劳务分包合同示范文本(附件五)13155.doc

BF20210208合同编：北京房屋建筑和政根底设施工程劳务分包合同二一二年一月第一部 协议书劳务作业发包人： 中建保华建筑有限责任  以下简称发包人劳务作业承包人： 以下简称承包人按照?合同法?、?建筑法?及其他法律、法规遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么双方协商达成一致订立本合同。1、工程名称：山西太原万国城二工程 2、分包合同内容：2.1本合同分包范围：本次、标段。2.2本合同劳务作业内容：包括除挖土、防水、钢筋加工等专业分包及业主直接发包的工程外的全部构造工程包括但不限于工程施工图中的全部构造工程包含无法计算和不计算建筑面积的现浇钢筋混凝土构筑物含塔吊根底、施工电梯根底的施工各种后浇板的后施工、预留孔洞包括构造图、建筑图、水电图、设计变更等图上预留、预埋的套、埋件洞口、施工洞的盒模及其封堵、所有预埋件安装及小型预埋件的加工、截桩头混凝土灌注桩、凿桩头、桩头坑内转运、配合降水井的封堵、配合边坡支护、桩间土挂网抹灰及抹灰架子、砼垫层地下室防水找平层、保护层、根底砖胎模的施工、止水带、后浇带的施工、穿墙螺杆的加工；外墙脚手架的搭设和撤除；构造墙体支拆模；人防出入口的施工、地下车库出入口的施工；钢筋翻样、清料、绑扎、余料回收、马镫铁加工焊接、构造墙体定位钢筋焊接；配合机械的人工清土及桩间土人工挖除包含集水坑人工挖土、边坡修理及上口挡水坎的砌筑抹灰、肥槽及房心的回填土；地下室外墙防水施工前接缝、阴角处理、砼墙面修整；地下暖沟砌筑；场内各种材料收料运输包括但不限于钢筋半成品及其他材料的二次倒运堆码及清理理、塔吊盲区人工运输降效、塔吊信指挥；施工电梯安装后所有通道脚手架的搭设和撤除、电梯门安装；内外脚手架的搭拆及其它配合工作如平安防护成品保护过梁和构造柱钢筋的预留各类机械进场、安装、设备根底、调试、文明施工维护、撤除退场材料及试件的取样、检验、试验、测量、放线的配合工完场清料净及因迎接各类检查而进展的场容清理等相关工作临水、临电的挖填土方等、临时电箱根底及防护、各种材料及周转料具的装卸车等。范围内不允许再发生其它任何形式的承包费用和计时工及零星用工费用。3、工程地点：太原长风西街与新晋祠路口东南角建筑面积：标段36720.4M2 标段40588.5M2 标段40028.8 M2。4、合同价款总额 元人民币大写 元。5、分包工作限开工日： 2021 年 3 月 21 日开工日： 2021 年 1 月 15 日总日历天数为： 300 天6、劳务作业人数： 人。7、组本钱合同的及优先解释顺序如下：1本合同； 2中标书如有；3书及其附件如有；4专用条款；5通用条款；6、及有关技术；7图纸及工程量；8合同履行过程包人和承包人协商一致的其它书面；8、合同生效：本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。合同订立时间： 年 月 日合同订立地点： 发包人：合同专用章 承包人：合同专用章 地 址：朝区金蝉北里21院住 址：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人： 联络 ：52072800 联络 ：第二部 通用条款9、发包利和义务：9.1劳务分包合同约定的劳务作业完成后发包人自收到承包人按照约定提交的结算资料之日起28日内完成审核并书面答复承包人；逾不答复的视为发包人同意承包人提交的结算资料。9.2 上款所述结算程序完成后发包人应当自结算完成之日起28日内支付全部结算价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式。9.3 负责编制施工组织设计统一制定各项理目的编制施工方案、物资需用量方案表施行对工程质量、工、平安消费、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监视、检查和验收。9.4 统筹安排、协调解决非承包人使用的消费、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。9.5 按时提供图纸及时交付应供材料、设备所提供的施工机械设备、周转材料、平安设施保证施工需要。9.6 随时对承包人施行的劳务作业进展监视检查确保工程质量对存在的质量隐患及时提出整改要求。9.7 及时签认劳务作业变更洽商及确认承包人停工、窝工损失。9.8 认真执行平安技术严格遵守平安制度制定平安防护措施提供平安防护设备确保施工平安。9.9检查承包人工人持证情况制止未获得相应书的工人进入施工现场。9.10在发现承包人存在未按照约定履行本合同行为时应自发现之日起60日内书面告知承包人并提出明确要求逾不行使告知权利的视为放弃此项权利。9.11 行使按照本合同约定的对承包人行使扣款权利时应当采用书面方式并获得承包人有相应委托权限的人员的书面认可。9.12 按照行政主部门相关规定的要求为本工程作业人员工伤。9.13 承包人按约定完成劳务作业必须由发包人或施工场地内的第三方进展配合时发包人应配合承包人工作或确保承包人获得该第三方的配合。9.14 其它发包人应当承担的义务。10、承包利和义务：10.1组织具有相应书的工人持证上岗率100投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度。10.2按照相关法律法规的要求按时足额支付劳动者工资。10.3按发包人要求提交施工方案以及与完成施工方案相应的劳动力安排方案经发包人批准后施行。10.4按照设计图纸、施工验收、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工；投入足够的人力确保工；服从发包人平安施工理自备劳动保护用品确保施工平安。10.5承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工拖延、平安事故、现场理不符合规定造成的损失及各种扣款。10.6自觉承受发包人及有关部门的理、监视和检查；承受发包人随时检查其设备、材料的保、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。10.7按发包人统一规划堆放材料、机具按发包人化工地要求设置标牌搞好生活区的理做好自身责任区的治安保卫工作。10.8 做好成品保护工作。10.9妥善保、合理使用发包人提供的承包人使用的机具、周转材料及其他设施。10.10承包人保证与施工理、作业人员签订书面劳动合同并每月向发包人提供上月本企业在本工程上所有施工理、作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录。除此书面记录的用工行为外承包人在本工程不存在其他用工行为。10.11配合发包人按工程发包人或行政主部门要求进展的涉及承包人工作内容、施工场地的检查；配合发包人对隐蔽工程、工程开工的验收工作。10.12发包人或施工场地内第三方的工作必须由承包人配合时承包人应按发包人的指予以配合。10.13在劳务作业现、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时承包人应立即保护好现场并以书面形式发包人。10.14 劳务作业全部内容经历收合格后承包人应当按照劳务分包合同的约定及时将该劳务作业交付发包人不得以双方存在争议为理由回绝将该劳务作业交付发包人。10.15在发现发包人存在未按照约定履行本合同行为时应自发现之日起60日内书面告知发包人并提出明确要求逾不行使告知权利的视为放弃此项权利。10.16其它承包人应当承担的义务。11、对于以下原因造成完工日推延的工相应顺延：1不可抗力；2设计变更和工程量增加；3发包人未能按合同约定日支付劳务费致使施工不能正常进展；4承包人以书面形式提出申请但仍未能从发包方获得施工必需的、工程材料、图纸等致使施工不能正常进展；5一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时造成停工、窝工累计超过8小时。12、由于以下原因造成承包人发生窝工的承包人应在上述情况发生后7日内就延误内容和因此产生的经济支出向发包人提出书面发包人应于7日内就延长完工日和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾未提出书面的视为其放弃此项权利；发包人逾未答复也不提出修改视为其成认此：1第十一条3、4、5项；2发包人同意的其他情况。13、不可抗力：13.1不可抗力发生后承包人应立即发包人并在力所能及的条件下迅速采取措施尽力减少损失发包人应协助承包人采取措施。发包人认为承包人应当暂停工作的承包人应暂停工作。不可抗力完毕后48小时内承包人应向发包人受害情况和损失情况及预计清理和修复的费用；不可抗力持续发生时承包人应每隔7天向发包人一次受害情况。13.2不可抗力完毕后14天内承包人应向发包人提交清理和修复费用的正式及有关资料。13.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的不能免除迟延履行方的相应责任。13.4承包人承担因不可抗力导致的自身财产损失。14、送达：本合同履行过程中的相关书面的送达方式为：一方应当以书面方式将本方的明确要求送达至对方本合同协议书中注明的对方应当在收到之日起7日内予以书面答复逾未答复或无人接收、拒收的视为同意对方要求。一方本合同协议书中注明的发生变更时应当在7日内书面告知对方逾告知或不履行告知义务的由过错方承担相应责任。15、事故处理：15.1 发生重大伤亡及其他平安事故发包人应按有关规定立即上报有关部门同时按有关法律、行政法规对事故进展处理。15.2承包人要积极配合发包人做好事故处理工作及伤亡人员的安抚工作防止过激行为的发生。16、施工变更：16.1施工中如需对原工作内容进展变更工程发包人和工程承包人双方书面确认并经监理签认的变更可作为劳务价款结算的根据发包人应提早7天以书面形式向承包人发出变更并提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人发出的变更及有关要求进展以下需要的变更：更改工程有关部的标高、基线、位置和尺寸；增减合同中约定的工程量；改变有关的施工时间和顺序；其他有关工程变更需要的附加工作。16.2由非承包人原因造成的变更导致合同价款的增加及造成的承包人损失由发包人承担延误的工相应顺延；因变更减少工程量合同价款应相应减少工相应调整。16.3由承包人原因造成的变更费用和由此导致发包人的直接损失由承包人承担损失补偿总额不能超出分包合同价款的5延误的工不予顺延。17、发包合同价款支付的手续：承包人应向发包人出具合法有效的收款发包人须将填写齐全的、收款人为承包人全称的支票或汇票交给承包人。承包人应指定专人负责与发包人付款手续。发包人将合同价款支付给承包人在22.4款中指定的合同价款收取负责人并索要收款凭证。18、由于发包人平安施工方案不完善、平安施工投入缺乏造成的平安事故责任由发包人承担。由于承包人不能落实平安施工方案或不服从发包人平安施工理所造成的平安事故责任由承包人承担。19、争议：发生争议后除非出现以下情况双方都应继续履行合同保持工作连续保护好已完工作成果：单方违约导致合同确已无法履行双方协议终止合同；调解要求停顿合同工作且为双方承受；仲裁机构要求停顿合同工作；要求停顿合同工作。20、合同解除：20.1承包人和发包人协商一致的可以解除劳务分包合同。20.2发包人与建立的施工总承包合同解除的发包人可以发出解除本合同。20.3发包人不按照本合同的约定支付合同价款承包人可以停顿工作。停顿工作超过28天发包人仍不支付合同价款承包人可以向发包人发出解除合同。20.4承包人不按照本合同的约定提供符合施工要求的作业人员或不履行本合同约定的其他义务其违约行为足以影响本施工工程的质量、平安、开工工时发包人可以书面告知承包人并限要求其完全、恰当履行合同义务。承包人逾不能按约定履行义务的发包人可以发出解除合同。20.5如因不可抗力致使本合同无法履行或者因工程建立的原因造成工程停建或缓建致使合同无法履行的发包人和承包人可以解除合同。20.6本合同约定的解除条件成就时发包人应承包人解除本合同并分包合同价款结算支付手续。分包合同价款结算支付手续完毕后承包人应及时撤离现场。承包人未及时退场给发包人造成经济损失的由承包人承担。20.7合同解除后承包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作按发包人要求撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件。20.8合同解除后不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。21、合同终止双方履行完合同全部义务合同价款支付完毕承包人向发包人交付劳务作业成果并经发包人验收合格后本合同即告终止。第三部 专用条款22、工程经理、施工队长及劳动力理员：22.1发包人中标建造师工程经理为 何可文 职务： 工程经理 工程建造师工程经理证书 。码： 。委托权限： 。发包人也可委托 有现场签认用工、洽商变更手续的职权人员如有变动应提早7日书面承包人。22.2承包人委派的担任驻工地履行本合同的负责人为 职务： 岗位证书： 码： 。委托权限： 人员如有变动应提早7日书面发包人。22.3发包人现场劳动力理员 上岗证 职责为 ；承包人现场劳动力理员 上岗证 职责为 。22.4承包人委派的分包合同价款收取负责人为 码： 职务： 联络 ： 在京住址： 家庭住址： 。23、图纸：发包人应在劳务分包工作开工 天前向承包人提供与分包工程有关的图纸 套。24、材料：24.1承包人应在接到图纸 后天内向发包人提交材料、设备、构配件供应方案；经发包人确认后发包人应按供应方案要求的质量、品种、规格、型、数量和供应时间等组织货源并及时交付给承包人；需要承包人运输、卸车的承包人必须及时进展费用另行约定。发包人保证所提供的材料、设备机具、构配件符合有关质量要求如质量、品种、规格、型不符合要求承包人应在验收时以书面形式提出发包人负责在内更换或调整。24.2承包人应妥善保、合理使用发包人供应的材料、设备机具及构配件。因保不善发生丧失、损坏承包人应进展赔偿并承担因此造成的经济损失但赔付总额不超过合同总价的 。24.3施工中由承包人提供的低值易耗材料、工具用具包括 25、质量：本工程应当到达质量评定 合格 等级。到达此发包人将按照 予以奖励；未到达此发包人将按照 予以处分。26、平安文明施工：本工程平安文明施工要求到达：太原平安文明样板工地。到达此发包人将按照 予以奖励；未到达此发包人将按照 予以处分。27、送达：本合同14条约定的送达方式适用于以下情况：1承包人要求发包人按照约定进展结算或支付分包合同价款； 2承包人表示因发包人原因造成工延误；3承包人要求发包人按照约定提供施工必须的工程材料、图纸；4承包人要求发包人停顿违约支付分包合同价款行为的；5要求发包人确认设计变更和工程量增加、签认零工、窝工、6发包人要求承包人对劳务工程不符合约定部予以整改的。7发包人要求承包人提供符合合同约定的人员、提供合法有效的理资料等履约行为；8本合同9.10、10.15所列事项；9双方约定的其它情况。 28、本合同价款核算规那么及构成方式28.1 本工程的合同价款采用以下第 4 种方式计算：1固定合同价款； 2工种工日单价；3综合工日单价；4建筑面积综合单价。28.2分包合同价款包含以下内容： 。28.3分包合同价格风险幅度范围为 超过风险幅度范围的应当及时调整。调整为 调整根据为 调整程序为 。28.4本工程的合同价款除经发包人和承包人双方书面确认的工程变更以及按照本合同28.3条约定的价风格整的因素以外不再调整。28.5采用种方式计价的合同价款中包含 其中人工费 元。 28.6 采用第2种方式计价的不同工种工日单价为： 单价为 元/工日共 工日； 单价为 元/工日共 工日； 单价为 元/工日共 工日； 单价为 元/工日共 工日； 单价为 元/工日共 工日；另：低值易耗材料费、工具用具费 元；28.7采用第3种方式计价的综合工日单价为 元/工日共 工日。另：低值易耗材料费、工具用具费 元；28.8采用第4种方式计价的建筑面积 M2分包合同价款单价为 元/M2其中：地上构造 元/M2地下构造 元/M2初装修 元/M2精装修 元/M2机电设备安装 元/M2其它 元/M2；另：低值易耗材料费、工具用具费 元；共 元；28.9施工生的零工单价为 元/工日停工、窝工单价 元/日。28.10采取建筑面积综合单价方式的：28.10.1遇本合同终止、中止、解除时双方约定：未形成建筑平米的劳务作业工程量的计算方式为 计算规那么为 单价为 。28.10.2双方约定本合同平米面积的计算规那么为 。28.10.3双方约定本合同平米面积的变更规那么为 。29、施工过程中分包合同价款结算及支付方式：29.1施工过程包人、承包人应当在每月20日前对上月完成劳务作业量及应支付的劳务分包合同价款予以书面确认书面确认时限自发包人收到承包人报送的书面资料之日起计算最长不得超过3日。书面确认后双方约定采取以下 方式结算支付分包合同价款：29.1.1发包人在书面确认后5日内全额支付已确认的劳务分包合同价款。29.1.2发包人每月 日支付 元分包合同价款。29.2由于发包人将合同价款支付给合同价款收取负责人以外的人员、或存在其他违规、违约支付行为的造成后果由发包人负责。30、违约责任：30.1发包人违约责任： 30.1.1不按约定向承包人支付分包合同价款的除应向承包人支付违约金 元以外还应按同银行利率向承包人支付利息；如该违约金缺乏以弥补承包人的损失承包人可以要求发包人继续予以赔偿。30.1.2不按约定核实承包人完成的工程量除向承包人支付违约金 元以外还应按同银行利率向承包人支付利息；如该违约金缺乏以弥补承包人的损失承包人可以要求发包人继续予以赔偿。30.1.3不能提供足够的工作面造成窝工的除支付窝工费用外还应向承包人支付违约金 元。30.1.4不能按时提供质量、品种、规格、型、数量完全符合要求的材料、设备机具、构配件造成窝工的除应支付窝工费用外还应向承包人支付违约金 元。30.1.5发包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况时应向承包人支付违约金 元。30.2承包人违约责任：30.2.1承包人因自身原因延交工的每延误应向发包人支付违约金 元不超过合同总金额的 。30.2.2承包人施工质量不符合本合同约定的质量承包人应向发包人支付违约金 元不超过合同总金额的 。发包人可以要求承包人整改承包人因自身原因无法完成的发包人可以委派其他劳务企业完成产生的费用由承包人承担。30.2.3承包人未到达约定的平安文明施工承包人应向发包人支付违约金 元不超过合同总金额的 。30.2.4承包人以非正当方式包括10人以上围堵、占据施工现场、发包人办公场所；以任何手段阻止施工现场正常施工、发包人正常办公秩序；阻塞交通；攀爬塔吊、建筑物、广告牌等；以及?信访工作?第431第二十条规定的行为向发包人提出要求的承包人支付违约金 元；如该违约金缺乏以弥补发包人的损失发包人可以要求承包人继续予以赔偿。由此造成工延误、质量未到达约定、文明平安施工未到达约定的发包人索赔违约金不受本合同约定的上限的约束。30.2.5承包人未在每月 日前向发包人提供上月本企业在本工程上所有工人的出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录的每发生一次应向发包人支付违约金 元。30.2.6承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时应向发包人支付违约金 元不超过合同总金额的5。延误的承包人工作时间不予顺延。30.3一方违约后另一方要求违约方继续履行合同时违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。30.4发包人先有30.1.1、30.1.2行为的承包人的30.2.4行为不构成违约。30.5承包人先有30.2.4、30.2.5行为的发包人自行为发生之日起 日内不履行分包合同价款的结算和支付手续的行为不构成违约。行为存在连续状态的自连续状态终止之日起计算时限。30.6发包人30.1.1、30.1.2行为、承包人的30.2.4行为的违约责任由本合同双方、发包人及承包人以下人员承担连带责任。发包人及承包人以下人员应当签订保证书作为本合同附件。发包人： ： ： ： 承包人： ： ： ： 31、特别约定：31.1发包人承诺按照本合同约定结算、支付分包合同价款如存在违约行为造成承包人拖欠本工程务工人员工资的除按照本合同的违约条款承担责任外还应对承包人拖欠的本工程务工人员工资承担连带责任。31.2 日内双方签订的本合同分包价款的协议为无效协议。31.32以上违约责任的免责条件为：在双方签订了本合同结算书发包人全额支付了合同价款、承包人全额支付本工程上所有工人的工资并将全部工资支付情况书面报送发包人之后 日后签订特别协议。32、争议解决：发包人和承包人在履行合同时发生争议可以自行和解或要求有关主部门调解任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的双方约定采用以下第 种方式解决争议：1向北京仲裁会申请仲裁；2向 仲裁会申请仲裁；3向 人民起诉。33、本合同正本两份具有同等效力由发包人和承包人各执一份；本合同副本 份发包人执 份承包人执 份发包人负责向行政主部门备案 份。34、补充条款： 35、附件：附件一：保证书附件二：保证书附件三：保证书附件四：平安消费协议附件五：工程后勤理协议附件六：材具理协议附件七：进度理协议附件八：工程总、分包治安、消防、交通责任书保 证 书中标建造师工程经理本人 何可文 是 山西太原万国城二工程 工程发包人中标建造师工程经理。本人已认真阅读并充分理解本劳务分包合同内容并将按照合同约定履行本人职责。本人承诺在本劳务分包合同的履行过程中作为发包人的授权委托人在职责范围内制止本合同30.1行为发生。如因本人原因发生上述行为本人将按照本合同30.6的约定对发生的债务承担连带责任。 中标建造师工程经理： 时间：保 证 书施工队长本人 是 工程承包人施工队长。本人已认真阅读并充分理解本劳务分包合同内容并将按照合同约定履行本人职责。本人承诺在本劳务分包合同的履行过程中作为承包人的授权委托人在职责范围内制止本合同30.2.4行为发生。如因本人原因发生上述行为本人将按照本合同30.6的约定对发生的债务承担连带责任。 施工队长： 时间：平安消费协议甲方 : 中建保华建筑有限责任 乙方 : 为贯彻执行“平安第一预防为主的方针完善山西太原万国城二工程平安消费保障体系确保广阔施工人员的生命平安和身体安康确保实现本工程的平安消费和文明施工理目的。甲方与乙方经双方协商一致对以下所有条款予以确认并签订本平安消费协议。一、本工程平安消费和文明施工理目的：1、现场杜绝重伤、因工亡、火灾、坍塌、中事故的发生；轻伤事故年频率控制在3以内；其中：乙方在施工过程中将轻伤事故年频率控制在本人员的1.4以内2、现场平安隐患整改率必须保证在规定时限内到达100杜绝现场重大隐患的出现；3、施工现场平安达标合格率100；平安优良率90以上；4、确保施工现场创立为“太原绿色环保样板工地。二、乙方用工制度：1、乙方须严格遵守和当地有关建筑施工现场理的相关法律、法规及。任何因为乙方违犯上述造成的案件、事故、等的经济责任及法律责任均由乙方承担因此造成甲方的经济损失由乙方承担；2、乙方的所有工人必须遵守当地企业施工理的相关法律、法规及。任何因为乙方工人违犯上述造成的案件、事故、等其经济责任及法律责任均由乙方承担因此造成甲方的经济损失由乙方承担；3、乙方应遵守甲方上级制定的有关劳务分承包队伍的理规定以及甲方的其它的乙方理的所有制度及规定；4、乙方须具有的承担民事责任才能的法人或可以出具其上级主法人的委托书并且只能承担与自己资质相符的工程。三、甲方对乙方的平安消费要求：1、乙方应按有关规定采取严格的平安防护措施否那么由于自身平安措施不力而造成事故的责任或因此发生的费用由乙方承担。非乙方责任造成的伤亡事故由责任方承担责任和有关费用；2、乙方应熟悉并能自觉遵守、执行建立部?建筑施工平安检查?、?施工现场临时用电平安技术?以及当地相关、规定及各项；自觉遵守、执行当地有关平安消费和文明施工的各项规定并且积极参加各种有关促进平安消费和文明施工的各项活动实在保障施工作业人员的平安与安康。3、乙方必须尊重并且服从甲方现行的有关平安消费和文明施工的各项规章制度和理方式并按经济合同有关条款加强自身理履行己方责任。四、乙方必须执行以下平安理制度：1、平安技术方案报批制度。乙方必须执行甲方总体工程施工组织设计和平安技术方案。乙方自行编制的单项作业平安防护措施须报甲方审批前方可执行假设改变原方案必须重新报批。2、乙方必须执行平安技术交底制度、周一平安例会制度与班前平安讲话制度并做好跟踪检查理工作。3、乙方必须执行各级平安教育培训以及持证上岗制度：1乙方工程经理、现场施工队长、现场技术负责人及平安理人员等须承受平安技术培训、参加由当地有关部门组织的平安考核持证上岗；2乙方员工入场一律承受甲方组织的一级平安教育；乙方负责对员工的二级平安教育乙方施工班组负责对班组人员对三级平安教育乙方负责的平安教育考试成绩报甲方平安部门备案；乙方员工经三级平安教育甲方工程经理部、乙方施工队、乙方施工班组经考试合格前方准进入现场施工。假设乙方的人员需要变动必须提早甲方并征得甲方同意同时按规定进展教育、考核合格前方可上岗；3乙方的特种作业人员的配置必须满足施工需要并持有当地有效证件持证上岗；4乙方工人变换施工现场或工种时要进展转场和转换工种教育；5乙方必须执行周一平安活动一小时制度和每天班前平安喊话制度并进展书面记录。6进入施工现场的任何人员必须正确佩带平安帽和其它平安防护用品。任何人不得住在施工的建筑物内。进出工地人员必须佩带?劳动平安资格上岗证?上岗无证人员将去除出场。4、乙方必须执行甲方的平安检查制度：1乙方必须承受甲方及其上级主部门和各级、各行业主部门的平安消费检查否那么造成的罚款等损失均由乙方承担；2乙方必须按照甲方的要求建立自身的定和不定的平安消费检查制度并且严格贯彻施行；3乙方必须设立专职平安人员施行日常平安消费检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。5、乙方必须严格执行检查整改消项制度。乙方对甲方下发的?平安隐患整改单?必须在限内整改完毕逾未改或整改不符合要求的甲方有权予以处分。6、乙方必须执行平安防护措施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度。1乙方自带的各类施工机械设备必须是正规厂家的且机械性能良好、各种平安防护装置齐全、灵敏、可靠；2乙方的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后报甲方有关部门验收合格前方可使用；3乙方的大型防护设施和大型机械设备在自检的根底上申报甲方承受专职部门的专业验收；乙方必须按规定提供设备技术数据防护装置技术性能设备履历以及防护设施支搭安装方案其方案必须满足和当地有关规定。7、乙方必须执行平安防护验收和施工变化后交接检验制度。8、乙方必须执行甲方重要劳动防护用品的定点采购制度。同时还要满足当地及建立主部门的有关规定；9、乙方必须执行个人劳动防护用品定、定量供应制度。10、乙方必须预防和治理职业伤害与中事故。11、乙方必须严格执行企业员工因工伤亡制度；1乙方员工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故；2假设发生因工伤亡事故乙方应以最快捷的方式甲方的工程主指导向其事故的详情。由甲方通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门同时积极组织抢救工作并采取相应的措施保护好现场如因抢救伤员必须挪动现场设备、设施时要做好记录或拍照甲方为抢救工作提供必要的条件；3乙方要积极配合甲方主部门、部门对事故的调查和现场勘查。凡因乙方隐瞒不报、作伪证或擅自损毁事故现场所造成的一切后果均由乙方承担；4乙方须承担因为自己的原因造成的平安事故的经济责任和法律责任；5假设发生因工伤亡事故乙方应积极配合甲方做好事故的善后处理工作伤亡人员为乙方人员的乙方应直接负责伤亡者及其的接待善后工作因此发生的资金费用由乙方先行支付因不能积极配合甲方对事故进展善后处理而产生的一切后果由乙方自负。12、乙方必须执行甲方制定的?平安文明施工奖罚?。乙方要教育和约束自己的员工严格遵守施工现场平安理规定对遵章守纪者给予表扬和奖励对违章作业、违章指挥、违犯劳动纪律和规章制度者给予处分。13、乙方必须执行平安防范制度：1乙方要对乙方工程范围内工作人员的平安负责；2乙方必须采取一切严的、符合平安的预防措施确保所有工作场所的平安不得存在危及工人平安和安康的危险情况并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险。3乙方的专业分包商和他在现场雇佣的所有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的平安施工条款；4施工现场内乙方必须按甲方的要求在工人可能经过的每一个工作场所和其它地方均应提供充足和适用的照明必要时要提供手提式照明设备；5甲方有权要求立即撤走现场内的任何乙方队伍中没有适当理由而又不遵守、执行和当地相关部门及建立行业主部门发布的平安和指的人员无在任何情况下此人不得再被雇佣于现场除非事先有甲方的书面同意；6施工现场和工人操作面必须严格按、规定的平安消费、文明施工搞好防护工作保证工人有平安可靠、卫生的工作环境严禁违章作业、违章指挥；7对不符合平安规定的乙方平安理人员有权要求停工和强行整改使之到达平安；8凡重要劳动防护用品必须按甲方指定的厂家购置。如：平安帽、平安带、平安网、漏电保护器、电焊机防二次触电保护器、配电箱、五芯电缆等；9乙方应给所属员工提供