2022年一级造价师考试题库模考300题及一套完整答案(海南省专用).docx

一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、某地2012年拟建年产30万吨化工产品项目。依据调查，某生产相同产品的已建成项目，年产量为10万吨，建设投资为12000万元。若生产能力指数为0.9，综合调整系数为1.15，则该拟建项目的建设投资是（ ）万元。A.28047B.36578C.37093D.37260【答案】 CCT10V3E3Q10P6B3C4HL4C7L6P8N9E3T5ZV3C1Y6X5Y7G4W72、关于项目建设规模合理化的制约因素描述中，正确的是（）。 A.建设规模确定中首要考虑的因素是产品的市场需求情况B.市场风险分析是制定营销策略和影响竞争力的主要因素C.先进适用的生产技术及技术装备是实现规模效益的保障D.项目规模确定中主要考虑的环境因素包括政策因素、燃料动力供应、协作及土地条件和运输及通信条件【答案】 DCV2I1X10I10R1A7X1HI4E8M8E4A9R3S8ZG2J10B2W8E10Y2Q93、下列关于投资估算的作用的说法错误的是（ ）。A.投资估算是设计阶段造价控制的依据，投资估算一经确定，即成为投资限额设计的依据B.投资估算可以作为编制固定资产投资计划的重要依据C.投资估算是择优确定设计单位和设计方案的依据D.投资估算是考核建设项目投资效果的依据【答案】 DCM5R1W3T8A8H10M10HV3M8O4P10D2K8M7ZC1K5V5B5J9I7E64、某施工合同约定，当发生索赔事件时，人工工资、窝工补贴分别按300元/工日、100元/工日计，以人工费为基数的综合费率为40%。在施工过程中发生了如下事件：因异常恶劣天气导致工程停工3天，人员窝工60个工日；因该异常恶劣天气导致工程修复用工20个工日，发生材料费5000元；复工后又因发包人原因导致停工2天，人员窝工40个工日。为此，承包人可向发包人索赔的费用为（ ）元。A.17400B.19000C.19400D.23400【答案】 ACQ6R9I8A1E8H5Z8HA7D9W2T3P2E6H4ZA2E10S10S7F1K5Z95、影响材料储备定额天数的决定因素，下列说法错误的是（ ）。A.在途天数B.整理天数C.保险天数D.休息天数【答案】 DCR3C10M1Y4O10I7E2HW9M1I7T10I4X3K4ZO8F5P2O6L5E9F66、建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)规定，招标时用于合同约定调整因素出现时的工程材料价款调整的费用应计入()中。A.分部分项综合单价B.暂列金额C.材料暂估价D.总承包服务费【答案】 BCY8E1Z9L4V2U7R7HN1P7L1C9C3G5W8ZT4D7C2F6Y9C6X47、关于依法必须招标工程合同签订和合同价款的约定，下列说法中正确的是（）。A.招标人和中标人应在投标有效期内并在中标通知发出28天内订立书面合同B.发承包双方应根据中标通知书确定的价格签订合同C.签约合同价为工程量清单中各种价格的总和扣减暂列金额D.招标人应当在中标通知书发出后，合同签订前向未中标人退还投标保证金【答案】 BCF3Y9Y8F4I2P4D6HA9O8Z3V1R1S4W9ZY9X1C5F7X10R7W78、（2013年真题）工程总承包的投标文件中应包含的内容是（）。A.地下管线资料、气象和水文观测资料B.定位放线的基准点和基准标高C.经审批的规划许可证D.承包人建议书【答案】 DCQ9V5O9N8X6Z10V10HT3V4Q10O2I5D8S9ZY8Q10J6B1T10R4L99、投标保证金退还投标人应在书面合同签订后（）。A. 3天内B. 5天内C. 10天内D. 14天内【答案】 BCV1V1O3K9T6D3M8HI2A6G10C5L8G7X9ZV4Y7H1C3K5P8H210、某国内工程合同对欠付工程利息计付标准和付款时间没有约定的，若发生了欠款事件时，下列利息支付的说法中错误的是（ ）。A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款发放利率中的高值计息B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日【答案】 ACV3F7R1T2P9I5G10HS6B10I9C1U10U2W9ZY6O8U4L4Q2R9E911、（2015年真题）某批进口设备离岸价为1000万元人民币，国际运费为100万元人民币，运输保险费费率为1%。则该批设备的关税完税价格应为（）万元人民币。A.1100.00B.1110.00C.1111.00D.1111.11【答案】 DCE7F2I2R8J6E7O2HF7G6G4U8J9Z5K7ZB3N6A10G1Y5E5S912、根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)的规定，在合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有的且难以事先商定价格的额外工作，应计入()之中。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.措施项目费【答案】 CCA9I4U2V2A7F8M5HO10F3I10P3T3Y5V7ZQ7W6S10H9T2W8J513、根据房屋建筑与装饰工程量计算规范，可精确计量的措施项目包括（ ）。A.安全文明施工费B.冬雨季施工增加费C.二次搬运费D.施工排水、降水费【答案】 DCL7E6Z8A9P8F9Z7HM6Y1T3E1Y2V3W10ZD4C10H3H3B9R1B114、在施工合同履行期间由于不可抗力造成的损失中，应由发包人承担的是（ ）。A.因工程损害导致的第三方人员伤亡B.因工程损害导致的承包人人员伤亡C.承包人的施工机械设备损坏D.承包人的停工损失【答案】 ACX10P6N7C9S10P9P7HD5I7S10V8L2A1H4ZM1V4L5E6N6L5F615、下列内容中属于投资估算分析的是（ ）。A.分析主要技术经济指标B.分析有关参数、率值的选定C.分析影响投资的主要因素D.分析估算编制方法【答案】 CCO10Z1F6S7F10M6E8HF1I1R5B2K9I6T3ZB2Y3D2Z10W1S4N816、关于投资偏差和进度偏差的说法，正确的是()。A.拟完工程计划投资与已完工程实际投资中的工程量在总额上是相等的，只是完成的时间进度不同B.进度偏差有负值，表示工期拖延C.局部偏差仅指各单项、单位和分部分项工程的偏差D.相对偏差用投资偏差与投资计划值的比值表示【答案】 ACU5S7N9Q4Z4Y9E10HR5C8D7K1H2N5D6ZT10B4O6R2M2G10E217、在FIDIC合同条件下，当变更的工程量与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受合同额的一定比例时，其费率或单价可以调整，该比例为()。A.10%B.1%C.0.1%D.0.01%【答案】 DCZ3A9Y2M4D8X3D2HK6V7V2Y10V4A4V6ZC7U4G7W9H2I10P918、关于计日工费用的确认和支付，下列说法正确的是（ ）。A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量B.发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定应付价款C.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格D.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由承包人确定价格【答案】 ACT8J8S2B1X6I1X4HW1P9W3O7F6Y1V8ZX10M6F5Z6G10L1H219、根据建设工程工程量清单计价规范，一般情况下编制招标控制价采用的材料优先选用（ ）。A.招标人的材料供应商提供的材料单价B.近三个月当地已完工程材料结算单价的平均值C.工程造价管理机构通过工程造价信息发布的材料单价D.当时当地市场的材料单价【答案】 CCU4U7I8V10H4J2V8HS9S1F5M10W8Q3U2ZO10D8Q4J2H5K8O1020、关于最高投标限价的公布，下列说法正确的是（ ）。A.应在发布招标文件时一并发布B.应在开标时公布C.应在评标时公布D.不应公布【答案】 ACN8O9B10U7T7L10F3HH8G2B6L4Y2J10B4ZL2Q8C7L7E9U4T521、在钢筋混凝土柱浇筑的施工中，所用下列材料属于形成工程直接性材料的是（ ）。A.爆破所需的雷管B.水泥砂浆C.混凝土模板D.脚手架【答案】 BCL1S5D8T2L10S10B3HE4S9R2X7Y9F1J9ZR4S1C3S6Y6O3G822、在招标文件的各项内容中，各项中属于投标邀请书的是（ ）。A.招标文件的构成B.招标文件的获取C.投标报价编制的要求D.是否允许提交备选投标方案【答案】 BCD10U2W6F9T8C5W5HB5I3Q4G1F1D10B8ZP8A1R5Z2A9L10K423、根据建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定（建办200589号），下列措施项目中，应列入文明施工与环境保护项目的是()。A.现场防火B.现场办公生活设施C.施工现场临时用电接地保护装置D.高空作业防护【答案】 ACL1K3F8D5D4K7E1HB3H1H6K9I4U3B9ZV10G10P2J4F8Z2Q324、1砖厚砖墙中，若材料为标准砖(240mmX115mmX53mm)，灰缝厚度为10mm， 砖损耗率为2%,砂奖损耗率为1%,则砂浆消耗量为（ ）m3。A. 0.062 B. 0. 081C. 0.205 D. 0. 228【答案】 DCS10T8B8L10X5B1P8HY2P9K1R7O4U5U2ZP1P5A1T10C10P3C525、在计算新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的摊投资的固定资产是（ ）A.管道和线路工程B.需安装的动力设备C.运输设备D.附属辅助工程【答案】 CCY1K7M6D3T2P5J10HV7X7Z9B4H3S9D4ZD3B1B8X9A8K8Y1026、缺陷责任期的起算日期以()为准，一般为1年，最长不超过2年，由发、承包双方在合同中约定。A.工程通过竣工验收的日期B.工程的保证金返还日期C.工程的实际验收日期D.工程的投入使用日期【答案】 ACJ2Z8B2E6E2A9O3HH8F10Q3Q4L9J10F7ZE1O1R9A3R6Q5W1027、关于设计概算的含义和作用，下列说法正确的是（ ）。A.静态投资作为项目筹措、供应和控制资金使用的限额B.设计概算的编制内容包括静态投资和动态投资两个部分C.当出现超出原设计范围的重大变更时，报主管部门审批同意后，允许调整概算D.政府投资项目设计概算一经批准，将作为控制建设项目投资的最高限额【答案】 DCJ5O8N6V8S9P4T10HW4E7R10J2J10Q5H1ZG8E7F3T2H10L4Q928、某项目施工合同约定承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超出部分采用造价信息法调差，已知钢筋的承包人投标价格、基准期造价信息发布价格分别为5700元/t、6100元/t，2021年7月的造价信息发布价格为5600元/t，则该月钢筋结算价格为（ ）元/t。A.5233B.5505C.5600D.5700【答案】 DCM2V1Z2D6Y4M8Y1HX6H6Q2B7G10F5M6ZU9M2E9J4X3R10X129、在一个建设项目中，具有独立的设计文件，建成后能够独立发挥生产能力或使用功能的工程项目称为（）。A.建设项目B.单项工程C.单位工程D.分部工程【答案】 BCF1W2Q7S4B4Y2Z10HR6N9S10C4Z1C3C5ZY9W3W8Y1C3G8U830、（2014年真题）编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，编制人应作补充，下列关于编制补充项目的说法中正确的是（）。A.补充项目编码由B与三位阿拉伯数字组成B.补充项目应报县级工程造价管理机构备案C.补充项目的工作内容等应予以明确D.补充项目编码应顺序编制，起始序号由编制人根据需要自主确定【答案】 CCN10G1L4L5O5W10L3HA1J9D8J9A9N6S3ZI4E7W1I1M6T1O131、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日【答案】 ACW7O5K4A5Z9V8M4HH4Z8Z6D4S1J7C6ZD9W9E6E1G10E3U332、关于投标有效期，下列描述正确的是（）。A.投标保证金有效期应当超出投标有效期30天B.投标人同意延长投标有效期的，应相应延长其投标保证金的有效期，但由此引起的费用增加由招标人承担C.投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效，同时投标人无权收回其投标保证金D.若投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件，投标保证金将不予返还【答案】 DCY4D6U10M6D4N2M5HD5H1C6L9W9F7F2ZB5R1I4U9C6Y7I333、（2018年真题）采用起扣点计算法扣回预付款的正确做法是（）。A.从已完工程的累计合同额相当于工程预付款数额时起扣B.从已完工程所用的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣C.从未完工程所需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣D.从未完工程的剩余合同额相当于工程预付款数额时起扣【答案】 CCO8L9X1E9J10I5S5HV1D4B3J4O3V1W10ZE4T8U4C6Q5B9V234、下列关于投资估算指标的说法中，正确的是()。A.反映项目建设前期的动态投资B.一般分为综合指标和单项工程指标两个层次C.要考虑影响投资的动态因素D.建设项目综合指标为各单项工程投资之和【答案】 CCU3I1R4Z5I8I5S1HY4L5E1V4X3L9X7ZL2I6P10D9A1K4W1035、“工程造价信息应针对不同层次管理者的要求进行适当加工，针对不同管理层提供不同要求和浓缩程度的信息。”这体现了工程造价信息管理应遵循的（）原则。A.标准化B.有效性C.定量化D.高效处理【答案】 BCM5H3M9Q10E4N8I3HU1S1T2N5J8Y8B7ZR3F10F6Q1U4R8D436、投标准备时间自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ ）天。采用电子招标投标在线提交投标文件的，最短不少于（ ）日。A.20，10B.20，15C.30，10D.30，20【答案】 ACR4A1S7O4D4G3H2HQ8S1Y8H10V2C1B7ZY5L1G10N3A1I4R337、世界银行贷款项目的投资估算常采用朗格系数法推算建设项目的静态投资，该方法的计算基数是（）。A.主体工程费B.设备购置费C.其他工程费D.安装工程费【答案】 BCA7R8T9Y8L9P4Y3HG9F10H4J6R5F6L8ZA3U7J6Q4P2M3I738、工程师对合同缺陷的解释导致工程成本增加和工期延长，此时的索赔方向是 ( )。A.承包人向工程师索赔 B.工程师向发包人索赔C.发包人向承包人索赔 D.承包人向发包人索赔【答案】 DCV3J8W2D3G8J8Q1HC1D6W7X5K2S2T2ZA1N6U9R9S6T9K1039、关于工程计量，下列说法中正确的是（ ）。A.成本加酬金合同应按照单价合同的计量规定进行计量B.因发包人原因造成的返工工程量不予计量C.工程量要按照清单计价规范规定的计算规则计算D.总价合同应按实际完成的工程量计算【答案】 ACB1W2L6E9I9Y1N4HI8U3S6Z8J1Q6U4ZV9J7Q4N7A7B3Y540、（2020年真题）因工程变更引起措施项目发生变化时，关于合同价款的调整，下列说法正确的是（）。A.安全文明施工费不予调整B.按总价计算的措施项目费的调整，不考虑承包人报价浮动因素C.按单价计算的措施项目费的调整，以实际发生变化的措施项目数量为准D.招标清单中漏项的措施项目费的调整，以承包人自行拟定的实施方案为准【答案】 CCQ9O9Q7G5S6C3W2HC9L8S3A10A6D9S7ZS6Y6A4R10X9N7B841、下列关于材料运杂费的说法，正确的是（）。 A.材料运杂费不包括调车和驳船费、装卸费、运输费及附加工作费等B.若运输价格为含税价格，只能按“两票制”进行调整C.采用“两票制”，运杂费以接受交通运输与服务适用税率9%扣除增值税进项税额D.采用“两票制”支付方式，材料供应商就收取的货物销售价款向建筑企业分别提供货物【答案】 CCR9N8R5D7S2C2A8HB2V8W3F7W7C6R10ZE4I10K1C1R8I2J942、（2014年真题）关于工程量清单方式招标工程合同价格风险及风险分担，下列说法中正确的是（）。A.当出现的风险内容及幅度在招标文件规定的范围内时，综合单价不变B.市场价格波动导致施工机具使用费发生变化时，承包人只承担5%以内的价格风险C.人工费变化发生的风险全部由发包人承担D.承包人管理费的风险一般由发承包双方共同承担【答案】 ACB7J2L6F9S4L10M7HP10V3D2D10Q9T3H10ZE3Y6T7H8M7N4X943、工程组价包括工程单价的确定和总价的计算，其中工程单价包括（ ）。A.工料单价和实物量单价B.工料单价和全费用综合单价C.工料单价和综合单价D.清单综合单价和全费用综合单价【答案】 CCS9E7N10D6A9B9F7HG7Q8O1Z5L3W1J10ZF7T8Y8U8K7R7U744、工程造价指标测算中，各类造价数据的时间需符合造价指标的时间要求。下列造价数据的时间选取符合规定的是（ ）。A.投资估算采用投资估算书编制完成日期B.最高投标限价采用投标截止日期C.合同价采用合同签订日期D.结算价采用工程结算日期【答案】 ACW6Q3T1C2L5D3J9HQ8K3G6R3R8W2N5ZZ3E7H2L6A1N1T745、根据工人工作时间分类，下列属于必需消耗的时间是（ ）。A.工人下班前工具整理所耗的时间B.墙体砌筑工人等待砂浆所耗的时间C.因短暂停电而导致配合机械工作的工人停工所耗的时间D.重砌质量不合格墙体所耗的时间【答案】 ACJ4B4C7K7B4F9R3HB6U5G1T9D8Z1O1ZK1I3R6S8L4C5L646、下列有关招标文件内容的表述，正确的是（ ）。A.投标人须知中应明确本工程拟采用的通用合同条款、专用合同条款B.当未进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书C.按照规定应编制最高投标限价的项目，应在发布招标文件时一并公布D.投标人须知正文不得与投标人须知前附表内容相抵触，否则抵触内容无效【答案】 CCB10U10A3T1H10H5J1HS10U2N10L2R2O5M8ZR9W10J9V7G2Y3A547、2006年已建成年产20万吨的某化工厂，2010年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用增加相同规格设备数量的技术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是（ ）。A.0.40.5B.0.60.7C.0.80.9D.0.91【答案】 CCA5A2Q5C9P9D9R9HF7Y6G7N7M3F5U9ZW10Q9I1C3H8W7M148、某建设项目，基建拨款2000万元，项目资本金为2000万元，项目资本公积金为 200万元，基建投资借款1000万元，待冲基建支出500万元，基本建设支出3300万元， 应收生产单位投资借款1000万元，则该项目基建结余资金为（）万元。A. 400 B. 900C. 1400 D. 1900【答案】 CCH4E2U5W3J5Z8S8HT8B6C2H2U3Z5Y9ZE4Q10L6C8Y7A9X949、某出料容量 750L 的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、终端需 要的时间分别为 150s、40s、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为 50s，机械利用 系数为 0.8。该机械的台班产量定额为（）m3/台班。 A.29.79B.32.60C.36.00D.39.27【答案】 CCX6R4A1I2M1M1Y5HV4C4T5O3U7U9X2ZO9Y6P9N8M10W4C750、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），关于招标控制价的编制要求，下列说法中正确的是（）。A.应依据投标人拟定的施工方案进行编制 B.应包括招标文件中要求招标人承担风险的费用 C.应由招标工程量清单编制单位负责编制 D.应使用行业和地方的计价定额与相关文件计价【答案】 CCO2Z3O7W10L2F7Z7HF6T1A5Q3C3U10M5ZB5T9T3W7H6H7V151、关于其他项目清单中的专业工程暂估价性质的描述，下列说法中错误的是（ ）A.专业工程暂估价一般是综合暂估价B.专业工程暂估价应包括除规费和税金以外的管理费、利润等费用C.投标人应将专业工程暂估价计入工程量清单的综合单价报价中D.对于设计深度不够的专业工程，其暂估价实际金额确定的最佳途径，就是通过施工总承包人与工程建设项目招标人共同组织的招标【答案】 CCC10R10H10U4G9E9R4HJ10Y6P8A9C7S1R9ZX8F6W2Z10Y10Z2C952、根据建设工程工程量清单计价规范（GB505002013），当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（ ）。A.综合单价调高，措施项目费调增B.综合单价调高，措施项目费调减C.综合单价调低，措施项目费调增D.综合单价调低，措施项目费调减【答案】 CCA7I5U2B8R8D9U2HW7B8L4T6U3N7U2ZG9Y9M7L5M1T1R953、运输汽车装载棉花，因体积大但重量不足而引起的汽车在降低负荷的情况下工作的时间属于机器工作时间消耗中的（）。A.有效工作时间B.不可避免的无负荷工作时间C.多余工作时间D.低负荷下的工作时间【答案】 ACQ1U3S7Z7W8N9M3HA3W1G8B1Y5V7R10ZW8D4D3I1F3C6P754、在国外建筑安装工程费用构成中，承包商投标报价时不计人和分摊进单价，而需单独列项的是()。A.临时设施费B.总部管理费C.利润D.税金【答案】 ACN3M6T1A9A8Q10K10HX6F7V3U6Q9X5I4ZA6M9H1G4X8D5Y755、下列费用中，属于安装工程费用的是()A.供水设备及其油饰工程的费用B.对单台设备进行单机试运转的调试费C.金属结构工程的费用D.环境绿化工作的费用【答案】 BCN10I9Y1R8J6K4N1HN7X1Y6A3T4J10G4ZC5L9A7C6A6O1J256、（2012年真题）2006年已建成年产20万吨的某化工厂，2010年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用增加相同规格设备数量的技术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是（）。A.0.40.5B.0.60.7C.0.80.9D.0.91【答案】 CCS1W5M6Z10W10W8B7HF8D9E1I1I5Q9E3ZB7Q7V7L3P6V6N1057、（2018年真题）相较于在劳务市场招募零散劳动力，承包人选用成建制劳务公司的劳务分包具有（）的特点。A.价格低，管理强度低B.价格高，管理强度低C.价格低，管理强度高D.价格高，管理强度高【答案】 BCO2O8V10P9O7B10U9HD10S5M10B8S5K1Y4ZB10F9A5C10O5O2U658、某独立土方工程，招标文件中估计工程量150万立方米，合同约定：工程款按月支付并同时在该款项中扣留10的工程预付款：土方工程全部费用单价为15元m3，当实际工程量超过估计工程量的10时，超过部分调整单价，12元m3，某月施工单位完成土方工程量45万m3，截止该月累计完成工程量为160万m3，则该月工程款为（）。A. 607. 5万元B. 580. 5万元C. 675万元D. 645万元【答案】 ACX3F10H4W9Y8G6C7HT3P3F10X5G3C10D3ZB9E9Q2X7S7H4F859、关于经评审的最低投标价法的适用范围，下列说法中正确的是()。A.适用于资格后审而不适用于资格预审的项目B.使用与依法必须招标的项目而不适用于一般项目C.适用于具有通用技术性能标准或招标人对其技术、性能没有特殊要求的项目D.适用于凡不宜采用综合评估法评审的项目【答案】 CCM5D10Z6F8G5W9U9HG8C8T10R7L2G5C5ZX5P9Q3L7J9I1X1060、下列不属于招标文件规定的合同条款及格式的是（）。A.通用合同条款B.标准合同条款C.专用合同条款D.合同附件【答案】 BCK1A2O7N5K5J9M6HG8I9G4Q2N9U8U9ZV7Q7F8K2Q9A6B261、下列不属于建设项目竣工决算报告情况说明书内容的是（ ）。A.新增生产能力效益分析 B.债权债务的清偿情况分析C.工程价款结算情况分析 D.主要实物工程量分析【答案】 DCX6R9E10G2B1G2T10HP1U7M6K1L2R5H9ZZ4P2J5U6J3P5D362、在 FIDIC 合同条件中，工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件，在确定其时间费用后，其中支付证书中应增加费用的（ ）作为工程材料和预备预支款。A.50%B.60%C.70%D.80%【答案】 DCH5J6A8Y5C5W1W2HQ9U4K4Z7N2Z6O4ZI6T7T1S6S8J7L263、下列不属于工程造价指标的测算方法的是（）。 A.数据统计法B.典型工程法C.汇总计算法D.综合单价法【答案】 DCT3G7L3M1R2P1I5HB3E8V4A10X6A7X3ZA8F7K4Y6B6X8W864、按照世界银行的规定，下列有关国外建设工程造价构成的说法中，正确的是（）。A.临时公共设施及场地的维持费属于间接建设成本B.生产前费用属于直接建设成本C.未明确项目准备金应作为估算的一个项目单独列出D.不可预见准备金是由于物质、社会等变化而准备的，是一定会发生的【答案】 CCY6Z5R4H8R7H3K5HD2V7U7P8T4U5W4ZF6C8R2K1P8W9Q465、某项目建设前期年限为1年，建设期为3年，各年计划投资额如下：第一年静态投资1000万元，第二年1000万元，第三年500万元，年均投资价格上涨率为5，则该项目的价差预备费为（）万元。A. 165. 49B. 231. 31C. 298. 77D. 367. 88【答案】 CCY3H4D6M6O6C10N1HV7H3E9H10B1J1E2ZC7O9H9R8A2H6E266、（2021年真题）根据现行标准施工招标文件，下列已完工程，发包人应予计量的是（ ）。A.在工程量清单内，但质量验收资料不齐全的工程B.超出合同工程范围的工程C.监理人要求再次检验的合格隐蔽工程的挖填土方工程D.为抵御台风完成的临时设施加固工程【答案】 CCH8C3C2T5B4X2S1HM7K5K4G6M3K4D10ZS10R10L2R10Z10E10V867、关于工程预付款的额度计算和支付，下列说法正确的是（ ）A.采用百分比法时，预付款支付比例不得低于签约合同价的10%B.采用百分比法时，预付款支付比例不宜高于扣除暂列金额后签约合同价的30%C.采用公式计算法时，预付款=年度工程总价/年度施工天数×材料储备定额天数D.采用公式计算法时，施工天数一般按360天计算【答案】 BCO8M7F8C4W5U7J4HW2V5W6N5Z3Q4P1ZH1G10U2G1H8Z1G568、（2014年真题）招标工程量清单应根据常规施工方案编制，拟定常规施工方案时（）。A.应对主要项目进行估算，如土方石、混凝土B.需对施工总方案中的重大问题及关键工艺作明确具体的规定C.不需计算人、材、机资源需要量D.不必考虑节假日与气候对工期的影响【答案】 ACK7W2B8L8L4Z6Q4HW3N6M3W10L3U1M5ZK6S4C8H9D3N9F969、世界银行贷款项目的投资估算常采用朗格系数法推算建设项目的静态投资，该方法的计算基数是（）。A.主体工程费B.设备购置费C.其他工程费D.安装工程费【答案】 BCR2Z4X9B7A4W10Q3HM2A4S1U9S3S7F1ZO7B3U4G4Q9T7Q470、（2018年真题）某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为800万元和200万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔偿费不超过合同总价款的5%。该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（）万元。A.10B.12C.50D.60【答案】 BCZ8R6I6G1C9N8Q9HQ1T5J5P10A3S9Z5ZJ3R6D10G7N8R10H571、关于项目建设标准，下列说法中错误的是()。A.工程造价的高低主要取决于项目的建设标准B.建设标准的具体内容应根据各类工程项目的不同情况确定C.能否控制工程造价，关键在于标准水平定得合理与否D.大多数工业项目应采用适当先进的标准【答案】 DCS6Z3W8H9K4J5O3HU8K5R2P8F5C9B6ZS9D5Y2K2N4N9H672、在工程总承包的投标文件编制中，工程详细说明属于（）的内容。A.资格审查资料B.价格清单C.承包人建议书D.承包人实施计划【答案】 CCS10U2M1G10R3F2T7HN3W10U8B6C8T5M7ZM7T1F4O4S9I9J273、某大型施工机械需配机上司机一名，若年制度工作日为 250 天，年工作台班为 200 台班， 人工日工资单价均为 100 元/工日，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。 A.100B.125C.250D.200【答案】 BCM5A4F1A8T5P7B2HL2F4J4N8L3W1R5ZE3M5Q3O6A5O4O874、根据建设工程造价鉴定规范（GB/T51262-2017）,关于鉴定期限的起算，下列说法正确的是（ ）。A.从鉴定机构函回复委托人接手委托之日起算B.从鉴定机构函回复委托人接手委托之日的次日计算C.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日起算D.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日的次日起算【答案】 DCC6K3G10D9V2E3K4HO6Z10S1P2V2S7B2ZP5O10V6A9K6X7G975、某进口设备离岸价为255万元，国际运费为25万元，海上保险费率为0.2%，关税税率为20%，则该设备的关税完税价格为（ ）万元。A.280.56B.281.12C.336.67D.337.35【答案】 ACN9H6F3C4B2I6Q10HT8J8K5Y4O10X5F4ZJ1V2V8J9F7X6C276、（2013年真题）下列费用项目中，属于工程建设其他费中研究试验费的是（ ）。A.新产品试制费B.水文地质勘察费C.特殊设备安全监督检验费D.委托专业机构验证设计参数而发生的验证费【答案】 DCF1R2O8D4U7V2L8HA7C7Z1U10T10R2Z7ZL2I1O4M2Q4N4W777、下列各项中不属于设计总概算文件的是（ ）。A.分年度总投资表B.主要建筑安装材料汇总表C.编制说明D.各单项工程综合概算书【答案】 ACC4T7I5L2N4J2M7HB10M9O10V2A10Z10F10ZQ9S1P1B10G6Q7B378、（2019年真题）根据现行工程量计算规范，适宜采用分部分项工程项目清单计价方式计价的措施项目费是（）A.二次搬运费B.超高施工增加费C.已完工程及设备保护费D.地上、地下设施临时保护费【答案】 BCZ5J2W10J6D3G1M10HK9B4C9U7S6M3K10ZV2I3I4O9C5K5W579、（2021年真题）某工程合同12000万元，其中主要材料及构件占比为50%。合同约定的工程预付款为3600万元，进度款支付比例为85%。按起扣点计算的预付款起扣点为（ ）万元。A.7200B.6120C.3000D.4800【答案】 DCP7X5D4K6L5O5M7HQ10W1S1Y7D1M6J1ZD10Q10G5L9N5R10K280、在世界银行工程造价构成中，应急费应包括（）。 A.建设成本上升费用B.未明确项目准备金C.业主的行政性费用D.其他当地费用【答案】 BCU8U5B5R2S4M9B7HY7A2Q2D5B7Z6N3ZA2R6S7C10X2M3O881、某地新建单身宿舍一座，当地同期类似工程概算指标为 900 元/m2，该工程基础为混凝土结构，而概算指标对应的基础为毛石混凝土结构。已知该工程与概算指标每 100m2 建筑面积中分摊的基础工程量均为 15m3，同期毛石混凝土基础综合单价为 580 元/m3，混凝土基础综合单价为 640 元/m3，则经结构差异修正后的概算指标为（ ）元/m2。A.891B.909C.960D.993【答案】 BCJ4W9Q8A4I8C5W10HQ2P6B7L5S4Z9Y7ZE2Y5B3I4L2O10K1082、措施项目清单中的安全文明施工费（）。 A.可以要求投标人对该项费用进行优惠B.按目标价款结算C.应作为竞争性费用参与市场竞争