2022年全国二级建造师(二建建设工程法规及相关知识)考试题库评估300题（考点梳理）(安徽省专用).docx

二级建造师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、以下属于民事责任承担方式的是（）。A.警告B.罚款C.罚金D.赔偿损失【答案】 DCF8Y8R10H7R3I6A4HV10T7P4B5M2Y4K6ZM10D7C5V1D6G9X62、某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（）作为结算工程款的依据。A.双方达成的补充协议B.双方签订的备案合同C.类似项目的结算价格D.市场的平均价格【答案】 BCN9B1J8K10W8B9X1HN7S10Y4E5B6I2H3ZN1K5D3Y3X5Z5H93、下列不属于仲裁协议内容的是（ ）。A.请求仲裁的意思表示B.仲裁事项C.仲裁协议书D.选定的仲裁委员会【答案】 CCZ9W10F8I8U10B10D4HR3P5X10W8X9U5F6ZN8G2O7W2P7E2T24、国家强制性标准由（）负责批准发布。A.国务院B.国务院建设行政主管部门C.国务院标准化行政主管部门D.省级标准化行政主管部门【答案】 ACI4Q5Y2V4I3Z9H5HL4G2V9W6Y5W8H9ZJ2N2Q4V7X10R6N45、工程建设项目必须招标的范围不包括(A.施工单项合同估算价在人民币200万元B.重要材料采购，单项合同估算价在人民币80万元，项目总投资2000万元C.监理服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元D.设计服务的采购，单项合同估算价在人民币80万元【答案】 BCM4K8U5Q10N1V4U6HB10T3A10K8Y6S1Y6ZG9Z4T8Y9G7I2Q66、施工现场发生安全事故，施工企业向监管部门报告的内容不包括（ ）。A.事故发生的时间、地点以及现场情况B.事故中伤亡和下落不明人数C.已经采取的措施D.事故的原因、性质和事故责任【答案】 DCC10W5P4B7X7E1N4HI10K4R7Q4Z1F4E1ZD2C8I1U8S10C10T17、关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。A.建设工程价款优先受偿权与抵押权效力相当，优于其他债权B.装饰装修工程的承包人，无权主张建设工程价款优先受偿权C.承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持D.建设工程价款优先受偿权的起算日为建设工程竣工验收之日【答案】 CCL1O6E5F10X8J6F7HD1D5S2U4G3P5T7ZN10T7X2E6G1V5I18、关于投标报价的说法，正确的是（）。A.报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价B.低于成本报价是指低于社会平均成本报价C.报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标D.报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价【答案】 CCI1V9C6G8Q9B10M1HY2I7J6Z6B3A6S7ZC5K7O7K8L10Y1R59、关于债权的说法，正确的是（ ）。A.侵权是债发生的最主要、最普遍的依据B.建筑物悬挂物发生坠落造成他人损害的，由建设单位和施工单位承担连带责任C.建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，建筑物所有人、管理人或者使用人不能够证明自己没有过错的，则应当承担侵权责任D.从建筑物中抛掷物品成他人损害，难以确定具体侵权人的，由可能加害的建筑物使用人给予补偿【答案】 DCZ6O5Y9S7W2X3T5HY5B2D5N10O4L5K8ZB1U2G8A7S9K6E710、（2020年真题）关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.投标保证金的数额，上限为招标项目估算价的5%B.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金C.中标人被取消其中标资格的，招标人应当退还投标保证金D.招标人应当在书面合同订立后5日内向中标和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息【答案】 DCS7Y1M6U10C5I6L8HQ6X7E2T8C10U10B3ZW7G2K7T1S8M5N611、（2014年真题）建设工程招标的基本程序主要包括：发售招标文件；编制招标文件；委托招标代理机构；履行项目审批手续；开标、评标；签订合同；发布招标公告或投标邀请书；发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是( )。A.B.C.D.【答案】 DCO5H8J6N10I3R7Y9HM4R9P5U5P4A1H1ZQ1G6J7P7I9R8P1012、关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是（）。A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁C.劳动争议申请仲裁的时效期间为2年D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算【答案】 ACC1T8X5I5D8Z8J2HK3N8C9Q2O8U1Z4ZJ5C7G6G10K7B7J1013、根据关于进一步加强建筑工程*国家、省级等重点工程的施工现场进行防火巡查的（ ）A.每周B.每季度C.每月D.每日【答案】 DCS6W2X10W9W1G2I7HR5N8A5E2C10Y6K5ZS5I2R10R7H6Q3R1014、根据物权法规定，一般情况不动产物权的转让，自（）起发生效力。A.买卖合同生效B.依法登记C.交付D.买方占有【答案】 BCI7N8A8W1B6H10C4HE8S1C9M4S5O5G4ZM8E2P2M5Q6I8Q415、根据建筑法，施工企业中使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，情节尚不严重的，应当给予的处罚是（）。A.吊销资质证书 B.责令改正，处以罚款 C.责令停业整顿 D.降低资质等级【答案】 BCP8V8N5J8S1D4W1HC8N1M9O3V7P2S3ZX8X3K9N7N4O8J216、劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是()。A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件B.用人单位未及时足额支付劳动报酬C.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动D.用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的权益【答案】 CCB4S9M1A10J2E7E1HO3N1A8K8O3Y10S1ZN3P3R1G2C9O4V917、在建设工程招标投标中，关于中标的说法，正确的是（ ）。A.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人B.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人C.中标候选人的经营、财务状况发生较大变化的，取消其中标资格D.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人应当重新招标【答案】 ACP9J5X2U5W7D8G3HW3V6A8Q2Z6C3S1ZT6W3Q7F8Z4U3V1018、以下关于代理的说法中正确的是（）。A.代理人实施代理行为时不得独立进行意思表示B.数人为同一代理事项的代理人的，应当推选牵头人C.代理行为的法律后果归属于代理人D.法定代理是指根据法律的规定而发生的代理【答案】 DCR7V6L4I8E8O9G9HT2W2Y5O9U9Z10D6ZT2F1Q9Q5Z8B3W719、（2015年真题）根据建筑业企业资质管理规定，施工企业隐瞒相关情况或提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理并给予警告，申请人在（）内不得再次申请。A.4年B.3年C.2年D.1年【答案】 DCQ10Y4F1R8K5U2J4HJ2P2O5G4K1Z7S6ZX4V7K4N10Q4J10O1020、在买卖合同中，标的物在订立合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付的方式，称为（）。A.拟制交付B.占有改定C.现实交付D.简易交付【答案】 DCS1Y3K5W6X6B9Y2HW8C6K2T10V4I9L3ZW8D8B9B9Y4E7A1021、关于建设工程施工合同建筑材料和设备供应责任的说法，正确的是（ ）A.材料和设备应当由发包人提供B.发包人可以略低于设计文件要求的标准提供材料和设备C.承包人有权对发包人提供的材料和设备进行检验D.发包人提供材料和设备的，可以免除承包人的质量责任【答案】 CCM10Q3Z3E1X8C5V2HE8K2Q3G8S8B3G3ZW4Q7R7C8F2K7B322、建筑施工企业职工意外伤害险的投保人是( ）。A.建设单位B.施工单位C.保险经纪公司D.保险公司【答案】 BCH1T4I9K10Z10I4V8HL2M1Q7F10S8B1C6ZL6S2K7O3J7Z10V623、建设工程发生质量事故后，有关单位应当（ ）向当地建设行政主管部门或者其他有关部 门报告。A.立即 B.在12小时内C.在24小时内 D.在48小时内【答案】 CCF4W3I3L3P7Z2A2HY6I2S8G10S2R6Q9ZR7Y6D5W1Z10L4D124、某市政工程由于政府部门规划调整，导致该工程停工达1年之久，施工企业拟让该工程的项目经理甲担任其他市政工程的项目经理，根据有关规定，关于甲任职的说法，正确的是()。A.甲不能同时担任该两个项目的项目经理B.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，经建设单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，经施工单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理D.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，经建设主管部门同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理【答案】 BCH2K3R9Y8V10J1A7HZ7C3U1E3W4V8W4ZG5C10M9F4W1X7S225、施工单位签署质量合格的文件上，必须有( )签字盖章。A.注册建筑师B.注册建造师C.注册结构工程师D.注册监理工程师【答案】 BCG4W4S10U4B10K4U2HJ10U5Z3H2S3U7G1ZM6K6Z6D2N8J7G1026、根据民事诉讼法)，于法院调解的说法，正确的是（ ）。A.调解书的效力低于判决书B.调解达成的所有协议，人民法院均应当制作调解书C.人民法院审理民事案件，在判决作出之前应当进行调解D.人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助【答案】 DCO4K4F1X9B6W8I10HH8Z9N6H1E3R8Z5ZV5M3H3O2U5Y2H127、招标投标法实施条例对于开标的规定，说法错误的是（）。A.投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录B.开标地点应该为招标文件中预告确定的地点C.招标人聘请代理机构的，开标由招标代理机构主持D.招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读【答案】 CCY6E4K6G2A6L10U6HY1B8H9Q3C3M7L8ZL1T3M9R8H6I5H1028、（2021年第2批真题）关于借款合同利息的说法，正确的是( )。A.借款的利息可以预先在本金中扣除B.对支付利息的期限没有约定的，应当在归还借款时一并支付C.借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息D.借款人提前返还借款的，应当按照借款合同约定的期间支付利息【答案】 CCA4G4D6H2A8G10B6HS4O7T6J3L2F6M7ZG2F8K5Q1P2S9N729、某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷、施工方诉至法院，后本案经A.法院调解应由审判员一人主持B.法院调解必须邀请有关单位和个人协助C.调解书与判决书的效力不同D.调解书经双方当事人签收即发生法律效力【答案】 DCO10F4T2D9P4I5G6HE1Q5G10W9Y4M8Z2ZK2F2T2Z7P4W4I730、根据危险性较大的分部分项工程安全管理规定，对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有相应（）资质的单位进行监测。A.设计B.监理C.勘察D.地基检测【答案】 CCE10J8V9I4Z3H10I4HD2T2H9L5A3J6W8ZL4P8V10I10P8T1A931、（2021年真题第2批）下列纠纷中，属于侵权纠纷的是（）。A.发承包双方因转包工程引起的纠纷B.发承包双方因工程质量问题引起的纠纷C.发承包双方因台风导致工期延误引起的纠纷D.工地塔吊倒塌造成毗邻建筑物毁损引起的纠纷【答案】 DCB10C5M8I6P8I3U5HD5W8I7O5W6L4I2ZO6D5L8H5R4G4A632、建筑施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，撤销安全生产许可证，（ ）年内不得再次申请安全生产许可证。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCG3R10U6K9W2E9N3HL8D10N10X4T7G8E4ZL9X1J9A9M9N2Y833、买卖合同中，下列应由出卖人承担标的物损毁、灭失风险的情形有（）。A.合同约定由卖家委托运输公司负责送货到买家住所，运输中发生车祸B.合同约定买家乙3月5日前提货，但乙未按时前往提货，3月7日库房因雷击失火致使货物毁损C.开发商购买的一批门窗材料收货后2年才拆封，拆封后发现门窗材料中缺少一些配件D.甲施工企业从外地购进一批水泥，委托丙公司运输，在运输过程中，甲施工企业将这批水泥转卖乙公司，水泥后来在继续运输中损失【答案】 ACY1K9F1Y9A8Y4V7HY3D8C6Q9E3M2N4ZK4I8E6S8M7S7H634、（2018年真题）发售招标文件收取的费用应当限于补偿（）的成本支出。A.编制招标文件B.印刷、邮寄招标文件C.招标人办公D.招标活动【答案】 BCQ3F7Q1L10K6B9W4HW7D3N5E8R1W8Z4ZH9T9E5J6O5X7D935、工程项目质量安全第一责任人是（）。A.总经理B.部门经理C.安全经理D.项目经理【答案】 DCG2F5T6B10Y10I8I10HC5S9L4X2A1L3D6ZA4T5P1U4I3T1X336、下列试块、试件和材料中，必须实施见证取样和送检的是（）。A.屋面、厕浴间使用的防水材料B.非承重结构的钢筋及连接接头试件C.用于防水层上保护层的商品混凝土D.抹灰砂浆中使用的掺加剂【答案】 ACW5P8N4L7A3C7U3HN7P10V10H3R5Y1J3ZP10B9T2X1Z7H9G637、当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照（）保证承担保证责任。A.一般保证承担保证责任B.连带责任C.合同责任D.交易习惯【答案】 ACN8D1F3M6M6O7C10HH10E4J10L2G8M1L7ZE2Q4L10S3C2U4F538、某施工单位认为工商行政管理部门对其罚款过重，向法院提起诉讼，法院经过审理，认为该行政处罚显失公平。关于法院对该案的处理，下列说法中正确的是（ ）。A.法院可以撤销该行政处罚，并判决将罚款改为警告B.法院可以直接判决减少部分罚款金额C.法院应当判决确认无效D.由于该行政处罚并不违法，法院应当维持原判决【答案】 BCY4B1Z6B10L10J1R7HB8W9A8H7B8S8M2ZM7X7T6I1E9D6M639、施工企业新聘用的项目经理因变更注册申报不及时影响注册建造师执业、导致项目出现损失，对建设单位的民事赔偿责任由（ ）承担。A.建造师原注册单位B.建设主管部门C.施工企业D.项目经理本人【答案】 CCP3X4M9C6Q10U8G1HW5Q1R3B1Z5B3D2ZX8K6R2L1P9R4P1040、关于人身保险合同的说法，正确的是（ ）。A.人身保险合同只能由被保险人与保险人订立B.被保险人不能是受益人C.受益人可以由被保险人指定D.投保人不能是被保险人【答案】 CCS2T10R5L6X5Y9H1HA4X6I6Z6H8D4C9ZV4L10J1P5S5J9H141、甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业做保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是（）。A.丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认B.丙不再承担担保责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意C.丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而致合同无效D.丙对100万元应承担保证责任，增加的50万元不承担保证责任【答案】 DCY10J3U8H7O10R8H9HX1H9P5G3E5J9Y8ZD6X3F1O9X6R2J742、某工程按国务院规定于2008年6月1日办理了开工报告审批手续，由于周边关系协调问题一直没有开工，同年12月7日准备开工时，建设单位应当（）。A.向批准机关申请延期B.报批准机关核验开工报告C.重新办理开工报告审批手续D.改办施工许可证【答案】 CCL8S1F4P5M3X2Z2HN5A1N9J10C2E4W9ZP6G4U4C10H10N3B343、未经（）签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。A.项目经理B.专业监理工程师C.总监理工程师D.项目技术负责人【答案】 CCR4S1S9G3W7H7W9HX9C1A6T9P5S2Q3ZU2X9I2V9R2V9Q344、关于借款合同的说法，正确的是（ ）。A.借款合同为有偿合同B.借款合同必须采用书面形式C.自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效D.借款合同自双方当事人签字盖章之日起生效【答案】 CCN5E5M7K5C1P5U4HM9U2E6G4H5O1A10ZJ5W2A7B1Z4B3W845、下列行为属于质量不良行为的是（）A.未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材的B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的C.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料见证取样的D.转让安全生产许可证的【答案】 CCQ1I3P4X7S4M7S1HQ1Y9Q10G3W7V8P9ZZ5K1D10T1C7X4M846、下列关于法律效力等级排序正确的是（）。A.宪法法律行政法规地方政府规章B.法律行政法规地方性法规部门规章C.行政法规部门规章地方性法规地方政府规章D.国际条约宪法地方性法规司法解释【答案】 ACD10U5U9D1Y10P4Z5HD4B3S8Y1W2R2X9ZW7Y2Q3T5I3Y7W747、建筑施工企业负责人要定期带班检查、每月检查时间不少于其工作日的（）。A.15%B.10%C.25%D.30%【答案】 CCO7H3E8P2H7Q1G10HB7V8Q1W6N1O3O5ZT8Q8M10N5K5F4W748、建筑施工企业职工意外伤害险的投保人是( ）。A.建设单位B.施工单位C.保险经纪公司D.保险公司【答案】 BCM6W9T2C8X9C9P5HO9V6B10K10I9B5Z10ZS7H3S4D9O8C2I149、关于沉井施工分节制作工艺的说法，正确的是（）。A.第一节制作高度必须与刃脚部分齐平B.设计无要求时，混凝土强度应达到设计强度等级60%，方可拆除模板C.混凝土施工缝应采用凹凸缝并应凿毛清理干净D.设计要求分多节制作的沉井，必须全部接高后方可下沉【答案】 CCB4O5M8W8E9Y7E4HE5D4S5L7R9W10I7ZM7K8O10K6I5X6Z150、根据绿色施工导则，力争再利用和回收率达到30%的是（）。A.碎石类建筑垃圾B.建筑物拆除产生的废弃物C.土石方类建筑垃圾D.建筑垃圾【答案】 DCS3Y6U4K7W2W8T10HX1R6G1D10Z7Y8E7ZA7L1M3V3S6G7A751、对于定作人提供材料的承揽合同，承揽人的做法正确的是（）。A.材料不符合约定时，应当通知定作人更换?B.承揽人未经定作人同意而更换材料 ?C.承揽人未经过定作人的同意而更换零部件?D.承揽人未经过定作人的同意改变选用材料的数量【答案】 ACZ7C10B8A6V7P6G1HE2W7W3T7X7K6T5ZI6O7D8G5E2U8G652、下列材料的采购合同，单项合同估算价在200万元人民币以上，必须进行招标的是（）。A.使用世界银行援助资金的项目B.使用国有企业事业单位资金200万元以上的项目C.使用外国企业贷款的项目D.施工合同总价为800万元的项目【答案】 ACQ1Q8O5Y8G8C4I6HF1F4P7M10C2X3J4ZD8Q9G5K3I8H9A353、关于租赁合同的法律特征，下列说法正确的是（）。A.租赁合同是转移租赁物所有权的合同B.租赁合同的成立以租赁物的交付为要件C.在租赁合同中，承租人的目的是取得租赁物的使用收益权D.租赁合同终止时，承租人可以不返还租赁物【答案】 CCM4V7N5P6U6F2Z5HN6W9X4R3M8K9J5ZQ2D4A2L7W3Z2C654、关于法人成立的说法，正确的是（ ）。A.特别法人的产生可以不经过法定的程序B.法人的名称不得与其他法人的名称相同或者相近C.法人能够独立承担民事责任D.法人可以不设法定代表人【答案】 CCL2A10O6D6C5F2M4HK5V8C2Q8K6J7G10ZH4Y6H10K8Q3J1J955、甲施工单位以当地住建委违法行使责令停产停业的行政处罚权力为由，提起行政诉讼并同时提出国家赔偿，下列关于行政诉讼和赔偿的说法，正确的是（ ）。A.甲施工单位应先行行政复议才能提出行政诉讼B.甲施工单位不得在提起行政诉讼的同时提出国家赔偿C.甲施工单位提出行政诉讼的期限不得超过自知道该行政处罚决定作出之日起2年D.甲施工单位提出国家赔偿的期限不得超过自知道该行政处罚决定作出之日起2年【答案】 DCU7S1C3W5Q5V9Q3HA1F6O7W1M7H4H9ZD2Q3S9P2K8U2H456、在建设工程合同中，发承包双方对工程欠款利息与垫资都未做约定，下列关于工程价款结算争议处理，说法正确的是（ ）。A.承发包双方在补充协议中约定了垫资利息，此条款违法无效B.对垫资没有约定的，其利息应予以支付C.对工程欠款利息没有约定，应当按银行同类同期存款利率支付D.工程竣工验收合格，工程欠款支付日期为验收合格之日【答案】 BCU8T9T5W8C8C6G9HC1E2L6Y6L10R10Q3ZZ8L3Z4T8F5R4N657、A施工单位的材料采购员甲某，从2008年以来一直负责本单位与B公司的钢材采购业务。2010年3月份甲某被单位开除，但B公司并不知情；2010年6月甲某用盖有原单位公章的空白合同书与B公司签订了一份钢材采购合同，则该合同为()合同。A.效力待定B.无效C.可撤销D.有效【答案】 DCE2X8R7M3M10J10B4HQ7A7L3Z4X8C7U7ZC8E5Y9K8E8H7V758、根据绿色施工导则，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用（）作为混凝土搅拌用水，养护用水，冲洗用水和部分生活用水。A.地下水B.市政自来水C.雨水D.中水【答案】 ACN5E8Z9G7D9B4H10HG3Y6S10C2I9M6E3ZS8E10M7L4G3W4K1059、我国的宪法是由()制定和修改的，一切法律、行政法规和地方性法规都不得与宪法相抵触。A.国务院B.全国人民代表大会C.国家行政机关D.全国人民代表大会常务委员会【答案】 BCE2D5B7N7E2I7Y7HX7H3H6M10P5C2X3ZL9D8I1E7P10W9Q760、根据注册建造师执业管理办法，属于注册建造师可以同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是（）。A.发包方与注册建造师已解除承包合同B.合同约定的工程验收合格的C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天的D.合同约定的工程提交竣工验收报告的【答案】 BCV4L8H9V10Y3I9W5HK3P5F9R4Y1G5M7ZD2A1R3K1D2N2K561、根据税收征收管理法，纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经批准可以延期缴纳税款，但是最长不得超过()个月。A.1B.2C.6D.3【答案】 DCY3R1X3Z7O8T10O1HN6Z2F7H10C5Z8L5ZF6T5T7L1P10K3R662、（2020年12月真题）关于招标公告的说法，正确的是( )。A.招标人无论采用何种招标方式，均应当发布招标公告B.招标公告应当载明的事项包括招标人的名称和地址C.依法必须进行招标的项目的招标公告，可以在任一报刊、信息网络或者其他媒介发布D.招标公告无需载明招标项目的性质、实施地点和时间【答案】 BCK4Y6I8I7H6U3M6HN7P2A2W2K7B9I8ZA8V2O6F5D1A5F1063、关于施工中发现文物的报告和保护的说法，正确的是（）。A.发现人应当在12小时内报告当地文物行政部门B.文物行政部门接到报告后，应当在48小时内赶赴现场C.文物行政部门应当在10日内提出处理意见D.任何单位或者个人发现文物，应当保护现场【答案】 DCG5E5R8G7P2H4H3HU7D4G6N1C8P3J8ZZ6N8A10D3K6X10P864、某施工企业在混凝土搅拌场所私设排污口，将废水直接排入水沟，致使村里的十几亩水稻受损严重，有权作出行政罚款的主管部门是（ ）。A.该村的村民委员会B.建设行政主管部门C.生态环境主管部门D.规划行政主管部门【答案】 CCM2F2Y4P1E9T6C3HV9V7J7O7E10K7S10ZR1V10A4H6X7B9I265、（2020年真题）关于建设工程质量保修期限的说法，正确的是（）。A.地基基础工程的主体结构的保修期不低于50年B.建设单位与施工企业在保修合同中约定的保修期限应当高于法定的最低保修期限C.建设工程的法定保修期限为其最低保修期限D.建设工程超过主体结构保修期的，不得继续使用【答案】 CCC2I3V6D7U2W2B2HR6U7B9P1B1B3N6ZD9Q4K8Q7J1Q5U966、缔约过失责任与违约责任的区别主要表现为()。A.前者产生于订立合同阶段，后者产生于履行合同阶段B.前者须主观故意，后者须主观过失C.前者是侵权责任，后者是合同责任D.前者无须约定，后者须有约定【答案】 ACL3T7J4K10Z6D9X6HI9I1V6A1Y2N3Y2ZS7T10Z3L5M4K4A867、下列情形中，发包人应当承担过错责任的是（）A.直接指定分包人分包专业工程造成建筑工程质量缺陷的B.拖欠工程款影响工期的C.未申领施工许可证导致无法开工的D.设计变更导致费用增加的【答案】 ACQ1A5Z9X5P6N4O8HO2K1I1X7P6C4B5ZD10L1G10T6F4I5S268、下列与土地相关的权利的说法，不正确的有（ ）。A.土地利用总体规划将土地分为农用地、建设用地和未利用地B.农村的土地属于集体所有C.建设用地使用权只存在于国有土地D.地役权的设立不需要登记【答案】 BCL5X7F5Z9W1S6H1HU10S5P10N7H3W6G8ZK10Y9S8G9G4L9X269、关于投标保证金说法正确的是（）。A.投标保证金不得超过招标项目估算价的5%B.投标保证金有效期可以短于投标有效期C.招标人分两阶段招标的，应当在第一阶段要求投标人提交投标保证金D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金【答案】 DCM8E7M8X6Q10Z6S4HE7V8L2K4Y7H4S7ZI5K1U9Z6T5F5U870、某工程竣工验收时发现隐蔽工程质量检查不合格，经查，是由于设计缺陷造成的，下列说法中，正确的是（）。A.承包人应负责返修，费用由发包人先行承担B.设计人应负责返修，费用由设计方先行承担C.承包人应负责返修，费用由承包人先行承担D.由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修【答案】 ACJ1R4J3T2H8A2X3HB3D1O5Q1S2O1Z7ZZ2U4H4Y7X10S6H471、建设工程应当自领取施工许可证之日起（ ）个月内开工。 A.1B.3C.2D.6【答案】 BCL2Z8E5W1U10N9X6HF1A7Z10G6U2N2E4ZK1N1O6K3X2U3O172、（2020年12月真题）下列证据中，可以单独作为认定民事诉讼案件事实依据的是( )。A.未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言B.一方当事人提出、对方当事人认可的书证原件C.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言D.无法与原件原物核对的复印件、复制品【答案】 BCC2L6G2F7E9M4E5HD1J3T6Z9M9R6O9ZU6J8K1A10Q10N3Z373、根据招标投标法实施条例规定，下列关于投标保证金的说法，错误的是（ ）。A.投标保证金不得超过项目预算的2%B.投标保证金的有效期应当与投标有效期一致C.实行两阶段投标的，保证金应当在第一阶段提出D.招标人终止招标的，应当退还投标人的保证金及银行同期存款利息【答案】 CCY10D1B3P2K1L10E6HU8B7O9G2F2I4L3ZW4X9T8V9U7R10B574、根据劳动合同法规定，劳动合同的订立，下列说法正确的是（）。A.建立劳动关系，应当订立书面劳动合同B.用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自劳动合同订立之日起建立C.劳动者与单位初次订立劳动合同不能订立无固定期限劳动合同D.劳动合同应当自用工之日起三个月内订立【答案】 ACA8X5T2R2M1C3K5HH6G10G1K1L2O2U10ZY9I4L5B3D4J6X975、关于抵押的说法，正确的是（ ）。A. 当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围B. 抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变C. 转让抵押物的价款只需高于担保债权即可D. 抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让【答案】 ACF5X3Y10G4N3P7H6HJ6Z10T6C2M5E7Y2ZP7O2D4A1E1L1G476、（2020年真题）关于招标投标投诉与处理的说法，正确的是（）。A.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉B.行政监督部门应当自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定，需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间计算在内C.投标人或者其他利害关系人没有证明材料可以提出投诉D.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，前述部门均应当进行处理【答案】 ACG8A6Q6U2A7R4N2HM10A3A2N3Q1L1S1ZC8P9L4N7M10V3M577、根据建设工程价款结算暂行办法，实行总承包的政府投资单项工程项目，其竣工总结算的审查人是（）A.发包人 B.总承包人 C.同级审计部门 D.同级财政部门【答案】 DCU4O4Y1K7C10M8J1HV5J8N3H2W5J9G2ZB10A8H9H10T6W3T278、钱某因养殖场流动资金短缺，便与赵某约定借款30万元，同时约定了还款期限和借款利率。到了交钱的时候，周边养殖场出现疫情。赵某担心钱某的养殖场也受到传染，便拒绝出借，结果钱某损失惨重，便将赵某告上法庭，请求判其承担赔偿责任。对此，下列说法中正确的是（）。A.该借款约定无效B.该借款约定有效C.法庭对钱某的请求予以支持D.赵某应承担违约责任【答案】 ACM10W4J10U1Y10Q10R9HH7D4B10Y2G1V6H1ZC10E9Q8C6N7T2Q279、关于违约责任的说法，正确的是（ ）A.违约责任主要具有惩罚性，旨在惩罚违约方的违约行为B.守约方需证明违约方主管上存在违约的故意，方能要求违约方承担违约责任C.守约方发送的经济损失大于违约金的，守约方可以要求违约方按照实际损失予以赔偿D.违约方违约后继续履行合同的，守约方不得再要求其支付违约金【答案】 CCZ5X7Y2G2I10E4X2HV2W9O6N5O2P1G2ZJ3J3X1C3I6D6C580、施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保管人行使的权利是（）。A.抵押权B.质权C.留置权D.用益物权【答案】 CCM9H4R1N8C1X2U1HP9X10Q3D7L5T6O2ZM4E7Z9C5I9B10L181、甲公司与乙公司因合同纠纷向某区基层法院起诉，乙应诉，经开庭审理，法院判决甲胜诉，乙对区法院的判决实体内容无异议，却以双方签订了仲裁协议为由向市中级法院提出起上诉，要求据此撤销一审判决，市中级法院的正确处理应为（）。A.查清事实后改判，驳回甲的诉讼请求B.仲裁协议如果有效，则裁定撤销一审判别决，驳回甲的起诉C.裁定驳回乙的上诉，维持原判决D.裁定撤销一审判决，发回原法院重审【答案】 CCH3B3Z5Z2G3P6Q5HP3V7E9B10Y3B7W3ZU6E3L6M8Q9Q2J182、租赁合同可以约定租赁期限，租赁期限的上限为（）年。A.10B.20C.25D.30【答案】 BCV1A8V10T5P5D10N3HY4Q7N4B7E1W2N7ZR9C10X10K4B8Q5J883、下列试块、试件和材料中，必须实施见证取样和送检的是（ ）。A.非承重结构的钢筋及连接接头试件B.屋面、厕浴间使用的防水材料C.用于防水层上保护层的商品混凝土D.抹灰砂浆中使用的掺加剂