2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库点睛提升300题(含答案)(黑龙江省专用).docx

一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、根据标准设计施工总承包招标文件（2012年版），下列关于价款调整的说法，正确的是（ ）。A.采用暂估价（A）条款，签约合同价中包括暂估价的，按合同约定进行支付，不予调整价差B.计日工由承包人汇总后，列入进度付款申请单，由监理人复核后列入进度付款C.采用价格指数调整价格差额的方法主要适用于投标函附录约定了价格指数和权重的情形D.变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人确定最终的权重比例【答案】 CCP10D3Z2G5H8W2G4HY7H4D3A5E3I3I6ZX7P6K6X3H5C8T22、概算定额与预算定额的差异主要表现在（）的不同。A.项目划分B.主要工程内容C.主要表达方式D.基本使用方法【答案】 ACO4M1C6J4W8E3J4HH1P4T10E9Y6M2C8ZY3W8L9A5Q5W10C23、下列关于工程计价的说法中，不正确的是（ ）。 A.工程造价计价包括工程计量和工程组价两个环节B.建筑安装工程费=基本构造单元工程量×相应单价C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算D.工程计价基本原理就在于项目的分解和价格的组合【答案】 BCB2J9Y5H9S3E9R6HV4G9D4N10I7X7Y3ZX2Q2Y6Y6Y9W9T14、下列费用中，不属于工程造价构成的是（ ）。A.用于支付项目所需土地而发生的费用B.用于建设单位自身进行项目管理所支出的费用C.用于购买安装施工机械所支付的费用D.用于委托工程勘察设计所支付的费用【答案】 CCU10P3P10W10K7H1S4HJ2T5G8Q4J10Y7C9ZF7N7J8K2F8B5H45、关于工程量清单，下列说法不正确的是（）。A.工程量清单是投标人编制的B.工程量清单是投标人编制投标报价的重要依据C.工程量清单是招标人编制招标控制价的重要依据D.工程量清单由招标人随招标文件发布【答案】 ACA6X9V2H2O5G9G1HC3A6Q8K8E3H5E9ZX9H1W2Y5F5X3O36、拟定施工总方案是编制招标工程量清单的一项准备工作，下列选项中属于拟定施工总方案范畴的是（）。A.对关键工艺的原则性规定B.拟定施工步骤和施工顺序C.估算整体工程量D.编制施工进度计划【答案】 ACE3U4H7Y1H4L6H5HR4V4I8A3U7U3M9ZZ7W1K9A6H1S10O57、关于垫资施工合同价款纠纷处理，下列说法正确的是()。A.合同约定垫资利率高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的，按合同约定返还垫资利息B.当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理C.当事人对垫资利息没有约定的，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息D.垫资达到合同综合一定比例以上时为无效合同【答案】 BCZ1T3U5L7Q2Q9V7HJ5M4A3Q8W9I6F8ZV3A5E9I6D6U9F88、在人工日工资单价的管理中，工程造价管理机构也需要确定人工日工资单价，高级技工的工资不得低于工程所在地所发布的最低工资标准的（ ）倍。A.1.3B.1.5C.2.0D.3.0【答案】 DCM7Q2E8D7Q7U5P7HZ3F8H8V10T1X8U4ZO8D6J2A4Z5M10W109、（2018年真题）反映完成一定计量单位合格扩大结构构件需消耗的人工、材料和施工机具台班数量的定额是（）。A.概算指标B.概算定额C.预算定额D.施工定额【答案】 BCI4W7V3I4S9J2E2HZ6R9V10L9R10G7Z6ZA5S2M5F1Q2N3E310、根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2008，关于索赔的处理规定，说法正确的是()。A.承包人超出规定的时限提出索赔将无权获得追加付款但工期可以延长B.具有连续影响的索赔事件承包人应递交中间索赔报告C.发包人收到索赔报告后一个月内不作答复则承包人视为该项索赔已被认可D.承包商在接受了竣工付款证书后至最终结清证书前仍有权提出施工期间的任何索赔【答案】 BCH10V4L10O5Q2U1L8HV3L4A5R1A8E6O4ZH8F6U4O10Q2O7Y211、根据建设工程工程量清单计价规范，某工程项目的钢筋由发包人在施工合同中约定与承包人一起招标采购，编制招标工程量清单时，招标人将 HRB335 钢筋暂估价定为 4200 元/吨，已知市场平均价格为 3650 元/吨，若甲投标人自行采购，其采购单价低于市场平均价格，则甲投标人在投标报价时HRB335 钢筋应采用的单价是（）。A.4200 元/吨B.甲投标人自行采购价格C.3650 元/吨D.预计招标采购价格【答案】 ACY1Y10S7F4S6X4O6HK10T4R3C5F6X2N4ZP10M9B5G8Y9D2W712、下列费用中，属于生产准备费的是（）。A.人员培训费B.竣工验收费C.联合试运转费D.招募生产工人费【答案】 ACM8T4M7D6I9T10N5HE3P7T9C4W8P4R2ZS7C3H10Y10Z8F7Q213、经现场观测得知，完成某分项工程需消耗某种材料1.76mA.3.03%B.3.13%C.3.20%D.3.23%【答案】 DCK8D4W3Q10V8F7J7HG7I10R4I10P9B2E8ZZ6P7O1Z7Z4L1D114、关于招标工程量清单编制总说明的内容，下列说法中正确的是（）。 A.建设规模是指工程投资总额B.工程特征是指结构类型及主要施工方案C.环境保护要求包括避免材料运输影响周边环境的防护要求D.施工现场实际情况是指自然地理条件【答案】 CCJ1L2W2U4M4F2X9HA10V4S8L1H4Q7Z1ZJ3Z6U4U5U7T8Q115、关于建设项目竣工验收，下列说法正确的是（）。A.中间验收是指单位工程验收B.单位工程验收由业主组织C.工程整体验收也称交工验收D.交工验收由项目主管部门或地方政府部门组织验收【答案】 ACL1K3A9D8I1P7E4HX8X8W3O9I6Z2A8ZJ9O9M10C5N7X1J416、我国建设项目规划阶段对投资估算精度的要求为控制在（ ）以内。A.±20B.±25C.±30D.±35【答案】 CCJ1D10C9J6D9Y10V7HJ3V2M2V2G10B1Q4ZY2A10U2N2D5K5D1017、流动资金的筹措中，一般要求筹集资本金占流动资金的比例为（）。A. 30B. 40C. 60D. 70【答案】 ACG4Y1M10I10X9W3C1HO7F8C3V3C10L3J8ZA7S1K5S3P9C3X918、下列费用项目中，属于工程建设其他费中市政公用设施费的是（）。A.新产品试制费B.水文地质勘查费C.特殊设备安全监督检验费D.绿化工程补偿费用【答案】 DCA2J10G6U5U10P2T10HH1S8Y6N2B3N6T9ZQ1Z5S7S1A7M1F919、某公司承包一合同价格为600万元的工程，计划工期为200天，延期20天，同时期承包的所有工程合同总价为1800万元，公司计划总部管理费为60万元，在获得工程延期索赔批准后，可进一步获得的总部管理费为（ ）。A.2万元B.20万元C.6万元D.3万元【答案】 ACZ8B10G6U9S4V2V8HS8Y7X2C8O4I4S3ZM6A4W10F7D5S8S220、有关法律法规政策变化引起的价款调整，下列表述中正确的是（）A.发包人应当承担基准日之前发生的.作为一个有经验的承包人在招标投标阶段不可能合理预见的风险B.如果有关价格（如人工.材料和工程设备等价格）的变化已经包含在物价波动事件的调价公式中，则不再考虑法律法规政策变化引起的价款调整C.对于不实行招标的建设工程，一般以建设工程开工前的第28 天作为基准日D.承包人的原因导致的工期延误，在工程延误期间国家的法律.行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，造成合同价款增加的，合同价款可以调整【答案】 BCI10H10D10X2C9D2F7HV5U7G9R3I7E10Q3ZX8Q5O4C6U1G10W321、根据计时观察法测定某人工挖基坑二类土 Im2的有关数据如下：基本工作时间 180min,辅助工作时间占工序作业时间的百分比为10%,规范时间占工作日时间百分比 为20%,则挖该基坑Im2的定额时间为（ ）min。A. 243 B. 247.5C. 250. 0 D. 257.1【答案】 CCB8R4M3Z4K10M3E4HI7X10S8E7Q8E3V9ZT2I6J9G10V3U10T822、下列关于投资估算指标的说法中，正确的是（ ）。A.反映项目建设前期的动态投资B.一般分为综合指标和单项工程指标两个层次C.不需要考虑影响投资的动态因素D.建设项目综合指标为各单项工程投资之和【答案】 ACY8X9R7S10K1L7P1HJ9I3E8F8M7U3C8ZZ7H1L4W7I8X4Y423、采用FOB货价方式进口设备抵岸价构成中，国际运费是指（ ）。A.从出口国的生产厂起到我国建设项目工地仓库止的运费B.从出口国的生产厂起到我国抵达港（站）止的运费C.从装运港（站）起到我国目的港（站）止的运费D.从装运港（站）起到我国建设项目工地仓库止的运费【答案】 CCL6Y7U7M7L6N9G10HM10J3V1R6D4T3I7ZW5R1A4P5Q4T10G824、工程量清单计价的基础公式正确的是（ ）。A.分部分项工程费=（分部分项工程量*相应分部分项综合单价）B.其他项目费=暂估价+计日工+总承包服务费C.单位工程报价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费D.建设项目总报价=单位工程报价【答案】 ACA4H3Z5M2R1R2H4HD9W6K4L4U2O8M3ZF8N4W5Y1Z8L6O525、施工招标工程量清单中，应由投标人自主报价的其他项目是以下哪项（ ）。A.专业工程暂估价B.暂列金额C.工程设备暂估价D.计日工单价【答案】 DCG7B7S1R2W3I8F6HT6K8A4Z7Y1I3G6ZY2K6P6B7E1H6Q326、下列竣工财务决算说明书的内容，一般在项目概况部分予以说明的是（）。 A.项目资金计划及到位情况B.项目进度、质量情况C.项目建设资金使用、项目结余资金等分配情况D.主要技术经济指标的分析、计算情况【答案】 BCX10J1R8X6B2M3K5HT3C5I3Z2K9E3C8ZT1V2P10X10P10I5Q927、在竣工决算审核中，下列关于主管部门批复项目的说法，正确的是（）A.批复不向财政部报送年度部门决算的中央单位项目决算B.批复主管部门二级及以下单位的项目决算C.批复主管部门本级投资额为5000 万元的项目决算D.由主管部门批复的项目决算，不需报财政部备案【答案】 BCI7M9B4D9B1I10T8HP8S2N3I3U4H10P9ZM10M8N9L6X5X5H528、某施工企业投标一城市基础设施项目，该企业报价为5000万元，则其应交的投 标保证金最高数额为（ ）万元。A. 50 B. 80C. 100 D. 150【答案】 BCV4D6P10B9H7F8R10HP6L7P7U9P10X8U4ZZ8N2Q9L2M6Q3R429、下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（ ）。A.筑路机在工作区末端的调头时间B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间C.机械在工作地点之间的转移时间D.装车数量不足而在低负荷在工作的时间【答案】 BCS3P3Q1M7L8B6I10HV6M8H4V9V7N5R3ZS6W9V4R3F2P9M730、在项目建议书阶段，投资估算精度要求较低，条件允许时才可采用的估算方法是（）。A.生产能力估算法B.生产能力指数法C.系数估算法D.指标估算法【答案】 DCE8S6K7B2O6B9P7HV1B10B6D5J7D7K4ZS6D6B6H5D9M1M331、关于招标文件的编制，下列说法中错误的是()。A.当未进行资格预审时招标文件应包括招标公告B.应规定重新招标和不再招标的条件C.招标控制价应在招标时（或在招标文件中）一并公布D.投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的以投标人须知前附表为准【答案】 DCV8R3A7K5G2V1W5HF2Q3Z6E7L7H2N1ZN10X10P1Z10K9Z7M732、（2021年真题）关于国际竞争性招标项目的开标，下列做法正确的是（ ）。A.不允许投标人或其代表出席开标会议B.不应拒绝开启未附投标保证金的标书C.应全部读出标书的全部内容D.开标时不允许记录和录音【答案】 BCB8A5T2G10S4G10D3HE8Q2M5Z2E9E2I9ZF1O10N7P9M3O8U1033、（2018年真题）根据现行的建筑安装工程费用项目组成规定，下列关于施工企业管理费中工具用具使用费的说法正确的是（）。A.指企业管理使用，而非施工生产使用的工具用具使用费B.指企业施工生产使用，而非企业管理使用的工具用具使用费C.采用一般计税方法时，工具用具使用费中的增值税进项税额可以抵扣D.包括各类资产标准的工具用具的购置、维修和摊销费用【答案】 CCS5X1R2C4U3M5Z5HS5P3H10V8M5N7K1ZT5P1E8V6R3I1W934、设备原价的说法,正确的是（ ）。A.进口设备的原价是指其到岸价B.国产设备原价应通过查询相关交易价格或向生产厂家询价获得C.设备原价通常包含备品备件费在内D.设备原价占设备购置费比重增大，意味着资本有机构成的提高【答案】 CCR7W10J6Y3N2F1G7HN8P3N4I4X5Y2R3ZR2M4K5U5M6K4X135、根据标准施工招标文件中合同条款规定，承包人可以索赔工期的事件是 ( )。A.发包人原因导致的工程缺陷和损失B.发包人要求向承包人提前交付工程设备C.施工过程发现文物D.政策变化引起的价格调整【答案】 CCT3S3F8M4D6T5E7HY9R2Q2I8H9H7Q7ZW6B10A10Z7R2M1I636、根据标准设计施工总承包招标文件，下列不属于变更程序的是（）。 A.变更的提出B.变更估价C.变更指示D.变更的审核【答案】 DCK1U5M3P4F2G4P4HO5D5V5F10J8J7K5ZO1S2O5J1D1R8B1037、编制招标控制价时，下列关于综合单价的确定方法，错误的是（）A.工程量清单综合单价=定额项目合价/工程量清单项目工程量，不考虑未计价材料费用B.工程设备.材料价格的市场风险，考虑一定率值的风险费用，纳入到综合单价中C.税金.规费等法律.法规.规章和政策变化风险和人工单价等风险费用，不应纳入综合单价D.综合单价中应包括暂估价中的材料和工程设备暂估单价【答案】 ACV7L2R6C7A1W6I7HF6T6K2O1T5F9V6ZZ5L7R2I10A8E9M738、在工程造价对比分析的实际工作中，应主要分析的内容不包括（）。A.考核主要实物工程量B.考核主要材料消耗量C.税金和规费的取费标准D.考核建设单位管理费、措施费和间接费的取费标准【答案】 CCP8K9A6Y6T1P7J10HV8J1R10B7P2P2X3ZH8V9A2Y5W9W6V339、当初步设计有详细设备清单时，可按（ ）编制单位设备安装工程概算。A.概算指标法B.预算单价法C.扩大单价法D.安装设备百分比法【答案】 BCC10K10F4F8G3Z3J10HI3D9E5S2A9R5P6ZD2L5V10A10O6Q2L640、关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是()。A.招标文件的澄清应在投标截止时间14天前发出B.招标文件的澄清应不指明所澄清问题的来源C.投标人收到澄清后的确认时间可以采用一个相对的时间D.投标人收到澄清后的确认时间可以采用一个绝对的时间【答案】 ACV7F5A7E10O9I7O9HB4H4W2Z2B8Z4U9ZZ6T2N8P2N1M3P241、关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法中正确的是（ ）。A.分包工程费不包括分包工程的管理费和利润B.材料的预涨费计入管理费C.开办费一般包括了工地清理费及完工后清理费D.在组成承包商投标报价时，管理费通常会单独列项【答案】 CCC2T8S1Y6X7Y6H6HJ10R6K9H9C8H7V10ZI6G9B6L5L3B3C642、某进口设备人民币货币400万元，国际运费折合人民币30万元，运输保险费率为3，则该设备应计的运输保险费折合人民币（ ）万元。A.1.200B.1.204C.1.290D.1.294【答案】 DCU3P4I2W6F4O8C5HM9K3N10Z6R8V8R10ZY6M1T2K7L10S2J543、用1:1水泥砂浆贴150mm×150mm×5mm的瓷砖墙面，结合层厚度为10mm，灰缝宽为2mm。100瓷砖墙面中瓷砖的净用量为4328块，瓷砖的损耗率为1.5%，砂浆的损耗率为2%。则每100瓷砖面墙中的砂浆消耗量为（）m3。A.1.0259B.1.0263C.1.0334D.1.0338【答案】 CCT6L2L8N2L5B2S6HA8X7B5H10V7G10V9ZH8V9M1Z9O10V10W944、关于工序特征的描述，下列说法中正确的是（）。A.劳动者不变，劳动工具、劳动对象可变B.劳动对象、劳动工具不变，劳动者可变C.劳动对象不变，劳动工具、劳动者可变D.劳动者、劳动对象、劳动工具均不变【答案】 DCE1Y7Y7F3M6E5E7HE7E8Q4J8R9E8J5ZD3J1C9S5M6O8F345、与未明确项目准备金相比，不可预见准备金的主要特点在于（ ）。A.补偿直至工程结束时的价格增长B.在每一个组成部分中均单独以一定百分比确定，作为一个估算的项目单独列出C.用以应付天灾、非正常经济情况D.支付在估算时不可能明确的潜在项目【答案】 CCA1N10D8J4K8J10F1HU6Q10U2F7E2P6T1ZU9Z8S6D6V1L2C1046、在制约项目规模合理化的主要因素中，确定项目生产规模的前提是（ ）。A.市场因素B.市场价格分析C.市场需求状况D.市场风险分析【答案】 CCU2E6S6S9J9H1U10HS1H2B5O4V9F6O2ZM5K8K1B8N4N3J347、（2020年真题）关于最高投标限价的编制，下列说法正确的是（）。A.国有企业的建设工程招标可以不编制最高投标限价B.对招标文件中可以不公开最高投标限价C.最高投标限价与标底的本质是相同的D.政府投资的建设工程招标时，应设最高投标限价【答案】 DCN5H9V2G10N4S9S7HV10T7W2O1F3O9E6ZS10M8D10B6Z1J7Y148、根据我国现行建设项目投资构成，下列费用项目中属于建设期利息包含内容的是（ ）。A.建设单位建设期后发生的利息B.施工单位建设期长期贷款利息C.国内代理机构收取的贷款管理费D.国外贷款机构收取的转贷费【答案】 CCW6L5C6O4T9S6B10HY8D3P2B7X9C1D9ZV3H7K10M4F9O5T1049、当利用函数关系对拟建项目的造价进行类比匡算时，通常基于的变量是（）。A.某个表明设计能力或者形体尺寸的变量B.某个表明设计能力或者资源消耗的变量C.某个表明资源消耗或者形体尺寸的变量D.某个表明资源消耗或者型号规格的变量【答案】 ACO3H3W1P3X6P5V7HY10B10B6L8L9T9J9ZK3U5D7M4E3Z2H450、下列关于竣工决算的说法，正确的是（）。A.竣工财务决算是正确核定项目资产价值.反映竣工项目建设成果的文件，但并不是办理资产移交和产权登记的依据B.项目需预留尾工工程的，尾工工程投资不得超过批准的项目概算总投资的10%C.基本建设项目交付使用资产总表反映建设项目建成后新增固定资产.流动资产.无形资产和其他资产价值的情况和价值D.在竣工财务决算报表中，建筑安装工程投资支出.设备工器具投资支出.待摊投资支出和其他投资支出构成建设项目的建设成本【答案】 DCJ3R5F3P8W6O8T3HZ7N2C9P4V7S4I6ZJ6L4Q4B4Q2C8O851、关于招标控制价的编制，说法正确的是（）。A.建设工程的招标控制价反映的是单项工程费用B.对计日工中的人工单价和施工机械台班单价应按工程造价信息中发布的单价计算C.暂估价中的材料单价，应参考市场价格估算D.规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算【答案】 DCP7J6M7D7N8E6U3HB10B6Q3H6D10E10K9ZP3A1C1D9K4A8B752、当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，可采用（ ）编制单位设备安装工程概算。A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.综合吨位指标法【答案】 CCX6V2O9V10O2Z9W7HO6M8V3V6Y4G1J2ZP1K6V5R3E7K2Y153、乙级工程招标代理机构所能承担的工程招标代理业务限额是，工程总投资()万元人民币以下。A.3000B.5000C.6000D.10000【答案】 DCW3Z6D7V2C4W8P8HA4I9Z4Y8A7Q2U3ZV1W7H3G4P10O9H754、关于履行合同中争议的解决，下列做法正确的是()。A.在争议提出诉讼后，双方不再通过友好协商解决争议B.发生争议后，可提请争议评审组评审C.协商不成或不接受争议评审的，可向任一方所在地的仲裁机构申请仲裁D.对仲裁决议不服的可向有管辖权的人民法院提起诉讼【答案】 BCN2K7X1L10V10R5H4HS4E1B6D10D7C9M9ZB3J8L7H1H7W10P255、某现场签证事项，未经发包人同意，承包人擅自实施相关工作，由此发生的费用一般由（ ）承担。A.承包人B.发包人C.监理人D.发、承包人【答案】 ACF6A2B7Q7L3E9A5HN4U10E9G10C6P1W3ZX3M9V8G5L2W6O1056、有关投标文件的递交，说法正确的是（）。A.投标保证金不应作为其投标文件的组成部分B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件应被否决C.联合体投标的，投标保证金只能由牵头人提交D.一般项目投标有效期为3060天【答案】 BCL3F2G9I9X10A9R9HR7M9M8Q8B10T10H3ZB8P6U9E8I1Z4R457、已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为30万元，废品损失率为10% ,外配套件费为5万元，包装费率为2% ,利润率为10%。用成本估算法计算该设备的利润值为（）万元。A.3.366B.3.370C.3.376D.3.876【答案】 CCD7G6D9G10X4Q8G7HR7H3H10X4D5T5B2ZE3J6X1P10U5X5R658、（2018年真题）因不可抗力解除合同的，发包人不应向承包人支付的费用是（）。A.临时工程拆除费B.承包人未交付材料的货款C.已实施的措施项目应付价款D.承包人施工设备运离现场的费用【答案】 BCP9J6B7I5L2U1Z8HI5S10K1Y6C10D8D1ZK6M10D1H8L3C1K759、关于评标结果，下列表述正确的是（）。A.评标委员会可直接确定中标人B.对评标结果持有异议的评标委员会成员可以书面或口头方式阐述其不同意见和理由C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论D.对于邀请招标的项目，招标人应确定排名第一的中标候选人为中标人【答案】 CCN4L1U6G7X2H6O2HT7V9G2J1L8K3J1ZQ9E1X2C8O9A3T660、（2014年真题）下列情形中，不属于投标人串通投标的是（）。A.投标人A与B的项目经理为同一人B.投标人C与D的投标文件相互混装C.投标人E与F在同一时刻提前递交投标文件D.投标人G与H作为暗标的技术标由同一人编制【答案】 CCK8T8O10T8A5P10R3HD6D9A8S2O10M6U6ZA5U1E10B6P5Y2H261、关于我国项目前期阶段投资估算的精度要求下列说法中正确的是（ ）A.项目建议书阶段，允许误差大于±30%B.投资设想阶段，要求误差控制在±30%以內C.预可行性研究阶段，要求误差控制在±20%以內D.可行性研究阶段，要求误差控制在±15%以內【答案】 CCY3T2S4S8H2J9H5HP4D2R5N1W5K8K5ZU5L9K1D5E6I9F462、某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%，废品损失率为8%，利润率为10%，增值税率为17%。假设不在发生其他费用，则该设备的销项增值税为（ ）万元。A.4.08B.4.09C.4.11D.4.12【答案】 DCO1T6A3J2F4B2O9HV5N3G1D10B7G5W9ZF9S2Y3R4N10Y1M863、财务效益与财务费用估算所遵循的“有无对比”原则是指()。A.现金流入与流出的界定对等B.“有生产、全销售、无库存”状态C.“有项目”和“无项目”状态D.有无增值税对比一致状况【答案】 CCX9G3N9J10R3F8C10HD3D6I10M2X3P5L1ZW9J6V9D5M1J6L964、采用概算定额法编制设计概算的主要工作有：列出分部分项工程项目名称并计算工程量；搜集基础资料；编制概算编制说明；计算措施项目费；确定各分部分项工程费；汇总单位工程概算造价。下列工作排序正确的是（）。A.B.C.D.【答案】 ACI2D10F6T6P1W10E4HU6M2N5R4O3Y1Z10ZF8C3D8R6O6O4S165、关于工程量清单计价方式下竣工结算的编制原则，下列说法正确的是（ ）。A.措施项目费按双方确认的工程量乘以已标价工程量清单的综合单价计算B.总承包服务费按已标价工程量清单的金额计算，不应调整C.暂列金额应减去工程价款调整的金额，余额归承包人D.工程实施过程中发承包双方已经确认的工程计量结果和合同价款，应直接进入结算【答案】 DCK3Y3Q6U8P5V3F5HB7C1A3O4E10A8Y1ZE8S1H1O2E10Z8M466、关于建设期利息计算公式的应用，下列说法正确的是（）。 A.按总贷款分年均衡发放考虑B.Pj-1为第（j-1）年年初累计贷款本金和利息之和C.按贷款在年中发放和支用考虑D.按建设期内支付贷款利息考虑【答案】 ACC5G6Z5E7T3V1B1HA4I7G5Y9N3J5U2ZU5R7V9J3X9V1O467、（2020年真题）某地新建单身宿舍一座，当地同期类似工程概算指标为900元/m2，该工程基础为混凝土结构，而概算指标对应的基础为毛石混凝土结构，已知该工程与概算指标每100m2建筑面积中分摊的基础工程量均为15m2，同期毛石混凝土基础综合单价为580/m3，混凝土基础综合单价为640元/m3，则经结构差异修正后的概算指标为（）元/m2。A.891B.909C.906D.993【答案】 BCY8B6Y4T2M9K5M7HO7F6C3Q1K8O10U8ZM10W3Q9P6Z8R5R868、（2014年真题）施工合同履行期间，关于计日工费用的处理，下列说法中正确的是（）。A.已标价工程量清单中无某项计日工单价时，应按工程变更有关规定商定计日工单价B.承包人通知发包人以计日工方式实施的零星工作，双方应按计日工方式予以结算C.现场签证的计日工数量与招标工程量清单中所列不同时，应按工程变更有关规定进行价款调整D.施工各期间发生的计日工费用应在竣工结算时一并支付【答案】 ACA10L3I2W10P4K8B10HY7C2C8U1Q3T4Z1ZW5O8R8P8D2Y7M669、下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（ ）。A.筑路机在工作区末端的掉头时间B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间C.机械在工作地点之间的转移时间D.装车数量不足而在低负荷下工作的时间【答案】 BCR1C4Z7U7X10U2A10HA5E8X9G10E9X8Z5ZS8O10F7M8Z10D10E270、关于招标工程量清单中其他项目清单的编制，下列说法中正确的是（ ）。A.总承包服务费应按照招标人给定的价格进行结算B.暂列金额可以只列总额，但不同预留的暂列金额应分别列项C.工程暂估价应包括利润、规费和税金D.计日工的暂定数量可以由投标人填写【答案】 BCY9D6I8P4M9V6O3HF5S5T6V10X9F8Z2ZN9D6S8H2P6A7Q271、总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算。其中，招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，总承包服务费按分包的专业工程估算造价的()计算。A.1B.1.5C.3D.5%【答案】 BCS6B6G10I9M4O9X1HB3I4S10U8H6I4Z3ZQ9C2Y10Z7U7V4P1072、（2021年真题）根据现行标准设计施工总承包招标文件，其他项目清单中依法必须招标的专业工程暂估价项目由承包人作为发包人，关于该专业工程的招标，下列说法正确的是（ ）。A.招标文件不需要发包人批准B.评标方案不需要发包人批准，仅将结果报发包人备案C.组织招标的费用由承包人承担D.该专业工程中标价格不会影响总承包人的合同价款【答案】 CCT4N3A7M10S3I4F3HR9N5C7A9T3I8Z10ZY4Q7B1E9W2H10S773、（2018年真题）建设单位通过市场机制取得建设用地，不仅应承担征地补偿费用、拆迁补偿费用，还须向土地所有者支付（）。A.安置补助费B.土地出让金C.青苗补偿费D.土地管理费【答案】 BCW5T7J3C10K6S2Z8HP5L2E2Y10D10V2V2ZC6Z9X2S2V3R1Q874、在招标文件的各项内容中，各项中属于投标邀请书的是（ ）。A.招标文件的构成B.招标文件的获取C.投标报价编制的要求D.是否允许提交备选投标方案【答案】 BCR3K6T6O3L8C4V5HF7O3D5X3K1F5J4ZR8S3E1K7B5W4W375、采用工程量清单模式进行建设项目招标控制价的编制，对于不可计量的措施项目，其结果不包括（）。A.管理费和利润B.规费和税金C.风险费用D.人工费【答案】 BCZ7A5D2T9F4S2W6HS5D4V2X4K6C3S10ZQ1C4K2D6M10M4A676、关于预算定额性质与特点的说法，不正确的是（ ）。A.一种计价性定额B.以分项工程为对象编制C.以施工定额为基础编制D.反映平均先进水平【答案】 DCC10P1I10T8F3L9V5HC5H1W9U4S2Z10Y5ZA7D2A7W4L10K6Y877、下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是（ ）。A.土地补偿费B.青苗补偿费C.拆迁补偿费D.新菜地开发建设基金【答案】 ACU10T9I5V10L7Y1O9HG8S1U2F4K5Y1A2ZE1Q8Z3L4A4O4D778、当采用价格指数调整价格差额时，下列表述中正确的是（ ）。A.定值和变值权重，应在签订合同时由发包、承包双方商定B.价格指数应首先采用工程造价管理机构提供的价格指数C.缺乏工程造价管理机构提供的价格指数时，应采用物价部门提供的价格指数D.在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂不调整，在以后的付款中再按实调整【答案】 BCJ1B1Y10O2E2H5X6HH3Y4S4R9Y6O10D4ZG6H8G6D10H1E2B679、（2013年真题）关于标底与最高投标限价的编制，下列说法中正确的是（）。A.招标人不得自行决定是否编制标底B.招标人不得规定最低投标限价C.编制标底时必须同时设有最高投标限价D.招标人不编制标底时应规定最低投标限价【答案】 BCZ6T2Y6J6P8N9V4HG6D6M7N10V1H4Q8ZR3T4A7I3Q9D4G580、（2021年真题）在计算总价措施费时考虑报价浮动率的是（ ）。A.脚手架B.模板C.道路硬化D.施工排水降水【答案】 CCX4J3W4U6E3X7K3HY2W2D4G5X9Q6B8ZZ8X8H6A9Q10M7D881、下列有关合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是 （ ）A.施工合同无效，但工程验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】 ACV3K3S5R7H5K8Q4HI9D3I9H4E4X6R4ZF9F3X8T7C6N2V182、根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明施工费的（ ）。A.夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用B.工人的安全防护用品的购置费用C.地下室施工时采用的照明设施拆除费D.建筑物的临时保护设施费【答案】 BCB10A9N10C3M5Q9T4HA1O2S8I9E3I8Y2ZM4L8R5U7M10Z6I183、在工程项目招投标过程中，招标人除了要求总承包管理和协调外，还要求提供配合服务时，下列说法正确的是（）。A.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的35计算B.总承包服务费一般按分包的专业工程估算造价的1.5