竣工决算文件中，主要反映竣工工程建设成果和经验，全面考核分析工程投资与造价的书面总结文件是（ ）。A.竣工财务决算说明书B.竣工财务决算报表C.工程竣工造价对比分析D.工程竣工验收报告【答案】 ACL9E4T9I8Q9L9B8HU5S3F6L1Z6Z9U4ZR4W9H9S5T3Q9B167、（2013年真题）采用分项详细估算法估算项目流动资金时，流动资产的正确构成是（）。A.应付账款预付账款存货年其他费用B.应付账款应收账款存货现金C.应收账款存货预收账款现金D.预付账款现金应收账款存货【答案】 DCT5M4Y9B1V2K6E2HF7U3Y10L4U2H9I5ZB3S4J8X10U5E7U368、在 FIDIC 合同条件下，因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件不包括（ ）。A.该部分工程是合同中规定的“固定费率项目”B.该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%C.该部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%D.由于工程量变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过1%【答案】 ACL7B3O9F8E5Z7H1HZ4C8V7O4U1Y1U7ZO5B3U5T5W2L9A169、当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差超过15的，且该变化引起措施项目相应发生变化的，下列表述中正确的是（）。A.如该措施项目是按单价方式计价，工程量增加的，措施项目费调减B.如该措施项目是按单价方式计价，工程量减少的，措施项目费调增C.如该措施项目是按系数或单一总价方式计价的，工程量增加的，措施项目费调减D.如该措施项目是按系数或单一总价方式计价的，工程量增加的，措施项目费调增【答案】 DCQ8D5X10B6N7R8M5HF1N7R7P1X10C4H4ZV7O1Z9J6J7V5L470、下列对工程结算价款纠纷处理，说法正确的是（）。 A.阴阳合同的结算依据，应当以双方签订的合同价款作为结算工程价款的根据B.承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，不能作为结算工程款的依据C.工程造价鉴定结论确定的工程款计价方法与合同约定的工程款计价方法和计价标准不一致的，应以鉴定结论为准D.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求人民法院对建设工程造价进行鉴定的，不予支持【答案】 DCS1G10T2C6Q7L10K7HZ4L10O9N6D2Z5F8ZO8C2L4F10S4N9A871、在各类无形资产中，自创或者外购方式取得均应计入无形资产价值的是（ ）。A.土地使用权B.商标权C.非专利技术D.专利权【答案】 DCM7R9B1T1M3Q6Q4HJ1G1M9A4H5F8G6ZN6G6Z9G10E6X3X272、在共同延误的处理过程中，若初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人()A.既可得到工期延长，又可得到经济补偿B.既不能得到工期补偿，又不能得到费用补偿C.可得到工期延长，但很难得到费用补偿D.可得到费用补偿，但不能得到工期延长【答案】 CCC6E10C8H8E6C4M6HQ4E1V3Q6V8M1Y5ZD8T8G3X4R6D7A173、按照形成资产法编制建设项目投资估算表，下列费用中可计入固定资产其他费的是（）A.幵办费B.非专利技术使用费C.土地使用权取得费D.生产准备费【答案】 CCI3H4Q9P4V6B1F2HX6N9G4F2R1G1I6ZE10O8X10I3L4V2U874、招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同的时间规定是（）。A.在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30天内B.在投标有效期内并在自中标通知书收到之日起30天内C.在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起15天内D.在投标有效期内并在自中标通知书收到之日起15天内【答案】 ACU9I4L9W5P1T8P8HM10N10T10I4I9D8F6ZK7J5S10L3V2P9M875、（2016年真题）根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明施工费的是（）。A.夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用B.工人的安全防护用品的购置费用C.地下室施工时所采用的照明设施拆除费D.建筑物的临时保护设施费【答案】 BCX1T10Y3M5R6G6C7HF6K1K6T2O6I7P7ZP8U6P2Y6N8P4W476、已知国内制造厂某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共 20 万元，外购配套费 3 万元，非标准设备设计费 1 万元，包装费率 1%，利率为 8%，若其他费用不考虑，则该设备的原价为（ ）。A.25.82万元B.25.85万元C.26.09万元D.29.09万元【答案】 BCI5C1A6A6L8W5C4HV5H4Y6G2R4R10S8ZL5I10R5D6P9S8K677、关于工程量清单计价方式下竣工结算的编制原则，下列说法正确的是（ ）。A.措施项目费按双方确认的工程量乘以已标价工程量清单的综合单价计算B.总承包服务费按已标价工程量清单的金额计算，不应调整C.暂列金额应减去工程价款