2023年施工协议书与施工合同（精选多篇）.docx

2023年施工协议书与施工合同（精选多篇） 推荐第1篇：施工合同协议书 施 工 合 同 协 议 书 甲方：东莞市水木坊装饰设计有限公司乙方： 地点：广州富力爱丁堡,五羊新城室内大理石墙面地面铺贴工程。 1、甲方工地材料到位，提供工具，斗车等工具由甲方负责。 2 、一切小工具（灯泡、电线、安全帽等）由乙方负责。 3 、乙方要保质保量，在工地不准打架、赌博，如有违反，罚款500-1000元。 4、施工安全：发生工伤事故由施工队自己负责。 5 、本工程工期为天，乙方按施工实际量计算总平方数，卫生间墙面/平方米，地面：/平方米，此价不含税金。 6 、人员进场按每人发饭票，不包吃，包住宿、包水电，饭票费按每月计算扣除。 7 、十天以内可以借资，借资款不超过进度款。 8、结算方式：按每月工程进度的80%结算工程款，余款的20%在验收合格10天之内，全部付清。 9、乙方在本合同期间不得中途撒离工人，如因此造成的一切经济损失由乙方负责。 10、乙方施工人员进场后先试用两天时间，确实质量无问题后再继续施工（质量要求是水平、四角直、尽量无空心），如在两天施工过程过存在严重质量问题，本合同则自动失效，双方不追究责任。 11、本协议书一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字后生效，至工程验收结清余款后失效。 注：完成总工程后，补锯片款伍佰元整（￥500）。 本合同如有未尽事宜，双方可协商后签订补充协议，此补充协议也视同合不可分割部分，与合同具有同等法律效力。 甲方签名：东莞市水木坊装饰设计有限公司乙方签名： 2023年月日2023年月日 合同编号：SMF-060830 推荐第2篇：施工合同协议书 施工合同协议书 甲方： 乙方： 为改善办学条件， 加强防范措施，经中心校与学校校委会研究，报县教体局批准，将教室走廊内外墙粉刷， 经双方协商，达成以下协议： 1、甲方提供建设中的水电； 2、乙方包工包料，施工过程中由乙方提供原料，整平地面、墙面，墙面无漏空，施工原料由甲方确定并由甲乙双方出人共同购置。 3、施工过程中乙方要保证工程的质量，负责工人的安全。 4、学校教室走廊内墙粉刷按5.5元/计算，外墙粉刷按12元/计算。 5、工程保持期一年，期间出现的质量问题由乙方负责免费维修。 6、工程完工后，经甲方验收合格并进行实际测量，甲方按实际测量面积一周内付清工程价款的90%，剩余价款待保修期满后付清。 7、本合同一式两份，甲已双方各持一份。 甲方签字（盖章）： 乙方签字（盖章）： 二O一二年 四月六日 推荐第3篇：施工合同协议书 四川电信集团公司四川网络资产公司 八美协德、各卡甲拔、麻孜尼姑庙机站输电工程 施工合同协议书 甲方：四川电信集团公司四川网络资产公司 乙方：道孚县电力公司 合同编号：DFDX2023007 签订日期：二OO年月 四川电信集团公司四川网络资产公司 八美协德、各卡甲拔、麻孜尼姑庙机站输电工程 施工合同协议书 发包人：四川电信集团公司四川网络资产公司(以下简称 甲方) 承包人：道孚县电力公司（以下简称乙方） 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中 华人民共和国电力法及相关法律、法规的规定，甲、乙双方 本着平等自愿、诚实信用的原则，就道孚县八美协德、各卡甲 拔、麻孜尼姑庙机站输电工程承包事宜，订立本协议双方遵照 执行。 第一条工程概况 工程名称: 道孚县八美协德、各卡甲拔、麻孜尼姑庙机站 输电工程 工程地点: 四川省甘孜州道孚县 第二条本协议范围； 1、道孚县八美镇协德乡机站输电工程，10KV、0.4KV 线路、10KVA台区。 2、道孚县各卡乡甲拔机站输电工程，10KV、0.4KV线 路、10KVA台区。 3、道孚县麻孜乡尼姑庙机站输电工程，10KV、0.4KV 线路、10KVA台区。 第三条工程工期 开工日期；2023年月日 竣工日期；2023年月日 第四条质量等级标准、规范 一、工程质量等级：工程质量合格100(一次性验收合 格)。 二、标准、规范：以设计为依据，执行国家现行电力建设施工 及验收技术规范等中的有关规定进行施工及验收。 第五条合同价款 承包范围内的工程实行总价包干，即完成全部工程的总 价为人民币120000.00元，一次包干，除预算外、不可抗力自 然因数外、合同期内任何情况均不再调整。 第六条组成合同的文件 组成本合同的文件及解释顺序如下 1、合同协议书 2、合同标准文本通用条款 4、国家现行水电行业标准、规范及有关技术文件 第七条 本协议书中有关词语含义与合同标准文本通用条 款中分别赋予它们的定义相同。 第八条本项目工程款 l、首付款：合同签订后预付工程款人民币。 2、待竣工试运结束办理竣工结算后，支付余款 3、合同总价的5作为质量保证金，待质保期满后一次 性付清。 第九条本项目工程师 甲方指派于(即项目工程师)，对工 程工期、质量、进度负责，处理本项目中甲方的相关工作。 第十条施工用水、电及工程材料供应 1、所有施工用水、电、设施、材料及其他设施均由乙方自行解决。 2、乙方采购的用于工程的材料、设施等应按约定选用满足设计和国家现行规范要求；未经检验或已经检验为不合格的材料、半成品和工程设备等，不得投入使用并限期运出现场。 第十一条验收与结算 1、乙方应严格按照国家现行有关规程、规范的规定施工，确保工程质量达到设计和国家颁发的工程施工验收规范标准，经检查不合格，乙方必须及时返工并承担一切损失。甲方对不合格工程不结算工程款。 2、工程材料必须符合质量要求，即应有合格证，出厂报告、复检报告，发生的费用由乙方负责。 3、若发生乙方无条件退场的情况，则乙方以前所承担工程不合格部分的整改和文明卫生的清理由甲方另派施工队负责，所发生的费用由乙方承担(在结算款中扣除)。 6、工程竣工验收合格，甲方应于28天内审批完毕或提出修改意见，否则视为同意乙方意见。 第十二条双方的工作 一、甲方的工作： 负责向乙方提供一切便利，以便工程顺利进行并按期完工。 二、乙方的工作 1、结合施工现场实际，对线路方案进行优化，并经甲方代表批准后使用。 2、乙方应遵守此前甲方与工程所在地各级政府及相关单位达成协议，着重藏族地区的风俗习惯，搞好环保、安全、文明施工，并执行甲方现场的有关规定。 3、乙方负责对施工人员进行安全教育、法津培训与安全管理及现场安全生产(按国家新颁布的安全生产条例及相关法规)，发生安全事故(包括人员、设备等)由乙方承担全部责任。 4、乙方按照国家规定依法办理主要材料运输、保管、成品保护、使用，出现违规行为造成的一切后果及责任，由乙方自行承担。 5、乙方应在甲方的统一协调下，与其它施工队伍搞好配合，共同将项目内工作做好。 6、负责地方关系的协调。 7、乙方全权负责本工程施工内的一切安全事宜，本工程发生的所有由安全事故均由乙方负责。 第十三条违约责任及争议解决式 1、甲、乙双方任何一方发生其他情况违约，均按合同总价款的012计算违约金支付给守约方，若给对方造成损失超过违约金的，应补偿违约金不足部分。 2、甲方未按期支付工程款，则按推迟付款金额每天2向乙方支付延滞金。 3、乙方未按期完成工程，每超过一天甲方扣除乙方全同总价款的1 。并由于承担未完成施工给甲方所引起的一切损 失。 4、甲、乙双方若在合同履行期内发生争议，应本着友好协商的原则解决，无法协商一致的，可以在十五日内向工程所在地法院起诉， 第十四条不尽附则 本合同未尽事宜，双方另行商议。 第十五条合同生效 本合同一式四份，甲方二份、乙方二份，各份具同等法律效力，本合同经双方代表人签字盖章后生效。 第十六条合同订立时间、地点 合同订立时间：2023年月日 合同订立地点：四川省道孚县 甲方：四川电信集团公司四川网络资产公司代表：（签字）甲方地址： 电话： 开户行： 帐号： 乙方：道孚县电力公司代表：(签字) 乙方地址：四川省甘孜道孚县 电话：08367123587 开户行： 帐号： 推荐第4篇：施工合同协议书 工程承包协议 甲方： 乙方： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规、行政法规。遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则。甲乙双方就南航配餐管道工程承包施工有关事宜协商并达成如下协议： 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 二、工程承包范围：除甲方指定的全部工程内容。甲方分包项目如下： 1.新建DN65蒸汽管道两条共计约96米。2.新建PPR65自来水管道一条约48米。 3.新建DN65 供暖管道1条单程约48米 4.新建DN80 预留供暖管道单程26米。 5.DN80 筹建供暖管道单程19.5米。 6.新增阀门井一处。 7.改建下水管线15米。 三、工期、质量要求： 1、工期：工期总日历天数为 天 2、质量：合格 四、合同条款： 本工程包工包料一次性包死；并扫地出门，交付甲方使用。 1、乙方在施工过程中为了缩短工期提高质量、加强安全 防护等目标而采取的新工艺和新措施经甲方认可后方可实施，但不得以此理由提出费用增加。 2、乙方在施工过程中所发生的一切非甲方原因造成的费用损耗，均包含在乙方合同总价中，结算时不再另行增加费用。 3、如乙方认为需要超时工作，以便能按竣工期限完成工程，则此等费用及不论任何原因等需额外开支的费用均由乙方承担。 4、工程承包方式为包工包料，未遇见材料按现场实际发生计算。办理本工程安监、环保、保险、劳务等手续并承担相关费用 。 5、本工程劳保统筹费、文明工地费、贷款利息、四项保险费用均不计。 五、付款方式： 本工程不支付预付款，工程完工一次性付清（乙方所垫支的工程款不计利息）。 六、双方要履行的工作： 1、甲方的工作： 、乙方进入施工现场，甲方负责办理施工期间的相关手续及相关文件。 、开工前向乙方提供施工要求及工程量。 2、乙方的工作： 、在施工过程中，乙方必须服从甲方的统一管理，严格执行甲方的施工指令。施工现场要严抓员工的劳动纪律及个人素质，不得发生聚众闹事、打架斗殴的行为。 、施工过程中，乙方须按照文明工地标准组织施工，因政府相关部门检查不合格而引起的相关处罚由乙方承担；并在交工前将所有建筑垃圾全部清运出场，达成现场无垃圾、无污染。 、乙方应严格遵守工程建设安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，在施工过程中发生的事故，并产生费用由乙方全权承担。 、已竣工工程未交付甲方前，乙方无条件负责成品工程的保护费用，在此期间发生工程损坏，乙方自费在规定的期限内予以修复。 、乙方应承担劳动、安全、环保等部门的政府性质的费用；及设备、材料相关部门的检测费用。 七、工程验收及结算： 1、工程结算价款；在本协议确定的合同价款基础上，按协议约定的变更及签证结算方式进行调整，作为工程结算价款。（施工过程发生的设计变更，以实际发生的工程量做变更增减结算。（变更手续齐全） 2 工程验收：工程完工具备验收条件后，乙方按国家竣工验收程序，邀请相关部门组织验收，验收合格后，保修时间以工程备案表完成作为起始时间。即可办理工程结算手续，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，甲方在接到竣工结算报告及资料后30天内进行审核并确认。报告经双方确认后，除预留5%的保修金外三个月内付清。保修期满后支付所预留金额。 八、其他事项： 1、乙方按甲方确定的工期和质量标准积极组织施工，质量达不到要求，甲方有权拒付剩余工程款。 2、用电及给水，由甲方提供水源及电源，乙方的施工用水、电费由甲方支付。 3、此协议作为甲乙双方最终结算依据，其他议标文件、往来文件、设计变更、现场签证单均为有效附件。与此协议不相符的附件，均以此协议为准。 4、本合同的所有涉及条款甲乙双方都应该共同遵约，乙方若不能按照规章制度中相应条款履行将由甲方进行处罚。 5、本合同执行过程中出现不可预见问题，双方应协商解决，协商不成，双方均同意提交当地仲裁机构进行仲裁。 6、本合同一式六份，双方各执三份，具有同等法律效力，双方签字盖章后生效。合同约定内容完成后，合同自动失效。 甲方： 法人代表： 负责人： 签订日期： 乙方： 法人代表： 负责人： 签订日期： 推荐第5篇：施工安全合同协议书 安全协议 甲方：中核华兴建设有限公司上海汽车商用车有限公司无锡分公司生产辅房项目部 乙方： 乙方进入甲方（中核华兴建设有限公司上海汽车商用车有限公司无锡分公司生产辅房项目部）施工工地，就安全方面协议如下： 一、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。 二、特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。 三、乙方进入施工现场要带好安全帽，按施工规范实施，对因乙方使用工器具不当或违反安全操作所造成的人员伤害及设备损坏由乙方负全责。 四、乙方施工过程中需使用水、电，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。 五、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。 六、乙方施工人员在上、下班途中或休息时间如发生任何安全事故概与甲方无关，由乙方承担一切责任。 七、本协议经双方代表或委托代理人签字后生效。 甲方：（签字）乙方：（签字） 年月日 推荐第6篇：电力施工合同协议书 电力施工合同协议书 甲方：徐州中捷电力公司 乙方： 根据中华人民共和国合同法甲方 徐州中捷电力公司 将 XXXXXX 承包给 XXXXXX 施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。 第一条 工程概况 一 工程名称： 二 工程量：安装4台环网柜、2台箱变、敷设3500米高低压电力电缆，相应导线、电缆、电杆拆旧。 三 工程地点：扬州市区 四 合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定69000元人民币，工程竣工后以工程竣工实际工程量决算为准，需要增加的工程量项目部分以供电公司要求为准，具体按实际竣工工程量结算。 五 结算依据，10KV高压电缆包含敷设以及所有涉及到的电缆头制作单价：18元/米，低压电缆包含敷设以及所有涉及到的电缆头制作单价15元/米。箱变、环网柜1000元/台，拆除10KV高压导线10000元/3相公里。拆除电杆为300元/根（包含清理出市区，到指定回收地点）。注（不包含费用：箱变吊运费用，由甲方项目经理与乙方工程负责人共同确定）。 六 适应标准、规范：国家电力工程质量验评标准，江苏省配电网工程验收规范。 七 工程甲方项目经理 ：负责工程全过程跟踪动态管理。 八 工程乙方负责人 ：施工全过程。 第二条 甲方工作 一 施工场地具备开工条件，甲方负责在开工前办理好现场交底、安全交底等相关手续。 二 甲方对质量不合格处工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。 三 负责根据乙方提供的需要的工程材料及时上报供电公司，并负责对材料供货情况进行跟踪，确保乙方的材料供应。 第三条 乙方工作 一 根据实际情况，会同甲方项目经理，确定现场施工方案，实际所需材料、电缆长度及电缆走向，确保电缆与现场一致，及时将施工材料会同甲方项目经理，上报供电公司。 二 与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。 三 在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，申报供电公司后方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，并上报供电公司，并配合甲方做好工程竣工验收工作。 四 送电前必须对电缆及变压器做耐压试验，接地网做接地电阻测试，确保送电一次性成功，另外对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。 五 用户政策处理协调方面，3000元以下政策协调费用需联系甲方项目经理，共同协商，拿出解决措施，并保留手续，交由甲方项目经理上报供电公司。3000元及以上政策协调费用由甲方项目经理逐级汇报，并上报供电公司协商解决。 六 遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意办理有关手续，甲方承担发生的费用，但因乙方责任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿除外。 七 已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。对拆旧的导线、金具必须确保全部登记回收，并及时上交给供电公司。 八 做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。 九 保证施工现场清洁符合有关规定。 第四条 工程质量等级 一 工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。 第五条 工程预付款 一 预付工程款支付方式：现金 二 本工程开工前预付工程款壹万元整。 第六条 工程款支付 一 工程款支付方式：现金 二 工程款支付金额和时间：工程竣工验收合格后，剩余款项一次性付清。 第七条 保修条款 一 保修内容、范围：乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量。 二 保修期限：一年，自工程验收合格并交付使用之日起计算。在保修期内，乙方应在接到修理通知后，立即派人修理。 第八条 安全施工 在工程施工中，乙方确保工程施工科学、安全，因乙方原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害，由乙方承担责任，甲方概不负责；由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承担赔偿责任；由于乙方原因造成的工期延误，每延期一天，乙方向甲方支付工程决算款千分之一的违约金。由于乙方施工原因造成线路、变电所停电等事故，所发生的损失，也均由乙方承担责任并担负全部经济损失。 第九条 合同的生效和份数 本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份。 第十条 附加条款 合同条款中未尽事宜，双方协商解决。 甲方：乙方: 负责人：负责人： 年月日年月日 推荐第7篇：施工安全合同协议书 根据国家安全生产法及相关法律法规的有关规定，对进入厂区及施工场地内进行施工作业的单位，甲乙双方签订施工安全合同书，明确双方职责、权力和义务，预防和防止各类事故的发生。本协议经双方协商，共同遵守。 一、目标： （一）劳动安全： 1、乙方消除“四大伤害”（高处坠落伤害、触电伤害、物体打击伤害、机械伤害），无重大工伤人身伤亡事故和机械设备事故。 2、乙方按jbj59-88建筑施工安全检查评分标准，各级安全检查，工地合格率必须达到100%，并争创施工现场标准化管理合格工地。 （二）消防安全： 1、乙方土地无火灾事故。 2、乙方工地应健全防火责任制和措施。 3、乙方工地要监理动火申报制度。 （三）文明施工 1、乙方施工员必须按规定色佩戴安全帽。 2、乙方在工地开工前必须设置“一图五牌”及必要的安全文明生产广告及工地门牌楼。 3、乙方工地施工材料应严格按施工平面图、布置图分类堆放，做到堆放整齐。 4、乙方工地场地平整、无积水、无污染环境，道路畅通。 5、乙方工地施工机械具有维修保养制度，机械具清洁，上润油，严禁带病运转。 二、双方责任：为了实现上述目标，甲乙双方必须采取有效措施，各自履行以下责任。甲方责任： 1、及时传达贯彻上级政府和行业主管部门有关文明安全生产工作的文件、指示、指令，适时布置任务。 2、责成分管领导和质安部对乙方工地文明安全生产及时进行指导、督促、检查，提出整改意见，并协助做好有关工作。 3、工程结束交付时，甲方安全管理部门应在工程验收报告上签署意见。 4、甲方应对乙方施工单位相关管理人员进行安全教育，明确公司相关规定及要求。 5、甲方有权对乙方施工现场进行安全管理、监督、检查，对检查发现的事故隐患，乙方必须按甲方限定的时间进行整改，否则甲方有权进行相应的处罚（100XX元），直至停工整顿，由此产生的一切后果由乙方自行负责。 乙方责任： 1、现场负责人是施工工地文明安全生产直接责任人，应组织落实公司有关规定，认真做好与所属班组签订安全生产责任制工作，同时健全安全生产管理体系，并指定专职安全管理人员对工程项目监督管理。 2、在组织施工过程中，必须认真贯彻执行国家、省、市安全生产方针、政策、法规、标准，建立完善的安全施工组织机构及各项管理规章制度，并接受甲方安全生产监督与检查。 3、在施工前必须配齐符合标准的、必要的安全防护设施及劳动保护用品，必须对施工人员进行“三级安全教育”；必须制定安全技术措施和安全交底，交甲方备案；特种作业人员必须持证上岗，并向甲方提供相关的资格证书；施工现场安全防护装置必须齐全有效。如果甲方发现乙方未尽安全生产管理职责，允许不符合作业资格的员工进行施工作业的，甲方有权当场停止其施工作业，重新委派合格员工上岗，由此产生的工期延误及损失由乙方自行承担。 4、乙方自备、自用的各种机械、设备、架具、防护用品等应符合国家标准，由此出现问题而造成事故及经济损失，由乙方自行负责，给甲方造成事故及经济损失全部由乙方承担。属于甲方提供的工具、设备，乙方要在交接使用前认真检查确认，一次性验收并办理交接手续；双方签字投入使用后，发生的一切安全事故及造成的损失由乙方负责。 5、在计划、布置、检查、总结、评比生产的活动中，必须同时把文明安全生产工作贯彻至每个具体环节中去，特别是要做好有关针对性的书面安全技术交底，遇有生产与安全发生矛盾时，生产必服从安全。 6、经常性组织班组搞好文明安全活动，认真学习安全操作规程，每周组织项目部有关人员检查文明安全生产情况，教育职工正确使用防护用品。严禁违章指挥，违章作业，发生的一切事故及人员伤害均由乙方负责。 7、若发生重大伤亡事故，要及时抢救伤员，保护现场，十二小时内要立即上报，及时消除、整改事故隐患。、有权拒绝不科学、不安全、不卫生的生产指令。 四、争论的处理当合同双方发生争议时，可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解，不愿调解或调解不成的可以向当地人民法院起诉。 五、本合同自双方签字盖章之日起生效。工程验收合格后本协议同时废止。 六、本协议作为工程合同组成部分，与工程合同具有同等法律效力。本协议与双方签署的其它合同及协议有冲突的，以规定较多者为准。本协议书一式六份，正本贰份，副本肆份，甲乙双方各执正本壹份，副本贰份。 甲方：（盖章） 乙方（盖章） 委托代理人：（签字或盖章） 委托代理人：（签字或盖章） 签约日期： 年月日 推荐第8篇：施工安全合同协议书 1,施工安全合同协议书 根据国家安全生产法及相关法律法规的有关规定，对进入厂区及施工场地内进行施工作业的单位，甲乙双方签订施工安全合同书，明确双方职责、权力和义务，预防和防止各类事故的发生。本协议经双方协商，共同遵守。 一、目标： （一）劳动安全： 1、乙方消除“四大伤害”（高处坠落伤害、触电伤害、物体打击伤害、机械伤害），无重大工伤人身伤亡事故和机械设备事故。 2、乙方按jbj59-88建筑施工安全检查评分标准，各级安全检查，工地合格率必须达到100%，并争创施工现场标准化管理合格工地。 （二）消防安全： 1、乙方土地无火灾事故。 2、乙方工地应健全防火责任制和措施。 3、乙方工地要监理动火申报制度。 （三）文明施工 1、乙方施工员必须按规定色佩戴安全帽。 2、乙方在工地开工前必须设置“一图五牌”及必要的安全文明生产广告及工地门牌楼。 3、乙方工地施工材料应严格按施工平面图、布置图分类堆放，做到堆放整齐。 4、乙方工地场地平整、无积水、无污染环境，道路畅通。 5、乙方工地施工机械具有维修保养制度，机械具清洁，上润油，严禁带病运转。 二、双方责任：为了实现上述目标，甲乙双方必须采取有效措施，各自履行以下责任。甲方责任： 1、及时传达贯彻上级政府和行业主管部门有关文明安全生产工作的文件、指示、指令，适时布置任务。 2、责成分管领导和质安部对乙方工地文明安全生产及时进行指导、督促、检查，提出整改意见，并协助做好有关工作。 3、工程结束交付时，甲方安全管理部门应在工程验收报告上签署意见。 4、甲方应对乙方施工单位相关管理人员进行安全教育，明确公司相关规定及要求。 5、甲方有权对乙方施工现场进行安全管理、监督、检查，对检查发现的事故隐患，乙 方必须按甲方限定的时间进行整改，否则甲方有权进行相应的处罚（100XX元），直至停 工整顿，由此产生的一切后果由乙方自行负责。 乙方责任： 1、现场负责人是施工工地文明安全生产直接责任人，应组织落实公司有关规定，认真 做好与所属班组签订安全生产责任制工作，同时健全安全生产管理体系，并指定专职安 全管理人员对工程项目监督管理。 2、在组织施工过程中，必须认真贯彻执行国家、省、市安全生产方针、政策、法规、 标准，建立完善的安全施工组织机构及各项管理规章制度，并接受甲方安全生产监督与检查。 3、在施工前必须配齐符合标准的、必要的安全防护设施及劳动保护用品，必须对施工 人员进行“三级安全教育”；必须制定安全技术措施和安全交底，交甲方备案；特种作业人 员必须持证上岗，并向甲方提供相关的资格证书；施工现场安全防护装置必须齐全有效。如 果甲方发现乙方未尽安全生产管理职责，允许不符合作业资格的员工进行施工作业的，甲方 有权当场停止其施工作业，重新委派合格员工上岗，由此产生的工期延误及损失由乙方自行 承担。 4、乙方自备、自用的各种机械、设备、架具、防护用品等应符合国家标准，由此出现 问题而造成事故及经济损失，由乙方自行负责，给甲方造成事故及经济损失全部由乙方承担。 属于甲方提供的工具、设备，乙方要在交接使用前认真检查确认，一次性验收并办理交接手 续；双方签字投入使用后，发生的一切安全事故及造成的损失由乙方负责。 5、在计划、布置、检查、总结、评比生产的活动中，必须同时把文明安全生产工作贯 彻至每个具体环节中去，特别是要做好有关针对性的书面安全技术交底，遇有生产与安全发 生矛盾时，生产必服从安全。 6、经常性组织班组搞好文明安全活动，认真学习安全操作规程，每周组织项目部有关 人员检查文明安全生产情况，教育职工正确使用防护用品。严禁违章指挥，违章作业，发生 的一切事故及人员伤害均由乙方负责。 7、若发生重大伤亡事故，要及时抢救伤员，保护现场，十二小时内要立即上报，及时 消除、整改事故隐患。、有权拒绝不科学、不安全、不卫生的生产指令。 四、争论的处理当合同双方发生争议时，可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关 部门调解，不愿调解或调解不成的可以向当地人民法院起诉。 五、本合同自双方签字盖章之日起生效。工程验收合格后本协议同时废止。 六、本协议作 为工程合同组成部分，与工程合同具有同等法律效力。本协议与双方签署的其它合同及协议 有冲突的，以规定较多者为准。本协议书一式六份，正本贰份，副本肆份，甲乙双方各执正 本壹份，副本贰份。 甲方：（盖章）乙方（盖章） 委托代理人：（签字或盖章）委托代理人：（签字或盖章） 签约日期：签约日期：年月日年月日 2,施工安全合同协议书 甲方单位名称： 联系电话： 乙方单位名称： 联系电话： 一 目的 为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的 安全、卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本施工协议。 二 施工项目： 三 施工地点： 四 施工时间： 五 协议内容： 1、乙方进厂（站、库）施工，须经甲方领导同意，并指定施工负责人，施工现场设立安全 监督，便于 施工过程中的协调、联系。同时，在不影响甲方安全生产运行的前提下，甲方需为乙方提供 施工便 利条件和服务。 2、乙方施工前，必须经站（厂、库）安全监督对施工人员进行安全教育，并与甲方公司签 定施工安 全协议书，安全协议书未签订工程项目不得开工建设；乙方获得甲方工程项目后不得转包 给其他 施工队，如甲方确认工程项目有转包事实，甲方可要求停工或取消乙方施工权利，另找供应 商合作； 3、开工前，施工作业区域、安全防范措施和动火作业申请须经甲乙双方公司安全监督管理 部门审查通 过； 4、施工人员进厂（站、库）必须统一穿戴劳保服装，特种作业人员还必须携带特种作业操作证，便 于甲方安全管理人员和上级主管领导检查； 5、乙方应在施工区域设置明显标志，对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理，施工人员应在施 工区域内活动，不得随意进入非施工区域，甲方人员有权随时检查； 6、施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则将不得开工作业；施工中因违章操 作等原因造成意外的人身伤害或事故损失应由乙方负责。 7、施工过程中如需使用水、电、气（压缩空气、天然气）等，施工单位必须填写申请单，经甲方厂（站、库）领导同意，由专业人员指定接水、电、气地点，电器线路和管路连接规范，并由施工单位安装 合格计量仪表后方可使用。所需费用由施工单位负担； 8、施工过程中如需动火作业，应根据动火级别由施工单位向甲方有关单位、部门提出申请，经批准 并确认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进行动火作业。动火作业过程中甲乙双方必须指派 安全人员在现场监护； 9、施工车辆进厂（站、库）必须装有防火帽，车速不大于5km/h，出厂必须经门岗值班人员检查， 出具经甲、乙方施工现场管理人员签字确认的出厂（站、库）物品放行单，方可放行； 10、施工过程中甲方实行公司、站库、岗位员工三级监督检查制度。甲方有权随时进行检查，有权制 止违章作业，有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿 11、乙方在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。施工结束后，乙方应对施工现场彻底清理， 做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内，否则可根据实际情况 进行罚款、扣除部分甚至全部风险抵押金。对外发生的污染、交通等意外事故由乙方负责； 12、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。 六、工程质量及验收标准： 工程质量应符合国家现行施工验收规范（含国家或行业安全技术标准）、以及甲方工程项目安全技术要求和需要，必须达到专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。 七、工期： 乙方必须严格按照甲乙方商定的施工计划所要求时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按工程结算总价的 5向甲方支付罚金。 八、付款方法： 1) 甲方按乙方所完成之实际施工进度拨付或结算之工程款； 2)质保金：质保金按工程总造价的5%扣除，待工程完工并通过竣工验收一年后，据实