2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库自我评估300题有完整答案(四川省专用).docx

一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、已知某机械台班单价为 350 元/台班，具体组成为：台班折旧费 100 元，台班检修费 30 元，台班维护费 20 元，台班安拆及场外运费 60 元，台班人工费 120 元，台班燃料动力费 15 元。若该机械为承包人自有施工机械，则台班停滞费为（ ）元/台班。A.100B.220C.225D.350【答案】 CCN7U7Z9C6N9O1Z6HW3D9F8X10W2L9V6ZP8E1J6F2Z3L3K12、在总承包服务费计价表中，应由投标人自主报价的是（）。A.项目名称B.费率C.项目价值D.服务内容【答案】 BCN5Q8T8M4Q3M9K6HL7I10R9B4B3P5F6ZS10E3P6C2I3O2X33、（2021年真题）编制招标工程量清单时，下列措施项目应列入"总价措施项目清单与计价表"的是（ ）。A.脚手架B.混凝土模板及支架C.施工场地硬化D.施工排水降水【答案】 CCI1I10W8G2F7B4T6HS9X4O8M1B9E4H9ZI10T10I8B1I9Q9Z54、4.某施工企业在某工地现场需褡建可周转使用的临时建筑物400m2，若该建筑物每 平方米造价为180元，可周转使用3年，年利用率为85，不计其一次性拆除费用。现 假定施工项目合同工斯为280天(一年按365天计算），则该建筑物应计的周转使用的临建 费为（_ )元。A. 15649 B.18411C.'20400 D.21660【答案】 DCI1F3B5B10D8S10U8HY8N7C5F1T5K7S1ZX6Q6J4H7M7E7Q55、（2011年真题）某进口设备通过海洋运输，到岸价为972万元，国际运费88万元，海上运输保险费率3，则离岸价为（）万元。A.881.08B.883.74C.1063.18D.1091.90【答案】 ACX8U1N7J3Q5M6R3HF5Q3A3F7K7Y7A1ZM1H3V8Y10I8K1A86、在我国建设产品价格的市场化进程中，国家指导价阶段工程招投标价形成的特征之一是()。A.国家定价B.计划控制C.自发波动D.自发调节【答案】 BCI4X4E4K2F5H6I3HT1A10X6X3X2N5J7ZV1G3U4X10P9N6O27、根据建设项目工程总承包合同（示范文本）（GF-2020-0216）通用合同条款，下列关于预付款的内容表述正确的是（ ）。A.预付款担保通常采用担保公司担保的形式B.预付款必须专用于合同工程C.在预付款扣回之前，预付款担保额度应保持不变D.颁发工程接收证书前提前解除合同的，尚未扣完的预付款视为承包人对发包人的欠款【答案】 BCE7U2X7X1E6X2E3HO8M9J4B8E5U8F5ZV4P1C4Z9P9G3R58、当施工机械停工导致费用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是（）。 A.按照机械设备台班费计算B.按照台班费中的设备使用费计算C.自有设备按照台班折旧费、人工费与其他费用之和计算D.租赁设备按照台班租金计算【答案】 CCR8W1D6C1Z9T3Y4HW2V7V7T8U10U6S5ZW3Y5C5K7F8V6C29、某项目进口一套加工设备，该设备的离岸价为100万美元，国外运费为10万美元，运输保险费率为0.5%，银行财务费率为0.3%，外贸手续费率为1.5%，关税税率20%，增值税率13%，无消费税，则该设备的关税为（）万元人民币（外汇汇率：1美元6.30元人民币）。A.126.00B.138.60C.139.30D.141.76【答案】 CCF3B9F10A10Q6P6A5HN6H4C4W1O3C6Y7ZR2I3U7T4Z1C5J210、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，检验试验费应计入（ ）。A.人工费B.材料费C.企业管理费D.措施费【答案】 CCD10Y10B2W8Y3S6P3HH6U9J5Z4J1T9L2ZS2N6R10R9F10Z2B611、在竣工结算时，若总承包服务费未经过调整，应依据（）的金额计算。A.实际发生B.合同约定C.发承包双方确认D.发承包双方签证资料确认【答案】 BCW7J9H6C4Z1Y5T1HO10F5H6E1W9U9Y5ZP6V4E8E5V2F6J512、在建设工程招投标活动中，招标文件应当规定一个适当的投标有效期。投标有效期的开始计算之日为( )。A.开始发放招标文件之日 B.投标人提交投标文件之日C.投标人提交投标文件截止之日 D.停止发放招标文件之日【答案】 CCO5F7F3G4J3Z9K5HY9K7O9Z2J4D1T1ZU4J5A10A1I3W6X213、（2011年真题）某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是（）。A.工器具及生产家具购置费B.办公和生活用品购置费C.研究试验费D.基本预备费【答案】 ACK3Z4F6W8Z5Q8E8HB8C4K3Q3R2R6V5ZZ7V3Y2W6Q4G1Z114、某建设项目静态投资 10000 万元，项目建设前期年限为 1 年，建设期为 2 年，计划每年完 成投资 50%，年均投资价格上涨率为 5%，该项目建设期价差预备费为（）万元。 A.1006.25B.1525.00C.1028.28D.1045.67【答案】 CCO1L8U3X1O6J1H8HN3J2K10M6D10O3X4ZY10W2L9J8T4J7L215、当初步设计较深，有详细的设备清单时，可采用的设备安装工程概算编制方法是（ ）。A.扩大单价法B.预算单价法C.综合吨位指标法D.安装设备百分比法【答案】 BCS4J4Q4C4Y9E7R10HP5O10C1X4Z7E1B6ZM10C10O8X1H10K3S216、在工程造价资料的管理中，工程造价计价依据极其重要的基础性工作是（ ）。A.工程分类及编码B.数据收集与录入C.建立造价资料积累制度D.造价数据库网络化管理【答案】 CCV3W10L2G9B1F2Z8HE9Q1K10R7X4I4M9ZW9H9N10N8R10D3W417、在建筑工程初步设计文件深度不够、不能准确计算出工程量的情况下，可采用的设计概算编制方法是（）。A.概算定额法B.概算指标法C.预算单价法D.综合吨位指标法【答案】 BCJ7R1Y1H4K8R8T6HE1I3O7O7L9L4H6ZW6P6K10Y2F7C5S918、分部分项工程量清单项目编码以五级编码设置，其中第二级编码表示（ ）。A.附录分类顺序码B.分部工程顺序码C.分项工程项目名称顺序码D.专业工程顺序码【答案】 ACE3T8M7V1N6G1T4HR5E10D3U10J2E6S10ZA9B1P4L1Z7T7I519、关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是（ ）。A.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，发包人请求支付修复费用的不予支持B.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担C.竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分修复费用D.安装后发现加工设备存在质量问题，但承包人参与进场验收的，发包人不应支付承包人设备拆除、重新安装的费用【答案】 BCK10E5V5J10F10P9V4HB2U1O1I10N8T2B6ZY6Y3O1D1A8M10B520、投标人编制投标文件时，应以（）作为计算人工、材料、机具台班消耗量的基本依据A.企业定额B.施工定额C.预算定额D.概算定额【答案】 ACM4C2G10P7U2K2Z7HX3V2B9I1O7L1I9ZY9P7V9V3O6U6X521、若外币对人民币贬值，则关于该汇率变化对涉外项目投资额产生的影响，下列说法正确的是（ ）。A.从国外市场购买材料，所支付的外币金额减少B.从国外市场购买材料，换算成人民币所支付的金额减少C.从国外借款，本息所支付的外币金额增加D.从国外借款，换算成人民币所支付的本息金额增加【答案】 BCR3I2Z8W9I1T9C2HG4G9M10Z8M8V5C3ZT6T9Z10C10A3A7Q222、关于计算新增固定资产的表述，正确的是（ ）。A.为了保护环境而正在建设的附属工程随主体工程计入新增固定资产价值B.不构成生产系统但能独立发挥效益的非生产性项目，在交付使用后计入新增固定资产价值C.达到固定资产标准不需安装的设备，购买后计入新增固定资产价值D.分批交付生产的工程，应待全部交付完毕后一次性计入新增固定资产价值【答案】 BCH5N2W3G1N10M6M7HN2O4K9N9H9B8W5ZB10G5Q6M8J2J1U123、下列关于设计概算作用的描述，错误的是（ ）。A.政府投资项目的设计概算一经批准，将作为控制建设项目投资的最高限额B.设计概算是签订建设工程合同和贷款合同的依据C.设计概算是项目竣工决算审核的重要依据D.设计概算是编制投标报价的依据【答案】 CCE1U10W10S2K3D10K7HM1O1H1C4A4N6G6ZH6P1N4Q2O9Q2M624、关于项目决策和工程造价的关系，下列说法中错误的是（）。A.项目决策的正确性是工程造价合理性的前提B.工程造价的内容是决定项目决策的基础C.项目决策的深度影响投资估算的精确度D.投资决策阶段影响工程造价的程度最高【答案】 BCH2I5V5E4Z10G6H2HL1G6C8I4E7R6D1ZN1R5Y9U5K5I1L525、（2011年真题）用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，需要考虑的费用项目是（ ）。 A.特殊设备安全监督检查费B.供销部门手续费C.运输包装费D.外购配套件费【答案】 DCT10G8H4N7K7I4C5HD5D3L1H7E9A1F4ZP10U3B7Y3D5S7Q1026、采用实物量法与工料单价法编制预算，其工作步骤的差异体现在（ ）A.工程量的计算B.直接费的计算C.企业管理费的计算D.税金的计算【答案】 BCC9M9V6Q3D6R8R5HT8Z4S9Y10R8N3Z2ZG4A8U10Q1W5P4E127、（2019年真题）根据现行工程量计算规范，适宜采用分部分项工程项目清单计价方式计价的措施项目费是（）A.二次搬运费B.超高施工增加费C.已完工程及设备保护费D.地上、地下设施临时保护费【答案】 BCL3Z8O2L6A4H9R2HZ1D4M3A5I6A1Z4ZJ7K1T10X10U8X8R128、某材料自甲、乙两地采购，甲地采购量为400t，原价为180元/t，运杂费为30元/t；乙地采购量为300t，原价为200元/t，运杂费为28元/t，该材料运输损耗率和采购保管费费率分别为1%、2%，则该材料的基价为()元/t。A.223.37B.223.40C.224.24D.224.28【答案】 DCO5D7I3K7R8P5U1HJ8B4G2B1M2O9U3ZH5U2E1A8G4F9X429、土地使用权出让合同约定的使用年限届满，土地使用者需要续期继续使用土地的，除根据社会公共利益需要收回该幅土地应当予以批准外，其最迟申请续期的时间是()A.使用年限届满当年B.使用年限届满前一年C.使用年限届满前两年D.需要申请的任何时间【答案】 BCC2M5F7Z2K2Y1F8HJ2F6Y10C10C6U1M8ZW10Y9E5I5F4Z8D230、某运输设备预算价格38 万元，年工作台班220 台班，折旧年限8 年，寿命期修理2 次，一次检修费为3 万元，维护费系数K=3，该机械台班维护费为（）元/台班。A.103.69B.102.27C.98.36D.124.48【答案】 BCW7H10Z4V2Y4R3K3HN1Y7B10I9I4M6I9ZJ4O4O8Y6B4S2T831、根据建设工程造价咨询规范，清标的时间选择是（ ）。A.开标后且评标前B.与评标同时进行C.开标前D.选定中标候选人之后【答案】 ACO4U6E4K8U7M7R10HD8J4Y5S4L4E8R6ZV10X5A2A4O6N3B932、关于联合体投标需遵循的规定，下列说法中正确的是（ ）。A.联合体各方签订共同投标协议后，可再以自己名义单独投标B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效性待定C.由同一专业的单位组成的联合体，按其中较高资质确定联合体资质等级D.联合体投标的，可以联合体牵头人的名义提交投标保证金【答案】 DCB2K8U10Q4J3A8Z6HK6C6D10X6W3U6W7ZQ9P9V4O5N10R5G1033、（2018年真题）下列工程造价信息中，最能体现市场机制下信息动态性变化特征的是（）。A.工程价格信息B.政策性文件C.计价标准和规范D.工程定额【答案】 ACF2W10A6N8U7P5I5HC2L3U10E7Q8U10D9ZZ10P5W2F7H7J2Z1034、在测时法中，与选择法测时相比，接续法测时的特点是()A.更准确、完善，但观察技术较复杂B.更简单、完善，但观察结果准确度较差C.更准确、简单，但观察结果不太完善D.更准确、完善，且观察技术较简单【答案】 ACC3P4C4P10L5D3H3HW1L6U8T5V3H10S10ZN2N2R5C3G7Z4Q135、（2021年真题）关于国际竞争性招标项目的开标，下列做法正确的是（ ）。A.不允许投标人或其代表出席开标会议B.不应拒绝开启未附投标保证金的标书C.应全部读出标书的全部内容D.开标时不允许记录和录音【答案】 BCW1D2M5L9T5R6O4HA5R6M6K9K1U3T1ZY8X8Q3K8P4X8Q536、某塔吊配司机2人，若年制度工作日为250天，年工作台班为220台班，人工工日单价为100元，则该挖掘机的人工费为（ ）元/台班。A.176.00B.213.45C.227.27D.243.12【答案】 CCC7R2T7B9M2A8C9HE7G8F9S9C4B10R6ZX2P4G9M5F6H9M337、合同中压缩的工期天数不得超过定额工期的 20%，超过的，应在招标文件中明示增加（ ）。A.赶工补偿B.赶工费用C.提前竣工奖励D.误期赔偿【答案】 BCU9B6O8G9Y5L5Q2HN6B5J4C1Y3X1B7ZY6C10Q4T2D2M4B738、关于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（ ）。A.建筑周长系数越高，建筑工程造价越低B.多跨厂房跨度不变，中跨数目越多越经济C.大中型工业厂房一般选用砌体结构，以降低造价D.建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的增加【答案】 BCX3C4M9X6A5H10A10HI1Q8B6S3T1F10C3ZU6W5B3U4P2N7G1039、在 FIDIC 合同条件下，因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件不包括（ ）。A.该部分工程是合同中规定的“固定费率项目”B.该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%C.该部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%D.由于工程量变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过1%【答案】 ACO9I10L5P10J1Q6V7HB7I6U7U5M8Z5X2ZB3S1N6L5Q4S7K240、关于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（ ）。A.建筑周长系数越高，建筑工程造价越低B.多跨厂房跨度不变，中跨数目越多越经济C.大中型工业厂房一般选用砌体结构，以降低造价D.建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的增加【答案】 BCS2Y6Y5H5E1S5V1HW5T4W5G4I3P2S7ZG6F1H1H3V1N3P841、某载重汽车配司机1人，当年制度工作日为250天，年工作台班为230台班，人工日工资单价为50元。则该载重汽车的台班人工费为()元/台班。A.45.65B.50.00C.54.00D.54.35【答案】 DCY5Y4B10S6E8S2U2HF6V2R8W2H1D1O5ZF5T5F4W7J1R1T542、在工程造价指标和指数的编制过程中，通常不需要以建设规模作为权重加权平均计算的是（）。 A.数据统计法计算建设工程经济指标B.数据统计法计算工程量指标C.数据统计法计算工料消耗量指标D.数据统计法计算工料价格指标【答案】 DCE7W7O1G7V10Z4E7HU1F8X3I10A1I10G7ZO3N8N10T5L4V4K143、某建设项目建安工程费3000万元，设备购置费2000万元，工程建设其他费800万元，基本预备费200万元。项目建设前期年限为1年，建设期为3年，各年投资计划额为：第一年完成投资20%，第二年60%，第三年20%。年均投资价格上涨率为6%，建设项目建设期间价差预备费为（ ）万元。A.752.72B.850.25C.945.61D.1150.36【答案】 CCJ5R9D7R3M1F7P7HX4Y8E6B5X5E1P5ZL6D7T10A5P9F9G344、采用分项详细估算法进行流动资金估算时，应计入流动资产的是（ ）。A.应收账款B.预收账款C.流动负债D.流动资金【答案】 ACR10B5V9K10W5C10N9HQ3D1H9Q6E10G9N7ZG3R9V6Z6L7E3E545、某工程合同总额为20000万元，其中主要材料占比40%，合同中约定的工程预付款项总额为2400万元，则按起扣点计算法计算的预付款起扣点为（ ）。A.6000B.8000C.12000D.14000【答案】 DCL9K1X4T1X8M7X6HT6U7C2V5O5R6Z7ZX1R5D5D2K6Y1C646、已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共20万元，外购配套件费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%，利润率为8%，若其他费用不考虑，则该设备的原价为()。A.25. 82万元B.25. 85万元C.26. 09万元D.29. 09万元【答案】 BCT2L8N2F5P9A1J3HW8H6M6M2B4Q6I10ZS10I6F10F4Y6Q1J947、某地拟建一幢建筑面积为2500m2办公楼。已知建筑面积为2700m2的类似工程预算成本为216万元，其人、材、机、企业管理费占预算成本的比重分别为20%、50%、10%、20%。拟建工程和类似工程地区的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费之间的差异系数分别是1.1、1.2、1.3、1.15，综合费率为4%，则利用类似工程预算法编制该拟建工程概算造价为（）万元。A.245.44B.252.2C.287.4D.302.8【答案】 ACX2T1B7F4D8G5E1HD2Z2Q1I7D5G2J4ZL2H3D10J10X2Z1I248、根据建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013），关于承发包双方施工阶段风险分摊原则的表述正确的是（）。A.各类原因所致人工费变化的风险由承包人承担B.10以内的材料价格风险由承包人承担C.10以内的施工机具使用费风险由承包人承担D.5以内的人工费风险由承包人承担【答案】 CCF7F1T3L4N3Q4X2HK8J6D8F1L5W3F3ZS6N5N10R3T1M10J849、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.如发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任【答案】 BCU10B9C4K8Z2G3V4HC4M8B8B9B2D8M5ZM10E3O7Z2U1J9W350、对于不宜计量的措施项目，只能用来作为安全文明施工费的取费基数，而不能作为夜间施工增加费的取费基数的是（ ）。A.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费B.定额人工费C.定额人工费与机械费之和D.定额人工费、材料费与机械费之和【答案】 ACF3C4K5K7I6R1O2HP3R1B9R2Y9C10C5ZA1H10C4F5X5N2G451、某包工包料工程签约合同价为3000万元（暂列金额为0万元），其中，直接工程费用为1500万元，则该项工程发包人至少应向承包人支付的预付款金额为()万元。A.150B.300C.450D.900【答案】 BCL6E4K5B10C10C9X9HJ4Q4I3G2O9I3V8ZY4I7J2B10W10T5S952、具有下列行为，应被视为投标人相互串通投标的是（）。A.投标人之间约定中标人B.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容C.某投标人的项目管理成员曾在另一投标人单位任职的D.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜【答案】 DCF9D8I2A2G2Z1B6HE1F7I6H7I5T1D3ZL8F8V2D10M3Q3G253、根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)的规定，在合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有的且难以事先商定价格的额外工作，应计入()之中。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.措施项目费【答案】 CCA3L2L2T8G10M1J5HN1Z9I9T9X2U2C8ZH9Y4C7F9J9F5Z554、投标报价时，投标人需严格按照招标人所列项目明细进行自主报价的是（ ）A.总价措施项目B.专业工程暂估价C.计日工D.规费【答案】 CCG3S2W1D10Z1P2T6HZ5V2W4X3Q8B5I4ZJ3H9T5E5X3L2F655、关于建设项目总概算的编制，下列说法中正确的是()。A.项目总概算应按照建设单位规定的统一表格进行编制B.对工程建设其他费的各组成项目应分别列项计算C.主要建筑安装材料汇总表只需列出建设项目的钢筋、水泥等主要材料各自的总消耗量D.总概算编制说明应装订于总概算文件最后【答案】 BCH9J9X3L8T5O5I6HI3Y9D5C6Y8V5R3ZA1T8U7I9S9K3G656、招标控制价是指根据国家或省级建设行政主管部门颁发的有关计价依据和办法，依据拟定 的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况发布的招标工程的（）。 A.最高投标限价B.最低投标限价C.平均投标限价D.中标价【答案】 ACD5D2J2J9Q5I2J2HQ1C8D6K1S7C8T4ZS4A9O1Q8C5Y6W657、按费用构成要素划分建筑安装工程费，下列费用不属于劳动保险和职工福利费范围的是（）A.职工退职金B.冬季取暖补贴C.夏季防暑降温费用D.防暑降温饮料费用【答案】 DCP9T4J5P10I8A2Q10HV3O6H2V3A10J9X4ZV4W6O2Y5M4L9O558、采用工程量清单计价的总承包服务费计价表中，应由投标人填写的内容是（ ）。A.项目价值B.服务内容C.计算基础D.费率和金额【答案】 DCV3M10N4O7Z4T4B3HU5X4C7T6Z3A9F6ZQ5E8L4Y5W2U9V659、当工业集聚带来的（ ）的总和超过生产集聚带来的利益时，综合经济效益反而下降。A.“外部不经济性”B.“外部不协调性”C.“内部不经济性”D.“内部不协调性”【答案】 ACU6G7M7M10F7U7R10HH8K4X1T1M4P3B8ZC4Z6F6L3C9P6U1060、在 FIDIC 合同条件中，工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件，在确定其时间费用后，其中支付证书中应增加费用的（ ）作为工程材料和预备预支款。A.50%B.60%C.70%D.80%【答案】 DCX9T9F4Y1D3U1I7HG9D3J4B3A4B7R9ZY4J4C7F4O5A7E261、某出料容量 750L 的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、终端需 要的时间分别为 150s、40s、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为 50s，机械利用 系数为 0.8。该机械的台班产量定额为（）m3/台班。 A.29.79B.32.60C.36.00D.39.27【答案】 CCG1T9M4E4M1D4K6HT10W5M8B4I8S5E10ZX5Y1O2Q9M6W8V162、在签订合同前，中标人应向招标人提交履约担保。中标人应保证其履约保证金在（）一直有效。A.承包人提交竣工验收申请前B.工程实际竣工日期前C.发包人颁发工程接收证书前D.工程缺陷责任期满前【答案】 CCD8R8Q7O8R9A7R6HE5C8M2I3O3V5Y6ZD3I2V8B10U6B2A663、下列不属于清标的工作主要包括（）。 A.对招标文件的实质性响应B.错漏项分析C.初步评审标准分析D.不平衡报价分析【答案】 CCU3V9C2Q3U10A5Q7HH2E2L2D3W8L4U5ZJ4R8G4Q6C9T2G664、（2015年真题）当建设项目为一个单项工程时，其设计概算应采用的编制形式是（）。A.单位工程概算、单项工程综合概算和建设项目总概算三级B.单位工程概算和单项工程综合概算二级C.单项工程综合概算和建设项目总概算二级D.单位工程概算和建设项目总概算二级【答案】 DCR3Y10S10B9K7F3G2HL10N6C9F9B3Y5F1ZB1W6G1X10B1L5S965、（2017年真题）关于项目投资估算的作用，下列说法中正确的是（）。A.项目建议书阶段的投资估算，是确定建设投资最高限额的依据B.可行性研究阶段的投资估算，是项目投资决策的重要依据，不得突破C.投资估算不能作为制定建设贷款计划的依据D.投资估算是核算建设项目固定资产需要额的重要依据【答案】 DCO1B5T3C9L9A7H3HZ1X10I4O10P8X10B2ZG5C2D6V3B7V1Z966、EPC总承包模式中承包人应承担的工作（ ）A.设计、采购、施工、试运行B.项目决策、设计、施工C.项目决策、采购、施工D.可行性研究、采购、施工【答案】 ACW2D9M2D7D3G9P7HF4F9O3T1V10T9F7ZX10Q9T8E10R5G1D967、关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（）。A.综合单价中包括由招标人承担的风险费用B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算C.措施项目费按招标文件中提供的措施项目清单确定D.招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用【答案】 CCT8C8O10Y9M6F4E8HP6Y7V5P10B9S9E5ZD10K9Z9E2Z6I7A968、某工程合同总额为20000万元，其中主要材料占比40%，合同中约定的工程预付款项总额为2400万元，则按起扣点计算法计算的预付款起扣点为（ ）。A.6000B.8000C.12000D.14000【答案】 DCO4Y6L1O6R7J8N8HB4K10U4M7Z3Z6W8ZE1R8D6X9F10V1S969、编制竣工结算文件时，应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价的是（ ）。A.劳动保险费B.总承包服务费C.安全文明施工费D.现场签证费【答案】 CCE7X1W10T7O9W2M5HG3P2O6Y1A4M5K8ZD2P8L6U5W2I5T770、工程总承包企业承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的工程总承包类型是（）。A.交钥匙总承包 B.EPC总承包 C.设计施工总承包 D.工程项目管理总承包【答案】 BCF6S7X4K10M10C5W1HO7R8O3X9U5M3M2ZT1I5S3Y6D4T3K371、在国际竞争性招标中，评标的主要步骤是()。A.审标、评标、资格定审B.资格定审、开标、审标C.开标、评标、资格定审D.开标、审标、评标【答案】 ACW4R10T1E4L1E7C4HB7I7M6P8T3H4C7ZH6T5Z3V10X10R2P572、下列工作内容属于实物量法但不属于工料单价法的是（ ）。A.列项并计算工程量B.套用预算定额（或企业定额），计算人工、材料、机具台班消耗量C.套用定额单价，计算直接费并汇总D.计算其他各项费用【答案】 BCC7W10I3C6B6P3Z6HE4E2T6V4M1B9C10ZS10M7Q9U4R10C8D173、（2017年真题）下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是（）。A.工程验收合格，承包人请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿B.工程验收不合格、但修复后合格，发包人要求承包人承担修复费用C.工程验收不合格、修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款D.承包人超越资质等级签订施工合同，但竣工前取得相应资质等级，请求按照有效合同处理【答案】 CCN3K1T9V1B4U10T3HY1C7G8N9S7X10J8ZP5T1F9H8I2T6Z374、某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1000万元，第二年贷款1800万元，第三年贷款1200万元，年利率10，建设期内只计息不支付，则项目建设期贷款利息为（ ）万元。A.400.0B.580.0C.609.5D.780.0【答案】 CCM1N7X1Z8D2V6Q4HP4B8X10R3H3L6F6ZB5U1Z10G1W8H9T775、下列有关工程量清单的叙述中，正确的是（）A.招标工程量清单由分部分项工程项目清单，措施项目清单，其他项目清单，规费项目和税金项目清单组成B.已标价工程量清单是招标文件的组成部分C.在招标人同意的情况下，招标工程量清单可以由投标人自行编制D.招标工程量清单的准确性和完整性由编制人负责【答案】 ACQ4I7J4Q7X7V9F9HN3K5W5O3M1S7A4ZH3X7Q4G7L5X3N1076、在测时法中，与选择法测时相比，接续法测时的特点是()A.更准确、完善，但观察技术较复杂B.更简单、完善，但观察结果准确度较差C.更准确、简单，但观察结果不太完善D.更准确、完善，且观察技术较简单【答案】 ACG8N2L6E8Q7B2U10HS8T5D4N4N2A8C2ZM5N1X8O6G4Y7B277、关于建筑安装工程费用中税金的说法中，正确的是()。A.税金是指按国家税法规定应计入建筑安装工程费用的营业税B.当安装的设备价值作为安装工程产值时，计税营业额中应扣除所安装设备的价款C.总承包方的计税营业额中不包括付给分包方的价款D.当预算定额中含有未计价主材时，计税营业额中应不包括此类未计价主材费用【答案】 CCJ2W9Q7W4V9N7P10HO5U6M7D8I6K5X3ZG8F10Q10Q4O1M3M378、下列关于其他项目费的说法，正确的是（ ）。A.计日工是指在施工过程中，施工单位完成建设单位提出的工程合同范围以外的零星项目或工作B.计日工由施工单位按施工过程中形成的实际发生量来计价C.施工单位投标时按建设单位给定的金额填报总承包服务费，施工过程中按签约合同价执行D.在施工过程中，暂列金额由施工单位掌握使用、扣除合同价款调整后如有余额，归建设单位【答案】 ACE10H7F2C1P2R9B7HD2I8I10E5J10H2F9ZT7F4H7U3Q9P2Y679、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），一般不作为安全文明施工费计算基础的是（ ）。A.定额人工费B.定额人工费+定额材料费C.定额人工费+定额施工机具使用费D.定额人工费+定额材料费+定额施工机具使用费【答案】 BCN5M10N9A6X10V4U2HI10Q4G2J5D9P10A2ZV7V9F8X8K7V10O680、某新建项目建设期为3年，第一年贷款600万元，第二年贷款400万元，第三年贷款200万元，年利率10%。建设期内利息当年支付，则建设期第三年贷款利息为()万元。A.110.0B.120.0C.121.3D.234.3【答案】 ACH10Y2C3J2V9I2P10HE7L6S9L8D3X3Y10ZN1L2S2T3S10Y5Z681、我国多年来常用于编制企业定额的专业测定方法是（）A.定额修正法 B.经验统计法C.现场观察测定法 D.理论计算法【答案】 CCU10P5M10Y5I7T10U7HI2S6V2C1W7Q10Y3ZZ4I7B6P2Y7S3J882、建设项目竣工决算包括的范围是（ ）。A.从筹集到竣工投产全过程的全部实际支出费用B.从施工到竣工投产全过程的全部实际支出费用C.建安工程费用和设备工器具购置费用D.建安工程费用和其他费用【答案】 ACH6S5X5M3J8Y4Q7HT7A4Y7N2Q3L1B1ZC9K5I6D4C4H8G583、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（ ）。A.综合单价调高，措施项目调增B.综合单价调高，措施项目调减C.综合单价调低，措施项目调增D.综合单价调低，措施项目调减【答案】 CCT6B4T2K1P3Q9X8HQ9F9X4E2M6K4Q6ZD8E6K1F6S7C9I484、世界银行贷款项目的投资估算常采用朗格系数法推算建设项目的静态投资，该方法的计算基数是（）。