二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识题库包过题库带精品答案.docx

二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识题库包过题库带精品答案第一部分 单选题(50题)1、 一般来说，成人心胸比率的正常上限为：( )A.0.40B.0.50C.0.55D.0.60E.0.65【答案】： B 2、工程造价指数反映了( )期与基期相比的价格变动趋势。A.计划B.验证C.报告D.反映【答案】： C 3、 概算指标的主要内容不包括（ ）。A.工程概况B.工程造价及费用组成C.每平方米建筑面积的质量指标D.每平方米建筑面积的工料消耗指标【答案】： C 4、关于中华人民共和国合同法中违约责任的特点，叙述错误的是（ ）。A.违约责任主要是一种赔偿责任，因此，可由合同当事人在法律规定的范围内自行约定B.只有合同当事人不履行或者不适当履行合同义务时，才应承担违约责任C.与侵权责任和缔约过失责任不同，违约责任必须以当事人双方事先存在的有效合同关系为前提D.它是由违约方向守约方承担的刑事责任【答案】： D 5、根据建设工程质量管理条例，在正常使用条件下，设备安装工程的最低保修期限是（）年。A.1B.2C.3D.4【答案】： B 6、下面哪项测量数值正常A.对角径12cmB.骶耻外径19cmC.髂棘间径22cmD.坐骨棘间径9cmE.髂嵴间径24cm【答案】： B 7、根据民法典的规定，以下属于合同部分条款无效的情形是（）。A.一方不承认合同B.一方未履行合同规定的义务C.合同解除D.因故意或者重大过失造成对方财产损失的【答案】： D 8、第一斜位又称为A.左前斜位B.右前斜位C.左后斜位D.右后斜位E.前后斜位【答案】： B 9、关于光学密度的叙述，错误的是A.密度以D(Density)表示B.密度值是一个对数值C.D=lg入射光强度ID.照片影像的密度，要用观片灯测量E.适合诊断的密度范围在0.252.0之间【答案】： D 10、投标人自主报价时， 询价内容不包括() 。A.机械设备的租赁价B.人工当地市场价C.机械设备的暂估价D.材料市场价【答案】： C 11、根据建设工程质量管理条例 ， 在正常使用条件下， 电器管道的最低保修期为（ ） 年。A.1B.2C.3D.5【答案】： B 12、当发生不可抗力时， 完全由承包人自己承担的费用是（ ） 。A.承包人施工设备的损坏B.承包人按发包人要求清理和修复工程的费用C.发包人要求承包人赶工而发生的费用D.已运至现场的材料、 工程设备的损坏【答案】： A 13、根据建设工程施工合同（示范文本） ， 下列选项中说法错误的是（ ） 。A.发包人预期支付安全文明施工费超过 7 天的， 承包人有权暂停施工B.除专用合同条款另有约定外， 发包人应在开工后 28 天内支付安全文明施工费总额的 50%C.承包人对安全文明施工费应专款专用， 不得挪作他用D.安全文明施工费由发包人承担， 发包人不得以任何方式扣减部分费用【答案】： A 14、国际放射界公认的模糊阈值为A.1mmB.2mmC.0.1mmD.0.2mmE.0.02mm【答案】： D 15、关于尖锐湿疣，下列哪项是错误的。A.尖锐湿疣的发病率疾病中仅次手淋病B.尖锐湿疣的病原体为HPVC.HPV主要感染上皮细胞，它与外阴癌、宫颈癌的发病有关D.尖锐湿疣的潜伏期为13周，症状明显，可有瘙痒、烧灼感E.免疫功能低下和雌激素的影响可使病灶迅速发展【答案】： D 16、肋骨摄影体位选择，错误的是A.胸部肋骨骨折部位不明确时，取全部膈上肋骨概观像B.腋中线附近的肋骨骨折取胸部侧位C.后肋骨骨折取前后位D.膈下肋骨骨折取呼气位仰卧正位加滤线器E.膈上肋骨取立位的吸气位【答案】： B 17、下列病变，不适合立位摄影的是A.消化道穿孔B.胸腔积液C.肠梗阻D.骨盆骨折E.脊柱侧弯【答案】： D 18、碘油不能用于A.瘘管造影B.心血管造影C.子宫输卵管造影D.支气管造影E.椎管造影【答案】： B 19、根据民法典的规定，以下属于合同部分条款无效的情形是（）。A.一方不承认合同B.一方未履行合同规定的义务C.合同解除D.因故意或者重大过失造成对方财产损失的【答案】： D 20、头颅侧位片中不能显示的是A.蝶窦B.蝶鞍C.脑垂体D.鼻骨E.下颌骨升支【答案】： C 21、双手及腕关节正位，不适用于下列疾病检查的是A.痛风B.呆小症C.大骨节病D.垂体性侏儒E.类风湿性关节炎【答案】： A 22、按成本计算估价法，非标准设备的原价的组成不包括（ ）。A.材料费B.专用工具费C.外购配套件费D.临时设施费【答案】： D 23、下列关于总包和分包单位责任的说法，错误的是( )。A.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责B.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责C.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担按份责任D.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任【答案】： C 24、根据民法典，下列各类合同中，属于可变更或可撤销的合同的是（）。A.以合法形式掩盖非法目的的合同B.损害社会公共利益的合同C.一方以胁迫手段订立的合同D.恶意串通损害集体利益的合同【答案】： C 25、不可抗力事件发生后，工程所需清理、修复费用，由( )承担。A.承包人B.发包人C.劳务分包人D.专业工程分包人【答案】： B 26、关于高千伏摄影特点的叙述，不妥的是A.宜用高比值的滤线器B.需选用高对比度的胶片C.使气管、主支气管、肺门部支气管及肺纹理显示更加清晰D.提高了影像的对比度E.可以相应减少毫安秒【答案】： D 27、据施工台同法律解释二的相关规定。错误的是( )。A.关于开工日期的争议中， 承包人经发包人同意已经实施进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期B.当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的。人民法院应支持以双方签订的施工合同作为结算依据C.当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议诉讼中一方当事人仍申请对工程造价进行鉴定时，人民法院不予准许D.当事人对工程造价质量修复费用等专用性问题有争议，人民法院认为需要鉴定的，应向负有举证责任的当事人释明【答案】： B 28、用于消化道穿孔患者，观察膈下游离气体，首选体位是A.腹部仰卧前后位B.腹部侧卧侧位C.腹部站立前后位D.腹部侧卧前后位E.腹部倒立前后位【答案】： C 29、眼眶常规CT扫描不能显示的是A.眼内异物大小B.眶内软组织C.眼动脉走行D.眶壁骨性结构E.眼球内部结构【答案】： C 30、胸椎侧弯患者的最佳摄影体位是A.站立前后正位B.站立侧位C.前后斜位D.后前斜位E.仰卧侧位【答案】： A 31、以下属于计算分部分项工程人工、材料、机械台班消耗量及费用依据的是（）。A.工程造价信息B.工程建设其他费定额C.间接费定额D.运杂费率【答案】： A 32、下列工程计价信息中，最能体现市场机制下信息动态性变化特征的是。A.工程价格信息B.政策性文件C.计价标准和规范D.工程定额【答案】： A 33、颈椎斜位片的标准中，不妥的是A.第1至第7颈椎位于照片正中B.椎间孔呈卵圆形序列，边缘清晰锐利C.椎弓根投影于椎体后方D.下颌骨不与椎体重叠E.椎间隙明确易辨【答案】： C 34、以拟建项目的主体工程费或主要工艺设备费为基数，以其他辅助或配套工程费占主体工程费的百分比为系数，估算项目总投资的方法叫( )。A.类似项目对比法B.系数估算法C.生产能力指数法D.比例估算法【答案】： B 35、蒙片与造影片配准不良，会产生A.金属伪影B.运动性伪影C.雪花噪声D.容积效应E.卷褶伪影【答案】： B 36、建设项目竣工验收后，应由建设单位编制的工程造价是（）。A.项目概算B.竣工结算C.竣工决算D.后评价核算【答案】： C 37、可行性研究报告的作用不包括（ ）。A.是投资主体投资决策的依据B.是确定项目投资水平的依据C.是编制设计任务书的依据D.是安排项目计划和实施方案的依据【答案】： B 38、某建筑工程的造价组成见下表， 该建筑工程的税前造价是（ ） 万元。A.6578B.5980C.5500D.5000【答案】： C 39、某工程项目施工合同约定竣工时间为2018年12月30日，合同实施过程中因承包人施工质量不合格导致总工期延误了2个月， 2019年1月项目所在地政府出台了新政策，导致承包人计入总造价的增值税增加了20万元，以下说法正确的是()。A.由承包人与发包人共同承担，理由是国家政策变化，非承包人责任B.由发包人承担，理由是国家政策变化，承包人没有义务C.由承包人承担，理由是承包人责任导致I期延期，进而导致增值税增加D.由发包人承担，承包人承担质量问题责任，发包人承担政策变化责任【答案】： C 40、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工( )的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。A.3个月B.6个月C.9个月D.一年【答案】： D 41、根据陕建发201945 号文件的工程计价程序,综合单价以人工费为计费基数的项目是（）。A.桩基础工程B.安装工程C.机械土石方工程D.装饰工程【答案】： B 42、正常胃体部黏膜皱襞宽度一般不超过：( )A.3 mmB.4 mmC.5 mmD.6 mmE.8 mm【答案】： C 43、国内生产某台非标准设备需材料费 20 万元， 加工费 2 万元， 专用工具费率为 5%， 废品损失率 10%， 包装费0.4 万元， 利润率为 10%， 外购配套件费 0.5 万元； 用成本计算估价法计得该设备的利润是（ ） 万元。A.2.00B.2.23C.2.58D.2.63【答案】： C 44、违约责任是指合同当事人不履行或者不适当履行合同义务所应承担的民事责任，违约责任具有的特点不包括（ ）。A.以合同为前提B.以合同当事人不履行或者不适当履行合同义务为要件C.可由合同当事人在法定范围内约定D.是一种民事赔偿责任【答案】： A 45、根据招标投标实施条例， 对于需要采用两阶段招标的项目， 投标人在第二阶段向招标人提交的文件是（ ）。A.带报价的技术建议B.不带报价的技术建议C.带报价的技术方案D.不带报价的技术方案【答案】： C 46、层厚大于层间距的CT扫描称为A.容积扫描B.薄层扫描C.重叠扫描D.超薄层扫描E.高分辨率扫描【答案】： C 47、 肺部肿块内有-90-50HU密度区，常见于：( )A.结核球B.外围型肺癌伴坏死C.炎性假瘤D.错构瘤E.肺囊肿【答案】： D 48、根据建设工程施工合同示范文本）,承包人未通知监理人到场检查私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查。关于上述活动相应责任承担的说法,正确的是（）。A.无论工程隐蔽部位质量是否合格,由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担B.经检查证明工程隐蔽部位质量是合格的,由此增加的费用和（或）延误的工期均由监理人承担C.经检查证明工程隐蔽部位质量是不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由监理人和承包人共同承担D.无论工程隐蔽部位质量是否合格,由此增加的费用和（或）延误的工期均由监理人和承包人共同承担【答案】： A 49、根据招标投标法实施条例，招标文件中履约保证金不得超过中标合同金额的（）。A.2%B.5%C.10%D.20%【答案】： C 50、28岁，女，有不洁性生活史。现孕5个月，于大阴唇出现圆形直径12cm边界清晰的皮疹，表面略高于皮肤，可见溃烂。A.结核B.硬下疳C.尖锐湿疣D.淋病E.外阴癌【答案】： B 第二部分 多选题(50题)1、编制招标最高限价的依据包括()。A.企业定额B.计价规则C.特殊的施工方案D.招标文件E.建设工程设计文件【答案】： BD 2、关于新增固定资产价值的确定，下列说法中正确的有（）。A.以单位工程为对象计算B.以验收合格、正式移交生产或使用为前提C.分期分批交付生产的工程，按最后一批交付时间统一计算D.包括达到固定资产标准不需要安装的设备和工具器的价值E.是建设项目竣工投产所增加的固定资产价值【答案】： BD 3、下列措施项目其计量单位可以用“m2”计量的是()。A.脚手架费B.混凝土模板及支架（撑）费C.垂直运输费D.超高施工增加费E.施工排水、降水费【答案】： ABCD 4、根据工程项目达到竣工验收、交付使用的标准，应按设计要求与主体工程同时建成使用的设施有（）A.消防设施B.环境保护设施C.节能减排设施D.劳动安全卫生设施E.职工基本生活设施【答案】： ABD 5、工程索赔按索赔性质可划分为（）。A.费用索赔B.工期索赔C.工程延误索赔D.工程变更索赔E.意外风险索赔【答案】： CD 6、下列与项目建设有关的其他费用中，属于建设管理费的有（）。A.建设单位管理费B.引进技术和引进设备其他费C.工程监理费D.场地准备费E.工程总承包管理费【答案】： AC 7、建立工程流淌资金的分项估算法中， 流淌负债的构成要素一般包括() 。A.应收账款B.预付账款C.存货D.应付账款E.预收账款【答案】： D 8、国际贸易中，CFR交货方式下买方的基本义务有()。A.负责租船订舱B.承担货物在装运港越过船舷以后的一切风险C.承担运输途中因遭遇风险引起的额外费用D.在合同规定的目的港受领货物E.办理进口清关手续【答案】： BCD 9、在工程合同价款纠纷案件处理中，需做工程造价司法鉴定的，应委托具有相应资质的工程造价咨询人进行，以下说法正确的是()。A.工程造价咨询人应在收到工程造价司法鉴定资料后10天内，根据自身专业能力和证据资料，判断能否胜任该项委托，如不能，应辞去该项委托B.工程造价咨询人在鉴定过程中要求鉴定项目当事人对缺陷资料进行补充的，应征得鉴定项目委托人同意，或者协调鉴定项目各方当事人共同签认C.工程造价咨询人在鉴定项目合同有效的情况下应根据合同约定进行鉴定，不得任意改变双方合法的合意D.工程造价咨询人出具正式鉴定意见书之前，可报请鉴定项目委托人向鉴定项目各方当事人发出鉴定意见书征求意见稿，并指明应书面答复的期限及其不答复的相应法律责任E.经鉴定项目委托人同意等待鉴定项目当事人提交、补充证据，质证所用的时间计入鉴定期限【答案】： ABCD 10、项目成本核算的方法中，表格核算法的特点包括（ ）。A.易于操作B.核算范围较大C.适时性较好D.逻辑性强E.覆盖范围较窄【答案】： AC 11、关于预算定额编制的说法，正确的有（）。A.预算定额的计量单位一般按工序或施工工程确定B.在综合施工定额的过程中要增加两种定额间的水平差C.人工工日消耗量等于基本用工、辅助用工和人工幅度差之和D.材料消耗量包含净用量和以净用量为基数计算的损耗量E.以小组产量计算机械台班产量的，不再计算机械幅度差【答案】： BD 12、工程造价信息分类必须遵循的基本原则有( )。A.稳定性B.可扩展性C.兼容性D.动态性E.及时性【答案】： ABC 13、确定项目建设规模需要考虑的政策因素有（）。A.国家经济发展规划B.产业政策C.生产协作条件D.地区经济发展规划E.技术经济政策【答案】： ABD 14、建设工程项目按项目的投资效益分为（）。A.公益性项目B.经营性项目C.竞争性项目D.基础性项目E.非经营性项目【答案】： ACD 15、安全文明施工费的内容（）。A.环境保护费B.文明施工费C.安全施工费D.临时设施费E.劳动保护费【答案】： ABCD 16、关于施工投标报价中下列说法中正确的有（）。A.投标人应逐项计算工程量，复核工程量清单B.投标人应修改错误的工程量，并通知招标人C.投标人可以不向招标人提出复核工程量中发现的遗漏D.投标人可以通过复核防止由于订货超量带来的浪费E.投标人应根据复核工程量的结果选择适用的施工设备【答案】： CD 17、 要有效控制工程造价，关键应把握（）。A.决策阶段做好投资估算B.生产阶段注重节能环保C.招标投标阶段重视施工招标D.设计阶段强调限额设计E.施工阶段加强合同管理与事前控制【答案】： ACD 18、根据招投标法实施条例，下列关于招投标的说法正确的有（）。A.采购人依法装修自行建设、生产项目，可以不进行招标B.招标费用占合同金额比例过大的项目，可以不进行招标C.招标人发售招标文件收取的费用应当限于编制招标文件所投入的成本支出D.潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出E.招标人采用资格后审办法的，应当在开标后15日内由评标委员会公布审查结果【答案】： ACD 19、下列资金项目中，属于“基本建设项目竣工财务决算表”中资金来源的有()。A.预算拨款B.项目资本金C.应收生产单位投资借款D.基建借款E.待核销基建支出【答案】： ABD 20、审查设计概算的方法主要包括（ ）。A.工料单价法B.对比分析法C.联合会审法D.查询核实法E.综合单价法【答案】： BCD 21、根据建设工程质量管理条例，在正常使用条件下，关于建设工程最低保修期限的说法，正确的有（）。A.地基基础工程为设计文件规定的合理使用年限B.屋面防水工程为设计文件规定的合理使用年限C.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期D.有防水要求的卫生间为5年E.电气管线和设备安装工程为2年【答案】： ACD 22、下列选项中，在选择工程方案时需要在选定项目（）的基础上进行论证。A.建设规模B.技术方案C.设备方案D.环境保护措施E.建设地点【答案】： ABC 23、以下概算编制方法中， 主要用于设备安装工程费概算的有() 。A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.综合吨位指标法E.类似工程预算法【答案】： ABCD 24、最能体现动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息包括（）。A.消耗量定额B.价格信息C.工程造价指数D.计价文件E.已完工程信息【答案】： BC 25、我国现行合同条件下，下列关于工程预付款的叙述中，正确的有()。A.工程预付款主要用于采购建材、招募工人和租赁设备B.建筑工程的预付款额度一般不超过当年建筑工程量的30%C.安装工程的预付款额度一般不超过当年安装工程量的15%D.承发包双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和额度E.工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前7天【答案】： D 26、建筑安装工程费用定额的编制原则有（）。A.合理确定定额水平B.按社会先进水平确定C.简明适用性D.合理确定计量单位E.定性与定量相结合【答案】： AC 27、下列选项中可以计入人工日工资单价的是（ ） 。A.奖金B.高空作业津贴C.办公费D.劳动保护费E.差旅交通费【答案】： ABD 28、建设工程施工专业分包合同(示范文本)借鉴了FIDIC编制的土木工程施工分包合同条件，内容包括（）。A.专用条款B.协议书C.工程估价文件D.通用条款E.合同价款【答案】： ABD 29、根据现行建筑安装工程费项目组成规定，下列费用项目中，属于建筑安装工程企业管理费的有（）。A.仪器仪表使用费B.工具用具使用费C.建筑安装工程一切险D.地方教育附加费E.劳动保险费【答案】： BD 30、下列定额测定方法中，主要用于测定材料消耗量定额的基本方法有（）。A.现场技术测定法B.实验室试验法C.统计法D.理论计算法E.比较类推法【答案】： ABCD 31、根据工程建设项目招标范围和规模标准规定，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一必须进行招标的有（）。A.材料采购的单项合同估算价为人民币180万B.施工单项合同估算价为人民币500万C.重要设备采购的单项合同估算价为人民币250万D.监理服务采购的单项合同估算价为人民币160万E.项目总投资额为人民币2500万【答案】： BCD 32、下列实体项目清单中，除本身外一般还可综合其他内容的有（）。A.挖基础土方B.屋面防水C.楼地面D.门窗E.钢筋【答案】： ABCD 33、预算定额中人工、材料、机械台班消耗量的确定方法包括（）。A.以施工定额为基础确定B.以现场观察测定资料为基础计算C.以工程量计算规则为依据计算D.以各类费用定额为基础确定E.以工程结算资料为依据计算【答案】： AB 34、关于招标最高限价中其他项目费计价规定的说法。正确的有（）A.暂列金额应按投标工程量清单中列出的金额填写B.暂估价中的材料、工程设备单价应按照招标工程量清单中列出的单价计入综合单价C.暂估价中的专业工程金额应按招标工程量清单中列出的金额填写D.计日工中的人工、材料、机械以“项”的形式计列E.总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算【答案】： BC 35、下列关于预付款担保的说法，正确的是( )。A.预付款担保的主要形式是银行保函B.预付款一般是逐月从工程款中扣除C.预付款担保的担保金额也相应逐月减少D.预付款担保必须由担保公司提供保证担保E.预付款担保不可以采取抵押担保形式【答案】： ABC 36、竣工决算反映了（），反映了概算总投资和实际的建设成本，同时还反映了所达到的主要技术经济指标。A.建设工期B.竣工项目计划C.工程施工进度D.实际的建设规模E.设计和实际的生产能力【答案】： ABD 37、合同当事人承担违约责任的形式有（ ）A.支付违约金B.支付赔偿金C.采取补救措施D.追缴财产E.继续履行【答案】： ABC 38、关于招标最高限价中其他项目费计价规定的说法。正确的有（）A.暂列金额应按投标工程量清单中列出的金额填写B.暂估价中的材料、工程设备单价应按照招标工程量清单中列出的单价计入综合单价C.暂估价中的专业工程金额应按招标工程量清单中列出的金额填写D.计日工中的人工、材料、机械以“项”的形式计列E.总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算【答案】： BC 39、在计算建筑安装工程费中的企业管理费时，可分别以（）为计算基数。A.人工费+材料费B.人工费+材料费+机械费C.人工费+机械费D.人工费E.材料费+施工机械使用费【答案】： BCD 40、下列属于预算定额的编制原则的是（）。A.社会先进水平原则B.社会平均水平原则C.尽可能详细原则D.尽量增加定额附注原则E.简明适用原则【答案】： B 41、下列有关违约金的表述中，错误的有（）。A.合同中必须约定违约金B.约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加C.约定的违约金过分高于实际损失，当事人必须按约定的违约金执行D.合同中未约定违约金，当事人一方可以要求对方依法支付违约金E.违约方支付违约金后，对方仍有权要求其履行债务【答案】： ACD 42、在编制设计概算时，三级概算指的是（）。A.单位工程概算B.建筑工程概算C.建设项目总概算D.单项工程综合概算E.设备及安装单位工程概算【答案】： ACD 43、措施项目费中的安全文明施工费包括( )。A.夜间施工增加费B.环境保护费C.文明施工费D.安全施工费E.临时设施费【答案】： BCD 44、在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件有关文件作出必要澄清、说明和补正的情形包括（）。A.投标文件未经单位负责人签字B.对同类问题表述不一致C.投标文件中有含义不明确的内容D.有明显的计算错误E.投标人主动提出的澄清说明【答案】： BCD 45、根据建筑工程施工质量验收统一标准，当分部工程较大时，可按（）将分部工程划分为若干子分部工程。A.专业性质B.施工工艺C.施工程序D.材料种类E.工艺特点【答案】： CD 46、根据注册造价工程师管理办法，注册造价工程师的职业范围有()。A.工程概算的审核和批准B.工程量清单的编制和审核C.工程合同价款的变更和调整D.工程索赔费用的分析和计算E.工程经济纠纷的调解和裁定【答案】： BCD 47、按我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列属于企业管理费内容的有（）。A.企业管理人员办公用的文具、纸张等费用B.企业施工生产和管理使用的属于固定资产的交通工具的购置、维修费C.对建筑以及材料、构件和建筑安装进行特殊鉴定检查所发生的检验试验费D.按全部职工工资总额比例计提的工会经费E.为施工生产筹集资金、履约担保所发生的财务费用【答案】： AD 48、依据中学人民共和国招投标法， 招标方式分为() 。A.公开招标B.邀请招标C.议标D.谈判招标E.磋商招标【答案】： AB 49、根据工程造价咨询企业管理办法，工程造价咨询企业设立的分支机构不得以自己名义进行的工作有（）。A.承接工程造价咨询业务B.订立工程造价咨询合同C.委托工程造价咨询项目负责人D.组建工程造价咨询项目管理机构E.出具工程造价成果文件【答案】： AB 50、 凡具有（）等情形之一的，不予注册造价工程师。A.因工程造价业务活动受刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满8年的B.受刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的C.申请在2个或者2个以上单位注册的D.不具有完全民事行为能力的E.未达到造价工程师继续教育合格标准的【答案】： BCD