2022年二级建造师(二建建设工程法规及相关知识)考试题库模考300题含答案下载(福建省专用).docx

二级建造师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、以下情形属于不当得利的是（）。A.为履行道德义务进行的给付B.设计单位误领了建设单位支付给施工单位的工程款C.债务到期之前的清偿D.明知无给付义务而进行的债务清偿【答案】 BCI2E3Q7V2T6M5U10HY2K4Z10D8J2I7N8ZN1E4L6F4W9A10Z82、根据建筑工程施工发包与承包计价管理办法的规定，以下错误的是（）。A.非国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价B.招标人设有最高投标限价的，应当在招标时公布最高投标限价或者最高投标限价的计算方法C.全部使用国有资金投资的建筑工程，应当采用工程量清单计价D.非国有资金投资的建筑工程，鼓励采用工程量清单计价【答案】 ACS8D2Q10I10N10F9I5HR2R5F10R10J7B5S10ZZ5I3O8J2W2K6A43、某施工企业租赁3辆混凝土搅拌车进行混凝土浇筑工作，那么该施工企业对混凝土搅拌车享有的权利属于（）。A.所有权B.占有权C.用益物权D.担保物权【答案】 CCW6O7Z8U8T8Y9P5HY4V10B10X6M7S7J9ZU1M4Y3Q5X10K5Z74、某建设工程项目分包工程发生生产安全事故，负责向安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或其他有关部门上报的是（）。A.现场施工人员B.分包单位C.建设单位D.总承包单位【答案】 DCP4H1K4M8T7Q5U1HJ10I8I5I3W7U4E1ZC8K9M4W5S7A3J45、下列投标人的情形中，属于以他人名义投标的是（ ）。A.使用通过受让或者的租赁的方式获取的资质证书投标B.使用伪造、变造的许可证件投标C.提供虚假的财务状况或者业绩投标D.提供虚假的信用状况投标【答案】 ACS10R4O8N1U2Z8J6HM2T3C4Z3X2P8I4ZY9E6H3D1D7W1V96、关于二级建造师执业范围的说法，正确的是（）。A.可以在建设监理企业从事管理活动B.只能担任大型工程施工项目负责人C.可以同时担任两个建设工程施工项目负责人D.担任施工项目负责人期间一律不得更换【答案】 ACO2H4B9A2I6S2Z9HH10Y8E2M3G8X4G10ZQ2J10X5X7D5C3P107、梁某陷入经商困境时，李某借给梁某60万元以助其渡过难关。双方约定了还款期限，但未约定借款利息。借款期满后梁某并未将 60万元还给李某。李认为除了应归还本金外还应偿还借款期间和逾期的利息，而梁则不以为然。李就此事向法院起诉。对此，下列选项中错误的说法是（）。A.法院对偿还借款期限内利息的主张不予支持B.法院对偿还借款期限内利息的主张予以支持C.借款合同可以是无偿合同D.法院对偿还逾期利息的主张予以支持【答案】 BCP2W9M5X1P6R5Q2HD4V9Z4N6F10G3A9ZH10C5B7P6A2W1L28、关于不动产物权的设立、变更、转让、消灭，下列说法错误的是()。A.应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力B.经依法登记，发生效力C.依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记D.不动产登记，由不动产所在地的建设主管部门办理【答案】 DCQ4Y10N7L10L9K4X2HT7J10O3M2R5V4S8ZQ10G6W2N7A1J7X49、甲建设单位2011年9月1日领取了施工许可证。由于特殊原因不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据我国建筑法的规定，则关于延期的说法正确的是（）。A.可以延期，但只能延期一次B.领取施工许可证延期次数不受限制C.延期以两次为限，每次不超过两个月D.超过延期时限的，施工许可证自行废止【答案】 DCE4Q4E3U4H5Z9M7HB5Q1O1U9B2S7W3ZK9L4B1B4L10H1E510、关于两阶段招标的说法，正确的是（ ）A.对于无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标B.实施两阶段招标，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出C.第一阶段投标人应当提交带报价的技术建议D.招标人应当在第一阶段之前向所有潜在投标人提供招标文件【答案】 ACR9P2J6N3T7K2N6HT9H4V5N5P2A2L10ZC8P4Z3M3Z8T9Q211、关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说法中，正确的是（ ）。A. 监理单位仅对施工质量承担责任B. 工程监理实行总监理工程师负责制C. 理单位在接受监理委托后，因利害关系需要回避的，可转让监理业务D. 监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任【答案】 BCF10C4D6C1Z6C10L6HA2B1M3H7Z4F10T9ZS7N7V4I6I7E9L512、（2018年真题）关于仲裁的说法，正确的是（）。A.没有仲裁协议或者仲裁协议无效的，法院对当事人的纠纷应当予以受理B.对于仲裁协议有效的仲裁案件，法院仍具有管辖权C.只要一方当事人申请仲裁，仲裁委员会都应当予以受理D.仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷向法院起诉的，法院应当予以受理【答案】 ACQ6W6Y10Q1Y7B5P5HK9A7J7L1N3O10U3ZY1T10V4J2F6Z1Y1013、一裁终局原则体现了仲裁的（）特点。A.专业性B.自愿性C.独立性D.快捷性【答案】 DCP9Y10D3E10E9M5J9HF7J3L9D4P6X10H8ZG6H8I3A1O9E6A1014、经人民法院判决，建设单位应最迟于2016年9月5日向承包商支付工程款，但是届时却没有支付。2018年6月2日，建设单位法定代表人生病无力主持工作。现承包商请求强制执行的期限截止于（）。A.2018年9月5日B.2019年9月5日C.2020年6月2日D.2018年12月2日【答案】 ACV4B10P8V9L5O1U6HO3N3T10R2A3B9M1ZM7E9A5X1V7B3D415、建设用地使用权转让的，使用期限由（ ），但不得超过建设用地使用权的剩余期限。A.法律直接规定B.当事人约定C.出让人决定D.受让人决定【答案】 BCD6G8O1T7T6W10A9HV2B10P9F1F8T5U1ZZ2A10X9K1C6R8H816、（2019年真题）关于有效投标价格的说法正确的是（）。A.投标报价低于成本B.投标报价高于最高投标限价C.投标报价高于其他投标人报价D.投标人提供备选价格【答案】 CCK10Y10Q5J4M3L5A4HR7P2H4A8K7N6J9ZC6A1M1E7X10J5L217、关于抵押的说法，正确的是（）。A.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变B.转让抵押物的价款只能提前清偿债务C.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让【答案】 CCR3C6A4P2V10V6P7HT6A2H3Q5V4N1J5ZB8J5A9Y5D1E9Y318、关于招标文件的说法，正确的是（ ）。A.招标文件的要求不得高于法律规定B.潜在投标人对招标文件有异议的，招标人做岀答复前，招标投标活动继续进行C.招标文件中载明的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算D.招标人修改已发出的招标文件，应当以书面形式通知所有招标文件收受人【答案】 DCK4Z8D5B4G10X9L6HB3Z6D8E4L7L2O7ZQ6X8C1K5S7J9D919、根据绿色施工导则，施工现场500km以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的（ ）以上。A.50%B.60%C.80%D.70%【答案】 DCA2N7R9W10V8I3A6HU6I3H3B6R3G8L1ZY5Q2K5W9O9A2N820、国家实行固定资产投资项目（ ）评估和审查制度。A.节地 B.节水 C.节能 D.节材【答案】 CCO7P1X1P6I1F2R7HH10H1T8W3I9T10H2ZM2T3M10P7A10L4J121、关于委托合同法律特征的说法，正确的是（ ）。A.是种典型的提供劳务的合同B.应当是有偿合同C.委托事务只能是法律行为D.受托人不得转委托【答案】 ACB5V8M8I6J10K6Q10HY1H2X7M7N4H3A5ZW6G8Q1X2A9D9Z922、（2020年真题）关于知识产权的期限性的说法，正确的是( )。A.期限由当事人约定B.超过期限，权利经注销消灭C.期限的设定与社会公共利益相关D.期限的设定与国家之间的利益相关【答案】 CCZ1P2O1H4P4U5P6HK5R7C3Y4A9H1I6ZR6U5P9N10P8O10V323、关于施工企业质量责任和义务的说法，正确的是()。A.施工企业自行承担原材料、设备的差价时，对其更换不必经建设单位同意B.施工企业是建设工程质量的唯一责任主体C.对施工质量负责是施工企业法定的质量责任D.建设工程实行总承包，总承包单位依法将建设工程分包的，总承包单位与分包单位应当对全部建设工程质量负责【答案】 CCM9U9R1F8Q1B3M9HW2N7V8I6Y9J1B10ZG9R4R10F9E4R5P624、关于用能单位节能管理要求的说法，正确的是（）。A.用能单位应当建立节能目标责任制B.用能单位应当加强能源计量管理，对各类能源消费实行统一计量和统计C.用能单位应当不定期开展节能教育和岗前节能培训D.鼓励用能单位对能源消费实行包费制【答案】 ACW7H3U2G1K9K1F3HW7H7Q1F6P6N6G7ZF4L1X10Y10U8R8F225、关于融资租赁合同，下列说法中错误的是（ ）。A.承租人破产的，租赁物属于破产财产B.承租人应当履行占有租赁物期间的维修费C.出卖人的主要义务是向承租人交付标的物和标的物的瑕疵担保D.出租人和承租人可以约定租赁期间届满租赁物的归属【答案】 ACO10O6S5C4F8J5Q7HW4R5Y9R10I9V3F4ZZ6J1K6E1D6H4B626、根据我国劳动法的规定，下列内容不属于用人单位不得解除劳动合同的情形的是（ ）。A.职业病或者因工负伤并被确认丧失或部分丧失劳动能力的B.劳动者在本单位持续工作满10年以上的C.患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的D.女职工在孕期、产假、哺乳期内的【答案】 BCM3T1U3U5Q1D2H4HP9P5S5C10C1I2P9ZA3T9X6B2S2W3F727、（2017年真题）关于安全生产监督检查人员执法的说法，正确的是（）。A.安全生产监督检查人员不得接触施工企业的商业秘密B.不同部门的安全生产监督检查人员应当独立检查C.安全生产监督检查人员无权将存在的安全问题移送其他部门处理D.安全生产监督检查人员必须出示有效执法证件【答案】 DCR9R7R9N2A7P7N3HK10M1A2M5I2N3F8ZQ2S10V10V4A3Y2P728、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担的违约责任是（ ）。A.继续履行、消除危险或者赔偿损失B.继续履行、采取补救措施或者赔偿损失C.返还财产、赔礼道歉或者采取补救措施D.恢复原状、赔偿损失或者支付违约金【答案】 BCI8F6S1T10F10U7P6HF6G1F6N6K4U7R9ZR2M5P2E2Y3Q10P929、马某与某施工企业订立了一份2年期限的劳动合同，合同约定了试用期，同时约定合同生效时间为5月1日，则试用期最晚应当截止于（）。A.11月1日B.8月1日C.7月1日D.6月1日【答案】 CCL3D8Q10L8P1I1D6HM5V3L6B4T2I4H1ZR7T10L1Z6D6V7I130、关于二级建造师变更注册的说法，正确的是（ ）A.变更注册后，注册有效期重新计算 B.因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的，由注册建造师承担责任 C.变更注册只能由原聘用企业申请 D.申请变更注册应当提交工作调动申请【答案】 DCD6D2S9O2R3V8T3HI1T5D9O3D2X3F10ZK1Q1A3R8J1I4E931、根据社会各方对某强制性国家标准实施情况的意见反馈和评估情况，对该强制性国家标准进行复审，下列表述符合强制性国家标准管理办法规定的是（）。A.标准化行政主管部门根据意见反馈和评估情况，对该强制性国家标准进行复审B.复审结论为废止的，由国务院标准化行政主管部门直接以公告形式废止C.复审结论为修订的，由标准化行政主管部门通知组织起草部门进行修订D.强制性国家标准的修订，按照规定的强制性国家标准制定程序执行【答案】 DCH3G10H10P5C7X3V8HM9A8D9G5P6D3Y5ZV1M6X6W2N8U1Z832、有著作权侵权行为的，应当根据具体情况承担民事责任；对于损害公共利益或情节严重的侵权行为，依法追究其行政责任，其执行部门是（）。A.知识产权保护部门B.工商行政管理部门C.政府相关管理部门D.著作权的部门【答案】 DCI6B8F9L9D9C1X3HW7F6L5L8R1Y5W10ZP7I6Z6E9C10K3U633、关于投标保证金的说法，正确的是()A.投标保证金的数额.上限为招标项目估算价的5%B.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金C.中标人被取消其中标资格的，招标人应当退还投标保证金D.招标人应当在书面合同订立后5日内向中和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息【答案】 DCS10R7V4W10B8R10O8HB2R9U5C8V5N6Q3ZX4I7B10U2K7Q7R1034、【2018年真题】下列争议中，受仲裁法调整的是（ ）。A.建设行政主管部门处理的行政争议B.劳动争议C.农林承包经营合同争议D.建设工程施工合同争议【答案】 DCM2E2B8X2N4G9D5HX9L8S7Q9O10K4W5ZU10J6N10O10T6O6H235、根据绿色施工导则的规定，“四节一环保”指的是（）。A.节水、节地、节能、节电和环境保护B.节能、节地、节水、节材和环境保护C.节材、节料、节水、节电和环境保护D.节能、节光、节水、节材和环境保护【答案】 BCU1O5R5U1I9G1F5HL4O10K8E10S3C6T1ZT4V9Q2H3O1K6H936、以下关于著作权的说法中正确的是（）。A.招标文件、投标文件属于一般职务作品B.委托作品未约定著作权归属的，著作权属于委托人C.作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期，为作者终生及其死后50年D.一般情况下，职务作品的著作权由作者享有，但法人或者其他组织有权在其业务范围内优先使用【答案】 DCG1Z10Q2C4L4Q7L8HK7N1S8L4N7M3P8ZX4U4R1K5D1V3F837、关于上位法与下位法的法律地位与效力，下列说法中正确的是( )。A.天津市建筑市场管理条例高于建设工程质量管理条例B.建筑法高于建设工程质量管理条例C.北京市建筑市场管理条例高于河北省建筑市场管理条例D.河北省建筑市场管理条例高于北京市建筑市场管理条例【答案】 BCR8Z7N4X1L5C2N3HN6M5G2S6L1P9H9ZM3P1R7W2A2W5B638、（2014年真题）甲代理乙与丙铁路运输公司签订了多式联运共同，由丙和丁汽车运输公司通过铁路公路联运方式将货物送至乙的工地，因在公路运输途中发生重大交通事故，致使货物受损，无法按时交货。关于责任承担的说法，正确的是（）。A.丙应向甲承担违约责任B.甲只能向丁主张损害赔偿C.丙应向乙承担违约责任D.乙应自行承担货物损失【答案】 CCY2R4J1F1G10C2A10HY1B9K2X6F5K10J2ZH5V2L1U9F3J9P739、下列关于债的表述，正确的是（）。A.债权只有通过当事人的约定才能产生B.债权是相对权，债权人只能向特定的人主张自己的权利C.在施工合同中，建设单位是债权人，施工单位是债务人D.建筑物倒塌造成他人损害的，由施工单位和监理单位承担连带责任【答案】 BCC7N1X4X9E1Q6H8HE7E6B10M4F2W1U5ZU2C6L4W10J8P10T540、关于货运合同特征的说法，正确的是（ ）。A.货运合同是双务合同B.货运合同是实残合同C.货运合同是无偿合同D.货运合同的标的是货物【答案】 ACV6I5F10M2J4H4D10HD5Z1A10D5B1G1K6ZH4C3D8T10C5J1Z241、某建筑公司向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为4000元/吨，约定6月1日运至某工地。后供货商迟迟不予交货，8月下旬，国家调整价格为3400元/吨，供货商急忙交货。双方为结算价格产生争议。下列说法正确的是（ ）。A.应按合同约定的价格4000元/吨结算B.应按国家确定的最新价格3400元/吨结算C.应当按新旧价格的平均值结算D.双方协商确定，协商不成的应当解除合同【答案】 BCD4D3Q3K7S1O5B10HE6J8H3W8W2M1E4ZR8Y5I4L5L9R6S242、下列关于施工生产安全事故应急救援的说法，正确的是（）。A.安全事故应急预案包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案B.安全事故应急预案演练至少每年组织1次C.中小型企业可以不建立应急救援队伍D.安全事故应急救援所耗费用，由施工单位承担【答案】 ACG4B7E10G7M4H8T3HW5U10A1Z1T1K1C3ZZ4C4S4E4N6O10T643、根据建筑市场信用管理暂行办法，建筑市场各方主体的下列情形中，应当列入建筑市场主体“黑名单”的是（）。A.发生违法分包，受到行政处罚的B.发生工程质量安全事故受到行政处罚的C.经法院判决或者仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款的D.利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的【答案】 DCU5Z4D10T3X8C2J6HS6W6C6M7Z5F6B6ZT9V1T3V9D5W10F744、民事人、利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定的，可以向()人民法院提出书面异议。A.原审B.负责执行的C.原告所在地D.被告所在地【答案】 BCE8L1C6B3E5E4G8HJ8L5J2E6D10N5U10ZF4P1S6L10Z2N2K145、下列责任中，属于设计单位安全责任的是（）。A.确定安全施工措施所有费用B.对施工安全技术措施进行审查C.审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准D.对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对预防生产安全事故提出指导意见【答案】 DCJ2A6G10Q7L6O7E7HW7E9D7O7L9U2V9ZE3S3N8N4M10Z3Y146、监理单位重新检查已按规定隐蔽的部位，检查结果合格，说法正确的是（ ）。A. 费用由施工企业承担B. 工期不予顺延C. 视为建设单位违约D. 施工企业可主张合理利润【答案】 DCM8W4U6W3D9Y2J1HX8K9P4F1J2E3Y9ZQ6B9F8Q5F3U4J1047、（2014年真题）根据民法典，下列财产不可抵押的是（）。A.生产设备B.建设用地使用权C.正在建设的建筑物D.集体所有的宅基地【答案】 DCZ1I7M10L5U6Y3M7HQ3J10U8H3P9H3J2ZJ10A7T9I2S8G10P148、关于仲裁协议的说法，正确的是（ ）。A. 仲裁协议是合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效B. 仲裁机构可就当事人在仲裁协议中的约定事项和未约定事项进行裁决C. 仲裁协议可以约定仲裁裁决的强制执行机构D. 当事人只能向约定的仲裁机构申请仲裁，不可直接提起诉讼【答案】 DCN4W4K3Z1N9V8V6HY3D10L2H8S4Q6T7ZV1X1D7D2X7H8C249、关于行政监督部门处理招标投标活动投诉的说法，正确的是（ ）。A.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由上一级行政监督部门指定，一个部门负责处理B.行政监督部门处理投诉，有权查阅、复制有关文件资料C.行政监督部门不得责令暂停招标投标活动D.行政监督部门应当自受理投诉之日起15个工作日内作出书面处理决定【答案】 BCU7S3V7L9A2J5J3HH3U10S8X5E3Z10X3ZD1Y3F2C2H1T8L350、下列选项中，符合招标投标法关于开标规定的是（ ）。A.开标由招标人主持，邀请至少半数以上投标人参加B.投标人对开标有异议可直接向行政部门投诉C.投标人少于3个的，不得开标，招标人应当重新招标D.开标可以在招标文件确定的提交投标文件截止时间后公开进行【答案】 CCQ9S4C7U8Z3Y2Z7HL10T1X10T10L7I3K4ZR6X9G8B1G2U5K751、王某乘坐张某的出租车前往机场，由于张某路上绕道加油，到达机场时飞机已经起飞。由于错失了与外商的签约洽谈，给王某造成了10万元的损失，王某要求张某承担违约责任。根据合同法的规定，张某的行为（）。A.不构成违约，因为双方没有签订书面合同B.不构成违约，因为不可抗力可以免责C.构成违约，王某可以要求张某赔偿10万元的损失D.构成违约，但王某不能要求张某赔偿10万元的损失【答案】 DCN10S7I5G4H6S2W5HN5E4S6T1J10Y2L1ZZ5T10X9G8A4E10J152、下列关于地役权的表述中，正确的（ ）。A.地役权可以单独转让B.地役权自登记时设立C.地役权是按照当事人的约定设立的用益物权D.当事人可以采用口头形式订立地役权合同【答案】 CCT10N5J5J10J9U8S4HX1I8X1X3W10D8I6ZX8W6D5A7V1X4V953、（2021年真题第1批）关于施工合同违约赔偿损失范围的设法，正确的是（）。A.损失赔偿额可以明显高于违约所造成的损失B.订立合同时对因违法造成的损害不可预见，违约方也应承担赔偿责任C.守约方采取的措施不适当致使损失扩大的，仍可以就扩大的损失部分请求赔偿D.合同履行后可以获得的利益应当在损失赔偿范围之内【答案】 DCY2N3Y7H1X8Q3T4HZ10Z5U7J1X9S5B9ZL6S4M9W2K2B5R1054、建筑施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，撤销安全生产许可证，（ ）年内不得再次申请安全生产许可证。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCU10M7L10R2I5U6H2HT2H1G2W5A6G8N9ZH7N7V1A10X8S9P655、（2016年真题）关于合同形式的说法，正确的是（）。A.书面形式是主要的合同形式B.当事人的行为可以构成默示合同C.书面形式合同是指纸质合同D.未依法采取书面形式订立合同的，合同无效【答案】 BCO10Q7P7W7E5X6T2HS7K10X10W6E9Q2F8ZE3Z8O6K3T3Q7R556、根据劳动争议调解仲裁法第19条的规定，劳动争议仲裁委员会的组成人员不包括()A.劳动行政部门代表B.工会代表C.职工代表D.企业方面代表组成【答案】 CCS5C4H3U2E10B3F8HT2G3W10O4K10I9T7ZH3X1A2I4Z3Z8Z557、建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（）。A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效【答案】 DCH2M6H1N9U7Q9V5HQ6J8N2D4T2F2V1ZN1F4M1H6W3Q3A158、融资租赁合同是由出卖人与买受人之间的买卖合同和出租人与承租人之间的租赁合同构成的，其法律特征不包括（）。A.出租人身份的二重性B.买卖和租赁合同效力的相加C.融资租赁合同是要式合同D.出卖人权利与义务相对人的差异性【答案】 BCT2H9T5U1L9T8K2HA10M5L10Z10V7A3D7ZF5S2H4O2X2V5B359、建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为6个月到3年，但针对具体情况有不同的规定。对此，下列表述中正确的是（）。A.良好行为记录信息的公布期限为5年B.企业整改经审核确有实效的，可以缩短公布期限，但最短不得少于3个月C.招标投标违法行为记录的公告期限为1年，但行政处罚限定当事人投标资格的期限少于1年的例外D.需要同时在地方和全国公布的不良行为记录，公布期限可以不同【答案】 BCQ1L5G5H7U1X6A2HS7X6D2A8I6Z8F7ZG3M9G7S3S2W6F860、批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过（）的，应当重新办理开工报告的批准手续。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【答案】 BCM4J10T8Q6F5Y5G2HI7L8D7S2H7G9K6ZZ7H2S8F4J5Y4I161、由（ ）承担的损失额为免赔额。A.被保险人 B.投保人C.施工单位 D.损害责任人【答案】 ACG6S2W3G6E3P4S1HW6Q2C8H3O5F10W4ZU8C5D9I4Q5R5A462、某建设单位于2014年2月1日领取施工许可证，由于某种原因工程未能按期开工，该建设单位按照建筑法规定向发证机关申请延期，该工程最迟应当在（）开工。A.2014年3月1日B.2014年5月1日C.2014年8月1日D.2014年11月1日【答案】 DCH2Y4V9E9M9J3I9HU5J6Q8R1N4L6D1ZK7S4Q10D4D1N2E1063、以下不属于行政强制措施的是（）。A.限制公民人身自由B.查封场所C.扣押财物D.责令停产停业【答案】 DCW1Y9O3T3P2O10C2HU2Y8N9W5E10M3Q7ZQ7Y10Y6V7K2W9P864、下列合同中，由合同法调整的是()合同。A.婚姻B.收养C.买卖D.行政【答案】 CCE2Z6A7H4M4F8Q8HL6U7U2R3J5N1V4ZK10A3X2Z4T7Z9M365、关于建设单位工程发包的做法中，正确的是（）。A.允许分包单位再次分包B.将工程勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一家总承包单位C.向总承包单位直接指定分包单位D.将合同中约定由施工企业自行购买的装饰材料进行指定购买【答案】 BCL5X3B7B10C7X6C6HM2C8H2T3S5G9X2ZD8E9I4H5P6Y10T666、我国施工企业资质分为（）三个序列。A.工程总承包资质、施工总承包资质和专业承包资质B.工程总承包资质、专业分包资质和施工劳务资质C.施工总承包资质、专业分包资质和施工劳务资质D.施工总承包资质、专业承包资质和施工劳务资质【答案】 DCX1G10P7J9V4O2G7HP6C10B3S10I1P8D5ZD7T5A3T10K9L2P367、根据民事诉讼法,在生效民事判决的执行中，当事人自行和解达成协议后，一方当事人不履行和解协议的，对方当事人可以（ ）。A.向人民法院起诉B.向仲裁机构申请仲裁C.申请人民法院按照原生效法律文书强制执行D.申请人民法院强制执行和解协议【答案】 CCO2T3A3E2N8M9Y1HD9B9K5D7Z8W2F5ZY9V2V2J4U6J5X568、法律责任通过（）实现。A.诉讼B.调解C.谈判D.国家强制力【答案】 DCL7B1U10Z1U6V6Z9HD2N2N7I4T8V5T10ZR7X3F3B8C1Y4O369、（2020年12月真题）关于劳务派遣的说法，正确的是( )。A.用工单位可以根据实际需要随时调整派遣劳动者的数量B.被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害的，用工单位应当申请工伤认定，劳务派遣单位应当协助C.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬D.劳务派遣单位被责关闭、撤销，用工单位可以将被派遣劳动者退回劳务派遣单位的约定无效【答案】 CCJ2V6C10U9K1W9Y8HQ5L7M2U7K6C10Z7ZW7U5V7R6Y4B9P870、关于保证的说法，正确的是（ ）。A.当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任B.以公益为目的的非营利法人可以作为保证人C.第三人加入债务的，保证人不再承担保证责任D.债权人与保证人约定的保证期间早于主债务履行期限的，按照约定【答案】 ACT5F3L1H1G5P1N8HE5N10Z2U2L3G8M4ZO7Y7D4F9D8K6D171、珍贵文物分为（）个等级。A.2B.3C.4D.5【答案】 BCD1G3W8U7C10J2U2HQ2I5Z4H10Z8L10W10ZI7B7U9S6Y3C8Z772、根据民法典，法人分为（ ）。 A.企业法人和非企业法人B.机关法人、企业法人和社团法人C.一般法人和特别法人D.营利法人、非营利法人和特别法人【答案】 DCC1N7A5F1Y4Z4T9HY8O4U6C3W7Y2I4ZG7F3N1S5J2X10Y773、（2016年真题）根据建设工程质量管理条例，组织建设工程竣工验收的主体是（）。A.施工企业B.建设单位C.建设行政主管部门D.建设工程质量监督机构【答案】 BCE2X1V9V10T6A6C5HY5P9Y7J9J4S7C10ZB2W4T10T3W10A3M874、作为消防安全重点单位的某施工单位，建立了消防安全自我评估机制，定期对本单位进行一次消防安全检查评估，每次检查的时间间隔为（）。A.1个月B.3个月C.6个月D.12个月【答案】 BCK6Q4E10C4I1G10D4HS10E5M10F7T6X6G9ZK2O5U9L4W6D4D1075、关于建造师注册的说法，正确的是（ ）。A.取得一级建造师执业资格证书后即可申请注册B.注册申请需由建造师本人提出C.注册申请向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门提交申请材料D.注册建造师变更执业单位，变更注册后重新起算有效期【答案】 CCK4B3I3V4F2D8E4HU5V4X9B7B8R5F5ZC5D3M10B7J2C8Q776、关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。A.经依法登记，发生设立效力B.合同签字盖章，发生设立效力C.依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记D.未经登记，不动产交易合同无效【答案】 ACP4D5A10Q1R10D2E1HS7P6Q9D6L8A8L7ZE2O5F10R10A4G6R777、关于施工企业返修义务的说法，正确的是（）。A.施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修B.施工企业仅对竣工验收不合格的工程负责返修C.非施工企业原因造成的质量问题，相应的损失和返修费用由责任方承担D.对于非施工企业原因造成的质量问题，施工企业不承担返修的义务【答案】 CCH6O7P10V1N4A10X3HN3Z1D5U10X6G6C9ZA4Y1D1I3B1G9X178、关于仲裁调解的说法，正确的是（）。A.仲裁庭必须先进行调解B.调解不成不能做出裁决书C.生效的仲裁调解书与裁决书具有同等法律效力D.经仲裁庭调解双方当事人达成调解协议的，仲裁庭不能制作裁决书【答案】 CCU5Z9U3F4D2G5P2HA1V9B6V4Z3Y8V4ZV6L4L2H2Y10E8F379、关于施工许可证申请延期的规定，说法正确的是（）。A.自领取施工许可证之日起6个月内因故不能按期开工的，应当申请延期B.延期以3次为限，每次不得超过3个月C.既不开工又不申请延期的，施工许可证由发证机关废止D.超过延期时限的施工许可证，自行废止【答案】 DCA1V4R9H3U1N4P2HA1W4M5J3I6R5Q8ZB4C3Q4Y5L5O1D880、根据工程建设国家标准管理办法，不属于工程建设国家标准制定阶段的是()A.专家评审B.征求意见C.送审D.报批【答案】 ACB3C8J7X4X10R4S5HF4Y9I6A5L5J4I9ZG8A2J10N4F5O5O581、某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该供应商应承担（）。A.行政处分B.违约责任C.行政处罚D.交纳罚金【答案】 BCO5I7P2N10Y8A9W7HL5U5C10B7G6G7R3ZF7T9Y2X3D3G7B182、试用期过后，劳动者单方解除合同的，劳动者提前（）以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。A.3日B.7日C.15日D.30日【答案】 DCM4Q6C2N3M5L9I4HR7D7N8T7M4T3M7ZV3W3S9A7U6K4Z483、当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以（）作为结算工程价款的根据。A.备案的中标合同B.最后签订的合同C.双方协商所确定的合同D.签订合同时工程所在地的价格标准【答案】 ACQ4P7Z2V9P3S9X4HU6A5W3V8M7P2E8ZH8T7V4S5K2X5L484、关于法律责任的说法，正确的有（）。 A.法津责任只因违反法律规定的义务而形成的法律后果B.法律明确规定了法律责任的范围和性质C.法律责任的认定和追究，只能由司法机关依法定程序进行D.法律责任包括了不利和有利的法律后果【答案】 BCD10A8J6N10S7F1B8HK10S3B1O4W2X4K9ZT6U8Z10B10J4I4A28