光伏电站施工合同范本_光伏电站施工合同模板.docx

光伏电站施工合同范本_光伏电站施工合同模板光伏电站已经在国内得到广泛发展。那么光伏电站施工合同怎么写呢?以下是在第一范文网小编为大家整理的光伏电站施工合同范文，感谢您的观赏。 光伏电站施工合同范文篇一 设计单位(或施工单位，以下简称甲方):建设单位(或业主，以下简称乙方):经甲乙双方协商，依据中华人民共和国颁布的合同法要求，为了确保分布式光伏电站项目顺当完成，明确甲乙双责任、权利和经济关系，鉴定本合同，双方共同履行。第一条 甲乙双方责任一、依据乙方用电要求，甲方经过对乙方安装现场实际勘测，科学合理的制订分布式光伏电站安装方式及容量，确定其项目方案。二、 乙方的分布式光伏电站项目安装现场如涉及公共区域，须要供应物业管理部门证明。法人单位须要供应营业执照，自然人须要供应个人身份证明和房产证明。三、甲方协作乙方对分布式光伏电站项目申请备案，到电业管理部门办理其项目相关手续，申请国家度电补贴(国家发改委20xx文件，分布式光伏电站度电补贴0.42元)。四、甲方负责乙方分布式光伏电站一站式服务，提示乙方对其电站日常留意事项。甲方供应5年不包扩设备异样损坏的售后服务。五、乙方可以自行管理分布式光伏电站，也可以有偿托付甲方管理其电站，须要签署甲乙双方分布式光伏电站管理协议备案。其次条项目工期本项目自 年 月 日起先施工，至 年 月 日施工完成并达到验收条件。甲方帮助乙方整理项目相关资料备案，等待电业管理部门验收并网。如因天气等缘由工期延后，延后日期顺延;如因甲方或乙方缘由造成项目工期延期，经甲乙双方约定，其违约方违约金额按 元/天计算。不行抗拒的因素除外。第三条项目承包方式分布式光伏电站项目，由甲方供应一站式服务，其项目静态投资为10元/瓦，按合同要求分步付款。如需开具发票，须要乙方供应税赋，一般发票为项目静态投资额的6%，增值税发票为项目静态投资额的17%。第四条项目质量甲方所运用的光伏产品符合光伏元器件国际A类标准，光伏电池组件寿命可达20xx年，其效率衰减仅为0.8%。项目质量达到供电管理部门的供电标准和行业标准如光伏组件等设备在保质期内发生质量问题由甲方全权负责。第五条 项目容量方式及合同价格一、项目容量：依据乙方用电要求，甲方经过对乙方安装现场实际勘测，依据电业管理部门分布式电源接入方案要求，乙方所安装的分布式光伏电站容量为 Wp。其项目形式为(方框内打√选择)：1、发电自发自用2、发电自发自用余电上网3、发电全部上网二、乙方所安装的分布式光伏电站静态投资为：￥ 万元，大写为：￥ 万 仟 佰 元 角 分。不包括电业管理部门发生的一切费用。第六条 付款方式和付款时限一、付款方式(方框内打√选择)：1、现金2、支票3、汇款二、付款时限：签订本合同时，乙方向甲方支付设计保证金为项目静态投资额的10%，设计完成一周内乙方向甲方再支付静态投资额的80%，项目验收一周内乙方向甲方支付静态投资额的10%余款。第七条 供电管理部门办理相关并网备案手续等不包括在项目工期内第八条 违约责任在本合同履行期间，甲乙双方如有违约造成的经济损失，由违约方负责赔偿违约金，即项目静态投资额的100%。如有未尽事宜，甲乙双方本着友好协商的原则处理，补充商榷协议。如无法解决，甲乙双方可以向甲方所在地人民法院起诉。第九条 合同文本数量本合同一式六份，甲乙双方各一份，其余四份发改委能源处、电业管理部门备案运用。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：法定(或托付)代表人： 法定(或托付)代表人： 单位地址： 单位地址：开户银行： 开户银行：账号： 账号：联系电话： 联系电话：合同签订地点：合同签订时间： 年 月 日 光伏电站施工合同范文篇二 发包人(甲方)：承包人(乙方)：依照中华人民共和国合同法及相关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚信原则，合同双方就 项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。1、基础施工部分包括：场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。(注：本项目屋面防水由发包方施工)2、电气安装部分包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的全部设备安装调试。二、工期开工日期：并网日期：竣工日期：四、合同价格和付款方式1、合同价格本合同为固定总价合同(含税)，不做工程决算。合同总价格为人民币(大写)：元(小写金额 元)。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应担当的全部义务(包括供应货物、材料、设备、保险、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的打算、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的 %，本合同的质保期为 年，在竣工验收合格次日起先计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。五、施工质量和质量检查1、工程质量(1)、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必需严格按施工图所提要求和标准进行施工。(2)、发包方确定为不合格的工程，承包方必需返工重来，费用由承包方自行担当。假如因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成安排。2、质量检查：六、解决争议的方法1 起诉讼。(1调解要求停止施工，且为双方接受。(2法院要求停止施工。共2页，当前第1页12