2022年一级造价师考试题库点睛提升300题（必刷）(广东省专用).docx

一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、关于工程计价的特征，下列说法中正确的是（ ）A.每次计价的依据各不相同由此决定了计价的多次性B.建筑产品的单件性特点决定了每项工程造价都必须多次计算C.工程项目的多次计价是一个逐步分解和组合，逐步汇总概算造价D.工程造价组合过程是：分部分项工程造价单位工程造价单项工程造价建设项目总造价【答案】 DCM5I8E2P5P2E9S10HG2V4L2P5E4G7S1ZV5N2S8M4I5S6J22、根据标准施工招标文件中的通用条款中，属于发包人义务的是（ ）A.发出开工通知B.编制施工组织总设计C.组织设计交底D.施工期间照管工程【答案】 CCI10G2K4J1R4P1N2HF8C1J9G4Y2Y1I2ZI6I10U3M10U1C3Q83、（2020年真题）工程网络计划费用优化中，应将（）的关键工作作为压缩持续时间的对象。A.直接费用率最小B.持续时间最长C.直接费用率最大D.资源强度最大【答案】 ACX5X3Q8E4B3F2V4HA10X6B5K3W9P9T10ZS5R3S5Q9W5V2M44、（2018年真题）根据招标投标法实施条例，依法必须进行招标的项目可以不进行招标的情形是（ ）。A.受自然环境限制只有少量潜在投标人B.需要采用不可替代的专利或者专有技术C.招标费用占项目合同金额的比例过大D.因技术复杂只有少量潜在投标人【答案】 BCV3F2S7S4D5R5F10HP8C4Y3R8F5Y9A2ZW4Y1Q9E8L5S2S75、仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人()。A.只能重新申请仲裁B.只能向人民法院起诉C.必须重新决定解决争议的方式D.可以重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉【答案】 DCQ3S9O6R9Q7L7A4HN9E3H4K2U9E4H6ZV4O10W1R7V4S9S46、在建设工程方案一定的前提下，工程费用会因工期的不同而不同，随着工期的缩短，工期费用的变化趋势是（ ）。A.直接费增加，间接费减少B.直接费和间接费均增加C.直接费减少，间接费增加D.直接费和间接费均减少【答案】 ACF1X8I9N2F1L6K10HQ3Q7W3M2U9U1E1ZD3W1B8Z3W4Z4X57、下列关于工程造价的基本内容说法正确的是（ ）。A.材料运杂费属于工程单价的计算依据B.工程结算文件一般由建设单位编制C.因工程误差而引起的工程造价增减值属于动态投资D.生产性建设项目总投资只包括固定资产投资【答案】 ACW8D2X7S9Y2D10P4HX5D9E2M8E6G8C8ZJ7F5I2S1R7E1B28、根据标准设计施工总承包招标文件发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后（ ）天内，将进度应付款支付给承包人。A.7B.14C.28D.42【答案】 CCU1J3W3C2U1R6Q10HE3Z8R10N9P10H8C4ZH6O2O10P1N6B10P79、某企业在第一年初向银行借款300万元用于购置设备，贷款年有效利率为8%，每半年计息一次，5年内，每年6月底和12月底等额还本付息，则每次还（ ）万元。A.35.46B.36.84C.36.99D.37.57【答案】 BCH9F1I8R2R10L1Z3HX1F9E1H10Q5J10E9ZO9Q10N6I2E1O7A410、筹措资金的目的在于确保项目所必需的资金，筹资的数量不能盲目确定，必须做到以需定筹，这体现了项目资金筹措的（）原则。A.规模适宜B.时机适宜C.经济效益D.结构合理【答案】 ACH3S6O7K9X2N5P7HR2P4C9O3N8Y6L7ZT1Y1K8P1E6X2X211、非代理型CM 合同采用（ ）的合同形式。A.固定单价B.可调总价C.GMP 加酬金D.简单的成本加酬金【答案】 CCW2Q9J8U8R4C6C2HK6Z9D7G9O9H2R3ZK6S5A5H1D10R5Q412、下列关于净现值的评价准则描述正确的是（ ）。A.当方案的NPV0 时，在经济上是不可行B.当方案的NPV0 时，在经济上是可行C.当方案的NPV1 时，在经济上是可行D.当方案的NPV=0 时，在经济上是可行【答案】 DCJ6P6Y8S7F9F4L4HT3L3N5T1S2X5E7ZN10D7B5L9H2Z8S713、关于利率及其影响因素的说法，正确的是（ ）。A.社会最高利润率是利率的最高界限B.社会借贷资本供过于求时，利率上升C.借出资本承担的风险越大,利率就越高D.借出资本的借款期限越长，利率就越低【答案】 CCD7Q8Z2G7F10I8F4HV5H5Y2Q7K5W10L5ZM4Z10B9K5B7B3J214、（2018年真题）价值工程应用对象的功能评价值是指（）。A.可靠地实现用户要求功能的最低成本B.价值工程应用对象的功能与现实成本之比C.可靠地实现用户要求功能的最高成本D.价值工程应用对象的功能重要性系数【答案】 ACM3V6J10C2H3V8R1HL1K6D7J5J1J10A10ZA2X9S4Y8N10Q9J715、某技术方案的现金流量为常规现金流量，当基准收益率为8%时，净现值为400万元。若基准收益率变为10%，该技术方案的NPV将（）。A.大于400万元B.小于400万元C.等于400万元D.不确定【答案】 BCH7Q3L2Z8E10Y9R1HA6V8B6U5G2J1C3ZT6O7P6G1V7X4X316、企业在年初向银行借入资金1000万元，月利率为1，则在7月初偿还时按月单利和复利计算的利息应分别是（ ）。A.60.00 万元和61.52 万元B.70.00 万元和61.52 万元C.60.00 万元和72.14 万元D.70.00 万元和72.14 万元【答案】 ACP5E1O10T1A9L6C3HI3Y9Q6V2N9K4B6ZJ4I8Z2Y1D1S10F417、下面工程项目策划的内容中，属于实施策划内容的是（ ） 。A.项目系统构成策划B.项目定位策划C.项目的定义D.工程项目融资策划【答案】 DCC6N8C3C2D3Y6B5HQ3S8W2Y1F9L5P9ZO5Y6B2T6G10O5D318、下列选项中，属于分项工程的是（）。A.电气工程B.钢筋工程C.屋面工程D.基础工程【答案】 BCQ5H3D5C5I2R6N7HZ3A6K5R1M9J10I5ZP3X7H8G1N6M2A919、下列不属于工程项目多方案比选的内容是（ ）。A.选址方案B.规模方案C.污染防治措施方案D.投产后经营方案【答案】 DCM4E2L7Y4O1M9T4HH4S2R8M2K9W10C9ZE6Q9C1K10W1C5Y920、（2013年考题）偿债备代付率是指投资方案在借款偿还期内（）的比值。A.息税前利润与当期应还本付息金额B.税后利润与上期应还本付息金额C.可用于还本付息的资金与上期应还本付息金额D.用于还本付息的资金与当期应还本付息金额【答案】 DCZ1P7T7Q1A1Z10S4HI7V3U8A8F10P2C7ZF2H5G7O1E10W2Q821、下列关于工程施工合同法律解释，说法错误的是（ ）。A.关于开工日期的争议中，承包人经发包人同意已经实施进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期B.当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的。人民法院应支持以双方签订的施工合同作为结算依据C.当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人仍申请对工程造价进行鉴定时，人民法院不予准许D.当事人对工程造价、质量、修复费用等专用性问题有争议，人民法院认为需要鉴定的，应向负有举证责任的当事人释明【答案】 BCJ1Z3S4E6Z3L6F4HA1X9P3K9M2M3R2ZE9U1S5A2K3D9T422、对于一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中，属于分部工程的是()。A.通风与空调工程B.砖砌体工程C.玻璃幕墙工程D.裱糊与软包工程【答案】 ACH10M10L3I5X8Z9Z7HQ5L6A4W1T6Z9I8ZD1G2Q4V2X8V7A423、根据外商投资产业指导目录，必须由中方控股的项目是（ ）。 A.综合影剧院项目B.铁路干线路网C.超大型公共建设项目D.农业深加工项目【答案】 BCE5C5Z9I2K4L8L1HH9Y2O6A2H3N9R10ZZ9H10V5S1P8Y7T424、根据招标投标法实施条例，依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起日内公示中标候选人，公示期不得少于（ ）日。A.3B.5C.7D.10【答案】 ACC1I9E10T2I2J8R7HA2Y3A5O1Z6N8K1ZX6E8K5Y2N2V5Z125、下列情形中属于建筑工程一切险的保险项目中第三者责任保险责任范围的是（ ）。A.工程所有人的人身伤亡或疾病B.领有公共运输行使执照的车辆的事故C.被保险人及其代表的故意行为或重大过失行为引起的损失D.在保险期内，发生与承包工程直接相关的意外事故引起工地内的第三者财产损失【答案】 DCX7V3K9Y7Q4C5P10HY10T6X8S5H2E5A4ZR10R8S8V1T6S8N1026、（2015年考题）投资方案资产负债表是指投资方案各期末（）的比率。A.长期负债与长期资产B.长期负债与固定资产总额C.负债总额与资产总额D.固定资产总额与负债总额【答案】 CCK1O7G7Y5P2R9J2HJ7T2E9E8L10U7Z8ZC2T6R3D5G1Q10K1027、（2015年真题）根据标准施工招标文件，由发包人提供的材料由于发包人原因发生交易地点变更的，发包人应承担的责任是（ ）。A.由此增加的费用，工期延误B.工期延误，但不考虑费用和利润的增加C.由此增加的费用和合理利润，但不考虑工期延误D.由此增加的费用，工期延误，以及承包商合理利润【答案】 DCX9L6M5V6I5Q1Y8HY10O5V5L9N9D4R10ZO8K9P3U9U2E7Z228、关于工程寿命周期社会成本的说法，正确的是（ ）。A.社会成本是指社会因素对工程建设和使用产生的不利影响B.工程建设引起大规模移民是一种社会成本C.社会成本只发生在工程项目运营期D.社会成本只在项目财务评价中考虑【答案】 BCM7E2N5B8R1M7U4HS3G10T4N8S8R4B1ZN7D5J6L2H10S7R429、下列建设投资中，形成无形资产的是()。A.支付给第三方的咨询费B.项目勘察设计费C.土地使用权购置费D.进口设备购置费【答案】 CCW2A3X5S7V4V9D2HN3C6I10V3P4W7O1ZJ10U2T9X4B10C7K130、某技术方案估计年总成本费用为8000 万元，其中外购原材料、燃料及动力费为4500 万元，折旧费为800 万元，摊销费为200 万元，修理费为500 万元，利息支出为210 万元。则该技术方案的年经营成本为（ ）万元。A.6790 B.4500C.6290 D.7290【答案】 ACP6Y9Z6T6P2G4A10HK2W6L4Y5E2O7S10ZD7S2Q2M9T9T2S1031、（2017年考题）工程网络计划资源优化的目的是通过改变（），使资源按照时间的分布符会优化目标。A.工作间逻辑关系B.工作的持续时间C.工作的开始时间和完成时间D.工作的资源强度【答案】 CCW1F1A7I5E7B8M9HY6D3Q8H10Z4J4J9ZF7W3D10C8N5I1D432、某工程网络计划执行过程中，工作M的实际进度拖后的时间已经超过其自由时差，但未超过总时差，则工作M实际进度拖后产生的影响是（ ）A.既不影响后续工作的正常进行，也不影响总工期B.影响紧后工作中的最早开始时间，但不影响总工期C.影响紧后工作的最迟开始时间，同时影响总工期D.影响今后工作的最迟开始时间，但不影响总工期【答案】 BCO9B10E2M8A10K2B6HY6L8G10V6H2R10H4ZI4Y6X6H8D5C6U133、矩阵制组织机构可分为强矩阵制组织形式中矩阵制组织形式和弱矩阵制组织形式的依据是（）A.集权与分权的结合B.项目经理的权限C.矩阵制组织机构的稳定型性D.职能部门经理的作用【答案】 BCD10V8F4E5G9R1R3HD10V6W10F8S5K9V8ZO5X3W9F3T6P2Z534、实际工程量与预计工程量可能有较小出入时，建设单位优先采用的合同计价方式是 （ ）。 A.单价合同B.成本加固定酬金合同C.总价合同D.成本加浮动酬金合同【答案】 CCL2V3K6O5P10L7H1HF2R7R6G8X10M1Q8ZI10S6H3B7W6U4S335、（2019年真题）关于 CM 承包模式的说法，正确的是（ ）。A.使工程项目实现有条件的“边设计，边施工”B.秉承在工程设计全部结束之后，进行施工招标C.工程设计与施工由一个总承包单位统筹安排D.所有分包不同通过招标的方式展开竞争【答案】 ACR4R1X1Z7W7R1Q7HT2Q9Q5A4H8K4O9ZV2W8W9F2E4A7T1036、对于技术方案现金流量表，在技术方案运营期内，各年的总成本费用构成中关于其他费用的说法错误的是（ ）。A.其他费用包括其他制造费用、其他管理费用和其他营业费用B.其他费用系指制造费用、管理费用和营业费用中分别扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费以后的其余部分C.其他制造费用、其他管理费用和其他营业费用应计入生产总成本费用的其他所有费用D.产品出口退税和减免税项目按规定不能抵扣的进项税额不能计入总成本费用的其他费用【答案】 DCO2B9B6T6K7C9Q9HR3K8N7G2G3Y1E8ZP10S9R6N9U1S2J237、关于评标的说明中正确的是（）。A.评标委员会由7人以上单数组成B.对于特殊招标项目，评标委员会专家可以由招标人直接指定C.评标委员会必须评选出最佳投标人D.评标委员会可以自行确定中标人【答案】 BCK6L10F7R4D8T5P2HZ4D6F4U3D1F7F2ZF2Q7W5N8L8L1J838、根据外商投资产业指导目录，必须由中方控股的项目是（ ）。 A.综合影剧院项目B.铁路干线路网C.超大型公共建设项目D.农业深加工项目【答案】 BCW4D6J7G3G6A8B5HV8B3Z4K10S5I3R7ZT9I5G8T9E10U2K439、发行债券是企业筹集资金的一种方式，债券的特点包括（ ）。A.债券利息只能用税后利润支付B.发行债券筹集资金会降低企业总资金成本C.不利于调整资本结构D.债券持有者无权参与企业管理【答案】 DCV2W1D6I3V5N3J7HQ1Y10Y10R10I9C10F3ZL8W8H8V6I1L2O940、（2021年真题）某工程建设至2020年10月底，经统计可得，已完工程计划费用为2000万，已完工程实际费用为2300万，拟完工程计划费用为1800万。则该工程此刻的费用绩效指数为（ ）。A.0.87B.0.9C.1.11D.1.15【答案】 ACY4U2G7X10Z3K9Z4HT9K8S5T10Z2V5S7ZF2C4U9T3T8M10N441、关于房产税计税依据的说法，正确的是（ ）A.融资租赁房屋的，以房产原值为计税依据计征房产税B.新建房屋空调设备价值计入房产原值的，应并入房产税计税依据计征房产税C.以房产联营投资，共担经营风险的，以房产原值为计税依据计征房产税D.以房产联营投资，不承担经营风险的，只收取固定收入的，按房产余值为计税依据计征房产税【答案】 BCD3S2J3F3J4I6U6HO8R10C7J7W6Z1L6ZL5I3P9T3Q2M3V342、进行工程寿命中期成本分析时，应将（）列入维持费。A.研发费B.设计费C.试运转费D.运行费【答案】 DCI7R3G5R6B5P9L3HE1N6A7Q4I2V5D10ZD5F8L8S10D6I4U1043、某企业从银行借款1000 万元，年利息120 万元，手续费等筹资费用30 万元，企业所得税率25%，该项借款的资金成本率为（ ）。A.9.00% B.9.28%C.11.25% D.12%【答案】 BCC6R6W5U4A10Z2M10HN8P2D7U7D1G10X3ZR5Q9A4G2B8M7D344、根据工程造价咨询单位管理办法的规定，甲级工程造价咨询单位近3年的业绩要求是( )。A.3个大型或者5个以上中型建设项目B.5个大型或者8个中型以上建设项目C.累计营业收入不低于人民币500万元D.累计营业收入不低于人民币1000万元【答案】 CCS2T9C6N1R1Z4I10HV5W10S1D1F4Y1D6ZF4J7F1L1H7X10Y145、（2021年真题）某工程建设至2020年10月底，经统计可得，已完工程计划费用为2000万，已完工程实际费用为2300万，拟完工程计划费用为1800万。则该工程此刻的费用绩效指数为（ ）。A.0.87B.0.9C.1.11D.1.15【答案】 ACX10K7W5P7D6L9Z5HA3P5F8T6D9C8F1ZJ2L3M8N8B6C8E546、某企业进行改扩建工程，投资10万元，预计改扩建后，生产能力及产品质量将有所提高，每年增加收入5万元，每年节约材料费1万元，节约人工费2万元。项目每年的运营成本为3万元，项目寿命期8年，基准折现率为10%。则该项目的费用效率为（ ）。A.2.124B.1.988C.2.088D.1.874【答案】 CCS2L7I4W8O6Q5N9HV10J6N9I5W3H6K10ZS10L7J3N3X8N3D547、论证PPP项目财务承受能力，支持测算完成后，紧接进行的工作是（ ） 。A.责任识别B.财政承受能力评估C.信息纰漏D.投资风险预测【答案】 BCK6I5W6C3H10X5Z9HZ1E4D2F4Y5B7S6ZD10M9S10U1X5A1U348、（2014年考题）根据建设工程质量管理条例，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续的单位是（ ）。A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.施工单位【答案】 ACL8L1E3K6M10T7N9HN9B6C7L9F6M4N7ZO10J7E7Z6B8D6E1049、（2014年考题）进行投资方案敏感性分析的目的是（）A.分析不确定因素在未来发生变动的概率B.说明不确定因素在未来发生变动的范围C.度量不确定因素对投资效果的影响程度D.揭示不确定因素的变动对投资效果的影响【答案】 DCM5U1R6H7D6D9J1HY5Z10S10D4D8H10K2ZB1J5Y9W8B10H3E1050、发达国家对私人投资工程只进行政策引导和信息指导，体现了政府对造价的（ ）A.宏观管理和间接调控B.微观管理和间接调控C.直接管理和间接调控D.综合指导和宏观管理【答案】 ACA6B7Y6X1D1V8W7HE8V4S4V2H4L3U4ZH1W10E3Q8E6L7M251、除专用合同条款另有约定外，标准勘察招标文件中关于合同文件解释先后顺序的排列，下列说法中正确的是（ ）。A.专用条款通用条款中标通知书投标函及投标函附录勘察纲要B.中标通知书专用条款勘察纲要通用条款投标函及投标函附录C.中标通知书投标函及投标函附录专用条款通用条款勘察纲要D.专用条款中标通知书勘察纲要投标函及投标函附录通用条款【答案】 CCJ6V3S3W2F4J2F5HA9O1T1G6S1X7K7ZW9L1U4J3S5N7F452、进行建设工程限额设计时，评价和优化设计方案采用的方法是（ ）。A.技术经济分析法B.工期成本分析法C.全寿命周期成本分析法D.价值指数分析法【答案】 ACU5H4D9Y3U8K8U10HV5H3R2G2Q10R6P7ZK3I7E1H10H1Y1P1053、投标单位遇下列情形时，其报价可低一些（）。A.支付条件不理想的工程B.投标对手少的工程C.工程量大而其他投标人都可以做的工程D.专业要求高的技术密集型工程且投标单位在这方面有专长【答案】 CCW7D6C3V5O10R8F2HE3B3J6J7Z4K2Z7ZT3K1T5D2J6G10E1054、根据国务院关于投资体制改革的决定，政府投资项目实行（ ）。A.核准制B.审批制C.登记备案制D.专家评议制度【答案】 BCK6B1T9T2A5R2Z10HQ6A4Q4Q2E4T8Z8ZG2K4J1O6X8B9B655、组织流水施工时，划分施工段的最根本目的是（）。A.提供工艺或组织间歇时间B.可增加更多的专业工作队C.满足施工工艺的要求D.组织流水施工【答案】 DCC8J6O8W8W4J4H8HA6O10B9J5Y6T10Q10ZU6S3D4R7B2E6M756、（2019年真题）双代号网络计划中，关于关键节点说法正确的是（ ）。A.关键工作两端等节点必然是关键节点B.关键节点的最早时间与最迟时间必然相等C.关键节点组成的线路必然是关键线路D.两端口关键节点的工作必然是关键工作【答案】 ACK10L9I5O2K5N2E8HN9M3N9B6U1T10V3ZI10X6H7B7U9A3V757、评价计算期不同的互斥方案的经济效果时，可采用的动态评价方法有()。A.增量投资收益率法和净现值法B.增量投资回收期法和净年值法C.增量投资内部收益率法和最小公倍数法D.年折算费用法和年费用现值法【答案】 CCT2Q4G9P2N2X7S3HT1C3X4G2E3V9T2ZI8Y4O7T3Q8H8U758、通过检查技术经济指标的完成情况，分析产生差异的原因，进而挖掘内部潜力的方法是（）。A.比较法B.因素分析法C.差额计算法D.比率法【答案】 ACI3M5Q7E6Q10E4O8HO1E6T8B4I10D2H7ZH6Q4Q9M5P3G4V359、根据固定资产投资项目资本金制度，作为计算资本金基数的总投资是指投资项目（）之和。A.建筑工程费和安装工程费B.固定资产投资和铺底流动资金C.建安工程费和设备购置费D.建安工程费和工程建设其他费【答案】 BCG6B10S10J5R2A2E10HA2R8A4G6J4L10L8ZE4D1Y9P1G6J2E560、下列有关工程造价咨询的信用制度，表述错误的是（）。A.工程造价信用档案应包括工程造价咨询企业的基本情况B.工程造价信用档案应包括工程造价咨询企业的良好行为C.工程造价信用档案不应包括工程造价咨询企业的不良行为D.任何单位和个人均有权查阅信用档案【答案】 CCG9E4I9I5S8B2J5HI3Q3L3P8X6E3Q1ZF8U6R6P3B8Q3F261、在单代号网络计划中，设A工作的紧后工作有B和C，总时差分别为2天和5天，工作A、B之间时间间隔为8天，工作A、C之间的时间间隔为6天，则工作A的总时差为（ ）天。A.5B.8C.10D.12【答案】 CCI8T7X2N9M7J6N7HX6U4L1Q10D2Z5G10ZC10S2Y1V8L2F1H762、企业应纳税所得额是其收入总额减去准予扣除项目的金额。其中准予扣除项目包括( )。A.资本性支出B.税收滞纳金C.贷款担保支出D.营业外支出【答案】 DCF9J2B9H1V7J9D2HI5X5H7A1O6Q5V5ZI4O3O8W7O5D6S363、与BOT相比，TOT方式的特点说法不正确的是（）。A.TOT是通过已建成项目为新项目进行融资，而BOT是为筹建中的项目进行融资B.TOT避开了风险，只涉及转让经营权，不存在产权、股权问题C.从东道国政府的角度看，TOT不能缓解中央和地方财政的支出压力D.TOT方式既可回避建设中超支、停建或建成后不能正常运营、现金流量不足以偿还债务等风险，又能尽快取得收益【答案】 CCE2R5H1P10G2E5R1HR3M10P9B10Z2V5S10ZO4J6Z10I7T2U9R464、下列关于土地增值税的说法中，正确的是（）。A.国有土地使用权出让，出让方应交土地增值税B.国有土地使用权转让，转让方应交土地增值税C.房屋买卖，双方不交土地增值税D.单位之间交换房地产，双方不交土地增值税【答案】 BCA6J8Z8W6E10R6C10HK7O3U10P6Z7D9G1ZD5L10F8O8T4P5P965、（2017年考题）下列项目融资方式中,通过已建成项目为其他新项目进行融资的是（）。A.TOTB.BTC.BOTD.PFI【答案】 ACL4D1N10N1G7B5E4HQ7L10C3K2V8W3E10ZH8A9E3K7W3I10Q666、城市维护建设税和教育费附加是以实际缴纳的（ ）为基础乘以相应的税率计算。A.增值税、营业税税额之和B.营业税、消费税税额之和C.增值税、营业税、所得税税额之和D.增值税、消费税税额之和【答案】 DCN1T9N10S9C5S7J3HX3D6N7O3W5A8X6ZO4W4W7G8D9B7D867、工程寿命周期成本分析的局限性之一是假定工程对象有（）。A.固定的运行效率B.确定的投资额C.确定的寿命周期D.固定的功能水平【答案】 CCX1M4N9Y7A6V9E1HW7T2Q10F7C1F5G2ZB8R6W7Y4U6V9K368、根据注册造价工程师管理办法，属于注册造价工程师业务范围的是（ ） 。A.建设项目投资估算的批准B.工程索赔费用的计算C.工程款的支付D.工程合同纠纷的裁决【答案】 BCA8N9E8F4M5P7D7HA6K6X8A10S5H10C7ZV2V7V10M10F1H2K269、下列选项中，不属于政府在必要时实行政府指导价或者政府定价的是（ ）。A.资源稀缺的少数商品B.自然垄断经营的商品C.重要的公用事业D.公益性服务【答案】 DCQ6X6D5U8G2P4I1HH8H7D4S10B6O6M5ZI10I1U1T3L6W9I570、在下列融资方式中，需组建SPV进行运作的融资方式是（）。A.BOT方式和ABS方式B.ABS方式和PFI方式C.BOT方式和TOT方式D.ABS方式和TOT方式【答案】 DCW10A6F6F7L5Z9D8HK5I8B5F3W9T3P9ZZ2W1F9N8Z3W2U971、下列关于资金成本的表述中正确的是（ ）。A.资金成本不具有一般产品成本的基本属性B.企业融资规模越大，资金成本就越小C.资金成本是企业进行资本结构决策的基本依据D.如果市场中的货币需求增加，企业的资金成本就会降低【答案】 CCH10N10M9Q1M10E3L6HS5Q9S8M9H1W5D10ZG3W2N4Z4W6R9B372、使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由（），验收合格的方可使用。A.承租的施工单位验收B.出租单位验收C.总承包单位验收D.施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收【答案】 DCI1R9M4N3S7A3B10HL9T3W10O9W4V5S3ZT8K6S6Y10S6T7T973、根据建筑法，获取施工许可证后因故不能按期开工的，建设单位应当申请延期，延期的规定是（）。A.以两次为限，每次不超过2个月B.以三次为限，每次不超过2个月C.以两次为限，每次不超过3个月D.以三次为限，每次不超过3个月【答案】 CCY1A8L4N1O8D5V2HM1P5I7R3D3J3Y3ZO5H9X9W9Y4B4M774、（2018年考题）以产量表示的项目盈亏平衡点与项目投资效果的关系是（）。A.盈亏平衡点越低，项目盈利能力越低B.盈亏平衡点越低，项目抗风险能力越强C.盈亏平衡点越高，项目风险越小D.盈亏平衡点越高，项目产品单位成本越高【答案】 BCR3E1W2X8V2I4D7HU6L10R3I4H10A10K7ZL7C10L10J4E1M7G675、（2014年考题）工程网络计划中，关键线路是指（）A.双代号网络计划中无虚箭线B.单代号网络计划中由关键工作组成C.双代号时标网络计划中无波形线D.双代号网络计划中由关键节点组成【答案】 CCJ5T8X10L8M7X4K9HQ4M5F9T7F9N10P4ZS7L10E6O10F10U9E476、（2018年真题）下列工作中，属于工程发承包阶段造价管理工作内容的是（）。A.处理工程变更B.审核工程概算C.进行工程计量D.编制工程量清单【答案】 DCV6C9N9F6G8P9I4HY6S7Q10F3Z6N6P6ZL5U10E7J2R7B9T877、（2020年真题）根据建设工程安全管理条例，危险性较大的分部分项工程专家论证应由（）组织。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.监理单位【答案】 BCE2I8V6I5B4R8F2HP10X2F4B6P6F10E6ZV1T1R9M5I5S10Z978、在工程网络计划中，关键工作是指()的工作。A.最迟完成时间与最早完成时间的差值最小B.双代号网络计划中开始节点和完成节点均为关键节点C.双代号时标网络计划中无波形线D.单代号网络计划中时间间隔为零【答案】 ACN7B9P5Q6N3M8J9HL6P4Q2P10K7W10N3ZO4N9W5O10J5W5V179、某项目总投资2000万元，其中债务资金500万元，项目运营期内年平均净利润200万，年平均息税20万，则该项目的总投资收益率为（）。A.10%B.11%C.13.3%D.14.7%【答案】 BCK1J10T8J4K1O2J7HW1E3J8N7Y2K3I2ZO4R8C8Y1V3C1D680、组织流水施工时，划分施工段的最根本目的是（）。A.提供工艺或组织间歇时间B.可增加更多的专业工作队C.满足施工工艺的要求D.组织流水施工【答案】 DCM6U5X2Y6S5J3R3HQ3E7B9T2I8Y3J6ZW7G7R10A5V6Y3C1081、（2021年真题）建设项目将工程项目设计与施工发包给工程项目管理公司，工程项目管理公司在将所承接的设计和施工任务全部分包给专业设计单位和施工单位，自己专心致力于工程项目工作，该组织模式是（ ）。A.项目管理承包模式B.工程代建制C.总分包模式D.CM承包模式【答案】 CCE6M7L1I4F7B7J9HJ9A7E10D6D7E5D5ZX4L3I8R10U9M8P882、为了实现工程造价的模拟计算和动态控制，可应用建筑信建槙（BIM）技术，在包含进度数据的建筑模型上加载费用数据而形成（）模型。A.6DB.5DC.4D.3D【答案】 BCK8K2Q8E5N1E2Z3HO6X8U7C8J10H10F2ZW8T8Y6F10Z1X4G783、（2020年真题）企业发生公益性捐赠支出的，能够在计算企业所得税应纳税所得额中扣除年度利润总额（）以内部分。A.10%B.12%C.15%D.20%【答案】 BCA5Q1F10G1G4R1L6HX9E5L6W9B8D5M10ZX9K1B3P5E3L7Y784、对于一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中属于分项工程的是（）。A.基坑支护工程B.外墙防水工程C.智能建筑工程D.钢筋工程【答案】 DCI5T6P2L2N9V10G8HQ1F9M10C10Y8K9F9ZG9Y6Z9B5S2I9K1085、对于一些紧急工程（如灾后恢复工程等），要求尽快开工且工期较紧时，选择（）较为合适。A.单价合同B.固定总价合同C.可变总价合同D.成本加酬金合同【答案】 DCR8J3V6I1Q6A4I6HN7G1J7Y4S8E8Y4ZU7E5D3W8U7H4J286、根据工程造价咨询单位管理办法，甲级工程造价咨询单位专职技术负责人从事工程造价专业工作的年限为（）年以上。A.15B.12C.10D.8【答案】 ACD10P5K3F5S6X4F10HK1H1D10I3Y1B9J3ZD2H5G9I6K8W7J287、某企业发行普通股正常市价为20 元，估计年增长率为10%，第一年预计发放股利1 元，筹资费用率为股票市价的12%，则新发行普通股的成本率为（）。A.11.36%B.13.33%C.15.56%D.15.68%【答案】 DCI4H10Q9K1F8K10P3HC10Z5G6L6O9B3Z4ZE9C1P10A10I2P10X1088、某房地产开发企业与设计企业订立一份工程设计合同，约定设计费用为100万元，房地产开发企业支付定金10万元，同时，约定任何一方不履行合同应支付违约金15万元。合同到期时，设计企业无法交付设计成果，该房地产开发企业为最大限度保护自己的利益，有权请求（）。A.设计企业双倍返还定金20万元B.设计企业支付违约金15万元C.设计企业双倍返还定金20万元，同时要求支付违约金15万元D.设计企业支付违约金15万元，同时要求返还支付的定金10万元【答案】 DCE9B6N8U1I5A5F9HR3N9V6C2S2M2G7ZE1L5K5G2N1F4Z1089、（2016年考题）下列项目融资工作中，属于融资结构设计阶段工作内容的是（）。A.进行融资谈判B.评价项目风险因素C.选择项目融资方式D.组织贷款银团【答案】 BCB2D10I2W4C6F3O2HQ4B4