2023年园林景观设计合同范本5篇.docx

2023年园林景观设计合同范本5篇如果一个建设项目由几个设计单位共同设计，建设单位应与主体设计单位签订设计总合同，与配合设计单位签订设计分合同。以下是我整理的园林景观设计合同范本5篇，欢迎阅读参考!园林景观设计合同范本(一)甲方：_乙方：_甲方委托乙方对_(以下简称_)进行环境景观设计。为明确甲乙双方责、权、利关系，根据中华人民共和国合同法和建设工程勘察设计合同条例，并结合本项目环境景观设计的实际情况，经双方本着平等、互利、合作的原则，友好协商，签订本合同，供双方遵照执行。一、项目名称及地址1、项目名称：_环境景观工程2、项目地址：_二、设计工作内容1、甲方提供的_用地红线范围内的环境景观设计(内容为建筑小品、道路铺装、水体、景观照明、地形造型、植物配置、给排水管网、配电系统等有关设计);2、相关设计阶段的概、预算和有关物料样板;3、施工现场监理：_三、设计阶段、设计深度、设计周期1、方案设计阶段(1)甲方配合内容a.向乙方提供完整、详细、准确的建筑施工总平面图、竖向标高图、市政综合管网图、单体首层平面图。b.组织乙方现场踏勘。c.向乙方提供项目定位标准。(2)乙方完成内容及标准a.提供景观总体规划图(1：100的彩色、黑色各一)b.各区域大样图、剖面图、彩色草图c.方案设计说明书d.工程成本估算以上所列图纸向甲方提供三套，设计师并负责向甲方解说一次。(3)设计周期：_个日历天(从_年_月_日至_年_月_日)2、扩初设计阶段(1)甲方配合内容a.确认方案阶段设计之内容。b.建议植物选配及物料采用。(2)乙方完成内容及标准a.景观总体布置图。b.标高图、灯光配置图及灯具选型。c.各景点大样图、剖面图d.总体彩色透视效果图及各景点彩色透视效果图。e.各区域物料配置图及实物样板的提供。f.主要乔、灌木布置图及品种规格。g.工程成本概算。以上所列图纸(2号图)向甲方提供5套和一张扩初图光盘(含全部内容)，设计师并向甲方解说一次。(3)设计周期：_个日历天(从_年_月_日至_年_月_日)3、施工图设计阶段(1)甲方配合内容：确认扩初阶段成果。(2)乙方完成内容及标准a.总平面分布图(1：100);b.详图指引图(1：100);c.放线定位图(1：100);d.各细部标高图(1：100);e.各区域灌溉及给排水图(1：100);f.园林灯具照明及电路系统图(1：100);g.各区域物料图及样板材质和色彩;h.乔木布置平面图及定位图(按乔木规格定位);i.灌木布置平面图及定位图;j.地被(草坪)植物位置图和土壤造型图;k.总体植物目录表(具备乔灌木的品种、胸径、冠幅、高度及相应数量);l.各区域铺地、台阶、建小品的建筑、结构施工详图(1：20);m.道牙、花槽(台)、休闲座椅的建筑、结施施工详图(1：20);n.水景、喷泉的建筑、结构、给排水、电气等施工详图(1：20);o.嬉水池的建筑、结构、给排水、电气等施工详图(1：20);p.周界围墙、花架的建筑、结构、电气等施工详图(1：20);q.照明灯具的规格、尺寸、灯具颜色和灯光色彩详图以及样灯和有关资料;r.施工图预算;以上所列图纸(2号图)向甲方提供捌套施工蓝图和光盘壹套，同时各专业设计师向甲方及施工单位进行设计交底和施工图会审。(3)设计周期：10个日历天(从_年_月_日至_年_月_日)4、设计监理阶段(施工现场服务)(1)甲方工作内容：确认施工图说，组织设计交底和图纸会审，组织现场工作，准时通知乙方。(2)乙方工作内容：参与植物选购;参与铺装材料的选购;参与施工现场铺装及硬景的施工样板确认;参与施工现场技术指导;参与工程竣工验收。(3)乙方工作内容时间安排由甲方提前12小时通知。四、设计费用计算及支付1、设计费用计算：本工程总绿化用地_，按实际绿化用地每平方米_元人民币计算设计费，本合同共计设计费人民币_万元(大写：_元整)2、设计费支付方式(1)本合同签订后五日内，甲方支付乙方设计预付款_万元(大写：_元整)。(2)乙方方案设计阶段和扩初阶段设计任务完成，并经过甲方确认后五日内，甲方支付设计费_万元(大写：_元整)。(3)乙方施工图设计阶段任务完成，并经过甲方确认后五日内，甲方支付乙方设计费_万元(大写：_元整)。(4)乙方设计监理阶段任务完成，并通过竣工验收后五日内，甲方将剩余设计费_万元(大写：_元整)一次性支付给乙方。(5)设计阶段和施工监理阶段乙方往返的差旅费均由乙方自行承担，甲方不另支付设计费用以外的额外费用。(6)施工图经甲方确认后，如甲方要求乙方进行重大设计修改，甲方应向乙方额外支付该修改部分的设计成本。五、违约责任1、本合同签订后，甲方不履行合同，甲方无权请求返回所付设计费。乙方不履行合同，乙方双倍退还甲方所付设计费。2、乙方不按本合同约定时间交付甲方设计图说，每逾期一天，甲方处乙方本合同总价款的_%的违约金，乙方设计文件不能达到本合同约定设计标准及要求，甲方处乙方本合同总价款的_%的违约金。甲方不能按时确认乙方设计图说，乙方按拖延的时间顺延设计工期。乙方设计图说满足设计标准及要求时，甲方如不按时支付设计费用，每逾期一天，甲方向乙方支付设计费总价款的_%的违约金。六、其它1、甲方维护乙方设计成果的所有权，不得将乙方设计图说转让给第三方重复使用，也不得未经乙方书面同意重复利用乙方设计图说。2、本合同甲、乙双方签字盖章生效，工程竣工后甲乙双方结清设计费后自动失效。3、本合同未尽事宜，甲、乙双方协商解决，协商不成，任何一方均可向本合同签约地人民法院起诉。4、本合同一式六份，甲、乙方各执三份，具有同等法律效力。甲方(签章)：_乙方(签章)：_法人代表(签字)：_法人代表(签字)：_签订地点：_签约时间：_年_月_日园林景观设计合同范本(二)甲方：乙方：一、工程概况1、工程名称： 业主姓名：2、工程地点： 业主电话：3、工程范围;以本工程甲方与业主的合同、报价清单(方案图)、施工图和说明中所含全部工作内容;4、工程期限：开工至竣工期限为 天;5、工程承包方式：乙方以全包工、包材料的方式向甲方承包;二、工程质量标准1、以国家相关验收规范和园林景观土建质量验收规范标准执行;2、乙方在施工过程中发生不符合设计要求，质量达不到验收规范标准，或因材料未送样、与业主和甲方勾通不畅、工作失误等引起业主不满意而造成直接、间接的经济损失，全权责任由乙方自行承担;3、木材、石材为天然物品，允许有自然色差与纹理，乙方有义务提醒业主;4、工程质量优良，经业主签证、由甲方评审，甲方给乙方质量奖励 元;三、工程期限1、开工日期：200 年 月 日， 竣工日期：200 年 月 日;1工程增项或设计变更，2人力不可抗拒因素、3业主同意顺延、甲方又同意;2、有下列因素工期相应顺延：3、工期延误： 前三天以每天处罚 元，次后以每天处罚 元;四、工程验收及质保1、甲乙双方与业主签定隐蔽工程资料工作，业主未签证认可，不能进行下道工序施工;若业主有特殊情况来不到现场，可提前通知甲方经同意施工与否;2、工程竣工：乙方应通知业主和甲方，现场验收并办理移交手续，若验收不合格，限期返工和修整，产生一切费用概由乙方自行负责;3、质保期限：以验收签字之日起为期一年，在质保期间产生的一切费用均由乙方自理;五、工程价款及结算方式1、工程承包价款为 元，若有增减项另计价款(或增或减价款);2、工程量以甲方同业主间的报价清单分项工程量为结算依据 ;1乙方进场后甲方首付进场款 元，2每周两次按实际完成报价清单分项价款总和的60%付给乙方，3、工程价款支付：工程竣工验收合格及业主的尾款付清后，两月内结算付清工程价款的95 %;六、安全责任1、乙方在施工中自觉遵守建筑安全条例、操作规范;若在施工期中发生的一切安全事故，责任均由乙方全权负责;2、甲方向乙方提供的图纸 ，属图纸结构发生的安全事故，由甲方负责;由乙方违规等因素造成的一切安全事故，产生的一切经济损失和责任均由乙方全权负责;七、甲、乙方职责(一)甲方职责：1、甲方向乙方提供合格的(方案图)施工图一套，附甲方与业主合同、报价清单一份;2、甲方与乙方作工程图纸会审、工程技术交底工作;3、甲方与乙方作现场定位，放线相关交场工作 ;4、甲方有权随时监督乙方在施工过程中的工段用料材质和工程质量、安全工作;5、甲方发现乙方在施工过程中偷工、减料、违规操作，有权进行处罚并限期整改，后果严重者，甲方有权指令仃工，直至终止合同，不予结算;(二) 乙方职责：1、乙方必须服从甲方领导，自觉遵守甲方的相关规章制度，服从甲方相关人员的现场监督工作 ;2、乙方合同签定后，三天内向甲方提供施工组织设计(表中内容)和工程进度计划横道图，负责施工期中甲方通知内容中的材料合格证和质保书的搜集;3、乙方自行组织工程所需的人力、物力、机具、设备和设施;1 乙方在施工各类分项饰面材料购置前，按设计图中的材质先送样，待业主和(甲方)确定后，方可购置进入施工.2 若遇增减项目应积极配合甲方向业主办理签证后再施工，否则以做私单处罚;3 积极配合甲方向业主成的后果自行负责;催收工程进度款、并提供工程完成清单、负责催款手续的办理;4、乙方在施工过程中，除甲方通知外，不得以任何理由无故仃工;若遇特殊情况仃工，应在仃工、复工前，提前通知业主和甲方;5、施工中用水电，乙方自行在业主楼中接通使用，进场和出入手续、乙方员工的住宿、交通、机具设备、设施、工具等均由乙方自行负责;八、附则1、本合同以甲乙双方签字(盖章)后生效，具有同等法律效力;2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份;3、本合同为尽事宜，经甲乙双方协商解决;甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日园林景观设计合同范本(三)甲方：乙方：依照中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。第一条 工程项目1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围：石碉、园林景观、绿化、污水管网、小区道路、景观照明等工程项目。4、承包方式：包工包料。第二条 工程质量质量等级：优良。1、根据甲方的室外平面布置，进行合理的设计，要求营造一种优美，绿意盎然的休闲社区并能尽量满足园林绿化验收面积要求。2、室外的所有绿化晒水分支龙头及管路;中庭部分安装庭院坪灯及线路。3、中庭的石碉、小品、置石、园林小路、大理石贴面、嵌草砖。4、小区的花草、名贵树木均由甲方指定乙方采购，所有树木须经甲方验收合格后方可植裁，乙方包种成活及包半年内的养护。 以上内容详见预算附表及施工图。第三条 工程价款1、工程包干总价为： 人民币。2、工程施工：乙方依据施工图纸施工，图纸不明确的部分按照双方现场签证为准。第四条 付款方式工程的支付：本工程由承包人垫资建设，工程完工经验收合格后乙方在3个月内向发包人办理工程结算，甲方凭乙方工程结算书及建安发票支付工程总价款的95%即人民币 仟 佰拾万元，其余5%部分保修期满后一次性付清。园林景观设计合同范本(四)发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条 工程概况1.工程名称：湖南大众传媒学院项目外环境景观及道路景观园林绿化工程 ;2.工程地点：长沙市长沙县湖南大众传媒学院;3.工程承包范围和内容：道路园林景观、小品景观工程、道路景观工程(含各出入口)、绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等(详见施工图)。本工程施工图的深化、优化设计由乙方负责，如本工程的施工由乙方承包，则乙方免费提供该项服务;如不由乙方承包该工程的施工，则甲方支付该项服务费用1000000元予乙方。4.承包方式：由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。第二条 工程期限1.本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为_2023年12月15日。2.如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。(1)发包方在合同规定开工日期前15天，不能移交承包方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电，影响承包方进场施工者;(2)明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现阶段缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者;(3)在施工中因停水、停电连续影响24小时以上者;(4)发包方现场监理工程师或工程师代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工者;(5)未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者;(6)因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度者;(7)发生重大设计变更。第三条 工程合同造价：1.本工程合同预算造价为人民币959484元，即人民币玖拾伍万玖仟肆佰捌拾肆元整(含税)。2.按照第八条标准按实际工程量进行结算。第四条 材料、设备供应、检验1.进口特殊材料，由发包方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货，其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责;2.成套设备和专用设备，由发包方负责招标、定货，供应和商品检验后交付承包方。对提前到货的设备应由发包方设库保存，安装时交付承包方妥善保管，不得挪用，丢失或损坏;3.所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证。4.已进场的物资，若发现有不合格者，供料一方必须迅速将其运出场外。5.具有合证书建筑材料、设备、发包方如有异议要求检验时，可以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的发包方承担;如属不合格产品，检验费用由承包方负担。6.没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格证的建筑材料、设备、构配件等，承包方不得用于本工程。7.乙方已预定或已采购的材料，若甲方发生变更，造成的损失由甲方承担。第五条 工程质量和检查验收1.本工程质量要求为优良;2.承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查;3.发包方聘用的现场监理工程师为胡晖;4.承包方应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、材料代用必须经过设计单位和发包方同意并签证后，方可使用。5.隐蔽工程由承包方自检后，填写隐蔽工程验收单通知现场监理工程师或工程师代表检查验收，监理工程师或工程师代表接到通知后 24 小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。6.工程竣工验收，应以施工图纸、图纸说明、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。7.工程竣工后，承包方按规定整理提供完整的技术档案资料，并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由发包方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交给发包方管理。8.已竣工未验收工程，在交工前由承包方负责保管。9.工程交工验收后，园建工程保修期为1年，水电保修期为2年，保修期间由施工质量造成的损坏，其费用由乙方承担，绿化工程保养成活期6个月，保养水费由发包方承担。由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。承包方应在七个工作日内修复。第六条 施工设计变更1.发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，承包方不得擅自修改。2.施工图的重大修改变更，必须经发包方、设计单位同意，并于修改前30天办理设计修改议定单。设计修改议定单经发包方签证后，承包方才予实施。议定单和修改图纸作为合同的补充文件。3.当修改图纸属于设计错误、设备变更、结构改变、标准提高、工艺变化、地质条件与设计不符实际时，其增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料、构配件积压的实际损失)由责任方负责并调整合同造价。4.承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提，提出修改设计的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实施;5.在工程施工中发生下列事实之一时，承包方必须立即以书面通知发包方，要求确认;(1)设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致，设计文件所标明的施工条件与实际不符;(2)设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符;(3)设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。(4)确认的事实必须在2天内解决，不能如期解决而造成停工的，工期损失由发包方承担。第七条 双方负责事项1.发包方(1)办理土地征用、青苗、树木的赔偿，坟地迁移、房屋拆迁、障碍物的拆除(包括架空及隐蔽的)，并提供有关隐蔽、障碍物资料;(2)在开工前做好三通;按审定的施工组织设计或施工方案，提供在红线图以内距建筑物不大于10米的水、电源联结点，并装好水、电表，以便承包方按表计费;(3)根据施工地区供水、供电、水压、电压情况，采取措施满足施工用水、用电的需要;(4)按规定提供施工场地;(5)合同签订后5天内(以收签最后一张图纸为准)向承包方提供完整的施工技术资料1套;(6)确定建筑物(或构筑物)道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点;(7)组织承包双方和设计单位参加的施工图纸交底，并做好三方签署的交底纪要，并在_7天内分送有关单位;(8)审核承包方工程进度表，及时向承包方支付工程进度款;(9)派驻施工现场的监理工程师或工程师代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收、工程进度款拨款签证和其他必须的签证。(10)组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合承包方办好竣工结算工作。2.承包方(1)施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工;(2)编制施工组织设计(或施工方案)、施工总进度计划、材料设备及成品半成品等进场计划、用水电计划、开竣工通知书、隐蔽工程验收单等，并及时送发包方及有关单位;(3)按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理;(4)严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付;(5)在交工前应负责保管，并清理好场地;(6)提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收;(7)在合同规定的保修期内，对属于承包方责任的工作质量问题，负责无偿修理。第八条 工程价款的支付与结算1.签定合同后十个工作日内，支付工程合同总价的45%;2.乙方完成合同工程量的50%时，甲方在收到乙方的工程款申请报告后十个工作日内付至合同总价35%进度款;3.工程竣工后，甲方在收到乙方的工程款申请报告后十个工作日内付至合同总价85%进度款;4.工程验收后甲方在收到乙方结算书后三十天内完成工程结算的审核工作。工程结算后七天内付至结算总价的95%工程款;留结算价的 5% 尾款，园建工程及绿化工程单项保修期满后120天内分别一次支付给承包方。5.发包方拖欠工程进度款或尾款，应按银行有关逾期付款办法的有关规定处理。6.确因发包方拖欠工程款、代购材料差款而影响工程进度、造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。7.本工程造价结算方式按下列情况办理：7.1 工程量以审查后的施工图加变更签证、图纸会审记录等按实际工程量进行计算;7.2 园林建筑工程、园林绿化工程项目费用计取套用二00三年广东省园林建筑绿化工程综合定额按定额计价;7.3 安装工程项目费计取套用2023年广东省安装工程综合定额按定额计价;7.4 园林建筑、绿化工程结算造价按卓越建设工程造价管理站于2023年7月12日颁发的二00三年园林工程定额计价程序表计费后总价下浮5%计算;水电安装工程结算造价按卓越建设工程造价管理站于2023年7月12日颁发的二00三年安装工程定额计价程序表计费后总价下浮5%计算;7.5 园林建筑及绿化工程及安装工程的主材价格执行东莞建委颁发的2023年度7月份xxx建筑工程、安装工程、园林绿化工程材料、苗木价格表，发包方可指定部分材料、苗木的品牌、厂家、原产地及价格等;7.6 发包方指定的材料或指定的价格，结算时列入独立费，价格不按本合同第八条7.4款下浮。第九条 违约责任1.承包方的责任(1)工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。(2)工程交付时间不符合规定，每逾期一天，乙方向甲方支付人民币50000元作为逾期违约金。2.发包方的责任(1)未能按照承包合同的规定履行自己的责任，竣工日期得以顺延。(2)工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。第十条 争议的解决方式合同执行过程中如发生争议，双方以及时协商解决。协商不成时，任何方可直接向_长沙市人民法院起诉。第十一条 特殊条款本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款第十二条 附则其他本合同未言明事项，一律按中华人民共和国合同法及有关规定执行。 合同附件：全部施工图纸。上述附件为本合同的组成部分，具有同等法律效力。本合同经双方签字盖章后生效，全合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。本合同正本 2 份，其中发包方执 1 份，承包方执 1 份，副本 2 份，发包方执 1 份，承包方执 1 份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日园林景观设计合同范本(五)委托方： 以下简称甲方)设计方： 以下简称乙方)根据中华人民共和国经济合同法、工程勘察设计收费标准和有关法律、法规规定，结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况，本着精益求精、精诚合作的原则，甲乙双方就该工程景观设计事宜达成如下协议：一、 工程概况：1.设计工程名称：北岭镇文化广场景观设计2.设计工程面积： 以最终施工图为准3 .设计工程范围： 景观设计方案效果与施工二、 设计程序：1.甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积 M2×3元/M2计取，设计费总计 元。2.设计协议签订后，即由甲方付与乙方方案设计定金为 壹万 元。3.乙方在收到甲方提供的设计定金，对工程进行实地勘测和甲方初步交流后在一周内，提出设计构想，形成设计方案平面图，并准备下一步施工图制作，由甲方审阅。