【合同范本】建设工程施工合同4篇.docx

【文档尺寸：A4字体：仿宋 标题字号：20正文字号：12】【合同范本】建设工程施工合同4篇建设工程施工合同是指发包方（建设单位）和承包方（施工人）为完成商定的施 工工程，明确相互权利、义务的协议。依照施工合同，施工单位应完成建设单位 交给的施工任务，建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工，发包人支付价款的合同，是 建设工程的主要合同，同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要 依据。施工合同的当事人是发包方和承包方，双方是平等的民事主体。建设工程施工合同示范文本发包人（全称）：承包人（全称）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事 项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围的修理费用，由甲方承担。L7按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。1.8保证施工现场清洁符合有关规定。交工前清理现场达到合同文件的要求, 承担因违反有关规定造成的损失和罚款（合同签订后颁发的规定和非乙方原因造 成的损失和罚款除外）。2.乙方不履行上述各项义务。造成工期延误和工程损失，应对甲方的损失给 予赔偿。第三章施工组织设计和工期第九条进度计划。1 .乙方应在协议条款约定的日期，施工组织设计（或施工方案）和进度计划 提交甲方代表。甲方代表应按协议条款约定的时间予以批准或提出修改意见，逾 期不批复，可视为该施工组织设计（或施工方案）和进度计划已经批准。2 .乙方必须按批准的进度计划组织施工，接受甲方代表对进度的检查、监督。 工程实行进展与进度计划不符时，乙方应按甲方代表的要求提出改进措施，报甲 方代表批准后执行。第十条延期开工。1.乙方按协议条款约定的开工日期开始施工。乙方不能按时开工，应在协议 条款约定的开工日期5天之前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代 表在3天内答复乙方。甲方代表同意延期要求或3天内不予答复，可视为已同意 乙方要求，工期相应顺延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出 延期开工要求，竣工日期不予顺延。3.甲方征得乙方同意以书面形式通知乙方后可推迟开工日期，承担乙方因此10造成的经济支出，相应顺延工期。第十一条暂停施工。1 .甲方代表在确有必要时，可要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时 内提出处理意见。2 .乙方按甲方要求停止施工，妥善保护已完成工程，实施甲方代表处理意见 后向其提出复工要求，甲方代表批准后继续施工。3 .甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后48小 时内未予答复，乙方可自行复工。4 .停工责任在甲方，由甲方承担经济支出，相应顺延工期；停工责任在乙方， 由乙方承担发生的费用。5 .因甲方代表不及时作出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全 部取消合同，由甲方承担违约责任。第十二条工期延误。1 .对以下造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延：1.1 工程量变化和设计变更；1.2 一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超8小时；1.3 不可抗力；1.4 合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其他情况。2 .乙方在以上1.中所列情况发生后5天内，就延误的内容和因此发生的经济 支出向甲方代表提出报告，甲方代表在收到报告后5天内予以确认、答复，逾期 不予答复，乙方即可视为延期要求已被确认。3 .非上述1.中所列原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任。11第十三条工期提前。1 .施工中如需提前竣工，双方协商一致后签订提前竣工协议，合同竣工日期 可以提前。乙方按此修订进度计划，报甲方批准。甲方应在5天内给予批准，并 为赶工提供方便条件。2 .提前竣工协议包括以下主要内容：2.1 提前的时间；2.2 乙方采取的赶工措施；2.3 甲方为赶工提供的条件；2.4 赶工措施的经济支出和承担；2.5 提前竣工收益（如果有）的分享。第四章质量与验收第十四条检查和返工。1 .乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指 令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验,为检查检验提供便利条件, 并按甲方代表及委派人员的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的 费用。因甲方不正确纠正或其他非乙方原因引起的经济支出，由甲方承担。2 .以上检查检验合格后，又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担 责任和发生的费用，赔偿甲方的有关损失，工期相应顺延。3 .以上检查检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检查检验不 合格，影响止常施工的费用由乙方承担。除此以外影响止常施工的经济支出由甲 方承担，相应顺延工期。第十五条工程质量等级。12L工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。甲方要求部分或全部工程质量达到优良标准，应支付由此增加的经济支出，对工期有影响的 应给予相应顺延。2 .达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按 甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件，由 乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约 责任。因甲方原因达不到约定条件，由甲方承担返工的经济支出，工期相应顺延。3 .双方对工程质量的争议，请协议条款约定的质量监督部门仲裁，仲裁费用 及因此造成的损失，由败诉一方承担。第十六条隐蔽工程和中间验收。1 .工程具备复盖、掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位，乙方自检 合格后在隐蔽和中间验收48小时前通知甲方代表参加。通知包括乙方自检记录、 隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录。验收合格，甲方 代表在验收记录上签后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时 间内修改后重新验收。2 .工程质量符合规范要求，验收24小时后，甲方代表不在验收记录签，可 视为甲方代表已经批准，乙方可进行隐蔽或继续施工。第十七条试车。L设备安装工程具备单机无负荷试车条件，乙方组织试车，并在试车48小 时前通知甲方代表，通知包括试车内容、时间地点，乙方准备试车记录。甲方为 试车提供必要条件。试车通过，甲方代表在试车记录上签。3 .设备安装工程具备联动无负荷试车条件，甲方组织试车，并在试车48小13 时前通知乙方。通知包括试车内容、时间、地点和对乙方应作准备工作的要求。 乙方按要求做好准备工作和试车记录。试车通过，双方在试车记录上签后，方可 进行竣工验收。4 .由于设计原因试车达不到验收要求。甲方负责修改设计，乙方按修改后设 计重新安装。甲方承担修改设计费用、拆除及重新安装的经济支出，工期相应顺 延。5 .由于设备制造试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修 理，乙方负责拆除和重新安装。设备为乙方采购，由乙方承担修理或重新购置、 拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由甲方采购，甲方承担上述各项经 济支出，工期相应顺延。6 .由于乙方施工原因试车达不到验收要求，甲方代表在试车后24小时内提 出修改意见。乙方修改后重新试车,承担修改和重新试车的费用，工期不予顺延。7 .试车费用除已包括在合同价款之内或协议条款另有约定的，均由甲方承担。8 .甲方代表未在规定时间提出修理意见，或试车合格不在试车记录上签，试 车结束24小时后，记录自行生效，乙方可继续施工或办理竣工手续。第十八条验收和重新检验。L甲方代表不能按时参加验收或试车，须在开始验收或试车24小时之前向 乙方提出延期要求，延期不能超过两天。甲方代表未能按以上时间提出延期要求， 不参加验收和试车，乙方可自行组织验收和试车，甲方应承认验收或试车记录。9 .无论甲方代表是否参加验收，当其提出对已经隐蔽工程重新检验的要求时, 乙方应按要求进行剥露，并在检验后重新进行复盖或修复。检验合格。甲方承担 由此发生的经济支出，赔偿乙方损失并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发14生的费用，工期不予顺延。第五章合同的价款与支付第十九条合同价款及调整。1 .合同价款在协议条款内约定后，任何一方不得擅自改变。协议条款另有约 定或发生下列情况之一的可作调整：1.1 甲方代表确认的工程量增减；1.2 甲方代表确认的设计变更或工程洽商；1.3 工程造价管理部门公布的价格调整；1.4 一周内非乙方原因造成停水、停电、停气累计超过8小时；1.5 合同约定的其他增减或调整。2 .乙方应在上述情况发生后10天内，将调整的原因、金额以书面形式通知 甲方代表，甲方代表批准后通知经办银行和乙方。甲方代表收到乙方通知后10 天内不作答复，视为已经批准。第二十条工程款预付。甲方按协议条款约定的时间和数额，向乙方预付工程款，开工后按协议条款 的时间和比例逐次扣回。甲方不按协议预付，乙方在约定预付时间10天后向甲 方发出要求预付的通知，甲方收到通知后仍不能按要求预付，乙方可在发出通知 5天后停止施工，甲方从应付之日起向乙方支付应付款的利息并承担违约责任。第二十一条工程量的核实确认。1 .乙方按协议条款约定时间，向甲方代表提交已完工程量的报告。2 .甲方代表接到报告后3天内按设计图纸核实已完工程数量（以下简称计量）, 并在计量24小时前通知乙方。乙方为计量提供便利条件并派人参加。乙方无正15当理由不参加计量，甲方自行进行，计量结果视为有效，作为工程价款支付的依 据。3 .甲方代表收到乙方报告后3天内未进行计量，从第4天起，乙方报告中开 列的工程量即视为已被确认，作为工程价款支付的依据。4 .甲方代表不按约定时间通知乙方，使乙方不能参加计量，计量结果无效。5 .甲方代表对乙方超出设计图纸要求增加的工程量和因自身原因造成返工 的工程量，不予计量。第二十二条工程款支付。6 .甲方根据协议条款约定的时间、方式和甲方代表确认的工程量，按构成合 同价款相应项目的单价和取费标准计算、支付工程价款。甲方在其代表计量签后 10天内不予支付，乙方可向甲方发出要求付款的通知，甲方在收到乙方通知后 仍不能按要求支付，乙方可在发出通知5天后停止施工，甲方承担违约责任。7 .经乙方同意并签订协议，甲方可延期支付工程价款。协议须明确约定付款 日期和从甲方计量签后第11天起计算应付工程价款的利息。第六章材料设备供应第二十三条甲方供应材料设备。1 .甲方按照协议条款约定的材料设备种类、规格、数量、单价、质量等级和 提供时间、地点的清单，向乙方提供材料设备及其产品合格证明。甲方代表在所 供材料设备验收24小时前将通知送达乙方，乙方派人与甲方一起验收。无论乙 方是否派人参加验收，验收后由乙方妥善保管,发生损坏丢失，由乙方负责赔偿， 甲方支付相应保管费用。甲方不按规定通知乙方验收，乙方不负责材料设备的保 管，损坏丢失由甲方负责。2 .甲方供应的材料、设备与清单不符，按以下情况分别处理：162.1 材料设备单价与清单不符，由甲方承担所有价差。2.2 材料设备的种类、规格、质量等级与清单不符，乙方可拒绝接收保管， 由甲方运出施工现场并重新采购。设备到货时如不能开箱检验，可只验收箱子数 量。乙方开箱时须请甲方到场，出现缺件或质量等级、规格与清单不符，由甲方 负责补足缺件或重新采购。2.3 甲方供应材料与清单规格型号不符，乙方可代为调剂串换，甲方承担相 应经济支出。2.4 到货地点与清单不符，甲方负责运至清单指定地点。2.5 供应数量少于清单约定数量时，甲方将数量补齐。多于清单约定数量时， 甲方负责将多余部分运出施工现场。2.6 供应时间早于清单约定日期，甲方承担因此发生的保管费用。3 .因以上2.所列原因或迟于清单约定供应时间，由甲方承担相应的经济支出。 发生延误，相应顺延工期，甲方赔偿由此造成乙方的损失。4 .经乙方检验通过之后发现有与清单的规格、质量等级不符的情况，甲方仍 应承担重新采购及拆除和重建的经济支出，并相应顺延工期。第二十四条乙方采购材料设备。1 .乙方根据协议条款约定，按照设计和规范的要求采购工程需要的材料设备, 并提供产品合格证明。在材料设备到货24小时前通知甲方代表验收。对与设计 和规范要求不符的产品，甲方代表拒绝验收，由乙方按甲方代表要求的时间运出 施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，工期不予顺延。甲 方不能按时到场验收，验收后发现材料设备不符合规范和设计要求，仍由乙方修 复或拆除及重新采购，并承担发生的的费用，赔偿甲方的损失。由此延误的工期17 相应顺延。2 .根据工程需要，经甲方代表批准，乙方可使用代用材料。因甲方原因使用 时，由甲方承担发生的经济支出；因乙方原因使用时、由乙方承担发生的费用。第七章设计变更第二十五条设计变更。1 .乙方对原设计进行变更，须经甲方代表同意，并由甲方取得以下批准：1.1 超过原设计标准和规模时，须经原设计和规划审查部门批准，取得相应 追加投资和材料指标；L2送原设计单位审查，取得相应图纸和说明。2 .施工中甲方对原设计进行变更，在取得上述1.1和1.2两项批准后，向乙 方发出变更通知，乙方按通知进行变更，否则，乙方有权拒绝变更。3 .双方办理变更、洽商后，乙方按甲方代表要求，进行下列变更：3.1 增减合同中约定的工程数量；3.2 更改有关工程的性质、质量、规格；3.3 更改有关部门的标高、基线、位置和尺寸；3.4 增加工程需要的附加工作；3.5 改变有关工程的施工时间和顺序。3.6 以上2中的变更导致的经济支出和乙方损失，由甲方承担，延误的工期 相应顺延。第二十六条确定变更价款。L发生第25条规定的变更后，在双方协商的时间内，乙方按下列方法提出 变更价格，报甲方代表批准后调整合同价款和竣工日期：L1合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算、变更合同18价款；1.2 合同中只有类似于变更情况的价格，可以此作为基础确定变更价格，变 更合同价款；1.3 合同中没有类似和适用的价格，由乙方提出适当的变更价格，送甲方代 表批准执行。2 .甲方代表不能同意乙方提出的变更价格，在乙方提出后10天内通知乙方 提请工程造价管理部门裁定（实行社会监理的，由总监理工程师暂定，事后提请 工程造价管理部门裁定），对裁定仍有异议，按第30条约定的方法解决。第八章竣工与结算第二十七条竣工验收。L工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工有关规定，向甲方代表提供 完整竣工资料和竣工验收报告。按协议条款约定的日期和份数向甲方提交竣工图。 甲方代表收到竣工验收报告后，在协议条款约定时间内组织有关部门验收，并在 验收后5天内给予批准或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造 成修改的费用。3 .甲方代表在收到乙方送交的竣工验收报告后10天内无正当理由不组织验 收，或验收后5天内不予批准且不能提出修改意见，可视为竣工验收报告已被批 准，即可办理结算手续。4 .竣工日期为乙方送交竣工验收报告的日期，需修改后才能达到竣工要求的, 应为乙方修改后提请甲方验收的日期。5 .甲方不能按协议条款约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起 承担工程保管费用。6 .因特殊原因，部分单位工程和部位须甩项竣工时，双方订立甩项竣工协议，19承包范围：三、合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数 天。四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额（大写）：元（人民币）¥ ： 元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1 .合同协议书2 .中标通知书3 .投标书及其附件4 .本合同专用条款5 .本合同通用条款6 .标准、规范及有关技术文件7 .图纸8 .工程量清单9 .工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。明确各方责任。第二十八条竣工结算。1 .竣工报告批准后，乙方应按国家有关规定和协议条款约定的时间、方式向 甲方代表提出结算报告，办理竣工结算。甲方代表收到结算报告后应及时给予批 准或提出修改意见，在协议条款约定时间内将拨款通知送经办银行，并将副本送 乙方。银行审核后向乙方支付工程款。乙方收到工程款后15天内将竣工工程交 付甲方。2 .由于甲方违反有关规定和约定，经办银行不能支付工程款，乙方可留置部 分或全部工程，并予以妥善保护，由甲方承担保护费用。3 .甲方无正当理由收到竣工报告后30天内不办理结算，从第31天起按施工 企业向银行计划外贷款的利率支付拖欠工程款的利息，并承担违约责任。第二十九条保修。1 .乙方按国家有关规定和协议条款约定的保修项目、内容、范围、期限及保 修金额和支付办法。进行保修并支付保修金。2 .保修期从甲方代表在最终验收记录上签之日算起。分单项验收的工程，按 单项工程分别计算保修期。3 .保修期间，乙方应在接到修理通知之日后10天内派人修理，否则，甲方 可委托其他单位或人员修理。因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除, 不足部分由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的经济支出，由甲方承担。4 .采取按合同价款一定比率，在甲方应付乙方工程款内预留保修金办法的, 甲方应在保修期满后20天内结算，将剩余保修金和按协议条款约定利率计算的 利息一起退还乙方，不足部分由乙方交付。20第九章争议、违约和索赔第三十条争议。甲乙双方因合同发生争议，要求调解、仲裁、起诉的，可按 协议条款的约定，采用以下一种或几种方式解决：1 .合同确已无法履行；2 .双方协议停止施工；3 .调解要求停止施工，且为双方接受；4 .仲裁机关要求停止施工；5 .法院要求停止施工。第三十一条违约。1 .甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的 各项义务，支付款项及发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任（包括 支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的 利息等），相应顺延工期；按协议条款约定支付违约金和赔偿因其违约给乙方造 成的窝工等损失。2 .乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其 他使合同无法履行的行为，甲方代表可通知乙方，按协议条款约定支付违约金, 赔偿因其违约给甲方造成的损失。3 .除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上 述违约责任后仍应继续履行合同。4 .因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前10 天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。第三十二条索赔。甲方未能按合同约定支付各种费用、顺延工期、赔偿损失， 乙方可按以下规定向甲方索赔:211 .有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；2 .索赔事件发生后20天内，向甲方发出要求索赔的通知；3 .甲方在接到索赔通知后10天内给予批准，或要求乙方进一步补充索赔理 由和证据，甲方在10天内未予答复，应视为该项索赔已经批准。第十章其他约定第三十三条安全施工。1 .乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施。承担由于自身安全措施不力 造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担 责任和有关费用。2 .发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。 同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责 任方承担。3 .乙方在动力设备、高电压线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段 以及临街交通要道附近施工前，应向甲方代表提出安全保护措施。经甲方代表批 准后实施。由甲方承担防护措施费用。4 .在有毒有害环境中施工，甲方应按有关规定提供相应的防护措施，并承担 有关的经济支出。第三十四条专利技术、特殊工艺和合理化建议。1 .甲方要求采用专利技术和特殊工艺，须负责办理相应的申报、审批手续。 承担申报、试验等费用。乙方按甲方要求使用，并负责试验等有关工作。乙方提 出使用专利技术和特殊工艺，报甲方代表批准后按以上约定办理。2 .乙方提出合理化建议涉及到对图纸、设计和施工组织设计的理解及对原定 材料、设备的换用，必须经甲方代表批准。223 .以上发生的费用和获得的收益，双方按协议分摊或分离。第三十五条地下障碍和文物。1 .乙方在施工中发现文物、古墓、古建筑基础和结构、化石、钱币等有考古、 地质研究等价值的物品或其他影响施工的地下障碍物时，应在4小时内通知甲方 代表，并报告有关管理部门和采取有效保护措施。甲方代表应在收到通知后12 小时内对乙方采取的措施给予批准或提出处理意见。2 .甲方承担保护措施的费用，延误的工期相应顺延。第三十六条工程分包。L乙方可按投标书和协议条款约定分包部分工程。3 .乙方与分包单位签订分包合同后，将副本送甲方代表。分包合同与本合同 发生抵触，以本合同为准。4 .分包合同不能解除乙方任何义务与责任。乙方应在分包场地派驻相应监督 管理人员，保证合同的履行。分包单位的任何违约或疏忽，均视为乙方的违约或 疏忽。5 .除协议条款另有约定，分包工程价款由乙方与分包单位结算。第三十七条不可抗力。1 .不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内 向甲方代表报告受害情况，按协议条款约定的时间向甲方报告损失情况和清理、 修复的费用。灾害继续发生，乙方应每隔10天向甲方报告一次灾害情况，直到 灾害结束。甲方应对灾害处理提供必要条件。2 .因灾害发生的费用由双方承担：2.1 工程本身的损害由甲方承担；232.2 人员伤亡由其所属单位负责，承担相应费用；2.3 造成乙方设备、机械的损坏及停工等损失，由乙方承担；2.4 所需清理修复工作的责任与费用的承担，双方另签补充协议约定。第三十八条保险（如有时）。1 .甲方按协议条款的约定，办理建筑工程和在施工场地甲方人员及第三方人 员生命财产的保险，并支付一应费用。2 .乙方办理在施工场地人员生命财产和机械设备的保险，并支付一应费用。3 .投保后发生事故，乙方应在15天内向甲方提供损失情况和估价的报告， 如损害继续发生，乙方在15天后每10天报告一次，直到损害结束。第三十九条工程停建或缓建。1 .由于政策变化，不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使 合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工 作；按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必 要条件，支付以上的经济支出，并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关 损失。2 .已经订货的材料、设备由订方负责退货，不能退还的货款和退货发生的费 用，由甲方承担。但未及时退货造成的损失由责任方承担。第四十条合同的生效与终止。本合同自协议条款约定的生效之日起生效。在竣工结算，甲方支付完毕，乙 方将工程将付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止，保修期 满后，有关保修条款终止。第四十一条合同份数。24合同正本两份，具有同等效力，由甲乙双方签盖章后分别保存。副本份数按 协议条款约定，由甲乙双方分送有关部门。电力建设工程施工合同电力建设工程施工合同条件第一章词语涵义及合同 文件第一条词语涵义电力建设工程施工合同文本，由电力建设工程施工合 同条件（以下简称合同条件和电力建设工程施工合同协议条款（以下简 称协议条款）组成，其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所 赋予的涵义：1.发包方（简称甲方）；协议条款约定的具有工程发包主体资格 和支付工程价款能力的当事人。2.甲方驻工地代表（简称甲方代表：甲方在协 议条款中指定的代表人。3.承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有电 力施工企业资质管理办法规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。 4.乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。5. 社会监理：受甲方委托、具备电力工程建设监理单位资质管理办法规定资格 的工程监理单位或人员对工程进行的监理。6.总监理工程师：工程监理单位委派 的监理总负责人。7.设计单位：甲方委托的具备电力工程勘察设计单位资质管 理办法规定的相应资质等级的设计单位。8.工程造价管理部门：国务院各有关 部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。9.工程 质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其根 据电力基本建设工程质量监督暂行规定设置的电力建设工程质量监督机构。 10.工程：协议条款约定具体内容的电力建设永久工程。11.合同价款：以现行 的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协 商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。12.经济支出：在施 工中发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。13.费用：甲方在合25 同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。14.工期：甲乙双方参照电力 建设工程项目工期定额等规定，在协议条款中约定的合同工期。15.开工日 期：协议条款约定的工程开工日期。16.竣工日期：协议条款约定的工程 竣工日期。17.图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的 所有图纸（包括配套说明和有关资料）。18.施工现场：经甲方同意、"施工组织 设计或“施工方案所确定的用以施工的场地。19.书面形式：根据合同发生的手 写、打、复英印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、 函件及经过确认的电报、电传等。20.不可抗力：因战争、空中飞行物体坠 落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上风、 雨、震等对工程及履约造成损害的自然灾害。21.赔偿金：责任方弥补对方直接 损失和间接损失的费用，包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和 构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用，以及从这些费用应付 之日起所应计取的利息等可得利益的损失。22.质量缺陷：工程不符合国家或行 业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。23.协议条款：结合具 体工程，甲乙双方协商后依法签订的书面协议。第二条合同文件及解释顺序1. 合同文件应能互解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下:（1）协议条款；（2）合同条件；（3）洽商、变更等明确双方合同权利义务 的纪要、协议等文书；（4）招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件；（5） 工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；（6）标准、规范和其它有关技 术资料、技术要求；（7）构成合同一部分的其它文件。2.当合同文件出现含糊不 清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决（实行社会监理 的，可先由总监理工程师作出解释）；双方意见仍不一致的，按第三十条约定的26 办法解决。第三条合同文件使用的语言文、标准和适用法律L合同文件使用汉语 普通话书写，双方可根据需要商定使用少数民族语言译本，对合同文件的解释、 说明则使用汉语普通话。2.适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力 工业部规章和约定的其它行业规章、工程所在地地方法规。3.施工应当使用国家 标准、规范和电力行业标准、规范。国家、电力行业没有相应的标准、规范时, 可约定使用其它行业的或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按协议条款 约定的时间和份数向乙方提供约定的标准、规范。4.国内没有相应的标准、规范 时，乙方按协议条款约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方代表批准后执 行；甲方要求使用国外标准、规范，应报请电力行业主管部门批准并负责按约定 提供中文译本。5.规定、翻译和制定标准、规范及提出施工工艺的费用，均由甲 方承担。第四条图纸L甲方在开工日期之前按协议条款约定的日期和份数（包 括竣工图和现场存放的份数），向乙方提供完整的施工图纸，并保证图纸准确且 具有满足施工要求的设计深度，乙方按协议条款要求做好图纸保密工作。2. 甲方不能按第四条第一款约定提供全套图纸，将不能提供的图纸名称、提供期限 列入本条款，并保证满足实施"施工综合进度计划的需要。3.甲方对图纸有特殊 保密要求的，乙方采取相应的措施保密，由甲方承担费用。4.乙方要求增加图纸 份数，甲方应按协议条款约定的时间予以复制、交付，费用由乙方承担。5. 乙方未如约收到甲方提供的图纸，应在5天内将所需图纸或指示的内容、理由、 时间及迟误后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后2天内未答复，按第 七条第二款约定处理。6.乙方发现甲方提供的图纸不完整、不准确或设计深度不 能满足施工要求。应及时通知甲方代表，酌情按第四条第五款或第二十五条第一 款约定处理。乙方对于甲方提供的图纸有如上缺陷未发现，甲方仍应按第七条第27 二款或第二十五条第四款约定承担责任，并给付因此造成的修补、拆除、改建、 重建等费用。第二章双方一般责任第五条甲方代表1.甲方任命驻施工现场的代表 按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：（1）甲方代表可委派 有关具体管理人员承担其部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派。委派 和撤回均应提前3天通知乙方。（2）甲方代表的指令、通知、意见、批准、答复 等均由其本人签后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时, 甲方代表可发出口头指令，并在24小时内给予书面确认，乙方对甲方代表的指 令应予执行。甲方代表不能及时给予书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令 后48小时内提出书面确认要求，甲方代表在乙方提出确认要求后2天内不予答 复，即视为其确认乙方要求。乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后 24小时内提出书面申告，甲方代表在乙方申告后24小时内作出修改指令或继续 执行原指令的决定，以书面形式通知乙方。紧急情况下，甲方代表要求乙方立即 执行的指令或乙方虽有异议，但甲方代表决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。 因指令错误所发生的费用和给乙方造成的损失，由甲方承担，延误的工期相应顺 延。（3）甲方代表按合同约定及时向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批 复等，并如约履行其它约定的义务，否则乙方在约定时间后24小时内将具体要 求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表，甲方代表在乙方通知后48小时内 仍未予以答复，即视为其确认、同意、批准，应由甲方承担由此发生的支出，顺 延因此延误的工期，赔偿因此造成的乙方损失。2.实行社会监理的工程，甲方应 将总监理工程师行使权利、履行义务的范围通知乙方。总监理工程师按约定在委 托授权范围内执行职务。3.甲方代表和总监理工程师易人，甲方应提前7天通知28 乙方。后任继续承担前任应负的责任（合同文件约定的义务及其职权内的承诺）。第六条乙方代表1.乙方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权 利，履行合同约定的职责：（1）乙方的要求、申请和通知等，以书面形式由乙方 代表签后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。（2）乙 方代表按甲方代表同意的“施工组织设计"（或施工方案）、依据合同发出指令和 要求组织施工，在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和 人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报 告。责任在甲方，由甲方承担由此发生的支出，相应顺延工期；责任在乙方，由 乙方承担费用。2.乙方代表易人，应提前7天通知甲方，后任继续承担前任应负 的责任（合同文件约定的义务及其职权内的承诺）。第七条甲方工作1.甲方按照 建设工程施工现场管理规定和协议条款约定的时间、要求，完成以下工 作：（1）办理土地征用、租用、青苗和树木赔偿、房屋拆迁及清除地面、架空和 地下障碍等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项 遗留问题。（2）将施工所需水、电、电讯线路从施工现场外部接到协议条款 约定地点，并保证施工期间的需要。（3）开通施工场地与城乡公共道路的通道, 以及协议条款约定的施工现场内的主要交通干道予以保养，满足施工运输的 需要，保证施工期间的畅通。（4）向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线 路资料，保证数据真实准确。（5）办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占 道及运输、铁路专用线的申报批准等手续，与有关方面缔结工程交跨铁路、公路 通讯线路需要的协议。（6）将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方，并进行 现场交验。（7）组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底，对于 需要审定施工图预算的应及时予以审定。（8）协调处理施工现场周围地下管线和29七、本议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们 的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承 担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应 当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：年 月 日合同订立地点：本合同双方约定 后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）：住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：由B政编码：邮政编码：第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义。建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同 条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称 邻近建筑物、构筑物的保护，并承担有关费用。（9）按照合同及“施工综合进度 计划''确定的时间为承包安装工程的乙方提供施工现场，保证现场及建筑物、构 筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。（10）协调施工现场上的各施工企业 相互交叉作业关系，及时处理有关问题。2.甲方未按合同约定履行以上义务，则 承担由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期予以相应顺延。 3.甲方将上述某项工作委托乙方完成，应承担所发生的经济支出并给付乙方相应 的费用。第八条乙方工作1.乙方按照建设工程施工现场管理规定和协议条 款约定的范围、时间、要求，完成以下工作：（1）在其设计资格证书允许的范 围内，按甲方代表的要求完成施工图设计、与工程配套的设计或施工需要的细部 设计，经甲方代表批准后使用。（2）按约定向甲方代表提供年、季、月工程进度 计划和工程用款计划及有关统计报表。（3）按工程需要设置施工使用的照明、围 栏及警卫，并做好安全、防护设施的维修。乙方未履行上述义务造成工程、财产 和人身伤害，由乙方承担责任。（4）按协议条款约定的数量和要求，向甲方 代表提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由甲方承担。（5）采 取有效措施实施地方政府和有关部门对施工现场交通和环境保护的管理规定。因 技术、经济条件限制，对环境的污染不能控制在规定范围内的，应由甲方会同乙 方事先报请当地政府有关部门批准。以上费用由甲方承担，因乙方责任造成的罚 款除外。（6）已竣工工程在交付甲方之前，乙方可受甲方委托代保管。由乙方按 协议条款约定负责保护工作，保护不善发生损坏，乙方自费予以修复。要求 乙方采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应的经济支出，在协议条款中 约定。甲方提前使用或擅自动用后发生损坏或其它问题，由甲方承担责任