2022年全国二级建造师(二建建设工程法规及相关知识)考试题库高分通关300题有解析答案(江苏省专用).docx

二级建造师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、关于确定中标人的说法，正确的是（）A.中标人的投标应当能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准B.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人C.确定中标人之前，招标人可以与投标人就投标价格进行谈判D.中标人应当是投标报价最低的投标人【答案】 ACO3G8W6K9O7T1X1HC8R7F3Z2O6X4A7ZQ7U7K9Z5D8F6Y32、（2021年第2批真题）某女职工与用人单位订立劳动合同从事后勤工作，约定劳动合同期限为2年。关于该女职工权益保护的说法，正确的是( )。A.公司应当定期安排该女职工进行健康检查B.若该女职工哺乳的孩子已满18个月，公司可以安排夜班劳动C.公司可以安排该女职工在经期从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动D.若该女职工已怀孕5个月，公司不得安排夜班劳动【答案】 BCX4H6X8D10Z4E3V1HG7Q4B8G3G1E7U2ZI2T1O7N10N9K7J83、关于安全生产许可证与施工许可证的说法，正确的有（ ）。A.两个证件的批准均属于建设行政主管部门的行政许可B.两个证件的申请主体相同C.两个证件的申请对象级别一致D.两个证件的申请条件均需要人员考核合格【答案】 ACO5X7E2K2F7P4B1HL6Q2Q3D6B7A7B8ZN1W7C10H5I7W6W14、甲公司租用乙公司的仓库，后来甲、乙因租金发生争议，乙公司应在()内提起诉讼。A.甲公司延付或拒付租金之日起1年B.知道权利受到侵害时起2年C.权利被侵害之日起20年D.甲公司与乙公司发生争执时起2年【答案】 ACA9C3I7I5T5V1H6HI6N5E2C1U4D10A7ZW3B8L1U2C10B3K85、下列关于工程质保金使用的说法，正确的是（）。A.凡是缺陷责任期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用质保金B.凡是法定保修期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用质保金C.凡是工程合理使用年限内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用质保金D.凡是合同约定保修期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用质保金【答案】 ACJ7C10D6R2Y5M4X6HP5B7W1C1E1B5O10ZN9Y9Z1P10P6W1Z56、甲委托乙采购一种新材料并签订了材料采购委托合同，经甲同意，乙将新材料采购事务转委托给丙。关于该转委托中责任承担的说法，正确的是（）。A.乙对丙的行为承担责任B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任C.甲与乙对丙的行为承担连带责任D.乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任【答案】 BCL6Z10O3B3J3S4H8HZ1H4L10J8S4X3I1ZD2B3Y2K8F4A8Y67、（2020年真题）关于劳动合同试用期的说法，正确的是( )。A.同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期B.初次订立劳动合同的，可以仅约定试用期，而不约定劳动合同期限C.试用期不包含在劳动合同期限之内D.劳动合同期限不满1年的，不得约定试用期【答案】 ACY4A9Z9B6G9B2N2HC7B7H5X4S9R4B7ZO7V9H6Y6P9G3L48、一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（ ）。A.6个月B.3个月C.1年D.2年【答案】 ACJ8E5G10T2B10V10H10HF5T4I2A10Q7E1N10ZA3M6T4V5Z4W1C69、（2021年第1批真题）当事人对建设工程实际竣工日期有争议，关于人民法院认定竣工日期的说法，正确的是( )。A.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日B.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日竣工日期C.建设工程未经竣工验收，承包人向发包人交付工程，发包人拒绝接收的，以承包人申请交付之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人通知承包人交付工程，并实际占有实际使用工程，以发包人通知到达之日为竣工日期【答案】 ACS6E4T4D8Q5O4E2HN3R9L2R4S4Y5I6ZS10W9D9V7D5W8Q110、某工程按国务院规定于2008年6月1日办理了开工报告审批手续，由于周边关系协调问题一直没有开工，同年12月7日准备开工时，建设单位应当（）。A.向批准机关申请延期B.报批准机关核验开工报告C.重新办理开工报告审批手续D.改办施工许可证【答案】 CCK3O3Z8R7D6P6G4HN4K9X6D8H10L5A3ZM10B9L6Z5L6K6U211、关于不动产物权设立的说法，正确的是（ ）。 A.不动产物权的设立应依法登记B.不动产物权的设立属自愿登记C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效D.不动产登记由合同签订地的登记机构办理【答案】 ACR8I7M6Z10O4J2T4HF5M2O9H9Z4F6T9ZK5A10F3B4X5C5E212、（2019年真题）在施工合同中，就施工行为而言，债权人是（ ）。A.建设单位B.设计单位C.施工企业D.监理单位【答案】 ACJ9O1P7S1Z10D9F8HE6V4K1U8H1W6D7ZR6X7I6Q9B10O3A513、根据民法典，不是有效的民事法律行为具备的条件有（）。A.行为人意思表示真实B.不违反法律，法规的强制性规定C.行为人获得行政许可D.不违背公序良俗【答案】 CCO1E1O7A10F10U2R5HM4H1J5J3Z3T8P10ZB1C10R1U2W8X10P514、项目经理部行为的法律后果承担者是( )。A.项目经理B.企业法人C.企业法定代表人D.项目经理部与企业法人分担【答案】 BCK2X5Y5F4Z2G7V8HY6A3F5R6X9L4S3ZG7G9J9E7A1E4I815、注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下;情节严重的，吊销执业资格证书，()年内不予注册。A.3B.5C.2D.1【答案】 BCK7R1Y6M4V5F8M9HA9Q10D2V6G6K3K8ZK7S8P1P2C6K2D416、某总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包单位自行负责分包工程的安全和生产。工程施工中，分包工程发生安全事故，则该事故（）。A.按照约定分包单位自行承担责任B.分包单位承担主要责任，总包单位承担次要责任C.总包单位承担责任D.总包单位与分包单位承担连带责任【答案】 DCR8J10O7F6Y9S10Y1HQ7N3H10T5S5G6O6ZT4Z9G9Z10Y5D10J817、某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为12万元，定金为6万元。采购方交付定金的时候，实际只支付了5万元的定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（）万元。A.10B.17C.18D.12【答案】 BCU9F4E5H2C3P6U6HI10O8B1R3N6V6U9ZL1C7L8Z3V1A7W318、二级注册建造师不能（ ）。A.从事建设工程项目总承包管理?B.从事建设工程项目管理服务?C.从事建设工程技术经济咨询?D.担任大型及以上工程施工项目负责人【答案】 DCW5S2A3R6B7Q4B7HI5V1Q4O6J10C3L7ZN4F7A1L10D10R6G119、根据民事诉讼法，下列证据中，属于书证的是（ ）。A.录音录像材料B.建筑材料样品C.工程质量鉴定报告D.施工合同【答案】 DCG3O9T9B5F8A1E3HA7K5U9S8Y5W10D7ZI9S5D9A6I5G5Y120、施工企业主要负责人对安全生产的责任括（ ）。A.工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况B.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施C.在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动D.保证本企业安全生产投入的有效实施【答案】 DCQ5B1E1I1I9Z8S6HO7V1S6R9L5Y5J8ZT4I9Z6L10G10C9I421、（2021年第1批真题）下列建设工程项目中，属于依法必须进行招标的项目是( )。A.使用预算资金100万元，并且该资金占投资额10%以上的项目B.使用国有企业资金100万元，并且该资金占投资额10%以上的项目C.使用预算资金300万元，并且该资金占投资额10%以上的项目D.使用国有事业单位资金300万元，并且该资金占投资额10%以下的项目【答案】 CCF3B2D8R9F1M7Q9HJ7F1H9Z5Q3Q9B7ZR3W3W5A2Q1S4O222、我国建筑业企业资质分为（ ）三个序列。A.工程总承包、施工总承包和专业承包B.工程总承包、专业分包和劳务分包C.施工总承包、专业分包和劳务分包D.施工总承包、专业承包和施工劳务资质【答案】 DCZ4Z5M4I4W1F7N9HP3U10Y7J3J9L2D10ZS9B7V7J9G3S5L823、关于民事诉讼中简易程序的说法中，正确的是（）。A.第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序B.基层人民法院审理的民事案件，当事人双方可以约定适用简易程序C.简易程序应当在立案之日起6个月内审结D.简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长【答案】 BCL4J2W2K3J3S8G4HW2Z10N2N8Y10K9R2ZK10M4C2Y7X5K3S824、大地建筑公司的赵某通过全国统考取得了二级建造师资格证书后工作单位变动，赵某通过新聘用单位进行的注册属于()。A.初始注册B.延续注册C.变更注册D.增项注册【答案】 ACE9R1H3P10T4G3T2HX4G3M7Y4N4R7B3ZB2F9J8A6U3M9W425、关于某县级保护文物的建设控制地带，下列说法正确的是（ ）。A.应该由县级人民政府划定并公布B.应该由县级人民政府批准，由县级文物部门和规划部门划定并公布C.应该由市级人民政府批准，由县级文物部门和规划部门划定并公布D.应该由省级人民政府批准，由县级文物部门和规划部门划定并公布【答案】 DCB2O9V5D4F9G2R10HJ5U9Q9F1I4B5C10ZN5R8T6I7W3A9T726、关于评标的说法，不正确的是（ ）。A.投标人不能主动进行投标文件的澄清或说明B.7 人组成的评标委员会，招标人代表至少 2 人C.标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件D.投标报价低于成本的，否决投标【答案】 BCY2J2A8L5S5F4J9HJ7M7U5N9L9L1T8ZC7A7S4C9T1F5G127、根据建设工程施工许可管理办法，对于未取得施工许可且不符合开工条件的项目责令停止施工，应对（）处以罚款。A.勘察单位B.建设单位和施工企业C.设计单位D.建设单位和监理单位【答案】 BCL6M8A3K9X8Z10P9HV10U6J3V10X9T5L5ZL3O5W10Q7Q4H9M1028、在用人单位内设立的劳动争议调解委员会由()组成。A.劳动行政部门代表和工会代表B.工会代表和企业代表C.职工代表、用人单位代表和工会代表D.劳动行政部门代表、工会代表和职工代表【答案】 CCR2C3F2G5N8D10N8HU6J2A6J1Z9S6T2ZE3U9N3R1R4V9P129、根据民事诉讼法规定，诉讼财产保全的措施不包括()。A.查封B.扣押C.冻结D.先予执行【答案】 DCM2M5Z1Q2E5Z3F1HM10A9V4W7O5J7E6ZG5P2L2Q1B10K7S430、根据民事诉讼法，人民法院接受当事人的财产保全申请后.对情况紧急的，最迟在（ ）小时内作出裁定。A. 6B. 12C. 24D. 48【答案】 DCR1S4A2D3N4J1M8HZ5Y6A1F6X1R10G5ZQ2Y6E4P2A10Q6K231、（2017年真题）甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定时期内不履行设计合同，应该返还给甲( )。A.50万元B.80万元C.90万元D.100万元【答案】 CCN2M5K6N10V4P5E5HY2C1A3U2Q8H1X3ZW6W5V4M3J1M9O432、以下不属于专职安全生产管理人员分类的是（）。A.机械B.机电C.土建D.综合【答案】 BCH8T10Z9W9A5W9U2HN3E6R3T10D2F1D4ZJ9Y6Y9S2L7G4U233、现浇水池浇筑完成后应加遮盖洒水养护，保持湿润不少于（）d。A.7B.14C.21D.28【答案】 BCV3A10B9L5H3F4W10HQ10X7M10F9T5Z7L3ZX7C6Y10U7N3C1T1034、场景(一）A.建设单位有权要求丙降低报价。B.建设单位应在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间开标C.建设单位可以在招标人中选择任何一个投标人中标D.评标委员会成员中的2/3可以由建设单位代表担任【答案】 BCJ7W9J3U8Z10D6P7HC3Q10B4C8O1G9T1ZR7U1H3X3T8V10N135、（2018年真题）根据工伤保险条例，不能认定为工伤的情形是（）。A.在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故致本人伤害的B.患职业病的C.因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的 D.高空作业摔落损伤的【答案】 ACR6N6C3L2Z3I2M4HJ8U3R3S5T1K2D8ZP5N6K4M4D2B7O936、某项目经批准采用邀请招标方式进行施工招标。根据法律规定，招标人应当向（ ）个以上具备承担招标项目能力的施工企业发出投标邀请书。 A.3B.5C.7D.9【答案】 ACD10J3F1V1I3I3O2HF6Z4C8W10O8I3F10ZH3Q10I9K7F5K2D637、以下关于施工现场消防安全职责的说法中正确的是（）。A.对建筑消防设施每半年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查B.重点工程的施工现场实行每日防火巡查，并建立巡查记录C.新建、改建、扩建工程的外保温材料一律不得使用可燃材料D.设有消防控制室的，实行24小时值班制度，每班不少于1人，并持证上岗【答案】 BCZ9K1J8G2A4H9I7HM8I10K2F4W9A9B10ZK1Q2U10Q2Z9J1A238、甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同,该车辆所有权自（ ）时发生移转。A.交付B.合同成立C.合同生效D.车辆完成登记【答案】 ACA1G5D2R1M3L5E3HQ1P5M5B6O1U2G9ZN4X6M1G4H7G9H339、关于二级建造师注册说法中，正确的是（）。A.取得资格证书的人员，经过注册才能以建造师名义执业B.取得二级建造师执业资格后即可申请注册C.初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请，未按期申请的，不予注册D.注册者应向省、自治区、直辖市人民政府的人事部提出【答案】 ACQ9F7A7A3B4D5R7HZ5Z1H2P3Q5C8P1ZP9X3S4A10A9A8U440、劳动合同补偿标准中的月工资是指劳动者在劳动合同解除或终止前（）个月的平均工资。A.3B.6C.10D.12【答案】 DCX3U1L8V5K3Z2M2HV7M10I9V2I6X1Y10ZJ5N9D3Z6A10G4C341、关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说法中，正确的是（ ）。A. 监理单位仅对施工质量承担责任B. 工程监理实行总监理工程师负责制C. 理单位在接受监理委托后，因利害关系需要回避的，可转让监理业务D. 监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任【答案】 BCA8Z8P3C2T5M10N6HK4G1G4Z10Q10J2G2ZM2Q7M8N3L6Q9X1042、（2019年真题）某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为2018年5月10日，并于5月15日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7月20日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日。该建筑工程一切险保险责任的起始日期为（）。A.2018年5月10日B.2018年5月15日C.2018年7月20日D.2018年8月10日【答案】 CCQ4Q1R9V2N9L2H8HJ8H9R8A6S6J6G5ZV3E6S1D5M10L7O543、根据国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定，高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少（）后方可独立上岗。A.6个月 B.3个月 C.2个月 D.1个月【答案】 CCP5A9R10G1U10H8X9HP9A8U6W3O3A9C5ZV3G5R9T9X3L5X544、关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是（ ）。A.施工企业自成立时起取得法人资格B.项目经理部是施工企业内部常设机构C.项目经理部行为的法律后果由项目经理承担D.项目经理不按时支付材料款的行为后果由施工企业法人承担【答案】 DCG4Z5B5U7Q1A3W2HE9K5K3J1C8H6U7ZJ5H3G6N4W9W9R345、（2019年真题）关于履约保证金的说法，正确的是（）。A.招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交B.履约保证金不得低于中标合同金额的10%C.中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，对超过部分不予赔偿D.施工企业不得以银行保函或担保公司保函的形式，向建设单位提供履约担保金【答案】 ACF2H2P6F9C5Y2E5HY3T8W3F4Q10H4R2ZT5Q3F2E4W5V2C946、关于上位法与下位法法律效力的说法中，正确的是（）。A.招标投标法实施条例高于招标公告发布暂行办法B.建设工程质量管理条例高于建筑法C.建筑业企业资质管理规定高于外商投资建筑业企业管理规定D.建设工程勘察设计管理条例高于城市房地产开发经营管理条例【答案】 ACG3E2V8R9X4L6O10HL5A5R6C5M9T6M2ZX4J7W7T8A7D1X347、（2017年真题）关于二级建造师变更注册的说法，正确的是( )。A.变更注册后，注册有效期重新计算B.因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的，由注册建造师承担责任C.变更注册只能由原聘用企业申请D.申请变更注册应当提交工作调动证明【答案】 DCK5E6M6A5I6R9A9HM8V1T3H6R8W9D9ZT1M5X7W2X7T8Y548、关于建筑节能的规定，下列说法正确的是（）。A.不符合强制性节能标准的项目，经县级以上环境保护主管部门批准方可开工建设B.国家限制进口或者禁止进口能源消耗高的技术、材料和设备C.要求临时设施占地面积有效利用率大于70%D.应对深基坑施工方案进行优化，增加土方开挖和回填量【答案】 BCS3B2Q4L8Q2M10V3HL1H2H6K6I2H8T8ZC2Y2T3X6E9B10P249、不属于混凝土结构水处理构筑物质量验收主控项目的是（）。A.结构类型和结构尺寸符合设计要求B.混凝土结构外观无严重质量缺陷C.构筑物外壁不得渗水D.结构表面应光滑平顺，线性流畅【答案】 DCB7X6T1N2S3F5Z7HS3L9I8S7R3A6I8ZE4B9T10J10N7D1L150、根据绿色施工导则，四节一环保中的“四节”是指（ ）。A.节工、节材、节机、节能B.节水、节电、节气、节材C.节电、节材、节工、节水D.节能、节地、节水、节材【答案】 DCA3Q8M1M3U2Z5E4HE1U9Y7U6K7L4B7ZT3W9H9E8S9S1W451、（2019年真题）关于和解的说法，正确的是( )。A.和解达成的协议不具有法律效力B.和解协议必须采用书面形式C.和解达成的协议不具有强制执行力D.达成和解后当事人不得再行起诉【答案】 CCT2O1S10Q5E1P9B6HK4K1X6L4V5P1O5ZO7D6T2W6G9G10U252、根据仲裁法，关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）。A.仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成B.仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成C.首席仲裁员可以由当事人双方共同选定D.首席仲裁员必须由仲裁委员会任命产生【答案】 CCQ10O7W3Z4L2Q7Y6HY9D3O10X4X1U10J6ZE10V6W7G3C9Y2X153、因工程建设需要拆除、改动城镇排水与污水处理设施的，（ ）应当制定拆除、改动方案，报城镇排水主管部门审核，并承担重建、改建和采取临时措施的费用。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.勘察设计单位【答案】 BCM9B3I10N7L3P2Z5HW2U2P5F10Y9U10J9ZD1K4K4H3G6G5Q354、（2020年真题）在民事诉讼执行阶段，人民法院应当裁定中止执行的是( )。A.案外人对执行标的提出确有理由的异议的B.申请人撤销强制执行申请的C.据以执行的法律文书被撤销的D.作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的【答案】 ACD9K5H10U7L9Q7K2HF5D9T1M10K9E1O3ZI8H8K1V2I5J4R955、关于行政诉讼的法院管辖、起诉和受理的说法，正确的有（ ）。A.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理B.原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先立案的人民法院管辖C.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解D.行政诉讼坚持“谁主张谁举证”原则【答案】 BCR5T8S3S6F3G3X10HN10W1A6U6W8E2C7ZG2W3P2J3A5K4A856、合同依法订立后，负有先履行合同义务的一方当事人，因后履行合同义务的一方当事人经营状况严重恶化，从而拒绝履行合同义务的权利被称为()。A.同时履行抗辩权B.先履行抗辩权C.不安抗辩权D.先诉抗辩权【答案】 CCZ5F4L7P4D3V4Z7HQ2N6X8E2R4S6R6ZD2S4T7M9K1T8C457、关于投标报价的说法，正确的是（）。A.低于成本报价是指低于社会平均成本报价 B.报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价 C.报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标 D.报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价【答案】 CCL9F2C10L6L2V6D6HS3Y1O9X8X1E5X4ZE2H3A2G1I9K10D858、资质许可机关的上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销建筑业企业资质的情形是（）A.企业未取得施工许可证擅自施工的B.资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的C.企业将承包工程转包或违法分包的D.企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的【答案】 BCC3N6O9M9A10Y6B1HX1H8J2B4P6G6C2ZT10P3N3G10M7M9W459、关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是()。A.优先受偿权的行使期限为6个月，自工程实际完工之日起算B.抵押权优先于优先受偿权C.优先受偿权的范围包括逾期支付建设工程价款的违约金D.承包人就商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗已支付全部或者大部分购买商品房款项的买受人【答案】 DCQ10U8Z4M1T7L9O8HX1K1G2C2C8C8R5ZM9R2V3P10Q10G1X1060、关于定金的说法，正确的是（）。A.债务人履行债务后，定金不可抵作价款 B.订金与定金的法律效果相同 C.定金超过合同金额的20%，则定金无效 D.定金的法律性质是担保【答案】 DCT10S9R7K3B2Z5M9HY7V3T4F1J3P6D3ZG8R1U4R5E6Y2B361、（2020年真题）根据消防法，关于施工企业的消防安全职责的说法，正确的是( )。A.按照地方标准或者企业标准配置消防设施、器材B.对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效C.非重点工程施工现场应当定期组织消防安全培训和消防演练D.重点工程的施工现场应当每周至少进行一次防火巡查，并建立巡查记录【答案】 BCJ2X3T8G4J6H10D3HD10Q5T10D2O3B9G6ZJ3K9Q8F7E5K9V762、下列关于质量保证金的预留与使用管理，下列说法正确的是（）。A.质量保证金总预留比例不得高于合同价的3%B.在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人应当降低质量保证金的数额C.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用D.缺陷责任期内，由他人原因造成的缺陷，承包人也要负责维修，但是承包人不承担维修费用【答案】 CCO5W2A7K8F9E10Q8HM5X8H5O9H5K10R1ZX9L1U5F6J5B2K963、工程师在接到延期开工申请后（ ）小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。A.24B.48C.12D.36【答案】 BCD6A1D9N5L9C6H6HR9W1R4S6U2I2U8ZN5Z8Q7U8T1Z5M564、建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取（）。A.建设用地规划许可证B.建设工程规划许可证C.施工许可证D.安全生产许可证【答案】 CCG8R8I9N3R2G6B1HS7M7Q8Z7E9T6I7ZV4B10W10V6B4I3H765、关于女职工特殊劳动保护的说法，正确的是（ ）。A.禁止安排女职工从事高处、低温、冷水作业B.女职工怀孕6个月的，可以安排夜班工作C.用人单位应当对女职工定期进行健康检查D.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动【答案】 BCB5E3L7D8B9X2Y5HP1B7A10C6N5F2Y4ZR3X10U4L10U6A5M966、（2014年真题）单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购。由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况下。关于甲、乙行为的说法，正确的是（）。A.乙的行为属于法定代理B.甲有权拒绝接受这批普通水泥C.如甲拒绝，应由乙承担付款义务D.甲应承担付款义务【答案】 DCZ6P2C8C7W8Z8N7HK3O8C3Q6I3C1L10ZO9V6R8T9A9F3G1067、关于进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是（ ）。A.施工单位应安排专门人员进行现场安全管理B.施工单位与管道所属单位分别制定应急预案，采取相应的安全防护措施C.建设单位与管道所属单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导D.建设单位应当在开工的 7 日前书面通知管道所属单位【答案】 ACJ2P6M3X5O6Z1I1HD5W2H9W5A2A5Y2ZO10H4W1E8G9F3U468、（2021年真题第2批）关于借款合同利息的说法，正确的是（）A.借款的利息可以预先在本金中扣除B.对支付利息的期限没有约定的，应当在返还借款时一并支付C.借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息。D.借款人提前返还借款的，应当按照借款合同约定的期间支付利息【答案】 CCT10G7T10S5P6D8H5HZ8W7S8A4P8O7C5ZF4W5W4F4O6L3J869、甲施工单位未按照招标文件的要求密封，则招标人对该文件应当( ）。A.拒收B.开标前由投标人或者其推选的代表确认C.开标前由招标人委托的公证机构确认D.承认其有效【答案】 ACM4B10A8C1L10Y10E10HX8E8K10M5C8M4P10ZJ9G4F3S2S7T5N870、沉井施工技术是市政工程常用的施工方法，适用于（）。A.不良地质条件B.大型地下工程C.含水、软土地层条件下半地下或地下泵房等构筑物施工D.各种地下、半地下工程【答案】 CCT7K1N6B9A9N10C8HT5T7M3A4I1H2Q10ZE7V6J8X10A1Q5J171、根据建设工程安全生产管理条例，建设单位不得任意压缩（ ）工期。A.定额B.标准C.法定D.合同【答案】 DCH7Y1B8Z10U9Q1P7HU8Z9W10R6S8B6O8ZF9Y7D3L3X10K4D172、某工程项目为赶工期而昼夜施工， 严重影响了相邻小区居民的休息， 经现场劝阻无效， 居民便成立维权小组与该施工企业谈判， 要求其停止夜间施工， 并赔偿2万元作为抚慰金。 关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系， 以下表述正确的是 ( ) 。A.其间构成了不当得利之债B.其问构成了无因管理之债C.其间构成了侵权之债D.其问没有形成债的关系【答案】 CCU5W8I1W8B6H10J6HU9F6H3H5Q8Q10O1ZP3Y2Q6O5S3L7P573、建筑工程一切险的保险终止日应为 （ ）A.工程竣工验收之日B.工程验收合格之日C.工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日D.合同双方约定的终止日【答案】 CCH5Y8O2A7S10Y3N8HG10I3O4M8H2B9F8ZI6L7W1W3Q3M9W874、下列不属于竣工验收条款内容的是（）。A.验收标准B.验收方式C.验收日期D.验收地点【答案】 DCI10O8E1Z8G7X6J8HV6B3C6C7A6M6L7ZG9H4I7C8X6N2O675、关于留置的说法，正确的是（）A.留置的标的是不动产B.不转移对物的占有是留置与质押的显著区别C.留置权人负有妥善保管留置财产的义务D.置物留置期间债权人不能与债务人协议处理留置物【答案】 CCY8D1M1E7F5C3J2HU8C6J2M5L9G1A2ZY10D2R8T1A3B6G876、下列请求事项中，属于人民法院不受理公民法人和其他组织提起的行政诉讼请求事项的是（ ）。A. 对吊销许可证和执照等行政处罚不服的B. 对财产的查封等行政强制措施不服的C. 认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的D. 认为某地方性法规违法的【答案】 DCQ6Y8L8M4T2X3B2HF5Q9I3U7W5M10I10ZC9W4T8Z2A6I10S177、下列情形中，不会导致劳动合同无效或者部分无效的有（）。A.以胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立B.乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立C.用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的D.重大误解，在违背真实意思的情况下订立【答案】 DCD3Z4S4U2E2P6W8HG4Z10C4E3S2J8H10ZR9D2M7P6N5Z5R1078、关于工程总承包的说法，不正确的是（ ）。 A.工程总承包单位应当具有与工程规模相适应的工程设计资质或施工资质B.具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体，可以承接工程总承包C.联合体各方应当共同与建设单位签订工程总承包合同，就工程总承包项目承担连带责任D.工程总承包单位不得是该工程总承包项目的监理单位、造价单位、招标代理单位【答案】 ACH5K1I4G2F8L1O7HY9E4P6V6D3F1F8ZT2N3J3P9Y1S8W279、甲施工企业与乙钢材供应商订立钢材采购合同，合同价款为1000万元，约定定金为300万元，甲实际支付定金100万元，乙按照合同约定开始供货。后在合同履行过程中，双方发生争议。关于本案中定金的说法，正确的是（）。A.若乙违约，致使合同目的不能实现，则应当向甲返还200万元B.双方约定300万元的定金因为超过合同价款的20%而无效C.视为变更约定的定金数额为200万元D.若甲违约，致使合同目的不能实现，则应当向乙支付100万元【答案】 ACH8C8R6O8A3T3D4HC3E3J3Y3G3D5Y6ZF3I7G10A2I5U8X780、下列情形中，属于施工合同可撤销的情形是（）。A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的C.在订立施工合同时显失公平，损害了一方当事人的利益D.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的【答案】 CCE8G2V1L3R6X2Q2HH3F2T8W3W4N10U5ZM4D6V8B1B8B2Q381、（2017年真题）关于联合体投标的说法，正确的是（）。A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成B.联合体某成员在同一招标项目中以自己名义单独投标，其投标有效C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定其资质等级D.招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标【答案】 DCN3C2V2C10X5M2R3HU1W7I1V5H10X4G10ZO6S10O7G4M4L2F682、根据生产安全事故应急条例公应急救援队伍根据救援命令参加生产安全事故应急救援所耗费用，由（ ）承担。A.事故责任单位B.有关人民政府C.应急救援队伍D.事故责任个人【答案】 ACH6I2R2I7K8T6O6HN8T7M4C1Z10S10J6ZU4Q9M1X1R9O1E1083、以下关于专利权期限的说法中正确的是（）。A.发明权的保护期限为20年B.实用新型的保护期限为15年C.外观设计的保护期限为10年D.专利权的保护期限自公告之日起计算【答案】 ACM8B9V6L4F1G6