二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识题库题库含答案（典型题）.docx

二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识题库题库含答案（典型题）第一部分 单选题(50题)1、某新建项目的建设期为 2 年，分年度进行贷款。第一年贷款 400 万元,第二年贷款 800 万元，年利率为 6%建设期内利息只计息不支付。建设期第二年的贷款利息为（）万元。A.72.72B.48.72C.72.00D.48.00【答案】： B 2、某采用工程量清单计价的招标工程， 工程量清单中挖土方的工程量为 1300 立方米， 投标人甲根据其施工方案估算的挖土方工程量为 1500 立方米， 人、 料、 机费为 48000 元， 管理费为 34000 元， 利润为 4000 元， 投标人应承担的风险费用 4000 元， 则投标人甲填报的综合单价应为（ ） 元/立方米。A.72.30B.66.15C.78.46D.69.23【答案】： D 3、招标投标法规定， 招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间依法必须进行招标的项目，自投标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于( ) 日.A.10B.15C.20D.25【答案】： C 4、关于乳腺摄影的叙述，错误的是A.通常使用钼靶X线机B.常摄取侧位和轴位片C.用40kV以上的管电压D.屏气曝光E.焦一片距为4050cm【答案】： C 5、根据中华人民共和国建筑法，关于施工许可证的申领，下列说法不正确的是（ ）。A.应在建筑工程开工前领取施工许可证B.应由建设单位向有关部门申请领取施工许可证C.国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程可不必领取施工许可证D.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程必须领取施工许可证【答案】： D 6、根据招标投标实施条例， 对于需要采用两阶段招标的项目， 投标人在第二阶段向招标人提交的文件是（ ）。A.带报价的技术建议B.不带报价的技术建议C.带报价的技术方案D.不带报价的技术方案【答案】： C 7、关于散射线对照片影响的叙述，错误的是A.X线穿过人体时产生散射线B.X线波长越短，产生的散射线越少C.受照射面积越小，产生的散射线越少D.散射线导致照片对比度下降E.散射线导致照片模糊【答案】： B 8、在建设项目决策阶段影响工程造价的主要因素中，（）不仅影响项目的建设成本，也影响项目建成后的运营成本。A.设备方案B.项目建设规模C.工程方案D.技术方案【答案】： D 9、详细的可行性研究阶段投资估算的要求为误差控制在±（）%以内。A.5B.10C.15D.20【答案】： B 10、颈内动脉造影主要用于诊断A.小脑病变B.颈髓病变C.大脑半球和鞍区病变D.脑干病变E.四脑室病变【答案】： C 11、下列费用中，不属于工程建设其他费用中工程保险费的是（）。A.建筑安装工程一切险保费B.引进设备财产保险保费C.工伤保险费D.人身意外伤害险保费【答案】： C 12、下列工程造价指数中， 属于个体指数的是（ ） 。A.各种单项价格指数B.设备、 工器具价格指数C.建筑安装工程造价指数D.建设项目或单项工程造价指数【答案】： A 13、设备运杂费通常的构成不包括（ ）。A.运费和装卸费B.包装费C.废品损失费D.设备供销部门的手续费【答案】： C 14、根据民法典的规定，下列各项中，属于合同不成立的情形有（）。A.甲向乙发出要约，乙作出承诺，该承诺除对履行地点提出异议外，其余内容均与要约一致B.甲、乙约定以书面形式订立合同，但在签订书面合同之前甲已履行主要义务，乙接受了履行C.甲、乙采用书面形式订立合同，但在双方签章之前，甲履行了主要义务，乙接受了履行D.甲于5月10日向乙发出要约，要约规定承诺期限截止至5月20日，乙于5月18日发出承诺信函，但因其他原因该信函5月21日到达甲，甲未表示异议【答案】： A 15、发生合同争议时，当事人应首先考虑通过( )解决争议。A.调解B.诉讼C.仲裁D.和解【答案】： D 16、在可行性研究阶段，投资估算原则上应采用（ ）进行投资估算的编制。A.指标估算法B.系数估算法C.生产能力指数法D.混合法【答案】： A 17、工程量清单计价方式中，区分清单项目的依据是( )。A.项目名称B.工程数量C.项目特征D.计量单位【答案】： C 18、下列费用项目中，属于工器具及生产家具购置费计算内容的是（ ）。A.未达到固定资产标准的设备购置费B.达到固定资产标准的生活家具购置费C.引进设备时备品备件的测绘费D.引进设备的专利使用费【答案】： A 19、远距离摄影是指焦一片距A.<50cmB.>50cmC.>100cmD.>150cmE.>220cm【答案】： D 20、不属于建设单位管理费的是（ ）。A.固定资产使用费B.劳动保护费C.招标代理费D.业务招待费【答案】： C 21、施工机械按照国家规定应纳的车船税，保险费及检测费属于机械台班定额中的（）。A.折旧费B.维护费C.其它费用D.检测费【答案】： C 22、某独立土方工程，招标文件中估计工程量为260万m3，合同中规定：土方工程单价为3元m3，当实际工程量超过估计工程量15时，调整单价，单价调为2元m3。工程结束时实际完成土方工程量为320万m3，则土方工程款为( )万元。A.855B.858C.897D.939【答案】： D 23、透过光为入射光的10%时，照片密度是A.0.5B.0.7C.1.0D.2.0E.2.5【答案】： C 24、施工企业向建设单位提供预付款担保生产的费用，属于（）。A.财务费B.财产保险费C.风险费D.办公费【答案】： A 25、最能体现信息动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息主要包括（）。A.工程造价指数、在建工程信息和已完工程信息B.价格信息、工程造价指数和已完工程信息C.人工价格信息、材料价格信息、机械价格信息及在建工程信息D.价格信息、工程造价指数及刚开工的工程信息【答案】： B 26、不属于颅脑平扫适应证的是A.颅内出血B.脑梗死C.脑萎缩D.脑血管畸形E.先天性无脑【答案】： D 27、急性化脓性骨髓炎最早出现的X线征象为A.千骺端骨质破坏B.在骨皮质旁见平行带状骨膜反应C.局限性骨质疏松D.弥漫性软组织肿胀E.死骨片形成【答案】： D 28、有关产褥感染下列哪项是正确的A.凡产褥期体温升高均为生殖器感染所致B.产后未发生产褥感染，官腔内培养不出细菌C.多为单种细菌感染D.指产后生殖器官感染后，引起局部和全身的炎性变化E.以上都不是【答案】： D 29、建设工程项目生产过程中资源和知识的总集成者是（）。A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.咨询单位【答案】： A 30、债务人提前履行债务给债权人增加的费用，由( )负担。A.债权人B.债务人C.担保人D.监督人【答案】： B 31、FOV为25cm，使用矩阵为512×512，则所得像素大小约为A.0.25mmB.0.50mmC.0.75mmD.1.02mmE.1.5mm【答案】： B 32、某施工企业编制砌砖墙人工定额，该企业有近5年同类工程的施工工时消耗资料，则制定人工定额适合选用的方法是（）。A.技术测定法B.比较类推法C.统计分析法D.经验估计法【答案】： C 33、X线信息影像的形成是在A.X线到达被照体之前B.X线照片冲洗之后C.X线透过被照体之后D.X线照片显影之后E.视觉影像就是X线信息影像【答案】： C 34、编制概算定额的基础是（ ）。A.施工定额B.劳动定额C.预算定额D.概算指标【答案】： C 35、膈下肋骨前后位摄影时，采取的呼吸方式为A.深呼气后屏住呼吸B.深吸气后屏住呼吸C.自由呼吸D.均匀连续呼吸E.快呼快吸【答案】： A 36、不用计入人工日工资单价的费用是（ ）。A.劳动保险费B.津贴补贴C.劳动竞赛奖D.特殊情况下支付的工资【答案】： A 37、管电压不变，摄影距离由100cm变为200cm时，要获得相同密度的照片，mAs应从10mAs变为A.2.5mAsB.5mAsC.20mAsD.40mAsE.80mAs【答案】： D 38、某装修公司采购一批花岗石，运至施工现场，已知该花岗石出厂价为1000元m2，运杂费30元m2，当地造价管理部门规定材料采购及保管费率为1%，该花岗石的预算价格为（ ）元m2。A.1034B.1040.3C.1044.34D.1054.68【答案】： B 39、传统颗粒胶片的感光材料为A.AgBr+AglB.AgFC.AgBrD.AglE.AgCl【答案】： A 40、招标人编制工程量清单时， 出现附录中未包括的项目应作补充， 则关于该补充项目及其编码的说法， 正确的是（ ） 。A.该项目编码应由专业工程计算规范的代码前两位和三位阿拉伯数字组成B.清单编制人应将补充项目报省级或行业工程造价管理机构备案C.清单编制人在最后一个清单项目后面自行补充该项目， 不需编码D.按附录中相近的清单项目编码【答案】： B 41、关于中华人民共和国民法典中违约责任的特点，叙述错误的是（ ）。A.违约责任主要是一种赔偿责任，因此，可由合同当事人在法律规定的范围内自行约定B.只有合同当事人不履行或者不适当履行合同义务时，才应承担违约责任C.与侵权责任和缔约过失责任不同，违约责任必须以当事人双方事先存在的有效合同关系为前提D.它是由违约方向守约方承担的刑事责任【答案】： D 42、合同争议是指合同当事人之间对合同履行状况和合同违约责任承担等问题所产生的意见分歧，错误的是( )。A.和解与调解是解决合同争议的常用和有效方式B.调解有民间调解、仲裁机构调解和法庭调解三种C.发生争议的合同当事人双方可以同时选择仲裁和诉讼2种方式解决其合同争议D.合同争议的当事人不愿和解、调解的，台同当事人可以选择诉讼方式解决合同争议【答案】： C 43、女性，30岁，已婚，持续性右下腹痛12小时来院急诊。腹痛发作前曾有性生活史，当时觉下腹隐痛，30分钟后疼痛加剧，并伴有肛门坠胀，上厕所时曾晕厥1次。末次月经在2周前。最大可能的诊断为A.异位妊娠B.难免流产C.卵巢黄体破裂D.急性盆腔炎E.急性阑尾炎【答案】： C 44、下列属于应当承担缔约过失责任的情形是（）。A.施工单位没有按照合同约定的时间完成工程B.建设单位没有按照合同约定的时间支付工程款C.施工单位在投标时借用了其他企业的资质，在资格预审时没有通过审查D.建设单位在发出中标通知书后，改变了中标人【答案】： D 45、对总概算投资超过批准投资估算（）以上的，应查明原因，重新上报审批。A.3%B.5%C.8%D.10%【答案】： D 46、产前子痫患者，抽搐频繁。呼吸浅，14次分，宜给予何种解痉药A.硫酸镁B.哌替啶C.山莨菪碱或东莨菪碱D.地西泮E.吗啡【答案】： C 47、不属于胸部高电压技术优越性的是A.易连续追踪气管、支气管影像及末梢肺纹理B.诊断细节的可见度增大C.摄影条件的宽容度增大D.散射线增多，照片对比度下降E.照射量减少可使用小焦点短时间曝光【答案】： D 48、建设投资由( )组成。A.工程费用B.工程费用、工程建设其他费用和预备费C.建设期贷款利息D.建筑安装工程费、工程建设其他费用和预备费【答案】： B 49、根据我国合同法，要约生效的时间为（）。A.合同签订之日B.要约送达到受约人之日C.双方约定的时间D.合同管理部门确定的时间【答案】： B 50、项目后评价是工程项目实施阶段管理的延伸，它的基本方法是（）A.统计法B.比例法C.理论计算法D.对比法【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、下列费用中属于措施项目费的有（）。A.仪器仪表使用费B.二次搬运费C.冬雨季施工增加费D.临时设施费E.脚手架工程费【答案】： BCD 2、下列关于建设项目投资估算的说法，正确的有()。A.投资估算是建设工程设计招标、优选设计单位和设计方案的重要依据B.投资估算是建设工程设计招标的重要依据C.项目可行性研究阶段的投资估算是项目投资决策的重要依据D.我国项目投资估算的初步可行性研究阶段要求估算精度控制在±10%以内E.投资估算文件一般由封面、签署页、编制说明、投资估算分析、总投资估算表、单位工程估算表等内容组成【答案】： ABC 3、下列选项中， 关于双倍余额递减法的说法正确的是（ ） 。A.双倍余额递减法的折旧年限比平均年限法少B.双倍余额递减法每年的折旧额都相同C.双倍余额递减法是一种加速计提折旧的方法D.双倍余额递减法每年的计算基数相同E.双倍余额递减法的折旧率是固定的【答案】： C 4、关于联合体投标，下列说法中正确的有（）。A.联合体各方应当指定牵头人B.各方签订共同投标协议后，不得再以自己的名义在同一项目单独投标C.联合体投标应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书D.同一专业的单位组成联合体，资质等级就低不就高E.提交投标保证金必须由牵头人实施【答案】： ABCD 5、下列项目中，在计算联合试运转费时需要考虑的费用包括()。A.试运转所需原料、动力的费用B.单台设备调试费C.试运转所需的机械使用费D.试运转产品的销售收入E.施工单位参加联合试运转人员的工资【答案】： ACD 6、根据建筑工程施工质量验收统一标准 GB 50300-2013，建筑工程包括()等分部工程。A.地基与基础B.主体结构C.建筑装饰装修D.屋面E.土建工程【答案】： ABCD 7、下列费用中， 属于与项目建设有关的其他费用的有（ ）A.市政公用设施费B.可行性研究费C.场地准备及临时设施费D.专有技术使用费E.联合试运转费【答案】： ABC 8、合同当事人不履行合同时应依法承担违约责任，违约责任的特点有( )。A.以有效合同为前提B.以违反合同义务为要件C.以发生损害后果为要件D.可由当事人在法定范围内约定E.是一种民事赔偿责任【答案】： ABD 9、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），招标控制价中综合单价中应考虑的风险因素包括（）。A.项目管理的复杂性B.项目的技术难度C.人工单价的市场变化D.材料价格的市场风险E.税金、规费的政策变化【答案】： ABD 10、下列科目中，属于资产负债表中的流动资产的有（）。A.货币资金B.应收账款C.预付账款D.存货E.预收账款【答案】： ABCD 11、评标委员会应当否决其投标的情形有( )。A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字B.同一投标人按招标文件要求提交备选投标C.投标联合体没有提交共同投标协议D.投标文件对招标文件的实质性要求作出响应E.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价【答案】： AC 12、根据现行建筑安装工程费项目组成规定，下列费用项目中，属于建筑安装工程企业管理费的有（）。A.仪器仪表使用费B.工具用具使用费C.建筑安装工程一切险D.地方教育附加费E.劳动保险费【答案】： BD 13、下列情形中， 招标人应当拒收的投标文件有（ ）。A.逾期送送达的B.投标人未提交投标保证金的C.投标人的法定代表人未到场的D.未按招标文件要求密封的E.投标人对招标文件有异议的【答案】： AD 14、工期索赔中期延误的处理原则主要有（）。A.首先判断哪种延误为初始延误，应初始延误责任方对工程拖期负责B.如果初始延误责任方为发包人，承包人可得到工期延长和经济补偿C.如果初始延误是客观原因，承包人可得到工期延长，但很难得到费用补偿D.如果初始延误责任方为承包人，承包人不能得到工期延长和经济补偿E.在初始延误影响期间，其他并发的延误责任方应承担拖期责任【答案】： ABCD 15、 国外贷款利息的计算中，应包括国外贷款银行根据贷款协议向贷款方以年利率的方式收取的（）。A.转贷费B.管理费C.手续费D.担保费E.承诺费【答案】： BC 16、最能体现动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息包括（）。A.消耗量定额B.价格信息C.工程造价指数D.计价文件E.已完工程信息【答案】： BC 17、属于计价定额的有（）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标E.投资估算指标【答案】： BCD 18、按我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列属于企业管理费内容的有（）。A.企业管理人员办公用的文具、纸张等费用B.企业施工生产和管理使用的属于固定资产的交通工具的购置、维修费C.对建筑以及材料、构件和建筑安装进行特殊鉴定检查所发生的检验试验费D.按全部职工工资总额比例计提的工会经费E.为施工生产筹集资金、履约担保所发生的财务费用【答案】： AD 19、关于编制预算定额应遵循的原则,下列说法中正确的有（）。A.反映社会先进平均水平B.坚持统一性和差别性相结合C.价格的灵活可协调性D.综合、简化E.简明适用【答案】： B 20、承包商可以提出索赔的条件有（ ）。A.发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失B.因工程变更造成的时间、费用损失C.发包人提出提前竣工而造成承包人的费用增加D.货款利率上调造成贷款利息增加E.发包人延误支付期限造成承包人的损失【答案】： ABC 21、投标人在投标过程中，不得作为竞争性费用的有( )。A.安全文明施工费B.主要材料费C.规费D.劳务费E.税金【答案】： AC 22、下列关于招标的说法，正确的是( )。A.招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜B.任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构C.任何招标人都可以自行办理招标事宜D.任何单位和个人不得强制其委托招标代理机构办理招标事宜E.依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当向有关行政监督部门备案【答案】： ABD 23、根据我国合同法的规定，缔约过失责任的构成条件包括（）。A.当事人有过错B.违约行为客观存在C.抗辩事由不能成立D.有损害后果的发生E.当事人的过错行为与造成的损失有因果关系【答案】： AD 24、国际贸易中，CFR交货方式下买方的基本义务有（）。A.负责租船订舱B.承担货物在装运港装上指定船只以后的一切风险C.承担运输途中因遭遇风险引起的额外费用D.在合同约定的装运港领受货物E.办理进口清关手续【答案】： BC 25、关于投资估算指标反映的费用内容和计价单位，下列说法中正确的有（）A.单位工程指标反映建筑安装工程费，以每m2、m3、m、座等单位投资表示B.单项工程指标反映工程费用，以每m2、m3、m、座等单位投资表示C.单项工程指标反映建筑安装工程费，以单项工程生产能力单位投资表示工程费用D.建设项目综合指标反映项目固定资产投资，以项目综合生产能力单位投资表示E.建设项目综合指标反映项目总投资，以项目综合生产能力单位投资表示【答案】： A 26、实务操作中，设备安装工程费概算的编制方法应根据初步设计深度和要求所明确的程度而采用，主要编制方法有（ ）。A.预算单价法B.扩大单价法C.综合单价法D.综合吨位指标法E.设备价值百分比法【答案】： ABD 27、在编制设计概算时，三级概算指的是（）。A.单位工程概算B.建筑工程概算C.建设项目总概算D.单项工程综合概算E.设备及安装单位工程概算【答案】： ACD 28、下列选项中属于流动资产的是（ ） 。A.现金B.应收款项C.预付款项D.应付款项E.存货【答案】： ABC 29、利润的取费基数可以是( )。A.人工费B.人工费+材料费C.人工费+机械费D.直接费E.直接费+间接费【答案】： AD 30、下列费用中， 属于与项目建设有关的其他费用的有（ ）A.市政公用设施费B.可行性研究费C.场地准备及临时设施费D.专有技术使用费E.联合试运转费【答案】： ABC 31、关于材料单价的构成和计算，下列说法中正确的有（）。A.材料单价指材料由其来源地运达工地仓库的入库价B.运输损耗指材料在场外运输装卸及施工现场搬运发生的不可避免损耗C.采购及保管费包括组织材料采购、供应过程中发生的费用D.材料单价中包括材料仓储费和工地保管费E.材料生产成本的变动直接影响材料单价的波动【答案】： CD 32、某桥梁工程在施工过程中，由于发包人修改桥梁设计，导致承包人暂停施工1 个月，由此承包人可索赔的费用有（ ）。A.窝工费B.材料价格上涨费C.机械台班上涨费D.利润E.现场管理费【答案】： ABC 33、关于暂估价的计算和填写，下列说法中正确的有（）。A.暂估价数量和拟用项目应结合工程量清单中的“暂估价表”予以补充说明B.材料暂估价应由招标人填写暂估单价，无须指出拟用于哪些清单项目C.工程设备暂估价不应纳入分部分项工程综合单价D.专业工程暂估价应分不同专业，列出明细表E.专业工程暂估价由招标人填写，并计入投标总价【答案】： AD 34、合同法规定可以解除合同的条件有（）。A.不可抗力发生B.在履行期限届满之前，当事人明确表明不履行主要债务的C.当事人迟延履行主要债务D.当事人违约使合同目的无法实现E.在履行期限届满之前，当事人以自己的行为表明不履行主要债务【答案】： BD 35、下列概算编制方法中，主要用于设备安装工程费概算的有( )。A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.综合吨位指标法E.类似工程预算法【答案】： ABCD 36、以下投标报价的一般规定中， 正确的有() 。A.投标报价可以由投标人自己编制B.投标人只能托付具有相应资质的工程造价询问人编制投标报价C.投标报价不得低于工程本钱D.投标人可以依据计价标准的规定自主确定投标报价E.投标人可以按自拟清单填报价格【答案】： ACD 37、 要有效控制工程造价，关键应把握（）。A.决策阶段做好投资估算B.生产阶段注重节能环保C.招标投标阶段重视施工招标D.设计阶段强调限额设计E.施工阶段加强合同管理与事前控制【答案】： ACD 38、下列属于对要约内容的实质性变更的有( )。A.对要约内容增加有建议性条款B.合同标的的变更C.履行期限的变更D.解决争议方法的变更E.对要约内容作出某些一般性补充【答案】： BCD 39、建设项目或单项工程造价指数的计算式中包含（）。A.各类单项价格指数B.设备、工器具价格指数C.建筑安装工程造价指数D.工程建设其他费用指数E.各类单位工程价格指数【答案】： BCD 40、下列各费用项目中属于与项目建设有关的其他费用的是()。A.研究试验费B.环境影响评价费C.职工教育经费D.工程保险费E.市政公用设施费【答案】： ABD 41、工程预付款额度一般是根据（ ）等因素经测算来确定的。A.施工规模B.施工工期C.建安工作量D.主要材料和构件费用E.材料储备周期【答案】： BCD 42、下列文件或凭证中，可以作为施工发承包双方提出和处理索赔直接依据的有( )。A.现场签证B.工程施工合同文件C.合同中约定的非强制性标准D.未在合同中约定的工程所在地地方性法规E.国家制定的相关法律【答案】： ABC 43、 凡具有（）等情形之一的，不予注册造价工程师。A.因工程造价业务活动受刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满8年的B.受刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的C.申请在2个或者2个以上单位注册的D.不具有完全民事行为能力的E.未达到造价工程师继续教育合格标准的【答案】： BCD 44、依据中学人民共和国招投标法， 招标方式分为() 。A.公开招标B.邀请招标C.议标D.谈判招标E.磋商招标【答案】： AB 45、 投标文件中应包含的内容有（ ）。A.投标函及投标函附录B.已标价工程量清单C.招标文件的有关摘要D.拟分包项目情况表E.施工组织设计【答案】： ABD 46、 要有效控制工程造价，关键应把握（）。A.决策阶段做好投资估算B.生产阶段注重节能环保C.招标投标阶段重视施工招标D.设计阶段强调限额设计E.施工阶段加强合同管理与事前控制【答案】： ACD 47、工期索赔中期延误的处理原则主要有（）。A.首先判断哪种延误为初始延误，应初始延误责任方对工程拖期负责B.如果初始延误责任方为发包人，承包人可得到工期延长和经济补偿C.如果初始延误是客观原因，承包人可得到工期延长，但很难得到费用补偿D.如果初始延误责任方为承包人，承包人不能得到工期延长和经济补偿E.在初始延误影响期间，其他并发的延误责任方应承担拖期责任【答案】： ABCD 48、建设工程全面造价管理包括（）。A.全寿命期造价管理B.全内容造价管理C.全过程造价管理D.全要素造价管理E.全员造价管理【答案】： ACD 49、构成进口设备原价的费用构成中，应以到岸价为计算基数的有（）。A.国际运费B.进口环节增值税C.银行财务费D.外贸手续费E.进口关税【答案】： D 50、下列材料单价的构成费用，包含在采购及保管费中进行计算的有（）。A.运杂费B.仓储费C.工地保管费D.运输损耗E.仓储损耗【答案】： BC