2022年全国一级造价师(建设工程造价管理)考试题库评估300题带解析答案(山西省专用).docx

一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、根据民法典合同编。标的有多项而债务人只需履行其中一项的，（），法律另有规定的除外。A.债务人享有选择权B.债权人享有选择权C.债权人和债务人都有D.债权人和债务人都不享有【答案】 ACU5W3A9O7U9Z9A8HD5B1K9J6O8V10I5ZG4D3S5W7H2N3A92、设计方案评价与优化过程中，对技术优化建议进行组合搭配，确定优化方案之后应该开展的工作是指（ ）。A.根据设计方案的评价目的，明确评价的任务和范围B.根据设计方案计算各项指标及对比参数C.综合分析，进行方案选择或提出技术优化建议D.实施优化方案并总结备案【答案】 DCH2C7E1W10Y7C7I4HP8A1Z7B3U1L6L5ZL1L3A1J6J5Q5K73、工程项目经济评价包括财务分析和经济分析，其中财务分析采用的标准和参数是（）。A.市场利率和净收益B.社会折现率和净收益C.市场利率和净利润D.社会折现率和净利润【答案】 CCN1S2A4C7P4A7V4HU9P10T2I10L7C10G4ZQ4W9G3D4Q2X9K24、项目融资过程中，设计和选择合适的融资结构前应完成的工作是（ ）。A.建立项目的信用保证结构B.决定项目的资金估算C.确定项目的投资结构D.选择项目的组织结构【答案】 CCG3P2G7I2J8X2D9HB8P7B9V6X9A9W9ZU2V3G5U8N3U3W25、三子养亲汤主治( )A.痰壅气逆食滞证B.热痰咳嗽证C.燥痰咳嗽证D.风痰上扰证E.湿热食滞证【答案】 ACT8Q6N4U4I3B7Y3HU8O10S7B9Q4E5Z2ZU10U4X10Y3S8I6Z16、企业缴纳所得税后形成的净利润应首先用于()。A.提取法定公积金B.向投资者分配C.向经营者发放奖金D.弥补企业以前年度亏损【答案】 DCR4Q6J2L4M6Q7G8HE3Z2O9G2F9R1A10ZA6W3W6H8S2N9V27、以下情形中，合同中免责条款无效情形的是（ ）。A.造成对方人身伤害而免责的B.格式条款中加重对方责任的C.有利于国家、集体或第三人利益的条款D.格式合同免责条款已经向对方当事人提醒注意和详细说明的【答案】 ACV2D6R10J5R8R7S9HP4P7O7P5L3C6I8ZJ5M2H6W7V10I1Y78、下列不属于工程项目财务评价参数的是（）。A.基准收益率B.项目收益率C.计算期D.财务评价判断参数【答案】 BCZ6C5X4V1K4K7Q5HR6J6Q1O9E8W7V4ZI2M9X2X3T5E10F109、（2013年考题）运用价值工程进行功能评价时，效果评价对象的价值指数V1<1，则正确的价值是（）。A.降低评价对象的现实成本B.剔除评价对象的过剩功能C.降低评价对象的功能水平D.不将评价对象最为改进对象【答案】 ACP9V5C4V2K6A3E4HU2T8F3I7D3U8N3ZH5C4R9M1D2H9P510、采用各式条款订立的合同，当对该格式条款存在两种及以上解释时，对该格式条款的处理方式为（）。A.该格式条款无效，有双方重新协商B.该格式条款效力待定，由仲裁机构裁定C.应当作出利于提供格式条款一方的解释D.应当作出不利于提供格式条款一方的解释【答案】 DCA7E10E5M5O9U1Z7HW2N7G1K8Z1S10Y4ZM10H8Y7F1J3Y1R711、PPP项目财政承受能力论证中，确定年度折现率时应考虑财政补贴支出年份，并应参照 （）。A.行业基准收益率B.同期国债利率C.同期地方政府债券收益率D.同期当地社会平均利润率【答案】 CCH9N8Z5A4W10U1I4HP1W3B9R3L1X3Q3ZB8O7J4R9Q4V10Q312、关于施工建设工程等步距异节奏流水施工特点的说法，正确的是（）。A.施工过程数大于施工段数B.流水步距等于流水节拍C.施工段之间可能有空闲时间D.专业工作队数大于施工过程数【答案】 DCA3P7M6Z8Q3S1N10HM4K6Q4E4V1K2N5ZG5O7G3H3E8K9Y213、某工程划分为3个施工过程，4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为4天、6天和4天，则需要派出（）个专业工作队。A.7B.6C.4D.3【答案】 ACA3P2L6X10L10X10Z1HD8Q6G10E6Y2Y10F6ZS8J8R10V3N7V10K814、某分部工程划分为2个施工过程，3个施工段组织流水施工，流水节拍分别为3、4、2天和3、5、4天，则流水步距为()天。A.2B.3C.4D.5【答案】 CCK3H8A6W4R10J9X8HU1K7F5T3V1Y6T5ZJ1U5R9Q2Q6E3L415、对于安装工程一切险的保险期限的说法，正确的是（ ）。A.保险责任开始日期，以投保工程动工之日或保险财产运到工地之日，以后发生为准B.试车考核期的保险责任一般不超过6 个月C.保证期自工程验收合格或工程所有人使用时开始，以后发生者为准 D.对已使用的机械设备不负责试车，不承保保证期责任【答案】 DCT4Z5H3N6K3Q3E5HK4E5R10O4L5F5W8ZS6P3N3Y9Y1X4S216、土地增值税实行的税率是（ ）。A.差别比例税率B.三级超率累进税率C.固定比例税率D.四级超率累进税率【答案】 DCX3T5D4L5C3T5X10HW4B2K3Z6R7H10Y8ZD10J8D3Y7J9J6C317、修正概算是在（）测算完成的。A.可行性研究阶段B.初步设计阶段C.技术设计阶段D.合同实施阶段【答案】 CCQ1Z3O8W6J7M2A6HN10Q3X4D9V10B5K9ZW8Z4D10H4N5P3O318、某房地产开发商估计新建住宅销售价1.5w/,综合开发可变成9000元/，固定成本3600万元，住宅综合销售税率为12%，如果综合销售税率25%计算，则该开发商的住宅开发量盈亏平衡点应提高（ ）。A.6000B.7429C.8571D.16000【答案】 BCL1M3K4Z2T7D9L3HN2L4S4I10L5Y2B6ZT8I6F7A3P3A2H319、（2016年考题）根据建设工程质量管理条例，在正常使用条件下，供热与供冷系统的最低保修期限是（ ）个采暖期、供冷期。A.1 B.2 C.3 D.4【答案】 BCS1Y6C6F5N7M9P3HE4S2J5S3D4S10K10ZU3R2S4N4F5X2G320、与传统的贷款融资方式不同，项目融资主要是以（）来安排融资。A.项目资产和预期收益B.项目投资者的资信水平C.项目第三方担保D.项目管理的能力和水平【答案】 ACR1G9J6R10P6B7G2HA4O7M7I5P9L6F4ZG2A10A3V7G4W6M921、已知两个计算期相同的互斥投资方案的内部收益率IRR1和IRR2，且都大于基准收益率ic，增量投资内部收益率存在并且为 IRR,则（ ）。A.1>2>c时，说明方案优于方案B.12时，说明方案优于方案C. c时，投资额小的方案为优选方案D. >c时，投资额小的方案为优选方案【答案】 CCC4G5E9Q4U5S5X7HB5H10Z1N6H9X7M6ZN8X5H3R5V5G2I422、下列资金筹措渠道与方式中，新设项目法人可用来筹措项目资本金的是（ ）。A.企业产权转让B.商业银行贷款C.融资租赁D.合资合作【答案】 DCC3P8N6K3O5C4O3HP9O10O7P9E7Z8S7ZQ10N8V6W7K2K10E723、根据民法典（合同编），合同生效后，当事人就价款约定不明确又未能补充协议的，合同价款应按（ ）执行。A.订立合同时履行地市场价格B.订立合同时付款方所在地市场价格C.标的物交付时市场价格D.标的物交付时政府指导价【答案】 ACG9G5X1A9I8W2H8HY3L1M7H3C1I10J2ZQ4T5N8Z6G9O7K924、根据标准施工招标文件，下列情况所造成的费用和工期延误等损失应由发包人负责的是（ ）。A.已经监理人检查合格的隐蔽工程，监理人钻孔探测重新检验发现质量符合要求的B.监理人未按规定时间检验且承包人已覆盖的隐蔽工程，监理人经重新检验发现质量不符合要求的C.监理人对承包人私自覆盖工程进行揭开重验，发现质量合格的D.已经监理人检查合格的隐蔽工程，监理人钻孔探测重新检验发现质量不符合要求的【答案】 ACI2F10D5V3G2R8C8HI3U7I6R7K7R5Y3ZN1J5O10E2L6W1N525、根据民法典（合同编），下列变更中属于新要约的是（ ）的变更。A.要约确认方式B.合同文件寄送方式C.合同履行地点D.承诺生效地点【答案】 CCD1U4J3C10E5S4O4HZ1Y6G3X6T4J4W6ZU4H6H7B9D6Q10W426、甲施工单位于 2019 年 3 月 20 日与乙房地产公司签订了一份施工合同，随即甲施工单位又与丙施工单位于 2019 年 4 月 20 日签订一份施工转包合同。合同履行过程中，甲与丙于 2019 年12 月 1 日发生争议，丙于 2019 年 12 月 10 日单方要求解除合同。甲向法院提起诉讼，法院于 12月 30 日判定该合同无效。则此合同自（ ）无效。A.2019年3月20日B.2019年4月20日C.2019年12月30日D.2019年12月10日【答案】 BCA10P1Y5L6I6K5B6HO6S8T8Q7K5G6P6ZQ2K1C5R10B7D7C927、论证PPP项目财务承受能力，支持测算完成后，紧接进行的工作是（ ） 。A.责任识别B.财政承受能力评估C.信息纰漏D.投资风险预测【答案】 BCR9I7Y2Y4P8L6S1HK3M4Y9E1K8H2R2ZZ7N1T6B3R5X9S228、（2021年真题）根据项目融资程序，分析项目所在行业状况、技术水平和市场情况，应在（ ）阶段完成。A.投资决策分析B.融资结构设计C.融资决策分析D.融资谈判【答案】 ACU10A5Y8J6I4W9D4HI8W9P10N1X8N9A10ZJ7Z5M5W3S9Z6P329、某企业于年初向银行借款1500万元，其年名义利率为10，若按月复利计息，则该年第季度末借款本利和为 （ ）万元。A.1611.1B.1612.5C.1616.3D.1727.3【答案】 CCC5K8X1X8C5K6W5HG4H6F5K3I5U2M3ZI4S10L2G7Q2P7L1030、（2020年真题）建设工程造价管理的关键是在（）阶段。A.设计和施工B.施工和竣工结算C.招标和施工D.前期决策和设计【答案】 DCI9L1O2G8O8B1N1HX4C1V8S8D9T4T10ZO8N4R9T9N1V8V731、（2020年真题）对某投资方案进行单因素敏感性分析时，在相同初始条件下，产品价格下降幅度超过6.28%时，净现值由正变负；投资额增加幅度超过9.76%时，净现值由正变负。经营成本上升幅度超过14.35%时，净现值由正变负；按净现值对各个因素的敏感程度由大到小排列，正确顺序是（）。A.产品价格一投资额经营成本B.经营成本一投资额一产品价格C.投资额一经营成本一产品价格D.投资额一产品价格一-经营成本【答案】 ACL9T5P5V4R5R3G6HL8S9T7L4Y3L9S4ZQ5X7I10Z6C1A10V432、企业发生公益性捐赠支出的，能够在计算企业所得税应纳税所得额中扣除年度利润总额（ ）以内部分。A.10%B.12%C.15%D.20%【答案】 BCP3O10J2B5V5G8U3HR7C3C4Z2Q3Y1B7ZM6E2Y2G2M2I5E333、土地增值税实行的税率是（ ）。A.差别比例税率B.三级超率累进税率C.固定比例税率D.四级超率累进税率【答案】 DCO10J6W7X4P4M3W3HF3C6K7E7R7N9V10ZK3C5F6W2C3W2D334、根据招标投标法实施条例，属于招标人与投标人串标的是（）。A.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人的行动B.招标人授意投标人撤换、修改投标文件C.不同投标人的投标文件相互混装D.投标人提供虚假的财务状况或者业绩【答案】 BCU6Q2Y1Z7X10Z6B2HA3C2N5D6C5K6X7ZS2C3O2F9U8D7C1035、评标委员会成员中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的（ ）。A.1/2B.2/3C.3/4D.4/5【答案】 BCY6C5D3S3Z10V9C1HK5I9G9R6S10V7T8ZI2M9D6D4T6D6Q1036、下列工作中，属于工程项目招投标阶段造价管理内容的是（）。A.融资方案设计B.编制工程量清单及确定投标报价C.审核工程概算D.进行工程计量及工程款支付管理【答案】 BCE9J3B3C6A1L5Z1HD4J4E8I1I8W4A1ZN8Q8L5F6A2J5C337、根据民法典（合同编），下列变更中属于新要约的是（ ）的变更。A.要约确认方式B.合同文件寄送方式C.合同履行地点D.承诺生效地点【答案】 CCT8Y7P1H9A7D7A10HB8D8U10Z3F1K2K5ZD8L4U7V8E4Q7F838、价值工程中的功能是指产品的（）。A.基本功能B.使用功能C.主要功能D.必要功能【答案】 DCS1P6A4P9F1I5Y9HW10O6F1V2L10D2Z10ZZ8S6O2V10I2K7Q139、根据标准设计施工总承包招标文件，（）承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单。A.缺陷责任期终止证书签发前B.缺陷责任期终止证书签发后C.工程接收证书颁发前D.工程接收证书颁发后【答案】 BCB5X6G10W8L8Q9U1HQ8X8T8C2Z10V4Q4ZQ1D10J4Z1S4N7I340、（2015年真题）下列工程中，属于分部工程的是（ ）。A.既有工厂的车间扩建工程B.工业车间的设备安装工程C.房屋建筑的装饰装修工程D.基础工程中的土方开挖工程【答案】 CCB1L6R3Y3Q3Q6A1HH1N6Z5F3I8H2L3ZF10S10J1U2Q8G4S141、根据关于实行建设项目法人责任制的暂行规定，项目董事会的职权不包括（）。A.提出项目开工报告B.组织项目后评价C.审核、上报项目初步设计和概算文件D.负责按时偿还债务【答案】 BCL1L6Q5K5N2Z2F9HI6X10R7T6D2H6P1ZL1S2H3L9C7T9Y842、下列关于价值工程的说法，正确的是（ ）。A.以最低的生产成本，使产品具备其所必须具备的功能B.价值工程的应用重点是在产品生产阶段C.价值工程活动中，表达式V=F/C中的V是指研究对象的交换价值D.价值工程需要将产品的功能定量化【答案】 DCT6F1K5P3I7E6P2HY7W6C2P2Y4V4V3ZH5C7V7K10B8B6U543、价值工程应用对象的功能评价值是指（）。A.可靠地实现用户要求功能的最低成本B.价值工程应用对象的功能与现实成本之比C.可靠地实现用户要求功能的最高成本D.价值工程应用对象的功能重要性系数【答案】 ACQ2Q6S4U1Z2K5M9HZ9K7B4E9V4Q7E4ZZ6O3M2X8Q6B9N744、某建设项目建设期2年，运营期8年。建设投资（不含建设期利息）为7000万元。其中，第1年自有资金投入4000万元，第2年贷款投入3000万元，贷款年利率为8%，贷款均衡发放。流动资金800万元，全部为自有资金。运营期各年净收益均为1300万元。则该项目投资收益率为（ ）。A.16.17%B.16.41%C.16.67%D.18.57%【答案】 BCU1N2S9K4F5V9K3HO6U2C2G2V8H7R7ZI1D4N2S6C10P7J545、PMC 管理模式的优越性下列说法表达错误的是（）。A.通过优化设计方案，可实现建设工程全寿命期成本最低B.通过选择合适的合同方式，可从整体上为业主节省建设投资C.通过多项目采购协议及统一的项目采购协议，可提高建设投资D.通过现金管理及现金流量优化，可降低建设投资【答案】 CCI8Z8I2Z10R6H5B10HI1V6A9W7I6U5E9ZH4V4Q6P2F6X4G446、（2016年考题）用来评价投资方案经济效果的净现值率指标是指项目净现值与（）的比值。A.固定资产投资总额B.建筑安装工程投资总额C.项目全部投资现值D.建筑安装工程全部投资现值【答案】 CCM10K3C3J4Z8G8K3HQ7Y8M2M9E8B10L7ZL8T6J10U9T8N7N1047、下列关于工程施工合同法律解释，说法错误的是（ ）。A.关于开工日期的争议中，承包人经发包人同意已经实施进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期B.当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的。人民法院应支持以双方签订的施工合同作为结算依据C.当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人仍申请对工程造价进行鉴定时，人民法院不予准许D.当事人对工程造价、质量、修复费用等专用性问题有争议，人民法院认为需要鉴定的，应向负有举证责任的当事人释明【答案】 BCY6J6O6B9X9V10E8HJ7E1P1B7F10C1Q7ZN1D7E4O4R8G6F448、常用的寿命周期成本评价方法中，将费用值固定下来，然后选出能得到最佳效率的方案的方法是（）。A.费用效率法B.固定效率法C.固定费用法D.权衡分析法【答案】 CCI1O5F1N1O4K2I4HO2O9F4T3M5Y4I9ZG10S7N8E2D1F7V1049、工程网络计划中，应将（ ）的关键工作作为压缩持续时间的对象。A.直接费率最小的B.持续时间最长的C.直接费率最大的D.资源强度最大的【答案】 ACX10V8Z9J5Z8Q4Q10HY7T2V6M10M8N10A3ZV8K10E1T3I4N2U150、在英国的 JCT 建设工程标准合同体系中，主要通用于（ ）工程A.仿古建筑B.装饰工程C.防水工程D.房屋建筑【答案】 DCS6F10T9D3G8U8O1HP3E1L7P7G10X7R7ZJ5T3E6B8E10W1B351、工程造价中一种重要且较为典型的价格交易形式是( )。A.建设项目总投资B.建设项目固定资产投资C.建设项目承发包价格D.建设项目流动资产投资【答案】 CCR4Y5P3K10Z10T2U9HY4W1P3Q1J6V8Q8ZX9R7V5B3E10L6Q652、关于Partnering模式的说法，正确的是（）。A.Partnering协议是业主与承包商之间的协议B.Partnering模式是一种独立存在的承发包模式C.Partnering模式特别强调工程参建各方基层人员的参与D.Partnering协议不是法律意义上的合同【答案】 DCU5J6M5E7V1I10O8HD5R4W9J4B7U10E6ZQ7E7H1H10L10H10U153、在S 曲线法中，将（ ）进行比较，以此判断工程进度偏差或造价偏差。A.实际S 曲线与计划S 曲线B.ES 曲线与LS 曲线C.ES 曲线与计划S 曲线D.实际S 曲线与LS 曲线【答案】 ACZ6C10A5A6U10X1C7HN4S2P9M7N7Z6W2ZY5P9J10O6V2F5P754、某工程项目建设投产后,正常生产年份的总成本费用为1500万元,期间费用250万元,借款利息 100 万元,固定资产折旧 190 万元,无形资产销费 80 万元,则其经营成本为（ ）万元。A.880B.1100C.1150D.1130【答案】 DCN7M8P1U1M3W4L1HP7D5V1G7S10T9N7ZH4A6K10X4U5E10M355、某工程计划外购商品混凝土3000mmA.4.2B.4.5C.9.0D.9.3【答案】 ACN3P6S3P2H8Y4P1HY9U4C1D7W9L2N10ZB9R5R1D6K7Z2V356、（2015年考题）某企业借款1000万元，期限2年，年利率8%，按年复利计息，到期一次性还本付息，则第2年应计的利息为（）万元。A.40.0B.80.0C.83.2D.86.4【答案】 DCA5X10H5G2L6K9T9HQ9Z8J5R8Q3L9I5ZP3B9P9Z2V5H2F157、关于公司资本结构的说法，不正确的是（ ）。A.公司的筹资方案影响资本结构B.公司的短期资金不列入资本结构管理范围C.公司的资本结构应保持长期不变D.资本结构的合理性需要通过分析每股收益衡量【答案】 CCX6G9Q1O6G7F8G4HZ4B9B1T3G4E4C4ZM6R5E10E1E10U1Z258、工程网络计划费用优化的目的是为了寻求（）。A.资源均衡使用条件下最低成本的计划安排B.资源有限条件下最低成本的计划安排C.工程总成本固定条件下的最优工期安排D.工程总成本最低时的最优工期安排【答案】 DCC3N7C2U10N10E6I4HS4N6C7N7I10U9D8ZV1N2O3I7Y2J7V159、矩阵制组织机构可分为强矩阵制组织形式中矩阵制组织形式和弱矩阵制组织形式的依据是（）A.集权与分权的结合B.项目经理的权限C.矩阵制组织机构的稳定型性D.职能部门经理的作用【答案】 BCQ9X8C9I9D5Q10U6HC4P3G10Q3R10B2J3ZL9K9V3Q3U9J3D760、为了实现工程造价的模拟计算和动态控制，可应用建筑信建槙（BIM）技术，在包含进度数据的建筑模型上加载费用数据而形成（）模型。A.6DB.5DC.4D.3D【答案】 BCH9C3G10M4X8Z5O8HQ6K10G1L8R5O5J7ZK1M9Z2X10G7S8V461、在组织建设工程流水施工时，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数是（）。A.流水节拍B.施工段C.流水强度D.施工过程【答案】 BCB10N1Q1O2V6E1D10HZ3T6O2R4K6J5Z6ZJ4X9H5J7X7P6Q462、某建设单位与供应商签订 350 万元的采购合同，供应商延迟 35 天交货，建设单位延迟支付合同价款 185 天， 根据标准材料采购招标合同通用合同条款，建设单位应向供应商实际支付违约金的总额是（ ）。A.25.20万元B.35万元C.42万元D.51.8万元【答案】 ACV3N8N5G4N6P8Y10HK2F7K6R1W5R10O4ZS7H10Y4U9M5B3Q363、（2017年真题）下列价值工程对象选择方法中，以功能重要程度作为选择标准的是（ ）。A.因素分析法B.强制确定法C.重点选择法D.百分比分析法【答案】 BCL2G3F3N3G7O3D2HV5Y1V8C5K5G3U10ZT4P8O10D2E3V9W164、修理费允许直接在成本中列支，如果当期发生的修理费用数额较大，可采用（）的办法。A.预提、折旧或摊销B.预提或摊销C.折旧或摊销D.折旧或预提【答案】 BCT10A2L8L8A2G8D7HB1Q8A5G7G8K6U4ZU6Z10L5H9N7P10H565、某分部工程由3个施工过程组成，分为3个施工段进行流水施工，流水节拍分别为3、4、2天，4、3、2天和2、4、3天。则流水施工工期为（ ）天。A.14B.15C.16D.17【答案】 DCY7S4D5U5S5M6Z6HP6K7N10O1R2E7V8ZN4N10A9T5J7T4V666、固定节拍流水施工的特点之一是（ ）。A.专业工作队数大于施工过程数B.施工段之间可能存在空闲时间C.流水节拍等于流水步距D.流水步距等于施工过程数【答案】 CCT3X9S9W6E10Y9K6HP2V6D3M2Q1Y7Y3ZQ10O5I4B6W9C7O967、（2018年真题）关于项目资本金制度相关规定，下列固定资产投资项目中，资本金占项目总投资最低比例中占比最高的是（）。A.城市轨道交通项目B.普通商品住房项目C.钢铁、电解铝项目D.玉米深加工项目【答案】 CCO5U2L1U8R8Q7F2HP7U9F7V6P2G7R8ZJ8A2T2V7Z8C10B168、下列关于建筑工程一切险赔偿处理的说法中，正确的是（）。A.被保险人的索赔期限，从损失发生之日起，不得超过1年B.保险人的赔偿必须采用现金支付方式C.保险人对保险财产造成的损失赔付后，保险金额应相应减少D.被保险人为减少损失而采取措施所发生的全部费用，保险人应予赔偿【答案】 CCL8T9F5L6K4V3H10HR3J1K2A8A4N4D1ZS8I4E7S2V5T1C369、等节奏流水施工与非节奏流水施工的共同特点是（）。A.相邻施工过程的流水步距相等B.施工段之间可能有空闲时间C.专业工作队数等于施工过程数D.各施工过程在各施工段的流水节拍相等【答案】 CCE3C3F9T4M5L4F9HZ5Q9I7O4P10B5A8ZA10J5N7I4K6V2C970、与平行承包模式相比较，总分包模式的特点表现为（ ）。A.业主组织管理和协调工作量大B.不利于业主对工程质量实施控制C.有利于吸引更多的投标人参与竞争D.有利于控制工程造价【答案】 DCN8V8K8T6X3T8K5HZ5O3I7B8A5H7U10ZD10Q10K10H5U1O7T271、工程项目承包模式中，建设单位组织协调工作量小，但风险较大的是（）。A.总分包模式B.合作体承包模式C.平行承包模式D.联合体承包模式【答案】 BCF9D10H3J6K8R10E6HV5B1S4F5F8D1C10ZY9R10R4K3T6L10O672、根据标准设计施工总承包招标文件发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后（ ）天内，将进度应付款支付给承包人。A.7B.14C.28D.42【答案】 CCP5N9D6A6E4P5D7HL3V1Y8C6H5R1D1ZP1I8C4O10E3D10B773、某企业转让房地产，收入总额为1000万元，扣除项目金额为400万元，则应缴纳土地增值税（）万元。A.180B.200C.240D.300【答案】 CCG2U6Z10L9N8S9E3HV6I1V6K7U4C7I3ZU9I4U9P3O6T7T474、（2019年考题）某招标项目结算价1000 万元，投标截止日为8 月30 日，投标有效期为9 月25 日，则该项目投标保证金金额和其有效期应是（ ）。A.最高不超过30 万元，有效期为9 月25 日B.最高不超过30 万元，有效期为8 月30 日C.最高不超过20 万元，有效期为8 月30 日D.最高不超过20 万元，有效期为9 月25 日【答案】 DCL6F3I6Q8M7P5C6HU10I7G8W9I4Q8E6ZM5U8E1R5J10D4T475、（2019年真题）建设工程组织流水施工时，用来表述流水施工在施工工艺方面进展状态的参数是（ ）。A.施工段和流水步距B.流水步距和施工过程C.施工过程和流水强度D.流水强度和施工段【答案】 CCB2N9N2J1O9G5K6HZ1P7X3H3G10Z9G5ZB5A10M2C9V10W4J976、对小规模纳税人而言，增值税应纳税额的计算式是（）A.销售额×征收率。B.销项税额-进项税额。C.销售额/(1-征收率)×征收率。D.销售额×(1-征收率)×征收率。【答案】 ACR5C9L10D8W9Y10J6HT2P7P2R4G10R7L7ZW4Z4T7S1J10E4I1077、评价计算期不同的互斥方案的经济效果时，可采用的动态评价方法有()。A.增量投资收益率法和净现值法B.增量投资回收期法和净年值法C.增量投资内部收益率法和最小公倍数法D.年折算费用法和年费用现值法【答案】 CCF7S8X10D1F9W10V3HM3B8K5L3V1V9E8ZN8H5U2G9Z1U5S378、在项目融资活动中，SPV是指具有特定用途的公司。在下列融资方式中需要组建SPV的是（）。A.BOT和TOTB.ABS和TOTC.BOT和PFID.ABS和BOT【答案】 BCL9Q10E10V4E10W1Z4HQ9D10O10Y5Q6G8U9ZC8D9X5X10Q6Q3T379、某工程施工至月底时的情况为：已完工程量120米，实际单价8000元/米；计划工程量100米，计划单价7500元/米，则该工程在月底的费用偏差为（）。A.超支6万元B.节约6万元C.超支15万元D.节约15万元【答案】 ACZ4Z8B4U7D7N9N10HY9P10V3F7U4G3E10ZA8Y5F2D9O10K8C280、（2020年真题）根据标准施工招标文件中的通用合同条款，下列工作中，属于发包人义务的是（ ）。A.发出开工通知B.编制施工组织总设计C.组织设计交底D.施工期间照管工程【答案】 CCJ1G4A6B5Q7T6G9HI7B9Y4T7I5Q8Q8ZC3X7F7K4I6O1R181、下列各项收入中，属于企业的免征税收入的是（ ）A.转让财产的收入B.接受捐赠的收入C.国债利息收入D.提供劳务的收入【答案】 CCL6J7D8B1Z6A8N4HL1S1C9M5I1B2P2ZD1P10C4P7B8E7T282、在正常使用条件下，有防水要求的卫生间的建设工程最低保修期限为（）年。A.1B.3C.5D.8【答案】 CCI2N5W5M5Z10D8D6HU7O1U9F6Z7L10I5ZR3E6X8E4F3F5M883、流水步距的数目取决于参加流水的施工过程数。如果施工过程数为n个，则流水步距的总数为（）。A.n-1B.nC.n+1D.无法确定【答案】 ACC10I4D7P5G3J8N3HH7F6H2Z10O7C1T1ZH3S10E7U6E6Y3P284、（2018年真题）以下属于静态投资的是（）。A.涨价预备费B.基本预备费C.建设期贷款利息D.资金的时间价值【答案】 BCZ8Y4O10F2B10R1U8HN1Y6M10Q1A5H10E3ZN5B5C2N2B8O9K785、（2018年考题）某项目建设期1年，总投资900万元，其中流动资金100万元。建成投产后每年净收益为150万元。自建设开始年起该项目的静态投资回收期为（）年。A.5.3B.6.0C.6.34D.7.0【答案】 DCF8H10E1W5J2Y1S7HD6Y1J2P9D1F2R3ZA3I1W1S5N1V7F886、某企业投资项目，总投资3000万元，其中借贷资金占40%，借贷资金的资金成本为12%，企业自有资金的投资机会成本为15%，在不考虑其他影响因素的条件下，该项目的基准收益率至少应达到（）。A.12.0%B.13.5%C.13.8%D.15.0%【答案】 CCD9N3K5M2V8J3W5HJ2C1Z3G5L5C7A8ZM3C8W7Q9U2B10I987、工程项目可根据投资作用划分为生产性工程项目和非生产性工程项目两类，下列项目中属于生产性工程项目的是（ ）。A.企业管理机关的办公楼建设项目B.广播电视业项目C.饮食仓储业建设项目D.咨询服务业建设项目【答案】 CCM6Y10K10Z2S1E1D3HB3K6S4L1Q4N3X9ZR2X5V10Y6I8S10A788、价值工程在工程设计中的运用过程实际上是发现矛盾、分析矛盾和解决矛盾的过程。具体地说，就是分析（ ）之间的关系，以提高建设工程的价值系数。A.全寿命期成本与年度成本B.功能与造价C.功能与成本D.费用与成本【答案】 CCQ4O1O6S6Z3X2T7HL3R4S2H1G9Q9E6ZY6F4L6J10B8L9O989、下列关于 PPP 的说法正确的是（ ）。A.广义上的PPP泛指公共部门与私营部门为提供公共产品或服务而建立的长期合作关系B.广义上的PPP泛指政府在项目公司中占股份来加强对项目的控制C.PPP模式适用于风险小、价格稳定的基础设施项目D.财政部门（或政府和社会资本合作中心）组织编制PPP项目实施方案【答案】 ACI4D5Z9M2Z5O9S10HG4W3V9U4W4A8O9ZS3V2C9W10E7C3H490、常用的寿命周期成本评价方法中，将费用值固定下来，然后选出能得到最佳效率的方案的方法是( )。A.费用效率法B.固定效率法C.固定费用法D.权衡分析法【答案】 CCI3T6M3W4G10U2R5HB6Z8Q7O3C2J8A9ZD4V5C7H7F4D6C291、某企业今年的利润总额为100 万元，所得税率为25%。由该企业的资产负债表可知：该企业有一笔100 万元的借款，期限三年，年利率10%，而金融机构同类借款年利率仅为8%。则该企业今年应交所得税为（）。A.30 万元B.33.66 万元C.29.4 万元D.25.5 万元【答案】 DCS4Q1K6B7M5Q1N7HO1A9U3R3S9D8Z3ZN9N5D5J2K10K7H592、（20