2022年全国一级建造师(一建工程法规)考试题库点睛提升300题附下载答案(山西省专用).docx

一级建造师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由（）编制。A.监理单位统一组织 B.总承包单位统一组织C.总承包单位和分包单位各自 D.建设单位统一组织【答案】 BCP9P1F5N8P9Y3A1HX9B7D7L2A6R1T3ZE5V2M7F1J10X5O62、投标文件的内容不包括（ ）。A.已标价的工程量清单B.施工组织设计C.拟签订合同的主要条款D.项目管理机构【答案】 CCJ7A5T7J9M4E6F5HM2Z6E5Q7U8W4U8ZE1D10C6K3K4W1X33、某项目工程为了赶工期昼夜施工，严重影响相邻小区居民的休息，经劝阻无效后小区居民联合要求停止夜间施工，并赔偿2 万元作为赔偿。小区居民与该施工企业之间的关系，说法正确的是（ ）。A.构成了不当得利之债B.构成了无因管理之债C.构成了侵权之债D.没有债的关系【答案】 CCT7U4P8O4K5P1K1HO1K1M2O5T6O6P4ZW4S9F3Q8F7V10I54、关于规划许可证的说法正确的是（）。2018真题A.在乡村规划区内进行公益事业建设无须办理规划许可B.出让土地的建设用地规划许可证由县级以上人民政府审批C.以划拨方式取得土地后应当办理用地规划许可D.建设工程规划类许可证可以向省级人民政府确定的镇人民政府申请办理【答案】 DCW1J10J2N1C4O10B9HY7T6W6J4A4E9R6ZE1I6D6P7J7W9U95、关于施工发现文物报告和保护的说法，正确的是()。（2015）A.在进行建设工程中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体所有B.确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由县级人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续C.在集体组织所有的土地下发现埋藏的文物，集体组织可以自行挖掘D.特别重要的建设工程范围内的考古调查、勘探、发掘，由国务院文物行政主管部门组织实施【答案】 DCG3U1J8F5A4S5R9HE7B6N3A3H5Y4U3ZS2A5T7L2L8Q6M66、进场的建筑材料、建筑构配件和设备在使用或者安装前，应该经过()签字。A.监理工程师B.总监理工程师C.项目经理D.建设单位代表【答案】 ACO1F4Z10Q4E4I8U9HC9K8D3R10H6L4Q7ZE1T10M3H8G7T5G47、下列权利中，不属于物权的是（ ）。A. 抵押权B. 房屋产权C. 房主的租金D. 建设用地使用权【答案】 CCA1S6O8L5V2M4B7HV5E9X4B10N1F10B1ZP4W8H3S3W4C9S58、特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前（）内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。A.1个月 B.10天 C.15天 D.2个月【答案】 ACR10F8B1Y6O10M6V4HA5B1H8Q1B5R9W9ZM4W5F9W2K10K9H19、对于拆除工程，建设单位报送的备案资料中不包括的是()。A.拆除施工组织方案B.堆放、清除废弃物的措施C.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明D.建设单位的资质证明【答案】 DCD6E1T6W4Z3U10S5HB9T9U9V8H5H5O8ZL8H4O9B9P7H1A410、根据建筑法，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。（2013）A.15天B.1个月C.2个月D.3个月【答案】 BCR4F2V7H10N6K9O6HO10A4J1L2V6T6S4ZQ3R4M10K1R3F6B111、甲与乙签订一份购销合同，由甲卖给乙建筑施工设备2台，价格100万元。甲收取乙的货款后，将交付设备的义务转让给了丙。根据民法典，此种转让应当()。A.经乙方同意B.经丙方同意C.通知乙方D.公告【答案】 ACL4Z1Z8Y9V7N7V9HT10O4V9Y8Q5D8U3ZV3I7L2X10X2K10H112、关于建设工程代理行为的说法，正确的是（）。( 2015真题 )A.建设工程承包活动属于法定代理 B.建筑材料设备的采购不得委托代理 C.建设工程诉讼只能委托律师代理 D.建设工程招标活动可以委托代理【答案】 DCT9Z4L9Q5D7V8D6HQ6C2Y4B6P1D8T3ZJ10N5C8I7V2R7U1013、甲公司和乙公司订立了预制构件承揽合同，合问履行过半，甲公司突然通知乙公司解除合同， 关于甲公司和乙公司权利的说法，正确的是（）。A.经乙公司同意后甲公司方可解除合同B.乙公司有权要求甲公司继续履行合同C.合同履行过半后，甲公司无权解除合同D.甲公司有权随时解除合同，但应当向乙公司赔偿相应的损失【答案】 DCV10Z9J5V2N6U2Y9HF2Y4E10Q9H7S9Q6ZK3P1C3B3H5L5M614、（ ）应当与安装单位签订起重机械安装、拆卸协议书。A.施工总承包单位B.建设单位C.使用单位D.出租单位【答案】 ACS1Z4W6E8M1S4S9HN6U6A8J6I10A7E10ZN9N4E8F1U3L3V315、在施工承包合同中约定由施工单位采购建筑材料。施工期间，建设单位要求施工单位购买某采石场的石料，理由是该石料物美价廉。对此，下面说法正确的是（ ）。A.施工单位可以不接受 B.建设单位的要求施工单位必须接受C.建设单位通过监理单位提出此要求，施工单位才必须接受 D.建设单位以书面形式提出要求,施工单位就必须接受【答案】 ACA9O1R9V4F9C2W9HH10Y3D9B10U5Q1M5ZJ2U2M7X10R4P4E916、按照民法典的规定，债权人依法将主债权转让给第三人，在通知债务人和保证人后，保证人（ ）。A.可以在减少保证范围的前提下再承担保证责任B.必须在原担保范围内继续承担保证责任 C.可以拒绝再承担保证责任 D.同意后，才继续承担保证责任【答案】 BCU4R9W3X5Y4R5H10HQ6D8U7K7M9R3B4ZD6M9D8M5A6D6L417、下列关于建设工程招标方式的说法中，正确的是( )。A.公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请特定法人、其他组织投标B.全部用国有资金投资的项目必须公开招标C.招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上不特定的法人发出投标邀请书D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的，可以邀请招标【答案】 DCG3Z7K2T2H7F2B10HJ9D1W7I6D1D2V7ZY5T8O8X4S1U10V818、关于注册建造师教育保障的说法正确的是()。A.注册建造师享无权带薪参加继续教育B.相关用人单位应督促注册建造师按期接受继续教育C.注册建造师继续教育应当在业余时间进行D.注册建造师参加继续教育的经费由其本人自理【答案】 BCR5A4O1M2Z4M7B4HK9D5U2V7N2N7Q3ZD9G1Y3P2N9K4I719、行政诉讼中，原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由（ ）人民法院管辖。A.最先立案的B.共同上一级法院指定的C.被告最先提交书面答辩状的D.最先收取案件受理费的【答案】 ACH6D5F5R2G4O10G7HL1V3T3T9E5A6K3ZO9I9J9R8F3N1H520、绿色施工导则规定，制定建筑垃圾减量化计划，如住宅建筑，每万平方米的建筑垃圾不宜超过()t。A.250B.300C.350D.400【答案】 DCD9T10E6C5Z6W6X10HC5I8H5X3R8I8Z4ZV4Q1E9Z8J9K6A321、某建筑企业将自有的一批钢材抵押给甲，后由于资金短缺，又将此批钢材抵押给乙，上述抵押均未办理登记。后建筑企业无力偿还甲、乙的借款，甲、乙拟行使抵押权。下列表述正确的是( )。A.由于抵押均未办理登记，抵押权不生效B.甲抵押权成立在先，应先由甲优先受偿C.甲、乙按照债权比例清偿D.乙抵押权成立在后，应先由乙优先受偿【答案】 CCM7V4S5K6O5P5K6HV8D10Z9V6N9K2R1ZT4A10O2C2P5G7Y322、下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是()（2013）A.电工B.架子工C.钢筋工D.起重信号工【答案】 CCO5F8D7R5Z6C6W6HF7K2E7E5O6N3Y7ZX1M8L5P5C10V8H323、甲企业从银行贷款100万元，约定利息为10%。发放贷款时，银行先将利息扣除，发放给甲企业贷款90万元。贷款期限届满，甲企业应还给银行()万元。A.90B.99C.100D.110【答案】 BCX2H2S10B1Z10V3W3HD1M3O2Q7P2X2C4ZD9H5V9K6R3A7A824、根据节约能源法，房地产开发企业在销售房屋时，应当向购买人明示所售房屋的节能信息有（）。A.能效标识 B.节能措施 C.质量保修书 D.建筑节能标准【答案】 BCB8N2J6G4B2V1S2HZ9Z3T9C9Z1O4G3ZU4J10F6P7U8E4W325、关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法，错误的是（ ）。A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处10 万元以上20 万元以下的罚款B.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的损失赔偿责任C.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用D.建筑业企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起前一年至资质许可决定作出前，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准其申请【答案】 BCK7U4T8O6U6I7Z4HB5W5A9C6W5S4N5ZJ8A4Q1Y5B7Z5S226、在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，（ ）或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】 ACZ7J7N5D1O10C6X4HD8J6T4O6L1S8N10ZK4C7Y1M9B7I3G627、甲因房屋质量问题与乙房地产公司发生纠纷，根据民事诉讼法的规定，本案应当由()人民法院管辖。A.房屋所在地B.合同备案地C.甲住所地D.乙房地产公司注册登记地【答案】 ACP10P10L5F9A9P3C2HO6T6I4A1K5M2T9ZX8N6S3R5L5O10X928、甲建设单位拖欠乙施工企业工程款，乙发函催告甲还款。乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是（）。A.诉讼时效的中止 B.诉讼时效的中断 C.诉讼时效的延长 D.改变法定时效期间【答案】 BCB2W5O6V2X2N9I4HT2Q2U6L9D9Y6A3ZP10C6J5F3N6X6Q629、人民法院审理行政案件，不适用()。（2015）A.调解B.幵庭审理C.公幵亩理D.两审终审制【答案】 ACW10W7Q3G2E3A7C10HO5Z5V6U1W7R1S6ZF5M1T1M10Y4U3B830、（2019年真题）建设项目完工后，施工企业已提交竣工验收报告，如建设单位未组织竣工验收，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，该项目的竣工日期（）。A.相应顺延B.以施工企业提交竣工验收报告之日为准C.以合同约定的计划竣工日期为准D.以实际通过竣工验收之日为准【答案】 BCR5M8F3Z2D1N1L7HW10B10X2S1F7O7N6ZQ10L10Q8X6G10A4M531、下列各项，固体废物污染环境防治法未作禁止规定的是（ ）。A. 境外废物进境倾倒.堆放.处置B. 进口不能用做原料的固体废物C. 进口可以用做原料的废物D. 经中国境内转移危险废物【答案】 CCJ3M8K1O7X6R5P8HH4L4Y9Z8A6V2V5ZG8U6S10Y1G3W2T632、甲企业向乙银行借款 100 万元，由丙企业作为保证人。合同签订 3 个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到 150 万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。其中保证责任承担的说法，正确的是( )。A.丙应承担 150 万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认B.丙不再承担保证责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意C.丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而致合同无效D.丙对 100 万元应承担保证责任，增加的 50 万元不承担保证责任【答案】 DCI7P6U9D4Y7A2O4HT2H2X4E9P9Q10U7ZD1X8Y1F1A7O2T1033、某施工企业为了安全生产，建立安全生产保障体系，则正确的做法是()。A.应当设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员B.由于企业不超过300人，可以配备专职或者兼职的安全生产管理人员C.企业人员达到300人以上才设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员D.企业可以委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务【答案】 ACP9L1Z2C5W2R8Q2HV4V6R9Y9E6K7E9ZB9P8O10Z1I5F10U1034、甲于2007年3月20日取得一级建造师注册执业证书，甲由于工作单位变动，于2008年6月20日按规定办理了注册变更手续。根据有关规定，甲的注册有效期应当截止到()。A.2010年3月20日B.2011年3月20日C.2011年6月20日D.2012年6月20日【答案】 ACA10Y6N8C7X4V6O8HR8M8K2L4M8Y2B2ZQ7Y1A6C7E2V7X335、某施工单位在基坑作业过程中，因降水作业不连续而导致临近2栋民宅基础塌陷，结构出现裂缝。为此居民要求施工单位承担责任，此债务发生的依据是（ ）。A. 施工合同B. 无因管理C. 侵权行为D. 不当得利【答案】 CCG8P10S8Z7K3D1O4HN4W8C1H10L2O10H7ZQ3A7G6Q5Q10T7Z436、建设工程施工前，施工企业()应当就有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员进行技术交底，并由双方签字确认。A.项目管理的技术人员B.施工企业总负责人C.项目管理的负责人D.技术总负责人【答案】 ACZ3H2C7M5N8T5X4HI9T10S3N2I2U8G8ZZ8F2S3U3O10B9T437、根据劳动合同法的规定,劳动者在试用期的工资不得低于木单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。A.60%B.80%C.50%D.70%【答案】 BCT4G4Y1Q2G8T2D6HJ2Y6Z9I9R8V3F3ZA10N3S1S4K1V3K238、根据建筑法，建筑工程分包企业应当接受( )的质量管理。（2012）A.咨询单位B.总承包单位C.监理单位D.建设单位【答案】 BCL7Q3W4U4V9T3F1HY1C9Z9V3K1J7X1ZY6E1I7X8D8L2K239、关于投标有效期的说法，正确的是 （ ）A. 投标有效期延长通知送达投标人时，该投标人的投标保证金期限随之延长B. 投标人同意延长投标有效期的，不得修改投标文件的实质性内容C. 投标有效期内，投标文件对投标人和招标人具有合同约束力D. 投标有效期内撤回投标文件，投标保证金应予退还【答案】 BCZ10X7J8Z2L2I8M1HJ4Q3Z1P1P9D8L1ZH4R4S2G2I10O3T740、利害关系人申请诉前证据保全的，申请人应当提供担保。不提供担保的，裁定驳回申请。人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在( )小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。A.12B.24C.48D.72【答案】 CCY10R4G7N9J9W2X6HO5I4C10W3L7E6O9ZE5M10D3E2M3R5N641、根据 环境噪声污染防治法 ，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能再夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是()作业。A.抢修B.抢险C.抢工期D.生产工艺要求必须连续【答案】 CCG7U10C7R5Q10J7V4HE2K5X2Q5Z7A8S9ZU8G3M7R8T6Q7E1042、一方当事人的违约行为导致工程受到10万元的损失，对方及时采取了措施，支出费用2万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用14万元，依据我国民法典的违约责任规定，违约方应承担的赔偿额为()万元。A.12B.13C.14D.16【答案】 DCO3I5C7T10Y7G3P5HH4G1R3R9R8T8G9ZV3N1R1H3E3M1R1043、甲公司业务员王某被开除后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份建材购销合同。乙公司并不知情，并按时将货物送至甲公司所在地。甲公司拒绝接收，引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法，正确的是（）。A.王某的行为为无权代理，合同无效 B.王某的行为为表见代理，合同无效 C.王某的行为为委托代理，合同有效 D.王某的行为为表见代理，合同有效【答案】 DCE2T4H9S2M10M9Z2HO3S1T8O7D10J7S7ZY10A10D7B3F3I8W444、甲施工单位欠乙材料供应商材料款3万元，约定2006年5月1日还款。但到2006年6月1日，甲仍未还钱。2006年7月3日乙向甲要账，乙向甲口头表示同意延期还款。此行为的法律效果是()。A.引起诉讼时效的中断B.引起诉讼时效的中止C.引起诉讼时效的延长D.改变法定时效期间【答案】 ACK7M5Z4N9M8X2D5HA6D1L5D3I10U1A7ZP2C6F6B1I7V3W445、根据招标投标法实施条例，关于招标人权利的说法，正确的是（ ）。A. 依法必须进行招标的项目的评标委员会，可以由招标人指定的成员组成B. 中标候选人公示期间，招标人对投标人提出的异议作出答复前，应当暂停招标投标活动C. 招标人可以自行决定对一个招标项目编制几个标底D. 招标人必须确定排名第一的中标候选人为中标人【答案】 BCK2Z7I5W6G4W4M2HI10T6S10I6Y8M7P9ZZ7X2S6L2Q2I2O1046、根据行政处罚法的规定，可以设定限制人身自由行政处罚的规范性文件是()。A.法律B.行政法规C.部门规章D.地方性法规【答案】 ACB7U5E9D6W7H9L1HW6X8F7M6H9A1I6ZC7F5N7P5L5V7R247、某施工企业于2014 年3 月5 日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2014 年3 月20 日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2014 年4 月10 日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为（ ）。A.2014 年3 月5 日B.2014 年3 月12 日C.2014 年3 月20 日D.2014 年4 月10 日【答案】 ACR9B9V6X10B10M4X6HF4I5U3C10D3K7N1ZP6Y7G3C8C2E2Z248、某施工单位违反国家规定施工，造成重大安全事故，后果特别严重，对直接责任人的处罚为()。A.拘役B.无期徒刑C.处3年以上5年以下有期徒刑，并处罚金D.处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金【答案】 DCV6Y8R3Y6K2H8U7HZ2N2R4D5D2M10F1ZH3E6N1H9O3A6R449、关于房产税纳税人的说法,正确的是()A.产权属于全民所有的,由国家缴纳B.产权出典的,由出典人缴纳C.产权所有人不在房产所在地的,由产权所有人缴纳D.产权未确定的,由房产代管人或者使用人缴纳【答案】 DCP1Y10J7D9M10I3A8HE9A9I4D3Z1T7M5ZE5A6Q2P3K10D7Z450、某建设工程实行工程总承包，总包单位将起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等分包给了专业分包单位，关于其安全专项施工方案的编写，说法正确的是（ ）。A.可以由总承包单位或分包单位编写B.必须由总承包单位编写C.必须由分包单位编写D.由总包单位会同分包单位一同编写【答案】 ACU8Z7W3P6S4H7R3HK5P7F6C2T3X1R10ZW7Z8Z10J1L6D2L851、根据建设工程质量管理条例的规定，建设工程在保修范围和保修期限内发生的下列质量缺陷中，应当由施工单位承担保修责任的是()。A.因使用不当造成的质量缺陷B.因用户装修引起的卫生间渗漏C.一场大雨后散水局部下沉出现裂缝D.地震导致的剪力墙裂缝【答案】 CCK9S10G6C3W10D4L10HA1Y1D8J9N4N10A7ZX6A8D4V5W6W5U552、甲与某银行签订一份贷款合同，银行要求甲提供抵押担保。依照我国民法典规定，下列财产可以抵押的是()。A.国有土地所有权B.城市房地产权C.集体土地使用权D.耕地【答案】 BCH5G9W9L10P2M4E8HU9X10M10A6H7Y3E9ZT6J5U8M5R10F6D153、某工程项目足额投保了建筑工程一切险，在保险期间内，工程发生了保险事故。为减少损失，被保险人共计支出6万元。经保险公司查勘定损，建筑物实际损失为20万。保险公司应当支付的保险金为（ ）万元。A. 6B. 14C. 20D. 26【答案】 DCX7T2K1V5F3X5X1HV9C4P2G7B1B2D5ZN9P10L3D6S4B8I954、下列关于项目经理部法正确的是（）。A.推行项目经理责任制,意味着项目经理部一旦成立即独立于施工企业,自行处理项目的生产经营活动B.项目经理由企业法人委派C.项目经理部可以具有法人资格D.施工企业必须将项目经理部设立在施工现场【答案】 BCL4M6W6I8R5V3X6HO10U7X7H7V1Z5F3ZH10N5Q1K7O2H9L755、下列表述中，不属于建设工程质量管理条例界定的违法分包的是()。A.总承包单位将工程分包给不具备资质的分包单位的B.总承包单位将工程主体结构的施工分包的C.建设单位指定专业分包的D.专业分包单位再进行专业分包的【答案】 CCH5Y6E3Z10L7K3R6HZ6A5I9B3V4I6M2ZV1U1N8R7X1A10E556、某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为诉讼代理人，其向人比法院出具的授权委托中注明李某为全权代理，未列举具体权限，则李某有权（ ）。A. 进行辩论B. 进行和解C. 提起反诉D. 提起上诉【答案】 ACR6K4O8L4G2H4O4HK2H6M5W4D2O10C7ZY4Z8M6M10M10H5U157、同专业的甲、乙、丙三家施工单位通过合同约定实行联合承包。三个施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。根据相关法律规定，该联合体应当按照（ ）的资质等级许可范围承揽工程。 A.甲施工单位 B.乙施工单位 C.丙施工单位 D.三家内部约定【答案】 ACF1M5Z2T8I10H9T6HO8P1A4C8Z10B2E3ZG8A2D2C9N7T6D858、下列选项中（ ）不属于建设单位的安全责任。A. 对安全技术措施或专项施工方案进行审查B. 需要进行爆破作业时办理相关批准手续C. 编制工程概算时确定建设工程安全费用D. 申领施工许可证时提供安全施工措施的资料【答案】 ACS3H3K9T9P1H6N3HA9C8Y4V6B10T2Y9ZH10A5H3B4V2F7C559、下列关于担保的说法,正确的是()。A.担保是用益物权的一种B.担保的目的是保障特定债权的实现C.担保合同是主合同D.反担保不适用民法典【答案】 BCY10Y8H8U9Q7J8S4HO4K5T9P2V3E8F6ZI1Z5V7E6W9Q3R460、（2020年真题）关于建设工程施工合同解除的说法，正确的是（）。A.合同约定的工期内承包人没有完工，发包人可以解除合同B.发包人未按合同约定支付工程价款，承包人可以解除合同C.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除合同D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除合同【答案】 CCN10F9X1N10I6K1I7HX5E9V5H9T5V5Z4ZO4W2N1C2U7J5D661、甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为40万元，乙向甲支付定金4万元，如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是（）。A.请求甲支付违约金6万元 B.请求甲双倍返还定金8万元 C.请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元 D.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元【答案】 CCQ9J7P6D10F6Q7V7HG2E7O3X4R7J8P9ZE8A1W7N4Z6U4D462、根据建设工程安全生产管理条例，在施工现场使用的装配式活动房屋，应当具有（）。2017A.销售许可证 B.安装许可证 C.产品合格证 D.安全许可证【答案】 CCG3A4U7I2D10H5L4HV1T1N8W8U2K6H10ZC9W5G3I6H3S10P963、根据建设工程安全生产管理条例，不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是（）。2017真题A.统一组织编制建设工程生产安全事故 B.负责向有关部门上报施工生产安全事故 C.自行完成建设工程主体结构的施工 D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时，以约定责任为准【答案】 DCQ6B4N3P1O6U8A7HV7S6R2P7M9N9R5ZF4G3V3E9W5H10X664、根据建设工程安全生产管理条例的规定，监理单位的主要安全责任之一是（ ）。A.组织专家论证，审查深基坑专项施工方案B.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料C.在设计方案中提出保障施工作业人员安全和预防生产的措施建议D.发现存在严重安全事故隐患时，要求施工单位停工并及时报告建设单位【答案】 DCG6U5T9R5B8Q6I2HP9B1V7R7J2Y4J1ZV8A6L5H1D2Y1X565、根据招标投标法的规定，不属于评标专家库专家必备的条件是（ ）。A.从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称B.熟悉有关招标投标的法律法规C.身体健康，能够承担评标工作D.大学本科以上学历【答案】 DCY1U3N6R4O2T5C5HN4M8V1C10Z6X1Q2ZS5J8S5H5M1A2J766、某幕墙分包单位没有按照审批方案搭设外围脚手架，总承包单位安全人员发现后及时予以制止，并要求整改，但分包仍一意孤行拒不改正，最终导致脚手架失稳而发生坍塌事故致两人死亡，则下列说法正确的是( )。A.总承包单位承担全部责任B.幕墙分包单位需承担责任C.总、分包单位承担连带责任D.分包单位承担主要责任【答案】 DCM8I9G1Z4Q2M2B6HI9G10C7N8G3V1L4ZJ4V4Y5T9J5L2G467、同一债权既有保证又有物的担保的，当债务人不履行债务时，如果当事人之间没有约定担保责任的承担方式，关于债权人债权实现的说法，正确的是（ ）。A.第三人提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权B.债务人自己提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求承担保证责任C.债权人放弃物的担保的，保证人在债权人放弃权利的范围内免除保证责任D.提供物的担保的第三人承担担保责任后，有权向保证人或债务人追偿【答案】 CCT6F2W3Z4I8A5X9HY1C10B7V9V6E7V5ZE10K4X5M4L3L9Z1068、建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文件行政部门接到报告后，一般应在不超过()小时赶赴施工现场（2013）A.12B.36C.48D.24【答案】 DCA10V2D7A6A6V10O8HV8Z1H3Z2A8L7F4ZN10C9S9P4N7Y2S369、关于联合体共同承包的说法,正确的是（）。2017真题A.联合体中标的,联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任 B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程 C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的,应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程 D.联合体中标的,联合体各方应分别与招标人签订合同【答案】 ACP9H3O8T7X7V3X1HD8I6K10U1M6X7E10ZY10A4F5F10P7L9Y370、下列属于行政处罚的是（ ）。A.没收财产B.罚金C.撤职D.责令停产停业【答案】 DCM5M1O6F1H4D10K9HH1S10F4F9P5G1Z6ZW8I9U4J2X5T8H971、下列生效的文书中，不属于人民法院执行根据的是()。A.民事判决书B.仲裁调解书C.和解协议书D.民事裁定书【答案】 CCZ1O5R3V6K8M6H9HY8X7N1L1R8M2V7ZB4T10M6E7U9M3F472、下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是（ ）。A. 电工B. 架子工C. 钢筋工D. 起重信号工【答案】 CCV8B6U4R5O3U7W3HY1O2X5P3B1B2U2ZM8X8E3C6A4I7I1073、下列关于建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的责任承担，说法正确的是（ ）。A.应由施工单位承担全部责任B.应由建设单位承担全部责任C.应由建设单位和施工单位承担连带责任D.建设单位和施工单位证明自己没有过错，在任何情况下都无需承担赔偿责任【答案】 CCI10X10K6E10Y6J1C2HX8G8U9G10H5S6J7ZH4K4J8W5Q10D9Y974、无效合同从()之日起就不具备法律效力。A.确认B.订立C.履行D.谈判【答案】 BCD5S2G4T10F2Y2F3HK3G7B2T9S1L3L4ZR3P8U10Y1J10G4A375、专利是对于()所享有的制造、使用和销售的专有权。A.技术秘密B.商业秘密C.发明创造D.公开的发明创造【答案】 CCH6A10F2A3J5O5G8HJ9E8H6Y10C3R9K9ZX10Q3N5N8X8D8Q976、下列关于建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的责任承担，说法正确的是（ ）。A.应由施工单位承担全部责任B.应由建设单位承担全部责任C.应由建设单位和施工单位承担连带责任D.建设单位和施工单位证明自己没有过错，在任何情况下都无需承担赔偿责任【答案】 CCP6A6O7X2D3D4Y9HY7W3M3U9I10I2Z7ZP10Y10F9X9S6T8X277、某建筑公司与应届毕业的大学生王某以书面形式签订了一份为期2年的劳动合同，关于小王的试用期，以下说法正确()。A.不得约定试用期B.试用期不得超过1个月C.试用期不得超过2个月D.试用期不得超过6个月【答案】 CCY5Y4K9N6Y1R4Q3HG1V7M9P10Z5H3T3ZZ3S9L7U5D1T10C1078、仲裁庭的组成形式正确的是（ ）。A. 仲裁庭可以由5名仲裁员组成B. 仲裁庭可以由2名仲裁员组成C. 仲裁庭可以由3名仲裁员组成D. 仲裁庭可以由4名仲裁员组成【答案】 CCB10X1C9N4O5S8G8HL9V3Y9Y4L5T7L7ZD1B5U1Z8J6J1H1079、甲建设单位拖欠乙施工企业工程款，乙发函催告甲还款。乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是（）。2017A.诉讼时效的中止 B.诉讼时效的中断 C.诉讼时效的延长 D.改变法定时效期间【答案】 BCJ8G5U7Q8B7U5L9HV6Y3Z2A2Y8J9R8ZV9U3H7A7S9A1V880、下列选项中，属于建筑工程一切险承保的是()。A.材料锈蚀引起的工程损失B.设计错误引起的工程损失C.工艺不善引起的工程损失D.地面下陷引起的工程损失【答案】 DCW3I6N7T5B8G3Y1HM5S10I1A2J1F1F2ZN9M4O7H6X3D9R681、建筑施工企业不再具备安全生产条件的，情节严重应承担的法律责任是（ ）。A.暂扣安全生产许可证并限期整改B.吊销安全生产许可证C.撤销安全生产许可证，3 年内不得再次申请安全生产许可证D.没收违法所得，处10 万元以上50 万元以下的罚款，并吊销其安全生产许可证【答案】 BCZ1T2W4I6I8Y2N3HS6N1O6J3U4A4C1ZF4X1W2E10V5R8G882、（2019年真题）根据绿色施工导则，关于扬尘污染防治的说法，正确的是（）A.运送容易散落、飞扬、流漏的物料的车辆，不必采取措施封闭，严密，但需保证车辆清洁B.施工现场作业区应当达到目测无扬尘要求C.构筑物，爆破拆除前，做好扬尘控制计划，应当选择无风的天气进行爆破作业D.施工现场出口应当设置洗车槽【答案】 DCU6Q7A10P3Y5R8L10HT6L5D1E8F3Z8I9ZD2H1U7O1T8O3W383、李某明知行为人张某的代理权已终止还与张某实施民事行为给孙某造成损害的，由()。A.行为人张某承担责任B.李某承担责任C.孙某自行承担责任D.李某和行为人张某负连带责任【答案】 DCV7B1