粉刷工程施工合同样本_粉刷工程施工合同模板.docx

粉刷工程施工合同样本_粉刷工程施工合同模板粉刷工程施工合同样本_粉刷工程施工合同模板（精选19篇） 粉刷工程施工合同样本_粉刷工程施工合同模板 篇1 发包方(甲方)： 法定代表人： 承包方(乙方)： 法定代表人：本工程项目由甲乙双方共同协商，为保证工程施工顺当实施，保质保量，平安文明按期交工，双方达成如下条款，望共同信守。一、工程项目名称凤凰国际项目部城南停车场车库墙体涂装工程二、工程施工工期自_至_工期为_天竣工三、承包方式有乙方包工不包料的形式自行组织施工。四、工程质量根据质量检验评定标准及建筑装饰装修工程质量验收规范标准涂装要求验收 _年内墙体保证粉刷质量，不褪色.不掉皮。五、工程报价及拨款方式工程报价：工程单价墙为 元/;柱、梁位 元/ 工程量结算方式;按实际竣工面积进行计算。工程款结算方式该工程项目开工做完后甲方根据合同约定标准验收合格后，甲方拨付乙方工程结算款至95%其余5%作为质保金一年后再与支付。 ( 工程款竣后乙方向甲方完全交工后才予以支付给乙方相应的款项)。六、施工方法和维护1、墙面颜色：白色2、保修期为1年，在保修期内如出现墙皮脱落或起皮、较大面积发花、脱色现象，由乙方负责修理或重新刷漆，直至甲方满足。若甲方通知乙方后2日内仍不作为，则甲方有权另行支配施工对施工，所产生的费用加10%管理费由乙方担当。七、平安文明竣工要求1、乙方在施工时，严格根据平安操作规范及文明施工条例要求标准施工;2、甲方有权监督乙方整个施工过程施工环节，并提出相应整改看法;3、乙方在施工期间，严格实行平安施工爱护措施，造成作业职工及有关人员的人身损害伤亡及建筑材料等财产损失的，由乙方担当全部责任，甲方不负任何责任。4、乙方在施工竣工后，负责施工现场的垃圾清除，保持施工场地的清洁卫生。一、违约责任甲方：1、在工程施工中如需变更技术等规范要求刚好与乙方说明;乙方：1、严格根据施工验收规范和质量检验标准，把好工程质量关。2、如出现工程质量问题，造成重新返工，工期延误等损失，由乙方担当。3、如乙方人为的工期延误，每拖延一日，按工程总造价的5%进行罚款，并担当相应的违约金。二、未涉及条款，有甲乙双方协议解决，协商一样后可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。三、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，有双方及双方代表人签字盖章后生效。甲 方： 乙 方： 代表人： 代表人：年 月 日 年 月 日 粉刷工程施工合同样本_粉刷工程施工合同模板 篇2 托付方(简称甲方)：被托付方(简称乙方)：甲方托付乙方对其车间外墙翻新刷乳胶漆及车间外围护栏除锈防腐进行施工，并签订以下合同。第一条 作业范围及内容生产车间外墙乳胶漆粉刷、生产车间外围护栏除锈防腐。其次条 合同承包形式乙方包工包料并供应全部用具，所运用的乳胶漆为多乐士牌，防腐油漆所运用多乐士牌。第三条 合同承包金额1、 护栏防腐按50元一米，共计350米：17500元2、 外墙乳胶漆(包工、料)共计：22310元3、 两个门卫室(含包工，料，刷乳胶漆，清洗)共计1900元4、 本合同总金额：41710元5、 本合同金额为含税金额，乙方供应正式发票。第四条 结算方式甲方在保洁结束日起7天内为乙方结算全部工程款。 乙方开户行：施工期自20xx年 月 日至 月 日止，时间为 天。第五条 甲方责任和义务1、 对乙方保洁粉刷进行监督、检查。2、 为乙方作业人员供应工作期间的水、电、库房等必要的工作条件且免费运用。3、 在乙方工作中帮助协调与相关部门的关系。4、 按甲乙双方约定的时间支付乙方的保洁粉刷承包费用。第六条 乙方责任和义务1、 乙方粉刷的墙面，要求颜色一样、表面平整、无裂纹2、 乙方粉刷护栏油漆，要求颜色匀称，厚薄一样，无裂纹，无鼓包3、 粉刷时不得将乳胶漆滴落在物件上。4、 乙方要确保平安作业、若出现事故皆由乙方全部担当、甲方不担当任何责任。5、 乙方在施工过程中不得影响甲方正常的办公秩序。6、 粉刷完毕后，要将物件表面及地面马上清扫和清理干净。7、 乙方要爱惜甲方全部公司财物，不得有损坏和盗取、否则按原价或加倍赔偿。第七条 违约责任甲乙任何一方不履行本合同约定的责任和义务时将视为单方面违约，违约方应向对方支付合同金额的10%的违约金。第八条 其他1、 甲乙双方对本合同约定的事项发生异议时，由双方协商解决。2、 本合同一式两份，自双方签字或盖章后有效。甲方：代表人：年 月 日乙方：代表人：年 月 日 粉刷工程施工合同样本_粉刷工程施工合同模板 篇3 甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律、法规，结合#市本地区有关规定及我单位申请创建市级文明单位的详细状况，遵循同等、自愿、公允和诚恳的原则，甲、乙双方就本工程实施事项协协商一样，签定此合同：一、工程概况1、工程名称：峒县总工会办公楼办公楼一、二楼走廊内四周墙壁和雨棚顶批白，雨棚下方和台阶部位年久失修大理石更换工程;2、施工面积：以实际测量为准;二、承包范围及内容1、承包范围：通过双方协商，甲方拟将本单位办公楼一、二楼走廊内四周墙壁批白和组织部、宣教部房间内四周墙壁粉刷工程承包给乙方。2、承包方式：包工、包料(施工全部工具、用具由乙方自行解决，运用材料均达到国家规定标准);三、工作内容：1、单位办公楼一、二楼走廊内四周墙壁粉刷和组织部、宣教部房间内四周墙壁及雨棚顶批白，雨棚下方和台阶部位年久失修大理石更换;2、自身施工作业面、材料堆放地及堆放地至工作面通道内的文明施工，做到工完场清。3、其它双方约定的工作内容。四、劳务酬劳及支付1、双方约定劳务酬劳或单价无论何种状况下都不再调整，均一次包死。2、本协议所规定承包范围内的工程单价及结算方式：(1)内墙批白： 元/m2，实际面积 m2，计金额 元(空方实算);(2)更换大理石： 元/m2，实际面积 m2，计金额 元;工程款总计(大写)： 元(小写： 元)。 工程款的支付：乙方完成全部的工程量后，甲方验收后30日内一次性付款给乙方。五、工期双方约定工期为5天，每推迟一天罚款200元，实际以甲方的施工安排支配为准。六、工程质量整体工程施工质量必需符合国家相关规范规定及甲方施工技术交底的要求，工程的面层，不得有爆灰和裂缝，表面光滑，平整。如验收不合格，必需无条件返工，损失由乙方担当。七、平安文明施工乙方必需根据平安操作规范进行施工，担当因乙方自身缘由造成的事故责任和因此而发生的各项损失和赔偿费用。八、禁止转包乙方不得将本合同项下的分包内容转包给他人。否则，甲方将扣除合同总价款的5%以此对乙方进行惩处。九、终止合同规定：乙方有下列状况之一者，甲方权终止合同，所做工程视其实际状况而定，但最高只能按50%工程量结算或无工程量结算。1、质量达不到工程验收标准要求;2、不听从甲方人员的指挥;3、中途无故停工;4、发生违法行为。本合同一式两份，甲、乙方各执一份。甲方： 乙方：日期： 日期： 粉刷工程施工合同样本_粉刷工程施工合同模板 篇4 发包单位： (甲方)承包单位： (乙方)根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，结合本工程详细状况，明确甲乙双方的权利、责任和义务，经充分协商，双方达成如下共识：1. 第一条 工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容：4. 承包方式：包施工包检测(检测项目：每栋楼三颗静载，20%小应5. 施工期限：准)6. 工程质量等级：7. 其次条 工程价款及取费依据1. 工程单价：2. 工程总价：第三条 甲方责任1. 办理正式工程和临时设施范围的土地征用，施工许可证等手续。2. 负责施工现场的三通一平工作，即水通、路通、电通、场地平整，保证能通行60吨拖挂车，清除地上及地下障碍物，具备乙方施工条件，供应地下管网资料。3. 供应桩位平面图和施工图，负责建筑物定位，供应工程地质资料和建筑水准点与坐标限制点。4. 开工前组织乙方和设计单位及相关人员进行设计交底和图纸会审，供应乙方施工所需的相关资料。5. 对工程质量、工程进度进行监督并办理单据签证手续。6. 在施工过程中遇到施工现场四周的居民、单位或其他人员因非施工缘由而阻挠施工，应刚好协调解决，并担当其费用。7. 工程中途由于供桩不刚好等甲方缘由造成停工的，甲方支付给乙方工人每日停工费80元/天计算，机械台班停工费每天20xx天。甲方不按合同规定刚好付款，造成乙方停工，每逾期一天向乙方支付应付工程款的万分之五的违约金，逾期最长不超过3天。3天后如甲方仍未根据合同规定支付应付工程款项，乙方有权提出停工。由此引起的工期延误及损失全部由甲方负责。8. 接到乙方完工并检测合格材料三天内组织竣工验收工作，办理验收签证手续。工程竣工验收合格后甲乙双方结算完毕，应按合同约定付清工程款。如不能按时付款时，甲方每日向乙方偿付拖欠工程款总额万分之五的违约金，逾期最长不超过7天。7天后如甲方仍未根据合同规定支付工程款项，乙方有权通过法律途径解决，甲方担当由此给乙方造成的损失。第四条 乙方责任1. 依据图纸要求，设计施工方案。根据甲方供应的数据和轴线，施放桩位，并于现场确立定位轴线及标高等的固定标记，做为复查验收的依据。2. 依照设计图纸的技术要求组织施工，保质、保量、保工期(施工期间如发生不行抗力的自然灾难等因素，工期相应顺延)完成任务，做到文明施工，平安生产，场地整齐，负责现场平安。3. 刚好向甲方供应施工报表及有关资料，反应施工问题，接受甲方监督。4. 属于乙方责任的工程质量问题，负责无偿修理或担当相关责任。5. 工程进行中如因乙方缘由未能按合同规定工期竣工的(不行抗力因素除外)，每拖期一天，向甲方偿付工程总造价万分之五的逾期违约金。6. 第五条 工程变更及施工签证1. 施工过程中由于设计变更或甲方提出工程变动而造成的损失及非施工单位造成的停电、停水和遇地下隐藏构筑物等无法施工，所发生的停工、窝工、返工和相应损失，双方应刚好办理签证，并担当相应的费用。2. 因甲方未按合同第三条完成应担当的工作，给乙方造成的经济损失，由甲方7天内解决有关手续，接着施工，否则超过7天甲方担当现场施工人员的工资和机械费用，工期顺延。3. 施工中发生的工程内容之外的工作量，可由甲方托付乙方承办，并经双方签证列入工程决算。第六条 工程竣工结算2. 50%的工程款，乙方施工完成一栋楼，甲方付给乙方该栋楼施工费的清。3. 工程结束后非乙方缘由在15天内甲方仍未搞好竣工验收工作，则视为竣工验收合格。4. 第七条 工程质量及验收1、GB50202-20xx(建筑地基基础工程施工质量验收规范)及经甲方审定的乙方施工设计，为双方验收工程的依据。2、全部工程完工并检测合格结束后，乙方于三日内整理好全部资料报甲方现场验收，甲方须按时参与;如甲方不能按时参与，则应通知乙方并承认乙方专职质检员的验收结果，并办理签证验收。3、工程验收后，乙方交甲方如下材料：1. (1) 材料试验记录2. (2) 桩位竣工平面图3. (3) 工程设计变更及现场签证记录4. (4) 现场施工记录5. 第八条 物资供应本工程所运用的施工材料由乙方供应，必需确保材料合格，符合有关质量标准和要求。1. 第九条 设计变更施工图修改和变更，须经设计单位及双方代表签字方可有效。第十条 由于非乙方的缘由，停工、停建或迁址，甲方必需据实结算，于本合同承包内容完工后十日付清工程款，并赔偿乙方相关费用。第十一条 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具备同样法律效益。第十二条 争义的解决方式如双方就本合同发生争议，双方协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十三条 本合同自签订之日起生效，工程款结清后自动失效。第十四条 备注：甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 粉刷工程施工合同样本_粉刷工程施工合同模板 篇5 发包方(甲方)：_县文物管理所承包方(乙方)：_公司依照中华人民共和国民法典和中华人民共和国建筑法的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。一、工程概况：_工程名称：_修缮工程工程地点：_县城工程承包范围：1、_屋面原有屋脊和屋面瓦件拆除，清扫望砖屋面;给整个屋面做防水，增加砂浆找平层、防水卷材、铺底灰、铺瓦、嵌缝、更换损坏瓦件。2、全部木质构件原有油漆面铲除、清扫、下架木刷漆、上架木绘制彩绘(达到墨线小点金的效果、但不贴金)、更换损坏的木质构件。3、_散水增加阶条石与陡板;4、重新制作月台，并增加阶条石、陡板、望柱、寻杖栏板、甬路海墁地面、如意踏跺;5、更换墙面酥碱青砖、修复墙体裂痕等;以上所用材料参照工程预算书。承包方式：包工包料二、合同价款(固定价格)金额(人民币大写)：_元整;￥_元;三、工期：_合同工期：_日历天开工日期：_年_月_日竣工日期：_年_月_日按期完成不奖不罚，工期每推迟一天，罚合同价款的千分之五(5)，但总数不超过合同价款的百分之五(5%)罚款将被作为违约金从最终一次拨付的工程款中扣除。四.工程质量标准本工程质量标准必需达到国家现行工程建筑装饰装修质量验收规范的合格标准。五.平安生产乙方必需平安、文明施工，必要时工地现场应采纳围护等措施，施工中造成的一切平安责任事故由乙方负责，所发生费用全部由乙方担当。六、工程款支付：合同签订后甲方应在乙方正式施工后3日内支付合同价款的20%作为预付款;工程大部分项目完成后支付合同价款的40%;工程全部完成后再支付合同价款的35%;本工程质保金为5%。七、质保期：_年保修期限执行现行的国家标准建设工程质量管理条例，缺陷期内由乙方负责保修，费用由乙方担当。保修期从乙方施工完成交由甲方运用时算起，保修期结束甲方全部支付乙方该工程的质保金(即本工程5%的质保金)。八.合同的生效合同订立时间：_年_月_日本合同双方约定签字盖章后生效。九.附则.1.本合同发生纠纷后，当事双方应刚好协商，协商不成时，任何一方均可申请上级业务主管部门进行调解，解决不了的，可向_市经济合同仲裁委员会申请仲裁，或干脆向人民法院起诉2.本合同一式二份，甲乙双方各执一份。甲方(盖章)：_乙方.(盖章)：_法定代表人：_法定代表人：_或托付代理人(签字)：_或托付代理人(签字)：_年_月_日 粉刷工程施工合同样本_粉刷工程施工合同模板 篇6 发包单位(甲方)：施工单位(乙方)：一、前言经甲、乙双方协商同意，由乙方担当甲方龙泽丽苑公用电力管道施工任务，为明确甲、乙双方职责、权益，顺当完成施工任务，依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同，共同遵守。二、工程概况1.工程名称：龙泽丽苑公用电力管道施工2.工程地点：阳城县滨河东路龙泽丽苑小区3.工程内容：公用电力管道4.承包方式：包工包料三、工程量图纸设计范围内的工程项目。四、工程价格工程款总额为叁拾壹万捌仟陆佰叁拾叁圆。五、付款方式甲乙双方合同签定后预付工程款总额的30%，工程完工后留10%保修款后，一年内付清。六、双方职责1.甲方负责现场监督、管理、处理四周群众关系2.甲方负责供应水、电供应，食宿乙方自行解决。3.乙方负责按设计方案进行工程施工，并对施工平安负责。甲方要求的其它工程，现场签证另行结算。4.乙方负责对施工人员的平安教化、文明施工，并担当施工人员的平安事故责任。5.乙方保证施工按合同工期完成，由于质量问题引起的一切事故由乙方担当。6.乙方应按甲方要求供应有关技术资料、检验报告及竣工验收报告。七、施工工期、工程验收1.施工工期：施工工期暂定80天。若因停水、停电、雨、雪天气影响、土方开挖或甲方及其他不行抗拒的因素影响工程进度，工期顺延。2.工程验收：应在乙方工程施工结束后5日内完成验收并办理决算报告。八、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成时合同履约地人民法院提起诉讼。九、本合同一式四份，双方各执二份，甲乙双方签字盖章后生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 粉刷工程施工合同样本_粉刷工程施工合同模板 篇7 甲方：乙方：为加快园区的工程施工进度，甲乙双方依据中华人民共和国建筑法及其它有关法律法规，遵循同等、自愿、公允和诚信的原则。甲方同意将厂区内的公共厕所工程以包工包料的形式承包给乙方施工，为明确双方权利及义务特签订如下条款，望双方共同遵守。一、 工程内容灌注桩、土方开挖、回填、捣砼、钢筋制安、模板、砌砖、粉刷等。二、 工程承包单价及结算方式1、人工挖土方：8元2、C10垫层： 23033、C25砼基础地梁构造柱等： 26034、 砌砖： 268元35、模板制安： 26元6、钢筋制安： 4300吨7、粉刷：18元8、回填土：4元9、内外脚手架：6.5元10、灌注桩：95元结算方式：各项目工程量以实际完成数量为准，另加18%施工企业管理费。三、付款方式：甲方按乙方完成的实际工程量的60%付款，余款待验收合格后一个月内再付。四、施工期限：自_年 _月 _日起至年 _月 _日止。五、工程质量：严格根据甲方供应的图纸细心施工，工程质量要求必需符合国家颁发的施工验收规范和质量标准，工程质量必需全部达到合格，如有质量问题造成的返工必需由乙方负责。六、施工平安：施工场地必需实行必要的平安防护措施，消退平安隐患，由于措施不力造成的平安事故由乙方负责。七、其它事项：甲方供应水电，乙方运用于本工程中的全部建筑材料，必需符合国家强制性标准及行业标准。八、本协议经甲乙双方签字盖章后生效，在全部工程竣工验收并结清尾款后失效，本协议为一式两份，甲乙双方各执一份为凭。本协议如有未尽事宜双方可协商解决。甲方签字(盖章)：乙方签字(盖章)：签订日期 粉刷工程施工合同样本_粉刷工程施工合同模板 篇8 发包方(以下称甲方)：_承包方(以下称乙方)：_依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。第一条 工程项目1、工程名称：_.2、工程地点：_.3、承包方式：_.其次条 工程期限合同工期总日历天数_天。第三条 工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组_元/组(一组_块电池板)。1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。3、工程量的确认，全部工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价_安装组数进行费用结算。4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用。第四条 甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。2、乙方安装光伏板必需达到组与组之间高差不大于1cm。3、乙方安装光伏板在每组中须要保证整组光伏板在一个水平面上。4、乙方需每天对自己成员进行平安检查，保证施工现场零事故。5、乙方需对自己完成的成果进行爱护，如现场发生破损，乙方需无条件进行修理。第五条 平安施工乙方必需留意平安事项，保证安装前对其相关人员进行平安教化。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当。第六条 奖惩责任1、如_月_日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=_元标准进行结算。2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。第七条 纠纷解决方法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第八条 附则本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。甲方：_乙方：_年_月_日 粉刷工程施工合同样本_粉刷工程施工合同模板 篇9 发包方：_(以下简称甲方)承包方：_(以下简称乙方)依据中华人民共和国经济合同法建筑安装工程承包合同条例及有关规定，经甲乙双方协商一样，甲方愿把_工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺当完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：(一)工程项目1、工程名称：2、工程地址：3、工程范围：4、承包造价：_元(大写：_)(二)工程期限依据本工程，经甲乙双方协商一样，总工期_天。(雨天及人力不行抗拒特别状况需经甲方代表签证后，工期相应顺延)开工日期为_年_月_日至_年_月_日，总工期_天。(三)本工程竣工质量为一次性合格工程乙方必需严格根据国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工。(四)工程价款支付及结算本工程按进度付款，详细金额由双方协商为准。(五)其它约定1、甲方担当的平安责任、权利(1)甲方负责制订施工现场的平安生产规章制度和操作规程;(2)甲方有权要求乙方必需严格遵守平安生产法律、法规、标准、平安生产规章制度和操作规程，娴熟驾驭事故防范措施和事故应急处理预案;(3)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定赐予惩罚;(4)甲方有权对平安意识差、不听平安生产指挥的乙方人员责令退场。2、乙方的责任、权利(1)乙方施工时是平安生产的干脆责任人，必需严格执行甲方的有关平安生产的规定、制度;(2)乙方负责为全部乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险，并依据须要为从事高度危急工作的人员购买适当的人身意外损害保险，在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故，由乙方担当全部负责;(3)乙方应对现场安装施工的行为完全负责，乙方安装施工人员不得违章作业，不得冒险作业，不能疲惫作业，并按规定做好防护工作;(4)乙方在施工现场人员必需有配备齐全的平安防护用品，不能满意平安施工须要时，人员不得进入施工现场。(六)其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 粉刷工程施工合同样本_粉刷工程施工合同模板 篇10 甲 方：乙 方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，甲乙双方就四川省丹巴县革什扎河吉牛水电站引水隧洞工程施工事项协商达成一样，订立本合同。一、承包内容工程名称：四川省丹巴县革什扎河吉牛水电站引水隧洞工程施工范围：吉牛水电站引水隧洞2#支洞工程的洞室开挖。二、合同工期合同总工期：45(日历天)三、承包单价及工作内容1、本合同工程的承包单价为：隧洞开挖45.00元/m。2、承包单价范围内的主要工作内容，隧洞开挖：钻机及修理、火工产品(含炸药、非电雷管、导爆索、导爆管、电雷管等);开挖、人工洞内排险、人工协作清底、爆破后残余火工产品的一般清除回收、洞内钻爆施工用水的排出、距开挖掌子面架设、移除等相关工作内容。3、本合同承包单价除双方特殊约定外，包含了完成上述工2作内容的人工、材料及劳保平安防护用品等费用及与工作内容有关的一切风险及费用。本合同承包单价不论任何缘由不作调整。四、保险甲方应在本合同生效后的七日内为其参加本合同工作的全体乙方人员购买人身意外损害保险，乙方必需为甲方供应购买保险人员名单及相关资料。五、质量标准乙方严格根据图纸设计要求和国家有关规范、规程施工。保证合同工程一次性验收合格，对工程质量实行终身负责制。本合同工程质量缺陷责任期自监理签证的整体工程完工移交证书中写明的完工日期算起，时间为12个月。超挖应限制0.15cm，不能有欠挖现象。六、合同工作内容循环事务的约定1、甲乙双方约定：在本合同工程施工中，乙方所担当的本合同施工内容由钻机开钻起至起后15分钟止为一个循环，乙方的单个工作循环时间为4.5个小时。因乙方缘由超出单个循环时间外的甲方风、水、电等水消耗由乙方担当。并由甲方在乙方的工程结算款中按下式扣除：七、计量、结算与支付及保留金的返还2、除地质缘由外，本合同工程量计量按图纸设计开挖线计算并经甲方验收合格审核的工程量进行计量。因乙方缘由超出图纸设计开挖线的超挖，甲方不予以计量结算。其相应发生的回填混凝土或喷混凝土支护工程量按以下单价由甲方予以扣除(素喷混凝土C20，450元/m;挂网喷混凝土C20，430元/m;边墙、顶拱混凝土衬砌C20，305元/m;底板混凝土衬砌C20，205元/m;支洞底板混凝土C15，190元/m)。渣料由甲方指定其他运输班组运至甲方指定的弃渣场，其相应的费用由乙方担当，并在甲方给乙方的工程结算款中相应的扣除。由于欠挖而未达到设计开挖线，乙方须二次扩挖至设计开挖线，其费用已包含在相应的开挖单价中，甲方不另行支付。且甲方按下式扣除乙方二次扩挖所运用的风、水、电等消耗：二次扩挖的消耗(元)=甲方所供应给乙方施工用的总功率(kw/h)×实际工作时间×1.5(损耗及人工)×0.5元/kw/h3、甲方每月28日对乙方已完成的质量合格的工程进行计量审核，并在完成审核后的32个工作日内向乙方支付。当特别状况不能按期支付时应向乙方说明状况，并在不超过56个工作日内完成工程款的支付。4、甲方在给乙方的每月进度结算中分别扣留10%的金额作为质量保留金。5、在本合同工程竣工移交且业主或监理签发竣工移交合同33333证书后，乙方无平安责任及民工工资、劳资纠纷，并按甲方要求撤离施工现场、复原临时设施占用场地后，甲方在56个工作日内将所扣留的平安保证金、民工工资保证金无息返还给乙方。6、本合同工程质保期为引水隧洞整体工程完工后一年，自监理单位的整体工程完工移交证书中写明的完工日期算起，保修期满后，如无质量方面的问题，甲方将在90个工作日内一次性向乙方无息返还扣留的质保金。在保修期内由乙方施工方面的缘由引起的质量缺陷，乙方须在10天内无偿赐予处理，否则甲方有权另支配其他单位处理，其所发生的一切费用从乙方质保金中扣除。八、材料供应、管理1、本工程需用的火工材料由甲方代购买、运输(场外)、储存保管。乙方负责场内下车并在甲方的监管下有偿领用。甲方代乙方购买火工材料的费用按下式计算并在乙方的月工程结算中扣除：甲方应扣乙方运用火工产品的费用(元)=乙方实际领用火工产品的数量(T、m、枚/元)×相应火工产品的市场价+民爆公司配送费(T/元)×采保费(1.05)2、由甲方供应的其他材料由乙方根据施工须要的领用，超出定额及图纸设计部分的用量由乙方担当费用，并由甲方在乙方的工程结算款中扣除。且乙方不得将甲方供应的材料用作本工程以外的地方及本工程施工内容以外的其它用途。3、属于本合同乙方范围内担当的材料物资由乙方自行选购、保管。乙方自购材料由乙方自行担当涨价风险，甲方不进行价有效期补偿。4、甲方在现场自有的生活车辆和材料物资，乙方可实行购买、租用等形式取得运用或拥有的权力，并由双方另行商定。5、甲方在签订本合同前代乙方所购的材料物资(甲方已付款)由双方依据本合同相关内容确定属权后，属于乙方合同范围内的乙方自购材料物资由甲方在乙方的工程款中相应扣除，属于甲方应供应的材料物资由乙方退还给甲方，并在甲方处办理了领用手续后方可接着运用。6、甲方无偿供应施工循环运用部格外，其他部分由乙方有偿运用，并由甲方在乙方的工程结算款中扣除。九、平安及风险1、乙方应严格根据革什扎吉牛水电站平安生产管理方法和国家、地方有关法律、法规和规章制度进行施工平安爱护，加强对其从业人员的健康体检、施工平安教化，因乙方施工缘由造成平安、质量事故，由乙方担当责任及相应的费用。2、乙方应为保证工程的顺当进行做好必需的一切平安防护、费用已包含在乙方承包单价中。甲方有权对危及施工平安的部位责令乙方进行处理或防护，费用由乙方担当。若乙方限期内拒不执行，甲方有权支配其他队伍进行施工，费用由乙方担当。3、乙方承诺：主动帮助并听从甲方对火工产品的管理，因乙方缘由而造成的责任及一切后果由乙方担当。4、在本合同洽商期间，鉴于本合同工程的地域特别性及不良的施工外部环境可能会对合同履行造成的停工等阻碍，甲方已就所能够了解到的信息向乙方进行了充分的告知。乙方独立的对施工中可能存在的风险有充分的相识和评估。并就甲方所提示的风险对其自身施工组织有相应的支配。基于上述前提条件，双方约定：在本合同履行期间，当上述可能存在的风险发生时，双方应主动协商，将可能发生的风险及损失降低到最低。双方尽最大的努力保证合同的顺当履行。当有甲方所不能预见的或甲方所无力化解的风险发生并由此造成的乙方损失时，乙方免除甲方的责任。但甲方承诺：甲方可能从主合同处获得的应由乙方获得的风险补偿，由乙方全额获得。十、双方的权力和义务1、甲方按合同规定为乙方办理中间进度款支付及完工结算。2、甲方依据自有营地设施向乙方供应部分房屋的运用，乙方担当该住房的维护、修缮等;并做好营地乙方范围内的环境卫生、生活废弃物回收处理、自身责任区的治安保卫等工作。3、施工过程中，若乙方不听从甲方的合理调度和指挥，甲方有权按有关规定进行惩罚，直至终止本合同。4、乙方施工资源配臵不能满意甲方要求时，甲方有权依据施工斡旋和生产须要对本合同工程项目进行调整或收回，乙方对此不得有任何异议。由此增加的费用和工期延误责任由乙方担当。5、乙方按甲方要求统一规划堆放材料、机具，按甲方要求设臵标牌。6、乙方主要管理人员短期离开现场必需征是甲方的同意。7、乙方不得将本工程分包或转