2022年一级造价工程师-计价-考前摸底A卷.docx

一、单项选择题1.在某建设项目投资构成中，设备及工器具购置费为800万元，建筑安装工程费为1200万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为150万元，价差预备费为100万元，建设期贷款1800万元，应计利息为180万元，流动资金500万元，则该建设项目的建设 投资为（）万元。A. 26202750B. 29803480正确答案：B答案解析：本题考查的是我国建设项目总投资及工程造价的构成。我国现行工程造价的构成中，建设投资包括设备及工器 具购置费用、建筑安装工程费用、工程建设其他费用、预备费，不包含建设期利息和流动资金。因此，该建设项目的建设投资二800+ 1200+500+ 1504-100=2750 （万元）。参见教材 PI2。2.根据世界银行规定，下列各项中可以计入项目直接建设成本的是（）oA.前期研究费B.服务性建筑费用C.开工试车费D.运费和保险费正确答案：B答案解析：本题考查的是国外建设工程造价的构成。直接建设成本与项目的建设有直接关系：'地设备、建筑费。间接建设成本与 企业的费用有关：项目管理费（总部人员的薪金福利费、管理现场人员的薪金等、零星杂项、各种酬金）、开工试车费、业主的行政费 用、生产前准备、运费和保险费、税金。参见教材P2。项目直接注设成本项目间损建设成本土地征购费土地征购费琳卜设鞭场地费用工艺设备斐设黄安装费O仪器债凄赛机械的绝缘和油漆赛工艺建筑费服务性建筑费用工厂普通公共设施费幡道系统费用车辆责电气设高费其他当地费用项目管理费-总部入员的薪金福利费 管理现场入员的薪金等.零星杂项赛 各种酬金 开工试车费 业主的行政性费用 生产前费用（研究、勘测） 运费和保费 税金（关税、地方税、特殊）唯气安装贵3.下列有关国产非标准设备原价的计算，错误的是（）oA.加工费=设备总重量（吨）x设备每吨加工费B.辅助材料费二设备总重量x辅助材料费指标C.专用工具费工（材料费+加工费+辅助材料费）x专用工具费率D.废品损失费二（材料费+加工费+辅助材料费+专用工具费+外购配套件费）x废品损失费率正确答案：D答案解析：本题考查的是设备购置费的构成和计算。选项D错误，废品损失费二（材料费+加工费+辅助材料费+专用工具费）x废品损 失费率。参见教材P4。4. 某进口设备离岸价为255万元，国际运费为25万元，海上保险费率为0.2%,关税税率为20%,则该设备的关税完税价 格为（）万元 答案解析：本题考查的是施工图预算的编制。单位工程施工图预算包括：建筑工程费、安装工程费和设备及工器具购置费。参 见教材 P169o.下列各项中，不属于施工招标文件组成内容的是().A.投标人须知B.招标公告C.资格预审申请文件D.投标文件格式正确答案：C答案解析：本题考查的是施工招标文件的编制内容。施工招标文件包括以下内容：招标公告(或投标邀请书)；投标人须知；评标办 法；合同条款及格式；工程量清单；图纸；技术标准和要求；投标文件格式；投标人须知前附表规定的其他材料。参见教材P184。35 .下列关于其他项目清单编制的说法，正确的是()A.暂列金额是指招标人暂定并包括在合同中的一笔款项，预留时把各专业的暂列金额合计列一项即可B.由于计H工是为解决现场发生的零星工作的计价而设立，因此只填报单价即可，不必估算暂定数量C.其他项目清单的具体内容可根据实际情况补充D.暂列金额一般按合同约定价款的10%- 15%确定正确答案：C答案解析：本题考查的是招标工程量清单的编制。选项A错误，不同专业预留的暂列金额应分别列项；选项B错误，编制计日工表格 时，一定要给出暂定数量；选项D错误，暂列金额一般按分部分项工程量清单的10% 15%确定。参见教材P189。36 .关于最高投标限价的编制，下列说法中正确的是()A.公布最高投标限价时，除公布最高投标限价的总价外，还应公布各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规 费和税金B.当重新公布最高投标限价时，原投标截止期不变C.投标人经复核认为最高投标限价误差大于±3%时，应责成招标人改正D.投标人经复核认为最高投标限价未按规定编制的，应在最高投标限价公布后3日内提出投诉正确答案：A答案解析：本题考查的是最高投标限价的编制。选项B错误，当重新公布最高投标限价时，若重新公布之口起至原投标截止期不足 15天的应延长投标截止期。选项C、D错误，投标人经复核认为最高投标限价未按规定编制的，应在最高投标限价公布后5日内向招 标投标监督机构和工程造价管理机构投诉。工程造价管理机构受理投诉后，应立即对最高投标限价进行复查，组织投诉人、被投诉人 或其委托的最高投标限价编制人等单位人员对投诉问题逐一核对。当最高投标限价复查结论与原公布的最高投标限价误差大于±3% 时，应责成招标人改正。参见教材P193。38,下列不属于最高投标限价编制依据的是()A.国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法B.建设工程设计文件及相关资料C.施工现场情况以及特定的施工方案D.工程造价管理机构发布的工程造价信息正确答案：C 答案解析：本题考查的是最高投标限价的编制。最高投标限价的编制依据：（1）建设工程工程量清单计价规范（GB 50500- 2013）与专业工程计量规范。（2）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和办法。（3）建设工程设计文件及相关资料。（4）拟定的招标文件及招标工程量清单。（5）与建设项目相关的标准、规范、技术资料。（6）施工现场情况、工程特点及常规施 工方案。（7）工程造价管理机构发布的工程造价信息；没发布信息的，参照市场价。（8）其他相关资料。参见教材P193sl94。39.施工投标报价的主要工作有：复核工程量，研究招标文件，确定基础标价，制定项目管理规划，编制投标文件，其 正确的工作流程是（）A.B.C.D.正确答案：D答案解析：本题考查的是投标报价前期工作。正确的工作流程是：研究招标文件一复核工程量-制定项目管理规划-确定 基础取典招标信息I确定参加投标，准备资料A工作I物资格预审，取招标文件II组建投讯报价班子II组建投讯报价班子II研究招标文件I准备与投标龙关的所有资料I I工程现场调查一. 一二各种询价|I收集成标信息 口 复核*程敏I|呷1价I. .，1 ,.网分I宾工醐司I措施项目11其他项目11规费税金项目II I 1I计算分部分项罕单价及措施亦I报价如制I 确定据础标价标价一编制投标文件。图投标报价编制流程图参见教材P197。I选择报价U略调益标价 ）I最终珈定投标报价一）I缩伽投标文件-I40.询价的渠道不包括（）A.直接向招标人咨询B.通过互联网查询C.向咨询公司进行询价D.向经营该项产品的销售商了解正确答案：A答案解析：本题考查的是询价与工程量复核。询价的渠道：直接与生产厂商联系、向生产厂商的代理人或从事该项业务的经纪人了 解.、向经营该项产品的销售商了解、向咨询公司进行询价、通过互联网查询、自行进行市场调查或信函询价。参见教材P199.41 .综合单价确定的步骤包括：分析每一清单项目的工程内容；确定计算基础；计算工程内容的工程数量与清单单位含量; 分部分项工程人工、材料、施工机具使用费的计算；计算综合单价。下列工作排序正确的是（）OA.B.C.D.正确答案：B答案解析：本题考查的是投标报价的编制方法和内容。综合单价确定的步骤：（1）确定计算基础；（2）分析每一清单项目的工程内 容；（3）计算工程内容的工程数量与清单单位含量；（4）分部分项工程人工、材料、施工机具使用费的计算；（5）计算综合单价。 参见教材P203。42 .对于其他项目中的专业工程暂估价，投标人正确的报价方式是（）oA.按政策规定标准估算报价B.按招标文件提供的金额报价C.自主报价D.待签证时报价正确答案：B答案解析：本题考查的是投标报价编制方法和内容。专业工程暂估价必须按照招标人提供的其他项目清单中列出的金额填写。参见教 材 P207o.关于投标保证金的描述，下列说法中正确的是（）A.投标保证金应单独缴纳，不与投标文件同时提交B.招标人应当在签订合同后的30日内退还未中标人的投标保证金C.投标人拒绝延长投标有效期的，投标人有权收回其投标保证金D.投标保证金的有效期应长于投标有效期正确答案：C答案解析：本题考查的是编制投标文件。投标人在递交投标文件的同时，应按规定递交投标保证金。不按要求递交投标保证金的投标 文件作废标处理。招标人最迟应当在书面合同签订后5 H内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。投标保 证金的有效期应与投标有效期保持一致。出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标 人延长投标有效期。 投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。参见教材P211s212。44.某施工企业投标一城市基础设施项目，该企业报价为5000万元，招标人的项目估算价为5200万元，则投标保证金最高数额为 （）万元50A. 80100B. 104正确答案：D答案解析：本题考查的是建设项目施工投标与投标文件的编制。投标保证金不得超过项目估算价的2%,具体标准可遵照各行业规定， 依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。参见教材P212O45.评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告，评标报告的内容不包括（）A.开标记录B.否决投标情况说明C.履约担保金额D.评标委员会成员名单正确答案：C答案解析：本题考查的是中标人的确定。评标报告的内容：（1）基本情况和数据表；（2）评标委员会成员名单；（3）开标记录；（4） 符合要求的投标一览表；（5）否决投标情况说明；（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；（7）经评审的价格或者评分比较 一览表；（8）经评审的投标人排序；（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；（10）澄清、说明、补正事项纪要。参 见教材P218。46 .总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全 面负责。该类总承包合同的类型是（）.A.设计采购施工总承包B.交钥匙总承包C.设计一施工总承包D.工程项目管理总承包正确答案：A答案解析：本题考查的是工程总承包合同价款的约定。参见教材P223。表工程总承包的分类及特点总承包类型承担工程项目建设程序中的作可行性 研究项目 决策设计材料设备 采购施工试运行初步设 计技术设 计施工图 设计设计采购施工总承包*交钥匙总承包阶段设计一施工总承*性怠设计一采购总承Z1*承包采购一施工总承 / 1工程目管理怠承包-对工程项目的组织实施进行管理和服务47 .世界银行贷款项目招标中，招标文件需要得到世界银行的（）才能公开发售。A.批准后B.通知后C.授权后D?无意见”表示后正确答案：D答案解析：本题考查的是国际工程招标投标及合同价款的约定。世界银行虽然并不'招准'招标文件，但需其表示意见'后招标文件才 可以公开发售。公开发售后，除非有十分严重的不妥之处或错误，即使其中有些规定不符合采购指南，评标时也必须以招标文件 为准。参见教材P231。48 .关于变更引起的价款调整，以下原则描述中正确的是（）oA.己标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，可在合理范围内参照适用子目的单价或总价调整B.己标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，采用该项目的单价C. 己标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、信息价格提 出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整D.工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认 正确答案：D答案解 析：本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。（I）己标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，且工程变更导致的该清单项目 的工程数量变化不足15%时，采用该项目的单价。（2）己标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，可在合理范围 内参照类似项目的单价或总价调整。（3）己标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资 料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息（参考）价格和承包人报价浮动率，提出变更工程项目的单价或总价，报发 包人确认后调整。参见教材P239s240。49.某土方工程，招标文件中估计工程量为L5万nP,合同中约定土方工程单价为16元/nP；当实际工程量超过估计工程量10%时，超 过部分单价调整为15元/nP。该工程实际完成土方工程量1.8万nP,则该土方工程实际结算工程款为()万元27.00A. 28.5028.65B. 28.80正确答案：C答案解析：本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。1.87.5=1.2,偏差为20%,大于10%。首先，求出新单价的调整点为15000x CH- 10%) = 16500 (mb；然后，求算实际结算的工程款为16500x16+ (18000-16500) x5=286500 (元)。参见 教材P241。50.某工程合同价为100万元，合同约定：采用价格指数调整价格差额，其中固定要素比重为0.3,调价要素C分别占合同价的比重为 0.15、0.25、03,结算时价格指数分别增长了 20%、15%、25%,则该工程实际结算款差额为()万元。A. 19.7528.75B. 14.2527.25正确答案：C答案解析：本题考查的是物价变化类合同价款调整事项。工程实际价款调整的差额二100x03+ (0.15x1.2+0.25x1.15+0.3x1.25) -1= 14.25 (万元)。参见教材 P243.51.某工程分项所采用的甲种材料的施工期间实际单价、基准单价、投标单价、发包人确认单价依次为424元/nA 400元/nA 380元 /m2和390元/nA若风险系数为5%。则调整后的单价为()元/m?。A. 400390B. 384380正确答案：C答案解析：本题考查的是物价变化类合同价款调整事项。根据造价信息差额调整法有关材料、工程设备价格变化的调整规定，由于其 投标报价中的材料单价低于基准单价，材料单价涨幅(以基准单价为基础)=424/400-1=6%>5%,则调整后(超过部 分)该材料的单价 =380+400* 1%=384 (元/m2)。参见教材 P245。52.根据标准施工招标文件中合同条款规定，下列承包人可以索赔工期的事件是()A.发包人原因导致的工程试运行失败B.承包人提前竣工C.施工过程发现文物D.政策变化引起的价格调整正确答案：C 答案解析：本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。选项A、B、D对工期没有影响。参见教材P249。53.除按照工程变更规定引起的工程量的增减外，采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，承包人用于结算 的最终工程量应该是（）A.按照现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算得到的工程量B.承包人完成合同工程应予计量的工程量C.招标工程量清单中列示的工程量D.总价合同各项目工程量正确答案：D答案解析：本题考查的是工程计量。采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，除按照工程变更规定引起的工程 量增减外，总价合同各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。参见教材P257。54.己知某工程各月完成的合同价款如下表所示，若工程预付款限额为100万元。主要材料在合同价款中所占比重为40%,承包工程 价款总额为800万元，则工程预付款应在（）月开始扣回。月份1234567合同款额/万元50100150150140120904A. 56B. 7正确答案：B 答案解析：本题考查的是预付款及期中支付。起扣点=800-100/40%=800-250=550 （75元），第4个月累计=450 （万元），第5个月累 计=5901万元），所以抵扣点为第5个月。参见教材P258。55.在工程竣工结算的计价原则中，下列有关其他项目计价规定的描述，正确的是（）A计日工应按承包人实际完成的工程量计算B.暂列金额应减去工程价款调整（包括索赔、现场签证）金额计算，如有余额归承包人C.施工索赔费用应依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算D.总承包服务费按己标价工程量清单的金额计算，不应调整正确答案：C答案解析,：本题考查的是竣工结算。选项A错误，计日工应按发包人实际签证确认的事项计算。选项B错误，暂列金额应减去工程价 款调整（包括索赔、现场签证）金额计算，如有余额归发包人。选项D错误，总承包服务费应依据合同约定金额计算，如发生调整 的，以发承包双方确认调整的金额计算。参见教材P260-26R56.下列关于缺陷责任期的说法，正确的是（）oA.缺陷责任期从工程实际竣工之日起计B.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计C.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告60天后，工程自动进入缺陷责任期D.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发包人在招标文件中明确规定正确答案：B答案解析：本题考查的是质量保证金的处理。选项A错误，缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。选项C错误，由于发包人原因 导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。选项商 误，缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发、承包双方在合同中约定。参见教材264。57.有关工程欠款利息的计息日，下列说法中正确的是（）A.建设工程己实际交付的，为交付之日B.建设工程没有交付的，为竣工验收合格之日C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人提出申请之日D.建设工程有争议的，为提交工程造价鉴定之日正确答案：A答案解析：本题考查的是合同价款纠纷的处理。利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时 间视为应付款时间：（1）建设工程已实际交付的，为交付之日；（2）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（3）建设 工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。参见教材P269。58.根据建设项目工程总承包合同（示范文本）GF - 202 （H） 216通用合同条件，下列说法正确的是（）A.预付款的额度和支付按照实际情况执行B. 一般情况下，预付款在进度付款中同比例扣回C.预付款担保应采用银行保函的形式D.发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应加倍减少正确答案：B答案解析：本题考查的是工程总承包合同价款的结算。选项A,预付款的额度和支付按照合同约定执行；选项C,预付款担保 可采用银 行保函、担保公司担保等形式；选项D,发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少。参见教材P278.59 .编制基本建设项目竣工财务决算报表时，下列属于资金占用的项目是（）A.待冲基建支出B.应付票据C.待核销基建支出D.未交税金正确答案：C答案解析：本题考查的是竣工决算。资金占用包括基本建设支出、货币资金、预付及应收款和固定资产。选项A、B、D属于资金来 源。资金来源包括基建拨款、部门自筹资金（非负债性资金）、项目资本金、项目资本公积金、基建借款、待冲基建支出、应付款和 未交款。参见教材P295。60 .某工业建设项目及其总装车间的建筑工程费、安装工程费、需安装设备费以及应摊入费用如下表所示，则总装车间新增固定资产 价值为（）万元项目名 称建筑工程安装工 程需女装设 备建设单 位管理 费土地征 用费建筑设 计费工艺设 计费建设项 目竣工 决算5000800120080905030仲唆器 夬系匚 一总装800500600A. 62.9B. 1900.0C. 1962.9D. 2150.0正确答案：C答案解析：本题考查的是新增资产价值的确定。应分摊的建设单位管理费=（800+500+600） / （5000+800+1200） > 80=21.7 （万 元）；应分摊的土地征用费=800/5000x90= 14.4 （万元）；应分摊的建筑设计费二800/50 （X） x50=8 （万元）；应分摊 的工艺设计 费=500/800x30= 18.75 （万元）；总装车间新增固定资产价值二（800+500+600） + （21.7+14.4+8+18.75） = 1962.85 （万元）。参见教材 P309.二、多项选择题.在国际贸易中，FOB交货方式下卖方的基本义务有（）A.办理出口清关手续，但不用负担费用B.领取出口许可证及其他官方批准证件C.把货物装上买方指定的船只D.承担货物在装运港装上指定船之后的一切费用和风险E.自付费用提供证明货物己交至船上的电子单证正确答案：BCE答案解析：本题考查的是设备购置费的构成和计算。在FOB交货方式下，卖方的基本义务有：（1）在合同规定的时间或期限内，在 装运港按照习惯方式将货物交到买方指派的船上，并及时通知买方；（2）自负风险和费用，取得出口许可证或其他官方批准证件， 在需要办理海关手续时，办理货物出口所需的一切海关手续；（3）负担货物在装运港至装上船为止的一切费用和风险；（4）自付费 用提供证明货物己交至船上的通常单据或具有同等效力的电子单证。参见教材P6o.按照费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目应列入材料费的有（）oA.周转材料的摊销，租赁费用B.材料运输损耗费用C.施工企业对材料进行一般鉴定，检查发生的费用D.材料运杂费中的增值税进项税额E.材料采购及保管费用正确答案：ABE答案解析：本题考查的是按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成及计算。选项C错误，施工企业对材料进行 一般性鉴 定、检查发生的费用属于企业管理费；选项D错误，当一般纳税人采用一般计税方法时，材料单价中的材料原价、运杂费等 均 应扣除增值税进项税额。参见教材P10。3 .按造价形成划分的建筑安装工程费中，冬雨季施工增加费包含的费用有（）oA.冬雨（风）季施工时增加的临时设施的搭设、拆除费用B.冬雨（风）季施工时，对砌体、混凝土等采用的特殊加温、保温和养护措施费用C.冬雨（风）季施工时增加的夜间施工费用D.冬雨（风）季施工时，施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除费用E.冬雨（风）季施工时增加的临时设施、施工人员的劳动保护用品等费用正确答案：ABDE 答案解析：本题考查的是按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算。冬雨季施工增加费包括：（1）冬雨（风）季施工时增 加的临时设施（防寒保温、防雨、防风设施）的搭设、拆除费用。（2）冬雨（风）季施工时，对砌体、混凝土等采用 的特殊加温、 保温和养护措施费用。（3）冬雨（风）季施工时，施工现场的防滑处理、对影响施工的雨雪的清除费用。（4）冬雨（风）季施工时 增加的临时设施、施工人员的劳动保护用品、冬雨（风）季施工劳动效率降低等费用。参见教材P17。4 .按施工过程的完成方法和手段分类，施工过程可以分为（）A.手工操作过程B.机械化过程C.机手并动过程D.工艺工程E.检验过程正确答案：ABC答案解析：本题考查的是施工过程分解及工时研究。按施工过程的完成方法和手段分类，施工过程可以分为手工操作过程（手动过 程）、机械化过程（机动过程）和机手并动过程（半自动化过程）。参见教材P56。5 .下列属于预算定额中人工幅度差的有（）A.各工种间的工序搭接及交叉作业相互配合或影响所发生的停歇用工B.同一现场内单位工程之间因操作地点转移而影响工人操作的时间C.质量检查和隐蔽工程验收工作的影响D.施工中不可避免的其他零星用工E工序交接时对前一工序的评价用工正确答案：ABCD答案解析：本题考查的是预算定额及其基价编制。人工幅度差，即预算定额与劳动定额的差额，主要是指在劳动定额中未包括而在正 常施工情况下不可避免但又很难准确计量的用工和各种工时损失。内容包括：（1）各工种间的工序搭接及交叉作业相 互配合或影响 所发生的停歇用工；（2）施工过程中，移动临时水电线路而造成的影响工人操作的时间；（3）工程质量检查和 隐蔽工程验收工作而 影响工人操作的时间；（4）同一现场内单位工程之间因操作地点转移而影响工人操作的时间；（5）工序 交接时对前一工序不可避免 的修整用工；（6）施工中不可避免的其他零星用工。参见教材P77。6 .在工程计价信息中，属于价格信息的有（）A.人工价格信息B.材料价格信息C.机械价格信息D.工程造价指数E己完工程信息正确答案：ABC答案解析：本题考查的是工程计价信息及其主要内容。价格信息包括人工价格信息、材料价格信息和施工机具价格信息。参见教材 P98 s 99。7 .在建设项目决策阶段，技术方案影响着工程造价，因此，选择技术方案应坚持的基本原则有（）A.先进适用8 .安全可靠C.经济合理A. 280.56281.12B. 336.67337.35正确答案：A答案解析：本题考查的是设备购置费的构成和计算。到岸价格二离岸价格+国际运费+运输保险费=255+25+ (255+25) / (1-0.2%) Jx0.2%= 280.56 (万元)。到岸价格作为关税的计征基数时，通常又可以称为关税完税价格。参见教材P7。5 .根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用项目中，属于施工机具使用费的是()A.仪器仪表使用费B.施工机械财产保险费C.大型机械进出场费D.大型机械安拆费正确答案：A答案解析：本题考查的是按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算。施工机具使用费是指施工作业所发生的施工 机械、 仪器仪表使用费或租赁费。参见教材PU。6 .为保证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备的安拆、维护及照明用电等费用属于()A.夜间施工增加费B.非夜间施工照明费C.临时设施费D.安全施工费正确答案：B答案解析：本题考查的是按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算。非夜间施工照明费是指为保证工程施工正常进行，在地 下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备的安拆、维护及照明用电等费用。参见教材P16。7 .某建设项目在施工中，发生了一笔不可预见的地下障碍物处理的费用，则该项费用应计入()A.涨价预备费8 .基本预备费C.暂列金额D.措施项目费正确答案：C答案解析：本题考查的是按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算。暂列金额是指建设单位在工程量清单中暂定并包 括在工 程合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程 变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。参见教材P19。8.国外建筑安装工程费用中，下列不属于分包工程费的是()oD.简明适用E.平均先进正确答案：ABC答案解析：本题考查的是项目决策阶段影响工程造价的主要因素。技术方案选择的基本原则是先进适用、经济合理、安全可 靠。参见 教材P123。8 .设计概算编制方法中，弱电工程概算编制方法包括（）A.概算定额法9 .设备价值百分率法C.概算指标法D.综合吨位指标法E.类似工程预算法正确答案：ACE答案解析：本题考查的是设计概算的编制。设计概算编制方法中，弱电工程概算属于建筑工程概算，编制方法包括概算定额法、概算 指标法、类似工程预算法。参见教材P156。10 下列关于施工图预算对施工企业的作用，表述正确的有（）A.施工图预算是建筑施工企业投标报价的基础B.施工图预算是建筑工程预算包干的依据C.施工图是控制造价及资金合理使用的依据D.施工图预算是确定工程招标控制价的依据E.施工图预算是施工图设计不突破设计概算的重要措施正确答案：AB答案解析：本题考查的是施工图预算的概念及其编制内容。施工图预算对施工企业的作用：（1）施工图预算是建筑施工企业投标报价 的基础；（2）施工图预算是建筑工程预算包干的依据和签订施工合同的主要内容；（3）施工图预算是施工企业安排调配施工力量、组 织材料供应的依据；（4）施工图预算是施工企业控制工程成本的依据。选项C、D、E属于施工图预算对投资方的作用。参见教材P167。11 .招标人编制工程量清单前，需事先拟订施工总方案，其主要内容包括（）。A.施工方法B.施工步骤C.施工机械设备的选择D.施工组织E.施工进度正确答案：ACDE答案解析：本题考查的是招标工程量清单的编制。施工总方案仅只需要对重大问题和关键工作作原则性的规定，不需考虑施工步骤，主 要包括：施工方法，施工机械设备的选择，科学的施工组织，合理的施工进度，现场的平面布置及各种技术措施。参 见教材P187。12 .工程总承包评标办法中，初步评审阶段，经评审的最低投标价法与综合评估法的主要不同之处包括（）A.形式评审标准B.资格评审标准C.响应性评审标准D.承包人建议书评审标准E.承包人实施方案评审标准正确答案：DE答案解析：本题考查的是工程总承包合同价款的约定。经评审的最低投标价法下的初步评审标准包括形式评审标准、资格评审标准、响 应性评审标准、承包人建议书评审标准、承包人实施方案评审标准五个方面。其中形式评审标准、资格评审标准、响应性评审标准的内 容与综合评估法基本相同。参见教材P228。13 .在费用索赔的计算中，现场管理费的确定方法包括()A.合同百分比法B.行业平均水平法C.总费用法D.原始估价法E.历史数据法正确答案：ABDE答案解析：本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。现场管理费率的确定可以选用下面的方法：(1)合同百分比法，即管理费 比率在合同中规定；(2)行业平均水平法，即采用公开认可的行业标准费率；(3)原始估价法，即采用投标报价时确 定的费率；(4)历史数据法，即采用以往相似工程的管理费率。参见教材P251。13 .工程计量不仅是发包人控制施工阶段工程造价的关键环节，也是约束承包人履行合同义务的重要手段。工程计量的依据包括 ()A.合同图纸B.工程变更令C.质量合格证书D.造价管理机构发布的价格信息E.造价管理机构发布的调价文件正确答案：ABC答案解析：本题考查的是工程计量。工程计量的依据包括：工程量清单及说明；合同图纸；工程变更令及其修订的工程量清 单；合同 条件；技术规范；有关计量的补充协议；质量合格证书等。参见教材P257。14 .下列关于工程预付款的叙述中，正确的有().A工程预付款主要用于采购建材，、招募工人和租赁设备B.建筑工程的预付款额度一般不超过当年建筑工程量的30%C.安装工程的预付款额度一般不超过当年安装工程量的15%D.预付款担保可以采用由担保公司提供担保、采取抵押等担保形式E.起扣点计算法对承包人比较有利，但不利于发包人的资金使用正确答案：DE 答案解析：本题考查的是预付款及期中支付。选项A错误，工程预付款是由发包人按照合同约定，在正式开工前由发包人预先支付给 承包人，用于购买工程施工所需的材料和组织施工机械和人员进场的价款。选项B、C错误，包工包料工程的预付款的支付比例不得 低于签约合同价（扣除暂列金额）的10%,不宜高于签约合同价（扣除暂列金额）的30%。参见教材P257258。15 .竣工结算审核的成果文件应包括（）A.竣工结算审定签署表B.最终结清支付对比表C.竣工结算审核汇总对比表D.单项工程竣工结算审核汇总对比表E.单位工程竣工结算审核汇总对比表正确答案：ACDE答案解析：本题考查的是竣工结算。竣工结算审核的成果文件应包括竣工结算审核书封面、签署页、竣工结算审核报告、竣工结算审 定签署表、竣工结算审核汇总对比表、单项工程竣工结算审核汇总对比表、单位工程竣工结算审核汇总对比表等。参见教材P261s 262 o16 .关于合同价款纠纷的处理，下列说法正确的有（）A.建设工程合同价款纠纷的解决途径主要有和解、调解、仲裁和诉讼四种B.合同价款争议发生后，发、承包双方任何时候都可以进行协商和解C.若发包人和承包人之间就工程质量、进度等经济或技术上的争议，首先应根据已签约合同的规定，提交合同约定职责范围内的 总监理工程师解决D. 在调解过程中，发承包双方或一方在收到工程造价管理机构书面解释或认定后，不可再按照合同约定的争议解决方式提请仲裁 或诉讼E.没有仲裁协议或仲裁协议无效的，当事人就不能提请仲裁机构仲裁，仲裁机构也不能受理正确答案：ABE答案解析：本题考查的是合同价款纠纷的处理。选项C错误，若发包人和承包人之间就工程质量、进度、价款支付与扣除、工期延 期、索赔、价款调整等发生任何法律上、经济上或技术上的争议，首先应根据已签约合同的规定，提交合同约定职责范围内的总监理 工程师或造价工程师解决，并抄送另一方。选项D错误，发承包双方或一方在收到工程造价管理机构书面解释或认定后，仍可按照合 同约定的争议解决方式提请仲裁或诉讼。参见教材P264。17 .工程造价鉴定过程中，委托人移交的证据材料包括（）A.与鉴定项目相关的标准规范B.起诉状C.证据及送鉴证据材料目录D.质证记录E.仲裁反申请书正确答案：BCDE答案解析：本题考查的是合同价款纠纷的处理。委托人移交的证据材料（包含但不限于）：（1）起诉状（或仲裁申请书）、反诉状（或仲裁反申请书）及答辩状、代理词；（2）证据及送鉴证据材料目录；（3）质证记录、庭审记录等卷宗；（4）鉴定机构认为需要的其他有关资料。鉴定人自备的鉴定依据：（1）适用于鉴定项目的法律、法规、规章和规范性文件；（2）与鉴定项目相关的标准规范（若合同约定的标准规范不是国家或行业标准，则由当事人提供）；（3）与鉴定项目同时期、同地 区、相同或类似工程的技术经济指标以及各类生产要素价格。参见教材P271。18 .建设项目竣工决算的核心内容包括（）A.竣工财务决算报表B.竣工财务决算说明书C.投标报价书D.工程竣工图E工程造价对比分析正确答案：AB答案解析：本题考查的是竣工决算。竣工决算主要包括竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图和工程造价对比分析四 部分。前两者是核心内容。参见教材P292。19 .在实际工作中，对工程造价对比分析的主要内容包括（）A.考核主要实物工程量B