工程设计变更风险案例.ppt

工程设计变更风险案例 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望 案情简介案情简介三、工程供方选择申报表和定标三、工程供方选择申报表和定标五、结算、付款五、结算、付款案情简介案情简介 某门机轨基础某门机轨基础工程采用桩基础。工程采用桩基础。原设计桩端必须原设计桩端必须穿过碎石层。但穿过碎石层。但施工几根桩后，施工几根桩后，业主为了节省投业主为了节省投资和工期，认为资和工期，认为桩端不必穿过碎桩端不必穿过碎石层也满足承载石层也满足承载力要求。并向设力要求。并向设计提出修改意向。计提出修改意向。三、工程供方选择申报表和定标三、工程供方选择申报表和定标五、结算、付款五、结算、付款案情简介案情简介 设计单位验算后设计单位验算后也认为可行。于是也认为可行。于是经过业主、设计、经过业主、设计、监理和施工单位研监理和施工单位研究后，决定修改。究后，决定修改。三、工程供方选择申报表和定标三、工程供方选择申报表和定标五、结算、付款五、结算、付款案情简介案情简介 工程竣工投产后工程竣工投产后不久，发现远离山不久，发现远离山体一方的门机轨道体一方的门机轨道出现下沉现象。几出现下沉现象。几乎每两个月就要施乎每两个月就要施工单位去调整轨道工单位去调整轨道的高度。的高度。三、工程供方选择申报表和定标三、工程供方选择申报表和定标五、结算、付款五、结算、付款案情简介案情简介 由于该沉降现象属质量问题。如果要彻底由于该沉降现象属质量问题。如果要彻底解决沉降问题，光直接费用就远超过总包商解决沉降问题，光直接费用就远超过总包商留下的保修金。但由于设计修改是业主提出留下的保修金。但由于设计修改是业主提出的，其也不好深究，只是将总包商的保修金的，其也不好深究，只是将总包商的保修金扣留了下来。扣留了下来。业主业主总包商总包商完全说是总包商的完全说是总包商的错嘛也说不过去！错嘛也说不过去！就扣下保修金吧！就扣下保修金吧！表面看属工程质量表面看属工程质量问题，咱也不好张问题，咱也不好张扬。业主没有怪罪扬。业主没有怪罪就算不错了！就算不错了！问题分析问题分析三、工程供方选择申报表和定标三、工程供方选择申报表和定标五、结算、付款五、结算、付款问题分析问题分析 理论上讲，业主、设计、监理和施工单位对该理论上讲，业主、设计、监理和施工单位对该质量事故都有负有责任。但责任的认定和划分，需质量事故都有负有责任。但责任的认定和划分，需要有相应资质的鉴定机构的鉴定结论，再经过国家要有相应资质的鉴定机构的鉴定结论，再经过国家法定机关的裁决，才能最终判定。法定机关的裁决，才能最终判定。业主业主 总包商留下的保修金，可够总包商留下的保修金，可够彻底解决问题费用的彻底解决问题费用的30%，余，余下的下的70%我们出算了！我们出算了！三、工程供方选择申报表和定标三、工程供方选择申报表和定标五、结算、付款五、结算、付款问题分析问题分析 对于施工单位来说，为了拿回保修金，需对于施工单位来说，为了拿回保修金，需要花费大量的精力去找鉴定机构鉴定，再将要花费大量的精力去找鉴定机构鉴定，再将业主诉之法院，是十分为难的事。因此也只业主诉之法院，是十分为难的事。因此也只有吃哑吧亏了。有吃哑吧亏了。总包商总包商 要拿回保修金，难度相当大。要拿回保修金，难度相当大。业主愿意自己花业主愿意自己花70%费用，我费用，我们还有什么话好说呢！现在党们还有什么话好说呢！现在党中央提倡和谐！就和谐了吧！中央提倡和谐！就和谐了吧！经验总结经验总结三、工程供方选择申报表和定标三、工程供方选择申报表和定标五、结算、付款五、结算、付款经验总结经验总结 对于设计修改，作为承包方都要仔细研究修改后能否满对于设计修改，作为承包方都要仔细研究修改后能否满足质量要求。当估计不能保证质量时，就要提出书面反对足质量要求。当估计不能保证质量时，就要提出书面反对意见。如果业主和设计一意孤行，我们就要做好施工过程意见。如果业主和设计一意孤行，我们就要做好施工过程中的取证工作或拒绝施工。否则我们可能就要承担很大的中的取证工作或拒绝施工。否则我们可能就要承担很大的风险。风险。根据我们多年来的实践经验和根据我们多年来的实践经验和反复推算，认为这样的修改达不反复推算，认为这样的修改达不到工程质量要求！如果你们执意到工程质量要求！如果你们执意要修改，我们只好放弃该部门的要修改，我们只好放弃该部门的施工了！施工了！三、工程供方选择申报表和定标三、工程供方选择申报表和定标 该案例进一步引伸为：当我们发现原设该案例进一步引伸为：当我们发现原设计不能满足质量要求时，也要按上述方法处计不能满足质量要求时，也要按上述方法处理。理。经验总结经验总结总包商总包商 根据我们多年来的施工经根据我们多年来的施工经验和反复验算，发现结构设验和反复验算，发现结构设计过于单簿，不能确保工程计过于单簿，不能确保工程质量！建议修改设计，否则质量！建议修改设计，否则我们将放弃工程施工！我们将放弃工程施工！