2022年全国二级建造师(二建建设工程法规及相关知识)考试题库自我评估300题及答案参考(河北省专用).docx

二级建造师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、关于第二审程序，下列说法正确的是（）。A.第二审人民法院审理对判决的上诉案件，审限为3个月B.第二审人民法院审理对裁定的上诉案件，审限为50日C.当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起10日内提起上诉D.当事人不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起15日内提起上诉【答案】 ACC7W3O4Q3T2P2F1HW1N2L1K10X2E4P9ZF3S10P1V4J5J1I32、关于安全生产许可违法行为应承担的法律责任的说法，不正确的有（ ）。A.转让安全生产许可证，证件应当被吊销B.有效期满未办理延期，继续施工，应责令停工补办，没收违法所得，并处罚款C.提供虚假材料申请安全生产许可证的，给予警告，3 年内不得再次申请D.领取证件后不再具备安全生产条件，暂扣安全生产许可证并限期整改【答案】 CCO5A7Z1I1O4X7T4HP2F6U1Z3K4U3J1ZY9F10P10B10R4C3Q103、（2015年真题）某工程竣工验收时发现隐蔽工程不合格，经查，是由于设计缺陷造成的。下列说法中，正确的是（）。A.设计人应负责返修，费用由设计方先行承担B.承包人应负责返修，费用由承包人负责C.承包人应负责返修，费用由发包人负责D.由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修【答案】 CCV3I8I8J4V2K5K6HW2F9L8P7A5E9L6ZC1I9U4W5N7B1Y44、关于建设工程竣工规划验收的说法，正确的是（）。A.建设单位应当向住房城乡建设主管部门提出竣工规划验收申请B.建设工程未经核实或者核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收C.对于验收合格的建设工程，城乡规划行政主管部门出具建设工程规划许可证D.建设单位应当在竣工验收后3个月内向城乡规划行政主管部门报送有竣工验收材料【答案】 BCZ6P2W1A7G7L7L8HN8A10D9L10G9U1X4ZV3S7A3A6N1B2N35、下列关于法人登记的说法，正确的是（ ）。A.营利法人必须依法登记B.非营利法人不需要登记C.有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构从登记之日起，具有机关法人资格D.非营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、基层群众自治组织法人【答案】 ACV3X10S1M4L5T5Q8HY8D1E3L7B8E7C8ZL10D8I6L2W5Y7S76、以下关于企业专职安全生产管理人员配备的说法中正确的是（）。A.建筑施工总承包特级资质企业不少于4人B.建筑施工专业承包一级资质企业不少于2人C.建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配备不少于4人的专职安全生产管理人员D.施工作业班组可以设置兼职安全巡查员，对本班组的作业场所进行安全监督检查【答案】 DCO9K1Z1Z7D3Z5J9HM9A4N1M10V5V3L5ZE1B6F6K8I10O3W27、根据注册建造师执业管理办法（试行）,关于修改注册建造师签章的工程施工管理文件的说法,正确的是（ ）。A.应当征得所在企业同意后，由注册建造师本人修改B.应当由注册建造师所在企业指定他人修改C.应当由所在企业指定同等资格条件的注册建造师修改D.应当由注册建造师本人自行修改【答案】 ACQ10D3P7X6B7N6N3HA2M6Z4U10M9V5J3ZS4V4C8G3U10I4W18、环境保护行政主管部门应当自收到（ ）之日起30日内，完成验收。A.竣工结论 B.环境保护设施竣工验收申请C.竣工验收申请 D.建设项目竣工验收合格证书【答案】 BCY3A6S8D1I5Z1T7HK3N4X6W4B5N8K6ZI9D1E7Q4C3V8C59、以下不属于用益物权的是（）。A.建设用地使用权B.宅基地所有权C.地役权D.土地承包经营权【答案】 BCT1F7I6K7K8I10I1HA9Q5S1X9Z9X1J10ZN7W4N7I6F7G8Z810、关于留置的说法，正确的是（）A.留置的标的是不动产B.不转移对物的占有是留置与质押的显著区别C.留置权人负有妥善保管留置财产的义务D.置物留置期间债权人不能与债务人协议处理留置物【答案】 CCB1B8C3Q5O1X6K6HG3U10U2V9L3X1B3ZG1G10W7G1W3S1Z711、大华建筑公司承包中信科技有限公司的办公楼扩建项目，根据建筑法有关建筑工程发承包的有关规定，该公司可以（）。A.把工程转让给华民建筑公司B.把工程分为土建工程和安装工程，分别转让给两家有相应资质的建筑公司C.经中信科技有限公司同意把内墙抹灰工程发包给别的建筑公司D.经中信科技有限公司同意，把主体结构的施工发包给别的建筑公司【答案】 CCY6F7P4W3N3L4S6HQ5N4H3A9F10H6L3ZR4P9B8K5M10R5L312、（2015年真题）根据建筑法及相关法规，建设单位应当办理施工许可证的工程是( )。A.国务院批准开工报告的工程B.城镇市政基础设施工程C.建筑面积200m2以上的工程D.工程投资额在20万元以上的工程【答案】 BCM5P6D3F1U4H10N5HL9X2L3P4W3Q4Q2ZS3D7S5N5Q10Q6F413、（2020年真题）下列施工管理文件签章及修改的做法中，正确的是（）。A.分包单位签署质量合格的文件，应当由担任总承包项目负责人的注册建造师签章B.分包工程的施工管理文件应当由总承包单注册建造师签章C.注册建造师已经签章的施工管理文件的修改，由其本人直接进行并自行负责D.修改注册建造师已经签章的施工管理文件，所在施工企业可以指定具有高级职称的技术人员直接修改【答案】 ACK7P10I7X2E10M8S4HM2Q2Z6U10Q4K7D8ZV10O5M8D1T5V4C814、（2021年真题第1批）关于民事诉讼中第三人，说法正确的是（）A.第三人属于狭义的民事诉讼当事人B.人民法院判决承担民事责任的第三人，有当事人的诉讼权利和义务C.对当事人双方的诉讼标的，第三人认为有独立请求权的，只能参加诉讼，不得提起诉讼D.对当事人双方的诉讼标的，第三人虽然没有独立请求权，但案件处理结果同他有法律上的利害关系的，只能由人民法院通知其参加诉讼【答案】 BCT1L5R7T10V7S1D10HS5Y9C3Z4E3K5Z1ZO6R4O2A7A1Z4D815、合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费不低于该费用总额的（）。A.90%B.70%C.50%D.30%【答案】 CCX4R3A1O4D2I1X5HH10B2D4A8D9Y10V8ZL5D6Z8U8E6G5E616、隐蔽工程隐蔽前，施工单位应通知相关单位，可能涉及的单位中不包括下列（）。A.建设单位 ?B.工商检测机构?C.监理单位 ?D.工程质量监督机构【答案】 BCU7Y10K8K5D8X8K10HY2Q3X8F10B1N4A3ZP7A2H1X5D1O7G817、安全文明施工费不包括（）。A.环境保护费B.文明施工费C.安全施工费D.永久设施费【答案】 DCE6O4Q1S1H8B7F4HL6B10Y2N6W7D4I5ZK3V1P9H3I5V9I418、下列关于债的表述，正确的是（ ）。A.债权只有通过当事人的约定才能产生B.债权为相对权，权利人义务人都只能是特定之人C.在施工合同中，建设单位是债权人，施工单位是债务人D.建筑物倒塌造成他人损害的，由施工单位和监理单位承担连带债务【答案】 BCC10O5E8P4P4W7U3HU9S10N9Q4N4P1R5ZP1B2Q9A3M7O9O1019、（2019年真题）某建设工程承包人在工程完工后于2月1日提交了竣工验收报告，发包人未组织验收；3月1日工程由发包人接收；4月1日承包人提交了结算文件，发包人迟迟未予结算；6月1日，承包人起诉至人民法院。该工程应付款时间为( )。A.3月1日B.2月1日C.4月1日D.6月1日【答案】 ACE8R5D7B6Z4H10P9HA2Y8A1M6H3A9L1ZG5N4H5B10F1O3X220、根据物权法，建设用地使用权自（）之日起设立。A.国家划拨B.支付土地使用权出让金C.使用权登记D.取得建设用地使用权证书【答案】 CCM3L5P5N6Y6R5F7HQ4F7M1X3J5X2P6ZH7P4S3S1K8D1P221、某工程计划于2021年5月1日开工，3月1日，发包人办理了建筑工程一切险，保单约定的开工日期是4月10日。同年4月20，施工方为了避免延误工期，将主要建筑材料运送至工地现场，后因场外道路的审批问题，实际开工日期为5月20日。则建筑工程一切险的生效日为（）。A.4月10日B.4月20日C.5月1日D.5月20日【答案】 BCK3N4L9P3O7H9B10HS3U6S7I10X3Q7M3ZN1U6P6Q7R10T8K622、根据有关规定，下列关于开标程序的表述不正确的是()A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点C.开标由招标人主持，邀请3个以上的投标人参加D.开标时，由工作人员当众拆封、宣读【答案】 CCK9X2I10W7I8X7K10HX5M8P10Z8M1H3Q5ZH5A7Z2M10C10Z6T923、关于表见代理的说法，正确的是（）。A.表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力B.表见代理中，由行为人和本人承担连带责任C.表见代理对本人产生有权代理的效力D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事法律行为，属于表见代理【答案】 CCX5P3V8S1F9D4B10HJ4E10W8A7G9P8K3ZE3K8Z9Z8W7Q8A524、关于建设工程竣工验收备案的说法，正确的是（ ）。A.工程竣工验收备案表一式二份，一份由建设单位保存，一份留备案机关存档B.竣工验收备案必须提交住宅使用说明书C.工程竣工验收完成后，建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告D.施工企业自竣工验收合格之日起15日内办理备案【答案】 ACJ5R2W4D3H3H4M8HA8I1H9O4X1V6X8ZF4F3H1E5M3E6Y425、甲公司委托乙公司加工制作一批门窗，约定门窗验收合格后付款。下列关于该承揽合同说法错误的是（ ）。A.如门窗不能通过验收，甲有权拒付合同款项B.乙以自己的技术、设备独立完成工作，并有权要求甲给予必要协助C.甲有权监督、检查乙的工作过程D.甲、乙均有权随时解除承揽合同【答案】 DCI7J10V1D2J7H1W1HU7O8A7C6W4Z1C9ZS3I1J9X10G6J5Y326、（2021年真题第2批）根据危险性较大的分部分项工程安全管理规定，关于危大工程专项施工方案的说法，正确的是（）。A.危大工程实行分包的，专项施工方案应当由相关专业分包单位组织编制B.分包单位组织编制的专项施工方案应当由分包单位负责人签字并加盖单位公章C.超过一定规模的危大工程，建设单位应当组织专家会议论证专项施工方案D.危大工程实行施工总承包的，专项施工方案中应当由施工总承包单位编制【答案】 DCL5Z4S10T6T2V1M4HO6Z4Q7C9X7D10G9ZN6U4P9D5Q3C8K227、（2015年真题）关于承揽合同解除的说法，正确的是( )。A.承揽人未经定作人同意将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同B.除非合同当事人双方书面的约定，定作人和承揽人均不得随时解除承揽合同C.承揽人发现定作人提供的材料不符合给定的，有权以书面通知的方式，单方面解除承揽合同D.承揽人可以随时解除承揽合同，造成定作人员损失的，应当赔偿【答案】 ACU3U9S7F5W6U7Z9HW5J3F10X2C2Q2M8ZD10G9H10P6Q2E3E128、根据历史文化名城名镇名村保护条例，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内可以进行的活动是（ ）A.开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动B.占用保护规划确定保留的道路C.在核心保护范围内举办大型群众性活动D.为响应国家扶贫政策修建生产爆炸性物品的工厂【答案】 CCQ4N10V7V6S4E7Q1HU9R6X5J10G5I6U9ZE2D10W3M1N4C9S529、（2018年真题）下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是（）。A.解除合同B.继续履行C.罚款D.合同无效【答案】 BCY5V8F1T10Y10L4U9HU3Y1R1R5V3Y5B10ZB2N7C10C5E8V4G230、当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起（ ）内提出。A.三个月B.六个月C.一年D.二年【答案】 BCA10P9A6A3O2O10S6HI3O1P1C7R8I8A8ZZ7T3V9V2C8A9X231、人民调解的基本原则是：当事人自愿原则；当事人平等原则；（ ）和尊重当事人权利原则。A.合法原则B.当事人协商原则C.当事人让步原则D.合理原则【答案】 ACU2A7K5V7T1A3J2HB3S4B10O10E3V8A7ZS2S4T6U10I4Z8Q232、为进一步规范施工招标投标活动，各地应当建立中标候选人的公示制度，公示的时间应当不少于（ ）日。A.3B.5C.7D.10【答案】 ACJ2O6W7D10Q5U7J6HI6A6C1X1A10Y2R4ZN3U7S10N9N7I10M433、（2021年第2批真题）除当事人另有约定外，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物毁损灭失的风险自( )起由买受人承担。A.合同成立时B.合同生效时C.标的物交付时D.运输行为完成时【答案】 ACS2C3Z3S9H7E4B7HE6V6L9E10D5B5Y6ZF2B9G4Q10X6T2Y334、根据行政诉讼法，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是（ ）。A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的B.国防、外交等国家行为C.行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍的约束力的决定、命令D.行政机关对行政机关人员的奖惩、任免等决定【答案】 ACG2G9R10M6F9P2F9HX6R2F1R5G10U10N9ZM8X7M7F2P2J5B935、下列选项中属于要约的是 （ ）A.拍卖公告 B.投标书C.招标公告 D.商品价目表【答案】 BCM2T2Z8S1N4U5Z6HC8Z3Z3L3B8Z4V2ZZ6D10N5C1A9A1N536、建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取（）。A.安全生产许可证B.施工许可证C.建设用地规划许可证D.建设工程规划许可证【答案】 BCO10U3D6K6E4E5F10HE6P1K10Y8E10S3R7ZE8X7W3G4W4B8N937、某施工单位为避免破坏施工现场区域原有地下管线，欲查明相关情况，需(）负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。A.相关管线产权部门B.市政管理部门C.城建档案管理部门D.建设单位【答案】 DCT8G1B2H8N3S9B3HG5X1Y1I7C5Y10X3ZT10N5N7N10R6H1I238、关于民事责任的说法，正确的是（）。A.施工合同约定的工期延误罚款属于行政处罚B.无效合同的民事责任属于违约责任C.民事责任承担方式可以单独适用，也可以合并适用D.民事责任全部是财产责任且不具有任何惩罚性【答案】 CCQ5G3O10U4S7Z2R10HN5E8J3I2M4Y6E8ZF7D10Z3K3T6Q8R539、（2017年真题）关于建设工程质量管理条例，设计文件应注明工程合理使用年限，该年限从( )之日起算。A.颁发施工许可证B.工程竣工验收合格C.工程缺陷责任期届满D.工程法定最低保修期届满【答案】 BCH7F3E7B8F10K6D2HD10J5C4U5P5H3C5ZT5K6Z2V2Q4Z3Q240、关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。A.一审程序包括特别程序和简易程序B.原告必须与案件有直接利害关系C.当事人不服一审判决的，有权15日内上诉，二审审限为30天D.对不公开审理的案件，不公开宣告判决【答案】 BCS8K6J5W1V8E5R10HV7X10T6M4O9V6Y5ZU4T6F7R10Q1E5I441、（2014年真题）投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在（）提出。A.中标候选人公示期间B.中标通知书发出之后C.合同人判决期间D.评标报告提交之前【答案】 ACX7Y8H9O10L6X10X5HU7G3Y9U3D2K9J5ZE7W3A3E3S4Y8Y342、下列国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，可以采取邀请招标的是（）。A.省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目B.由于技术复杂导致公开招标程序复杂的项目C.受资金条件限制，只有少量潜在投标人可供选择的项目D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目【答案】 DCM4L2C7R1Y2G4R10HS5P6B8J6T8G1P8ZV10I10E7B7G1O10D143、（2017年真题）关于行政复议的说法，正确的是( )。A.行政复议既可以解决行政争议，也可以解决民事或者其他争议B.在行政复议中随时可以调解C.行政复议可以应申请一并审查抽象行政行为D.行政复议决定具有终局性【答案】 CCQ3H9U6N9Y8N9A1HA9B8U2F8D1Z1I6ZF8Y10V8D1O3O5A344、缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。缺陷责任期一般为（）年，最长不超过（）年，由发、承包双方在合同中约定。A.2，3B.3，5C.1，3D.1，2【答案】 DCE5N5D7O2R3J6V1HH8X10M9Q10F2V6W5ZC6M4L7Z7I3O9Q245、某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中，首席仲裁员甲认为应该裁决合同无效，仲裁员乙认为合同为可撤销合同，仲裁员丙认为本案的欺诈可能涉嫌刑事犯罪应移交公安机关，则仲裁应（ ）作出裁决。A.重新组成仲裁庭经评议后B.请示仲裁委员会主任并按其意见C.按乙和丙的意见D.按甲的意见【答案】 DCP9A2M7A4N9G10X10HP2B8D4Z10Z2N8L1ZE1G10P4X6W2W2S146、由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体通常称为（）。A.法律形式B.法律体系C.法律规范D.法律部门【答案】 BCA5H1H10S4R4C1B3HM9X9H3D7G2W10E2ZR10M3N2N4T1B1X947、建设工程合同包括下列选项中除()的合同。A.建设工程勘察合同B.建设工程设计合同C.建筑工程监理委托合同D.建设工程施工总承包合同【答案】 CCX8O10A3O7Q1Q3S1HR4T7V6Y2C8B8Y3ZE7I10C3G1V6C9H348、（2018年真题）下列事项中，属于施工生产安全事故调查组职责的是（）。A.查明事故发生的间接经济损失B.追究责任人的法律责任C.提交事故调查报告D.提出对受伤人员的赔偿方案【答案】 CCB5U2K6K9G3G4N3HK2U8Q9W8P5I1B5ZA8E3F8S10A8I10N749、下列情形中，属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是（ ）。A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的B.仲裁庭的组成违反法定程序的C.合同中没有仲裁条款，争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的【答案】 BCD10L6C4X9Y7S3L1HZ1D8P5H1K2G3B6ZI1P7G5H7M10G2X150、下列选项中，关于保险的表述不正确的是（ ）。 A.工程开工前，建设单位应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险，受益人由被保险人或投保人指定，投保人、被保险人可以为受益人B.财产保险标的危险程度显著增加，被保险人应及时通知，保险人可增加保费或解除合同C.人寿保险费不得以诉讼方式要求支付D.建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商【答案】 ACQ3H8L5D10E4L9P3HW7L5I8N7W1D9Y7ZC8Y5R3N3S2L1O651、根据招标投标法，招标公告或投标邀请书应当载明的事项不包括（ ）。A.招标人的名称和地址 B.对潜在投标人的歧视性要求C.获取招标文件的办法 D.招标项目的性质、数量、实施地点和时间【答案】 BCN2N5H1L4Q3R5O6HT7Z3N6W6M6O8U9ZM2W4O1M2V8C1Y552、关于工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收，下列说法中，正确的是（ ）。A. 需进行试生产的建设项目，环境保护设施应当自建设项目正式投入试生产之日起1个月内申请验收B. 分期建设分期投入生产的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收C. 建设行政主管部门收到验收申请之日起15日内，完成环境保护设施验收D. 环境保护设施验收不合格，主体工程正式投入生产的，由建设行政主管部门责令停止生产【答案】 BCY6B3A2P5Y7G10S8HS3I9W8P4W8K7E2ZU9W3T5P4S3C9A953、（2016年真题）根据建筑法施工企业在施工中使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，情节尚不严重的，应当给予的处罚是( )。A.吊销资质证书B.责令停业整顿C.责令改正，除以罚款D.降低资质等级【答案】 CCO5O7H1C7X5D10C8HN7L9H7G8X4M10B1ZY6W9Q8L2Y2N7N954、关于建设工程返修，说法正确的是（）。A.施工企业仅对已完成的工程负责返修B.对施工中出现质量问题的建设工程， 无论是否属于施工企业原因造成的，施工企业都应当负责返修C.建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形D.对竣工验收不合格的建设工程，若是施工企业原因造成的质量问题由施工企业有偿返修【答案】 BCB4Y9T2V5G6Z9S1HO3T10Z10H9H8P7Y7ZC7K1L5X3O2B5N455、当事人在法庭的主持下，围绕证据的真实性、合法性、关联性，针对证据的证明力有无以及证明力大小，进行质疑、说明与辩驳的过程是()A.证据交换B.质证C.认证D.鉴证【答案】 BCD3T7W1D10E9J10I10HO7J2W8I9B9I5E8ZQ7X4P4L7J8Z7K956、（2015年真题）根据建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523）.建筑施工场界环境夜间噪声的夜间是指( )期间。A.21点至次日6点B.22点至次日8点C.21点至次日8点D.22点至次日6点【答案】 DCJ8D1T10Q4V5S10M7HM9V1W9C9S7Z3W7ZR7Z9S4L2C7U7L457、设工程施工合同发承包双方协议选择国内某仲裁机构后，承包人请求人民法院确认该仲裁协议效力的，应由（ ）中级人民法院管辖。A. 仲裁协议签订地B. 该仲裁机构所在地C. 建设工程所在地D. 承包人住所地【答案】 BCU4D4P5O5O4C6W2HB9T6G9G7E5N3H10ZB10U1R6G7O7K6T158、银行与建筑工程公司订立保证合同，为其提供工程保涵时，应采取的正确方式是（）。A.书面形式B.口头形式C.其他形式D.没有明确规定【答案】 ACW6G1I6L5Y8L5K5HY1T1S7H6F10P1J2ZB3Q3B1X3V1O7T459、关于和解的说法，正确的是（）。A.和解只能在一审开庭审理前进行B.和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议，自行解决争议的一种方式C.和解不可以与仲裁诉讼程序相结合D.当事人自行达成和解协议具有强制执行力【答案】 BCQ6W3J9V2X6D10M4HO8V7K4E6F2O1C1ZC2T6R9A5B6X7M460、使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由（）共同进行验收。A.建设单位、监理单位和施工企业B.监理单位、施工企业和安装单位C.施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位D.建设单位、施工企业和安全生产监督管理部门【答案】 CCD8I6Y3F4K2E5V2HB10Z9Z5V9B4D7S7ZD7M1D8G1N6V1Q561、2018 年，某高速公路项目招标，购买招标文件时间从 8 月 23 日起，招标文件载明的下列活动时间中，合法的是（ ）。A.出售招标文件的截止日期为 8 月 25 日 B.提交投标文件的截止日期为 9 月 13 日C.开标时间为 9 月 10 日 D.投标有效期开始于 8 月 23 日【答案】 BCW9P3E4P4J4B4Z6HG4C5J3Z2V7F8X1ZY6Z7R8G1R7W1K562、关于建设工程合同相关内容的说法，正确的有（ ）。A.欠付工程款的利息起算，建设工程已实际交付的，为交付之日B.当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，承包人已提交竣工验收报告、发包人拖延验收的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期C.工程合同价款约定不明的，应当按照订立合同时履行地的市场价格履行D.约定工程垫资利息的，当事人申请按约定支付利息的，法院不予支持【答案】 BCQ6E10B10E5G5D5Y1HS6D9F9V10D4J10C9ZB10Z9M10H2A5J9C163、（2016年真题）建设工程施工合同对付款时间没有约定或者约定不明，则应付款时间为（）。A.建设价款确定之日B.建设工程已竣工验收的，为竣工验收合格之日C.建设工程未交付的，工程款价也未结算的，为当事人起诉之日D.建设工程未交付的，为竣工结算完成之日【答案】 CCF6M7E8I3Q4M5D1HW5G4S4X2Q6W3J1ZT3B7H1N8O6C3J1064、下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法正确的是（）。A.原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序B.原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣或吊销安全生产许可证C.施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原证作废D.未取得施工许可证的，不得颁发安全生产许可证【答案】 BCX3P9N5Y9L8H10O10HJ8S10G6B2N6G2V5ZK4E6A5K5Q8E6N165、关于借款合同利息的说法，正确的是（）A.借款的利息可以预先在本金中扣除B.对支付利息的期限没有约定的，应当在返还借款时一并支付C.借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息。D.借款人提前返还借款的，应当按照借款合同约定的期间支付利息【答案】 CCT6N8S10I4J10Q10G10HI6W7L2H10I5V9I2ZJ10D8X4E8R5Y5X566、下列情形中，不会导致劳动合同无效或者部分无效的有（）。A.以胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立B.乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立C.用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的D.重大误解，在违背真实意思的情况下订立【答案】 DCU2K7N9T8P2E1I5HB7F5S3W3N3W3P4ZH5H10Y1T5J4N5O367、监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，则监理工程师应当（）。A.要求施工单位整改B.要求施工单位停止施工C.向安全生产监督行政主管部门报告D.向建设工程质量监督机构报告【答案】 ACE5Q9W9G8N7Y4V8HQ4S9P8G8A2N5V4ZC7H4R6C1Z1M8P868、行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（ ）裁决。 A.全国人民代表大会B.最高人民法院C.国务院D.全国人民代表大会常务委员会【答案】 CCO8H7B3D3X9H9L1HV10C2K3W1G4J5J7ZL2S8W6R9S7P1Z569、根据注册建造师执业管理办法，属于注册建造师可以同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是（）。A.发包方与注册建造师已解除承包合同B.合同约定的工程验收合格的C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天的D.合同约定的工程提交竣工验收报告的【答案】 BCX2Q4E9L4U10W10X9HL4M9C4H2S2G9D10ZV9L3W10E10Q3B7M970、（2019年真题）关于货运中的多式联运的说法，正确的是( )。A.多式联运经营人对全程运输承担义务B.指两个以上承运人以同一运输方式联运C.多式联运单据不可以转让D.区段承运人与订立合同的承运人对区段运输负连带责任【答案】 ACZ3E7M9H5W3R3C4HP10A9L6Q3N8P3R10ZX5O5T3I6W7Z5R271、下面不属于建设工程施工常用担保种类的是()。A.施工投标保证金B.施工合同履约保证金C.预付款担保D.竣工结算保证金【答案】 DCC4B3U1N8O4I3R4HO7P10D5Y4I6O5U6ZV8B6W2J3G10S6G472、根据招标投标法，关于投标人提交投标文件的说法，正确的是（ ）。A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人可以拒收B.投标人少于5个的，招标人应当重新招标C.招标人收到投标文件后，应当开启检查并签收保存D.投标截止后，投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金【答案】 DCS3L8U4I10H10A7L8HU1T1N9A9Y10O3B9ZH2V6D6R7K1L6X373、关于违约责任的说法，正确的是（ ）A.违约责任主要具有惩罚性，旨在惩罚违约方的违约行为B.守约方需证明违约方主管上存在违约的故意，方能要求违约方承担违约责任C.守约方发送的经济损失大于违约金的，守约方可以要求违约方按照实际损失予以赔偿D.违约方违约后继续履行合同的，守约方不得再要求其支付违约金【答案】 CCC8B8S4O8G3T3J1HU6I3S4B10S1C4F3ZY1U4J10Y7V2K8L1074、关于确定中标人的说法，正确的是（A.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人B.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人必须重新招标C.确定中标人前，招标人可以就投标价格与投标人进行谈判D.招标人有权根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人自行确定中标人【答案】 DCX4H2E4E5T7F1Q2HI8P6R9M5O4Q7R6ZL6G6X3H2F5R1N375、（2014年真题）注册建造师采取弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育证书的，一经发现（）。A.立即吊销其注册建造师证书B.立即注销其建造师资格证书C.立即取消其继续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布D.处以1万元罚款【答案】 CCU7T3T5X10P4K2W7HB1D2R10S3N7J3J4ZC2W4R4W6P8B10G776、关于限制民事行为能力人实施的民事法律行为的说法,正确的是（ ）.A.限制民事行为能力人实施的纯获利益的民事法律行为效力待定B.限制民事行为能力人实施的与其年龄、智力、精神健康状况不相适应的民事法律行为无效C.相对人可以催告法定代理人在收到通知之日起30日内予以追认D.相对人催告法定代理人追认，法定代理人未作表示的,视为予以追认【答案】 CCV9X8Q3W5L8G9L3HD4Z8D6Y1X7E2J10ZA7G5E2V1X3V10S877、某施工单位项目经理未对施工现场内的安全危险因素进行说明，便要求安装拆卸工甲进入现场作业，则该项目经理侵犯了甲的（ ）。A.劳动权B.知情权C.紧急避险权D.拒绝权【答案】 BCV8K6B10O1E2P10X10HS1B6P3C6Q7K4S7ZG5N6J4H7C4T2K978、（2015年真题）某工程竣工验收时发现隐蔽工程检查质量不合格，经查，是由于设计缺陷造成的。下列说法中，正确的是( )。A.承包人应负责返修，费用由发包人先行承担B.设计人应负责返修，费用由设计方先行承担C.承包人应负责返修，费用由承包人先行承担D.由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修【答案】 ACY3Q8N3J6P10O9R7HV7E2Z3D6D3B2H6ZC3B1C5T8Y1A10D1079、建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场。A.24B.12C.36D.48【答案】 ACI10U3X8N10O4F2T9HN8I5R7I5G1I6Q7ZI1T7S5S4G2N5T380、某企业甲产品的实际产量为1000件，实际耗用材料4000千克，该材料的实际单价为每千克100元；每件产品耗用该材料的标准成本为每件250元，材料消耗定额为每件5千克。直接材料成本的数量差异是（）。A.200000元不利差异B.200000元有利差异C.50000元有利差异D.50000元不利差异【答案】 CCV7M3U10A2B5S4U8HK6I1G5H2X9W6F5ZO7X7M2I2S4A5M1081、（2019年真题）有效仲裁协议的内容不包括（）。A.请求仲裁的意思表示B.仲裁事项C.具体的仲裁事实、理由D.选定的仲裁委员会【答案】 CCD6G1T5T7T8H9T1HK7K5V7X4J7F4N8ZM10H9G6C8T9U7Q882、建筑施工总承包特级资质，应至少配备（）名专职安全生产管理人员。A.8B.6C.4D