2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库自测300题加下载答案(青海省专用).docx

一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列对概算指标的理解，正确的是（ ）。A.用概算指标比用概算定额编制工程概算的速度快，且准确性高B.综合概算指标的概括性较大，其准确性、针对性也比单项指标高C.概算指标分建筑工程概算指标和设备安装工程概算指标两大类D.概算指标因其概括性较大，所以不能作为编制固定资产投资计划的主要依据【答案】 CCQ1A2E6C1H4E6G1HW6H6B9U10J7Q4A1ZS9X1C7I2Z1N5B32、在编制招标控制价的规定中，当招标控制价复查结论与原公布的招标控制价误差大于()时，应责成招标人改正。A.±2B.±3C.±4D.±5【答案】 BCF7O5D1V5F7V1M6HT4S6Q5G3X3O7A5ZH8X7F9H3X8E8L93、劳动保护费属于（ ）。A.规费B.企业管理费C.措施费D.直接费【答案】 BCZ6D5M9N7K6D9X9HV9R4P8U8L2R4P5ZC7D5F6B7C1R10Q64、下列费用中，应计入总价措施项目清单与计价表中的是（ ）。 A.垂直运输费B.施工排水、降水费C.大型设备进出场及安拆费D.地上、地下设施和建筑物临时保护费【答案】 DCA9F1A10C8J2F5T4HL9M6Q9A8X10V8H4ZU4J1L1D3W6Y4Y15、（2019年真题）某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%，现有投标人甲同时投、标段，其报价分别为7000万元、6000万元，若甲在标段已被确定为中标，其标段的评标价应为（ ）万元。A.5720B.6240C.5760D.6280【答案】 CCG5P2O5H4F8Q5K3HP6V6K10S3L3L7C2ZW7K8I4Y3R6X4K46、某年产量10 万吨化工产品已建项目的静态投资额为3300 万元，现拟建类似项目的生产能力为20万吨/年。已知生产能力指数为0.6，因不同时期、不同地点的综合调整系数为1.15，则采用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资额为（）万元。A.4349B.4554C.5002D.5752【答案】 DCB2Z7I9J4Z1N4Z4HM3P5B6B3M9L6N7ZO3R2X5F8M6D8O27、编制招标工程重清单中分部分项工程重清单时，项目特征可以不描述的是()。A.梁的标高B.混凝土的强度等级C.门（窗）框外围尺寸或洞口尺寸D.油漆（涂料）的品种【答案】 ACR1O6C3S2C5Q6D9HB7F10K1Y8O1R10D8ZG8F6C4R7Y2P7C108、某公路工程承包工程总价款额为3000万元，工程预付款为10，该公路工程预付款起扣点为2538万元，则该工程的主要材料占工程承包价款总额的比例为（）。A. 65B. 50C. 55D. 75【答案】 ACC5M8M10Q7G10L4Z5HA6P8D5V2K8H7G5ZB6F10D4B9Y9M8R79、关于最高投标限价的公布，下列说法正确的是（ ）。A.应在发布招标文件时一并发布B.应在开标时公布C.应在评标时公布D.不应公布【答案】 ACB9K1I2T5D9A10K7HC3G6L5A10I4Y3R7ZZ10O9W4P6H2Q3S310、关于工程建设其他费中的市政公用配套设施费及其构成，下列说法正确的是（ ）。A.包含在用地与工程准备费中B.包括界区内水、电、路、电信等设施建设费C.包括界区外绿化、人防等配套设施建设费D.包括项目配套建设的产权不归本单位的专用道路、专用通信设施费【答案】 CCN2E10V5O9H8N1P3HK8Q8B5I9Y6R2K3ZV7Z10D10W4Z7H3J811、根据标准施工招标文件，关于缺陷责任期内缺陷（ ）。A.发包人发现已接收使用的工程存在新的缺陷的，发包人应负责B.发包人在使用过程中，发现已修复的缺陷部位又遭掼坏的，承包人应负责修复， 直至检验合格为止C.经查验缺陷属承包人原因造成的，应由承包人承担修复费验费用D.经查验缺陷属发包人原因造成的，应由发包人承担修复费用，但不支付承包人相 应的合理利润【答案】 BCB7B6X7V5E9R6I7HT9K10W10R5W6K4K6ZL7X5T8B7V5S3S912、根据标准施工招标文件，下列事件中承包人可索赔工期、费用和利润的是（ ）。A.施工中发现文物B.发包人原因造成承包人人员工伤事故C.施工中遇到不利物质条件D.发包人在工程竣工前提前占用工程【答案】 DCZ10I10B5M7C1K7D9HE7P10V5H10V6I3K5ZP2N9O6B1G3Y3P313、（2020年真题）关于分部分项工程项目清单中项目编码的编制，下列说法正确的是（）。A.第二级编码为分部工程顺序码B.第五级编码为分项工程项目名称顺序码C.同一标段内多个单位工程中项目特征完全相同的分项工程，可采用相同编码D.补充项目应采用6位编码【答案】 DCB2H5J9E2Z3H10O1HD3Y1K8S1N10H1R6ZE1Q3Q10K8Q6Y5B914、某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%，废品损失率为8%，外购配套件费2万，利润率为10%，增值税率为13%。假设不再发生其他费用，则该设备的销项税额为（）万元。A.3.15B.3.41C.4.11D.4.12【答案】 BCE9L5J5B3Q3D3V5HJ9O9E7H5B1I2R5ZX10E4S4C7L10S1X1015、关于工程造价的分部组合计价原理，下列说法正确的是（）。A.工程计价的基本原理就在于工程项目的划分和工程量的计算B.工程量计算规则主要指各专业工程量计算规范附录中规定的计算规则C.编制工程概算预算时，主要是按照清单工程量计算规范规定的清单项目进行划分D.工料单价仅包括人工.材料.机具使用费，是各种人工消耗量.各种材料消耗量.各类施工机具台班消耗量与其相应单价的乘积【答案】 DCN6N9F10H8V9G2Q2HV2N3T10L5G2R7R10ZZ3Q5P8I2E6Q2L816、当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;拒不履行的，对方当事人可以请求（ ）执行。A.担保人B.调解人C.仲裁机构D.人民法院【答案】 DCU9B8R6I1J5G10H2HO7R10V9U1I2O7G1ZD6U10Y8K8Z6D4A217、某建设项目建筑工程费2000万元，安装工程费700万元，设备购置费1100万元，工程建设其他费450万元，预备费180万元，建设期利息120万元，流动资金500万元，则该项目的工程造价为（ ）万元。A.4250B.4430C.4550D.5050【答案】 CCE9W8D8R3A5J3S10HI9R4M3I3N7L10Y1ZR6A2J3V9Y1A7K818、某工程采用两票制支付方式采购某种材料，已知材料原价和运杂费的含税价格分别为 500 元/t、30 元/t，材料运输损耗率、采购及保管费率分别为 0.6%、3.6%。材料采购和运输的增值税率分别为 13%、9%。则该材料的不含税单价为（ ）元/t。A.480.87B.481.47C.488.88D.489.84【答案】 DCP10A4G4B5K6I6F4HV8W4T10X5D5X10C10ZB10X6P7V6I8N10B319、其他项目清单中的计日工，在投标时（ ）。A.单价由投标人自主报价，按暂定数量计入投标总价中B.单价由投标人自主报价，不计入投标总价中C.单价由招标人按有关规定确定，按暂定数量计入投标总价中D.单价由招标人按有关规定确定，不计入投标总价中【答案】 ACP6X4M4J8X9T3Q8HX5Z7I6S6C7H6V10ZL10X10V10I1Q8P7N120、关于投资偏差和进度偏差的说法，正确的是()。A.拟完工程计划投资与已完工程实际投资中的工程量在总额上是相等的，只是完成的时间进度不同B.进度偏差有负值，表示工期拖延C.局部偏差仅指各单项、单位和分部分项工程的偏差D.相对偏差用投资偏差与投资计划值的比值表示【答案】 ACT9I6O10I9C8B5A4HZ7F5B2S2K10D10B4ZO7S6E3J1V10X2R821、某工作的自由时差为1 天，总时差为4 天。该工作施工期间，因发包人延迟提供工程设备而致施工暂停。以下关于该项工作工期索赔的说法正确的是（ ）。A.若施工暂停2 天，则承包人可获得工期补偿1 天B.若施工暂停3 天，则承包人可获得工期补偿4 天C.若施工暂停4 天，则承包人可获得工期补偿3 天D.若施工暂停5 天，则承包人可获得工期补偿1 天【答案】 DCP7O3X3N10H7F4V8HS9C5N1V5G4O3F5ZG2T3P2K7V8A6I522、编制大中型建设项目竣工财务决算报表时，下列属于资金占用的项目是（）。A.待冲基建支出B.应付款合计C.预付及应收款合计D.未交款合计【答案】 CCE6P2X10V7E7P4W7HM9B10W6I5J8V7F5ZH10X3H7Y2A9Y5K623、施工企业发放的劳动保护费属于（）。A.企业管理费B.措施费C.规费D.分部分项工程费【答案】 ACH7T4E3I4L2R10H2HL5Y9G6J7F9F5P10ZW2F7E4I3N6S3A224、对工程建设项目或单项工程造价指数的编制会产生影响的是（）。A. 报告期人工费B. 报告期建设项目或单项工程造价C. 报告期措施费D. 报告期间接费【答案】 BCK3E4M1O10H7E6X2HW2Z10P10X2T10B5T4ZS5C6Q8R6W6O6R725、根据计时观测资料得知：每 m2标准砖墙勾缝时间为 15min，辅助工作时间占工序作业时间的比例为5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为 7%、3%、15%。则每立方米砌体 1 标准砖厚的砖墙勾缝的产量定额为（）m3/工日。A.9.621B.8.772C.6.174D.5.464【答案】 DCY10K6E7Q7P10Z1V2HP4P7A2V4L2B8N6ZF9D10M2B1O8M7F726、下列关于建筑安装工程税金的计算公式中，正确的是()。A.应纳营业税=税前造价*综合税率(%)B.城市维护建设税应纳税额=计税营业额*适用税率C.教育费附加应纳税额=应纳营业税税额*3%D.地方教育附加应纳税额=应纳教育费附加额*当地规定的税率【答案】 CCY5T9J7S8K7F10X4HL7S5Z7A5B6L1I2ZX1O4V1R4D5B7K627、影响工业建设项目工程造价的主要因素中，不属于工艺设计阶段影响造价的内容是（ ）。A.建设规模、标准和产品方案B.工艺流程C.生产组织及生产过程中的劳动定员情况D.建筑结构【答案】 DCX7K4A1Z1C6E2W9HF1N10Y1E4A8D10T2ZR3G5J9R3D6A5C828、（2016年真题）关于工程建设其他费用，下列说法中正确的是（）。A.建设单位管理费一般按建筑安装工程费乘以相应费率计算B.研究试验费包括新产品试制费C.改扩建项目的场地准备及临时设施费一般只计拆除清理费D.不拥有产权的专用通信设施投资，列入市政公用设施费【答案】 CCU5Y7C5Q10S1A8J4HK8K3O9D6N2G3X3ZA7B7P7E1U10A5Z1029、总承包服务费由建设单位在招标控制价中根据总包服务范围和有关计价规定编制，施工企业投标时自主报价，施工过程中按（ ）执行。A.投标报价B.签约合同价C.评标价D.招标控制价【答案】 BCT2O10B1Q4S8T4P3HX10W9P5O9X5I7Q6ZP2R6F2E8R1W8V930、某工程施工过程中发生如下事件：因异常惡劣候条件导致工程停工2天，人员窝工20个工 作曰；遇到不利地质条件导致工程停工1天，人员窝工10个工曰，处理不利地质条件用工15个工曰。若人工工资为200元/工曰，窝工补贴为100元/工曰，不考虑其他因素。根据标准施工招标文件：（2007年版）通用合同条款，施工企业可向业主索赔的工期和费用分别是（）。A.3天，6000元B.1天，3000元C.3天，4000元D.1 天，4000元【答案】 CCJ5N4T5Z6O10Y8X7HX7Y3H6M10V9R4D6ZR1O7R3R1B8M8E131、某分部分项工程计划单价为6万元/m，当月计划完成工程量10m，当月实际完成工程量16m，实际单价5万元/m。下列关于该月投资偏差分析的结果，正确的是()。A.进度相对偏差为20万元，进度提前B.进度绝对偏差为-20万元，进度提前C.进度相对偏差为36万元，进度提前D.进度绝对偏差为-36万元，进度提前【答案】 DCQ8S8V3F4H10L1O2HR3S3I4J9Y3S9N2ZU7J8R6L10K1T7Q732、在FIDIC合同条件下，当变更的工程量与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受合同额的一定比例时，其费率或单价可以调整，该比例为()。A.10%B.1%C.0.1%D.0.01%【答案】 DCP5R6J3F9U2R2J3HN9T7H6G6M7C7K6ZI4V3G8C2H3H3O733、在投资估算分析内容中，属于工程投资比例分析的是（ ）。A.分析工器具购置费占建设总投资的比例B.分析引进设备费用占全部设备费用的比例C.分析工程建设其他费用占建设总投资的比例D.分析装饰工程占总投资的比例【答案】 DCI3O1V5Q9Q7Z8M10HL1M7S9U6Y5V9C5ZM9L6S10N2H9Y10G834、某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预备费 为400万元。项目前期年限1年，建设期2年，各年度完成静态投资额的比例分别为 60%与40%,年均投资价格上涨率为6%。则该项目建设期第二年涨价预备费（ ） 万元。A. 444. 96 B. 464. 74C. 564.54 D. 589.63【答案】 DCI6G10Q10B4O1A9L1HD8W2A1R1Z1X7H9ZU4L6N9Y9C7W9S535、在建设项目竣工决算报表中，用于考核和分析投资效果，落实结余资金，并作为报告上级核销基本建设支出依据的是（ ）。A.基本建设项目概况表B.基本建设项目竣工财务决算表C.基本建设项目交付使用资产总表D.基本建设项目交付使用资产明细表【答案】 BCQ10K3L3I1E7V10N1HR10V7W6X8X2W4Z6ZV7A5B9L4O3U9C136、在编制招标控制价的规定中，当招标控制价复查结论与原公布的招标控制价误差大于()时，应责成招标人改正。A.±2B.±3C.±4D.±5【答案】 BCF5A2X2A10H4G9Y7HD2G4U5E10F2K8Z3ZB7H5P9Y5R7M10S637、（2021年真题）某拟建工程概算编制中，已知类似工程土建工程造价指标为1600元/m2，其中人材机费分别占土建工程造价的15%、60%、10%，拟建工程与类似工程由于时间地点差异产生的人材机费差异系数分别为1.1、1.25、0.95。假定以人材机费用之和为基数取费的综合取费率25%，则该拟建工程的造价指标为（ ）元/m2。A.1856B.1972C.2020D.2320【答案】 CCE5O7T6V3A5K1H2HK5Q5Y5D8L4N9F1ZV4N8O4B1X6W3R138、关于工程竣工结算说法正确的是（）。A. 承包人按照合同规定的内容全部完成所承包的工程，向承包人进行最终工程价款的结算B. 工程项目竣工结算仅指工程项目竣工总结算C. 进行工程竣工结算的前提是工程验收质量合格并符合合同要求D. 工程竣工结算由承包人编制，发包人审查【答案】 CCG8T8I4T3D4I3N5HI10N9O1V3I5O2F5ZD3J3U10D7S1R8R639、下列人工工作时间中，其长短与所担负的工作量无关，但与工作内容有关的是 （ ）。 A.辅助工作时间B.由于施工工艺特点引起的工作中断时间C.施工本身造成的停工时间D.准备与结束工作时间【答案】 DCV4E9D5M7C6X10I8HX4H2Z6J10A1M3X4ZM1R1O2C6N10A1B640、（2021年真题）工程造价术语标准GB/FT50875 属于工程造价管理标准中的（ ）。A.基础标准B.管理规范C.标准规范D.质量管理标准【答案】 ACO1A9K7H9H7Z6F9HL10B3Y5V9K1F2X10ZG7I8R1X3T7A2I441、对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当向（ ）提出。A.评标委员会B.招标行政监督部门C.招标人D.工程造价管理部门【答案】 CCE2J8B2Y8E2I9N6HY10T9S10I1R4P7Z5ZX4K6V8R4I4T8Q942、某土建分部分项工程，直接工程费单价为80元/mA.98.73B.100.07C.111.07D.112.58【答案】 BCI3R3C2Q5I8E10B10HY6G6F4S4Z8P2L1ZO8T4V1I8R5M7A343、关于竣工结算的编制与审查的说法中，错误的是()。A.单位工程竣工结算由承包人编制B.建设项目竣工总结算经发承包人签字盖章后有效C.竣工结算的编制依据包括经批准的开、竣工报告或停、复工报告D.结算中的暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额，若有余款归承包人【答案】 DCE2E8V6U6X9M1Z3HL6B4W7E4J5P10L4ZX6G9D10W8R7S7U744、 因施工场地狭小等特殊情况而发生的二次搬运费用应属于()。A.分部分项工程费B.措施项目费C.规费D.企业管理费【答案】 BCV6H3K8H7W9E1H6HK3F10U5O9O2N3Q9ZA3S8C2V4Z4Q2O945、（2019年真题）用干混抹灰砂浆贴200mm×300mm瓷砖墙面，灰缝宽为5mm，假设瓷砖损耗率为8%，则100m2瓷砖墙面的瓷砖消耗量是（）m2。A.103.6B.104.3C.108.0D.108.7【答案】 ACH4X3U4C2N1O3K5HL10V5A5S8V6F5P9ZN5U8I8F7R2H1L346、关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（）A.综合单价中包括由招标人承担的风险费用B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算C.措施项目费按招标文件中提供的措施项目清单确定D.招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用【答案】 CCE2K8X6J10E7Q5S2HR4N1Q4C9A7E5H6ZX3J4K5L8A5U7N247、机械消耗定额的表现形式是()A.机械数量定额和费用定额B.机械数量定额和时间定额C.机械时间定额和产量定额D.机械产量定额和费用定额【答案】 CCL2K10X1H8L1F3X10HI1T4Y4H6Z3M10L6ZD4G1N3N8R6Q7B348、某工厂年度承办工程总价为2000万元的工程，其中材料所占比例为50%，材料在途、加工、整理和供应间隔天数共25天，保险天数5天，则按公式法计算的预付款金额为（ ）万元。A.68.49B.69.44C.82.19D.83.33【答案】 CCN9U1C7C8Z10H9D7HX3R8Q9W10Z2Z8E1ZP4Z9Z9R4C2K10Y649、某土方施工机械一次循环的正常时间为25min，每循环工作一次挖土0.8m3，工作班的延续时间为8h，机械时间利用系数为0.9。则该土方施工机械的时间定额为（ ）。A.0.065 台班/m3 B.0.072 台班/m3C.13.824m3/台班D.15.360m3/台班【答案】 BCN10R10J1K3F9B3L8HN9T8L1O6T8Z3P7ZH8V1A6A2K7A1S350、按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中应列入无形资产费用的是（ ）。A.建设单位管理费B.土地使用权C.生产设备及开办费D.引进技术费【答案】 BCS10U10H4H7G10R9Y9HI5A8F2S2B3M2J9ZZ9T7E6N9Y5K3H951、某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%。现有投标人甲同时投标1#、2#标段，其报价依次为7000万元、6000万元，若甲在1#标段已被确定为中标，则其在2#标段的评标价是（ ）万元。A.5720B.6240C.5760D.6280【答案】 CCS2I4O7S5F1L6B5HQ5V4X1N10I6W3O2ZP3D3K9B10Z7J10S1052、有关工程欠款利息的计息日，下列说法中正确的是（）。A.建设工程已实际交付的，为交付之日B.建设工程没有交付的，为竣工验收合格之日C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人提出申请之日D.建设工程有争议的，为提交工程造价鉴定之日【答案】 ACK1O8U6P5A5L4C5HE1R8C3H10H1H2Y4ZF7R1H7E9Z4Y6V653、根据我国现行的关于工程预付款的规定，下列说法中正确的是()。A.发包人应在合同签订后一个月内或开工前10 天内支付B.当约定需提交预付款保函时则保函的担保金额必须大于预付款金额C.发包人不按约定预付且经催促仍不按要求预付的，承包人可停止施工D.预付款是发包人为解决承包人在施工过程中的资金周转问题而提供的协助【答案】 CCF5I4U2J7A5W3Z1HS2W9Y1A6X8P1C5ZK5G4V2O2N7L3L754、有关概算指标的编制，下列说法中正确的是（ ）。A.概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，需进行建筑面积换算【答案】 ACX8F2N4I1M8N5J1HU3Z7R2U2R5I3B6ZB2L2A6D8B8P5F655、措施项目清单编制中，下列适用于以“项”为单位计价的措施项目费是（）。A.已完工程及设备保护费B.超高施工增加费C.大型机械设备进出场及安拆费D.施工排水、降水费【答案】 ACH1I3P4M1M7K10Y7HT10C3P7W2X10T10M8ZJ3I7B4H4N10D3N1056、工程造价信息分类应从系统工程的角度出发，放在具体的应用环境中考虑，综合项目的实施环境和信息技术工具，这体现了工程造价信息分类的()原则。A.综合实用性B.稳定性C.兼容性D.可扩展性【答案】 ACV10Y9U7O10Y10C7X4HD10E3L9Y1P2Z4E8ZL8J8Q2H2W4W7V1057、下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是（）。A.工程竣工验收合格，承包人请求按合同支付工程价款B.工程竣工验收不合格、但修复后合格，发包人要求承包人承担修复费用C.工程竣工验收不合格、修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款D.承包人超越资质等级签订施工合同，但竣工前取得相应资质等级，请求按照有效合同处理【答案】 CCI10I4B1A10V8G1L5HF10P3A3E10H4K5Z1ZK4H7L4A1S4H5G358、投标文件应实质上响应招标文件的所有条款，无显著差异和保留。下列情形中，属于无显著差异和保留的是()。A.对招标人的权利造成实质性限制而未影响投标人的义务B.对投标人的权利造成实质性限制而未影响招标人的义务C.纠正差异对该投标人有利而对其他投标人不利D.纠正差异对该投标人不利而对其他投标人有利【答案】 CCC8B9N5U9G4B4L8HS2O3R9W8B1B3M5ZD9K4P1R2W10M6I359、下列竣工财务决算说明书的内容，一般在项目概况部分予以说明的是（）。 A.项目资金计划及到位情况B.项目进度、质量情况C.项目建设资金使用、项目结余资金等分配情况D.主要技术经济指标的分析、计算情况【答案】 BCB5R2R6Z3A4X1R2HF6X1P2M8C10F2D6ZZ7D1Q10J8B10Q3Q860、关于土地征用及迁移补偿费的说法中，正确的是()。A.征用林地、牧地的土地补偿费标准为该地被征用前三年，平均年产值的610倍B.征收无收益的土地，不予补偿C.地上附着物及青苗补偿费归农村集体所有D.被征用耕地的安置补助费最高不超过被征用前三年平均年产值的30倍【答案】 BCV2V2R5C3G8L10W1HP9H7D10R6R1Z3K10ZE1K5F8O7J9O5A361、关于评标结果，下列表述正确的是（ ）。A.评标委员会可直接确定中标人B.对评标结果持有异议的评标委员会成员可以书面或口头方式阐述其不同意见和理由C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论D.对于邀请招标的项目，招标人应确定排名第一的中标候选人为中标人【答案】 CCC5N8G8U3P1C3A6HB5G6Z9B10E3X4P3ZJ7Y5V7G6L10S1U162、（2015年真题）用水泥砂浆砌筑2m3砖墙，标准砖（240mm×115mm×53mm）的总耗用量为1113块。已知砖的损耗率为5%，则标准砖、砂浆的净用量分别为（）。A.1057块、0.372m3B.1057块、0.454m3C.1060块、0.372m3D.1060块、0.449m3【答案】 DCN6Y5N6D5N4I10Q8HN3I3K7J9D1T5W1ZJ6F6J6D6I8L8I663、关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是()。A.规费是指有县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B.规费包括工程排污费和住房公积金C.投标人在投标报价时填写的规费可高于规定的标准D.社会保险费中包括建筑安装工程费一切险的投保费用【答案】 BCU6L4I6I5E3T10K2HD6S10B5G5B3Q10Y7ZK2A6W5A5B7U4K964、根据我国现行建设工程施工合同示范文本通用条款以及建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)的规定，下列关于索赔程序和索赔时间的说法中，正确的是()。A.承包人应在确认索赔事件发生后14天内向发包人发出索赔通知B.承包人应在发出索赔通知后14天内向发包人递交详细的索赔报告C.承包人应在收到索赔通知后28天内作出回应D.发包人应在收到索赔报告后28天内作出答复【答案】 DCU1Y2K1A8G9D9X1HC3K6H6L2J10N6B2ZV8L5X5I9W9R3C565、关于建设工程总承包合同价款的支付，下列说法正确的是（）。A.预付款扣完后，由于工程尚未竣工，发包人可以不退还预付款保函B.未约定预付款保函的，发包人在合同生效后规定时间内向承包人支付预付款金额C.发包人延误付款，应自延误之日起按同期存款利率向承包人支付延期付款利息D.发包人延误付款的，承包人有权直接暂停施工【答案】 BCW8I3S1W5U1V9B10HE8E9W9B10U3J6G9ZH5O3B10E9R3M1P866、关于期中支付，下列说法正确的是（ ）。A.进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于60%，不高于80%B.进度款支付申请中本周期合计完成的合同价款，包括本周期已完成单价项目的金额和本周期应支付的安全文明施工费C.若发、承包双方对有的清单项目的计量结果出现争议，待双方对争议达成一致后发包人向承包人出具进度款支付证书D.经发承包双方复核同意修正的有错、漏或重复的数额，应在结算款中支付或扣除【答案】 BCO10A7A10E9R6J3Z6HH6B10L3V5K2P4I3ZK4K10J10W4D9X4X1067、根据世界银行工程项目总建设成本的构成，以下各项中属于直接建设成本的是（）。A.前期研究、勘测费用B.施工现场监督的费用C.工厂投料试车必需的材料费用D.建筑保险和债券【答案】 DCE1W4O2D9Z7P6L7HE5S1L10V2X7U1Q9ZU1H6T7I5P6U8Z268、竣工财务决算的基本建设项目概况表中，应列入非经营性项专出投资支出的项目是（）。A.产权属于本单位的城市绿化B.不能形成资产的城市绿化C.产权属于本单位的专用道路D.产权不属于本单位的专用道路【答案】 DCN9H2X3C8T6N2J7HS10D8B6V10B3P6I5ZU2N1K5L1L5X1Q369、根据2017版FIDIC施工合同条件，关于物价波动引起的价格调整，下列说法正确的是（ ）。A.在通用条款中规定了调价公式B.调价公式不适用于基于实际费用或现行价格计算价值的工程C.调价公式中所列各项费用要求的权重已经约定,合同实施过程中不得调整D.调价公式中的固定系数,在合同实施过程中可视情况调整【答案】 BCL3G7F6Q4Y7M1J3HP5Q10W8O6Y7M4D8ZG3H5F10H6E6W7B670、（2018年真题）国际贸易双方约定费用划分与风险转移均以货物在装运港被装上指定船只时为分界点，该种交易价格被称为（）。A.离岸价B.运费在内价C.到岸价D.抵岸价【答案】 ACH9I2M4S2D10H2H8HW1A7L8J8M4S10C1ZC8J4L1U5G7U9E271、（2015年真题）下列费用项目中，应在研究试验费中列支的是（）。A.为验证设计数据而进行必要的研究试验所需的费用B.新产品试验费C.施工企业技术革新的研究试验费D.设计模型制作费【答案】 ACJ2J1J1I1L9H7P6HU4B4C9L4N5R10B6ZF5P8M9U3W7E2B672、投标人在进行建设工程投标报价时，下列事项应重点关注的是（ ）。A.施工现场市政设施条件B.商业经理的业务能力C.投标人的组织架构D.暂列金额的准确性【答案】 ACH2O4P2F2J10U9B1HV4T10I3O10C4X10K7ZN10Y2W7O6B7L9B473、关于我国项目前期各阶段投资估算的精度要求，下列说法中正确的是（ ）。A.项目建议书阶段，允许误差大于±30%B.投资设想阶段，要求误差控制在±30%以内C.预可行性研究阶段，要求误差控制在±20%以内D.可行性研究阶段，要求误差控制在±15宜以内【答案】 CCB7P4A7L2K10Z9A8HF2Y5J10X4A4M7A5ZM1A4A8Q6E3F7I774、征地补偿费与拆迁补偿费相比，可能都会发生的补偿费用包括（）。 A.土地补偿费B.青苗补偿费C.地上附着物补偿费D.安置补助费【答案】 DCP9V7T3L4V9V8Q7HR3P1P3Q5E8V9H5ZI6I6V6K5C9N6D175、下列有关合同价款的规定和内容描述错误的是（）。A.招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30 天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同B.中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格C.招标人与中标人签订合同后3 个工作日内，应当向中标人和未中标人的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息D.实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款【答案】 CCD2R3A8S7L4R9N2HB5P1O2T6Y3J2H3ZZ2Q3N10S3A1M9J776、关于工期共同延误的处理，下列说法中错误的是（ ）。A.如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人可得到工期延长B.如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿C.如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人不能得到费用补偿D.首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任【答案】 BCG6T9Y2A6W10D6T10HD3N5U10D5U8N9F2ZM5Q9V2Q7V8I5M177、下列费用中，属于基本预备费支出范围的是（ ）。A.超规超限设备运输增加费B.人工、材料、施工机具的价差费C.建设期内利率调整增加费D.未明确项目的准备金【答案】 ACU10T7A7G3Z2Z10N4HK1O6G10A1X9B1D6ZT6L7J4E6P4Z1U878、招标工程量清单编制时，除工程本身的因素外，措施项目清单编制需考虑的因素还涉及（ ）。A.水文、气象、发包范围等因素B.安全、环境、工程变更等因素C.水文、气象、环境、安全、发包范围等因素D.水文、气象、环境、安全等因素【答案】 DCG10K3B5Q5N1J4J3HM7A10E5L6E10K4Y2ZB3P3Q1V2K9T6R179、根据 FIDIC施工合同条件通用条款，因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的必要条件是（ ）。A.实际分项工程量变化大于15B.该分项工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01C.工程量的变更直接导致了该部分工程每单位工程费用的变动超过了2D.该部分工程量变更导致直接费受到损失【答案】 BCX10L7J2M8R4I10J8HU6F1U8I1J3W6Z10ZK3Q7U4P10Q2F9S180、国际工程投标报价时，对于当地采购的材料，其单价应为（ ）A.市场价格+运杂费B.市场价格+运杂费+运输保管损耗费C.市场价格+运杂费+采购保管费D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费【答案