二级考前模拟题.ppt

2 20 01 11 1年年二二级级建建造造师师考考前前模模拟拟 高高 唱唱模拟考试题模拟考试题单选单选1 1，刘某，刘某20072007年年8 8月月1 1日取得建造师注册证书和执业印章，日取得建造师注册证书和执业印章，20082008年刘某与所在单位解除劳动合同并开始在新单位年刘某与所在单位解除劳动合同并开始在新单位上班，则（上班，则（）A.A.刘某可以直接在新单位继续以建造师名义执业刘某可以直接在新单位继续以建造师名义执业至至20102010年年7 7月月3131日日 B.B.注册机关应撤销刘某的注册证书及印章注册机关应撤销刘某的注册证书及印章 C.C.刘某可以申请增项注册，在原单位上增加一个注刘某可以申请增项注册，在原单位上增加一个注册单位册单位 D.D.刘某可以申请变更注册，经变更执业单位后可继刘某可以申请变更注册，经变更执业单位后可继续以建造师名义执业至续以建造师名义执业至20102010年年7 7月月3131日日答案：答案：D D2 20 01 11 1年年二二级级建建造造师师考考前前模模拟拟 高高 唱唱答案：答案：B B2 2，关于法律法规的效力的理解，（关于法律法规的效力的理解，（）是正确的。）是正确的。A.A.部门规章的法律效力肯定高于地方政府规章部门规章的法律效力肯定高于地方政府规章B.B.地方性法规的法律效力肯定高于地方政府规章地方性法规的法律效力肯定高于地方政府规章C.C.地方性法规的法律效力肯定高于部门规章地方性法规的法律效力肯定高于部门规章D.D.地方性法规的法律效力肯定高于行政法规地方性法规的法律效力肯定高于行政法规 2 20 01 11 1年年二二级级建建造造师师考考前前模模拟拟 高高 唱唱答案：答案：C C3 3，关于法律关系的叙述，（关于法律关系的叙述，（）是不正确的。）是不正确的。A.A.一个法律关系中至少有一个法律关系中至少有2 2个以上的主体个以上的主体B.B.建设工程施工合同的法律关系主体必须是法人建设工程施工合同的法律关系主体必须是法人C.C.侵权行为不能作为法律关系的客体侵权行为不能作为法律关系的客体D.D.抗辩权是合同法律关系中的内容抗辩权是合同法律关系中的内容 2 20 01 11 1年年二二级级建建造造师师考考前前模模拟拟 高高 唱唱4 4，以下构成代理关系的是（，以下构成代理关系的是（）A.A.建设单位与监理单位建设单位与监理单位 B.B.招标人与投标人招标人与投标人C.C.总承包商包与分包商总承包商包与分包商 D.D.联合体牵头人与联合体成员联合体牵头人与联合体成员答案：答案：A A2 20 01 11 1年年二二级级建建造造师师考考前前模模拟拟 高高 唱唱5 5、20022002年年5 5月月8 8日，王某骑车回家经过一个工地时，掉日，王某骑车回家经过一个工地时，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，当时入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，当时未予注意，未予注意，5 5月月2929日去医院检查才发现骨折。王某于日去医院检查才发现骨折。王某于同年同年6 6月月1010日出院找到建设项目的发包人和承包人要日出院找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿，两单位相互推委。次日，王某准备前往法求赔偿，两单位相互推委。次日，王某准备前往法院起诉，当地突遭台风袭击，交通阻隔，因此未能院起诉，当地突遭台风袭击，交通阻隔，因此未能成行。下列说法正确的是（成行。下列说法正确的是（）。）。A A本案诉讼时效于本案诉讼时效于20032003年年5 5月月2929日届满日届满 B B本案诉讼时效于本案诉讼时效于20032003年年6 6月月1010日届满日届满 C C王某王某6 6月月1111日的行为适用诉讼时效中止日的行为适用诉讼时效中止 D D王某王某6 6月月1111日的行为适用诉讼时效中断日的行为适用诉讼时效中断答案：答案：B B2 20 01 11 1年年二二级级建建造造师师考考前前模模拟拟 高高 唱唱6 6工程师张某获得了一个发明专利，则下面说工程师张某获得了一个发明专利，则下面说法正确的是（法正确的是（）A.A.无论什么时候，未经张某允许，其他人都不无论什么时候，未经张某允许，其他人都不可以使用这项技术可以使用这项技术B.B.其专利权在所有国家都会受到保护其专利权在所有国家都会受到保护C.C.张某不可能永远通过转让这项专利获得收益张某不可能永远通过转让这项专利获得收益D.D.这项专利必须以张某的名字命名这项专利必须以张某的名字命名答案：答案：C C2 20 01 11 1年年二二级级建建造造师师考考前前模模拟拟 高高 唱唱7 7建设单位申领建筑施工许可证后，既不开工建设单位申领建筑施工许可证后，既不开工又不申请延期，或者超过延期时限的又不申请延期，或者超过延期时限的()()。A A建筑施工许可证自行废止建筑施工许可证自行废止 B B由发证机关收回建筑施工许可证由发证机关收回建筑施工许可证 C C建设行政主管机关可以对建设单位处以罚建设行政主管机关可以对建设单位处以罚款款 D D取消该建设项目取消该建设项目答案：答案：A A2 20 01 11 1年年二二级级建建造造师师考考前前模模拟拟 高高 唱唱8 8建设工程发生质量事故后，有关单位应当建设工程发生质量事故后，有关单位应当在（在（）内向当地建设行政主管部门和）内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。其他有关部门报告。A A2 2小时小时 B B1212小时小时 C C2424小时小时 D D4848小时小时答案：答案：C C2 20 01 11 1年年二二级级建建造造师师考考前前模模拟拟 高高 唱唱9 9某工程建设单位为其工程选择乙级以上资质的监理单位，现某工程建设单位为其工程选择乙级以上资质的监理单位，现有有4 4家监理公司供选。建设单位应选择家监理公司供选。建设单位应选择()()才符合要求才符合要求 A.A.甲监理公司（甲监理公司（资质甲级；报送的工程总监职称为高级工程资质甲级；报送的工程总监职称为高级工程师、国家注册监理工程师；该公司为本工程承包方所属的监师、国家注册监理工程师；该公司为本工程承包方所属的监理公司）理公司）B.B.乙监理公司（乙级资质；报送的工程总监职称为工程师、国乙监理公司（乙级资质；报送的工程总监职称为工程师、国家注册监理工程师；为该工程设计单位所属的监理公司）家注册监理工程师；为该工程设计单位所属的监理公司）C.C.丙监理公司（资质甲级；报送的工程总监职称为工程师、注丙监理公司（资质甲级；报送的工程总监职称为工程师、注册二级结构工程师；与建设及施工单位均无关系）册二级结构工程师；与建设及施工单位均无关系）D.D.丁监理公司（资质等级甲级；报送的工程总监职称为工程师、丁监理公司（资质等级甲级；报送的工程总监职称为工程师、国家注册监理工程师；为该工程预制构件供货商所属）国家注册监理工程师；为该工程预制构件供货商所属）答案：答案：B B2 20 01 11 1年年二二级级建建造造师师考考前前模模拟拟 高高 唱唱1010某招标文件中确定的开标时间是某招标文件中确定的开标时间是7 7月月1 1日，投日，投标有效期是标有效期是3 3个月，某投标人于个月，某投标人于6 6月月1515日提交日提交投标书和投标保证金。问：该投标保证金的投标书和投标保证金。问：该投标保证金的有效期应至（有效期应至（）。）。A.9A.9月月3030日日 B B9 9月月1515日日 C C1010月月1515日日 D D1010月月3030日日答案：答案：D D2 20 01 11 1年年二二级级建建造造师师考考前前模模拟拟 高高 唱唱1111某工程项目在估算成本是某工程项目在估算成本是10001000万元人民币，万元人民币，概算成本是概算成本是950950万元人民币，预算成本是万元人民币，预算成本是900900万元人民币，投标时某承包商根据自己企业万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是定额算得成本是800800万元人民币，则根据万元人民币，则根据招招标投标法标投标法中规定中规定“投标人不得以低于成本投标人不得以低于成本的报价竞标的报价竞标”。该承包商投标时报价不得低。该承包商投标时报价不得低于（于（）A.1000A.1000万元万元 B.950B.950万元万元C.900C.900万元万元 D.800D.800万元万元 答案：答案：D D2 20 01 11 1年年二二级级建建造造师师考考前前模模拟拟 高高 唱唱1212 （），招标人应当依法重新招标。），招标人应当依法重新招标。A A投标人少于三个的投标人少于三个的B B中标人放弃中标的中标人放弃中标的 C C有效投标少于三个的有效投标少于三个的D D所有投标报价均高于标底的所有投标报价均高于标底的 答案：答案：A A2 20 01 11 1年年二二级级建建造造师师考考前前模模拟拟 高高 唱唱答案：答案：A A 13.13.某建设项目招标，采用经评审的最低投某建设项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，经评审的投标价格最低的投标人标价法评标，经评审的投标价格最低的投标人报价报价12001200万元，评标价万元，评标价10001000万元，评标结束后，万元，评标结束后，该投标人中标，招标人要求其再降低报价为该投标人中标，招标人要求其再降低报价为11001100万元，则双方订立的施工合同，合同价应万元，则双方订立的施工合同，合同价应为（为（）才是符合法律规定的。）才是符合法律规定的。A A12001200万元万元 B.1150B.1150万元万元 C C10501050万元万元 D.1000D.1000万元万元2 20 01 11 1年年二二级级建建造造师师考考前前模模拟拟 高高 唱唱1414某建筑施工企业在进行安全生产培训时组织其员工某建筑施工企业在进行安全生产培训时组织其员工进行课堂讨论，以下说法正确的是（进行课堂讨论，以下说法正确的是（）。）。A.A.张某认为安全生产知情权是指从业人员有权了解其张某认为安全生产知情权是指从业人员有权了解其工作岗位的安全责任、操作规程和危险因素工作岗位的安全责任、操作规程和危险因素 B.B.王某认为安全生产请求赔偿权是指因安全事故受到王某认为安全生产请求赔偿权是指因安全事故受到损害的从业人员，在没有办理工伤社会保险的情况损害的从业人员，在没有办理工伤社会保险的情况下，可以向本单位提出赔偿要求下，可以向本单位提出赔偿要求 C.C.李某认为在发现存在事故隐患时，有权停止作业或李某认为在发现存在事故隐患时，有权停止作业或采取可能的应急措施后撤离作业场所采取可能的应急措施后撤离作业场所 D.D.丁某认为在发现工地上存在事故隐患时，应当立即丁某认为在发现工地上存在事故隐患时，应当立即向现场安全管理人员报告向现场安全管理人员报告 答案：答案：D D2 20 01 11 1年年二二级级建建造造师师考考前前模模拟拟 高高 唱唱1515生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，（生产，（），方可投入使用。），方可投入使用。A.A.报安全生产监督管理部门批准报安全生产监督管理部门批准 B.B.由专业检测机构检测合格，取得安全标志由专业检测机构检测合格，取得安全标志 C.C.登记建档，并定期检测、评估、监控，并制定应登记建档，并定期检测、评估、监控，并制定应急预案急预案 D D健立专门安全管理制度，定期检测评估健立专门安全管理制度，定期检测评估答案：答案：B B2 20 01 11 1年年二二级级建建造造师师考考前前模模拟拟 高高 唱唱1616为了保证某工程在为了保证某工程在“十十一一”前竣工，建设单位要前竣工，建设单位要求施工单位不惜一切代价保证工程进度，对此，下求施工单位不惜一切代价保证工程进度，对此，下面说法正确的是（面说法正确的是（）A.A.因为工程是属于业主的，业主有权这样要求因为工程是属于业主的，业主有权这样要求 B.B.建设单位应书面通知施工单位，变更合同，如果施建设单位应书面通知施工单位，变更合同，如果施工单位不同意，建设单位有权解除合同工单位不同意，建设单位有权解除合同 C.C.施工单位有权拒绝建设单位这样的要求施工单位有权拒绝建设单位这样的要求 D.D.建设单位不可以直接这样要求，应该委托监理工程建设单位不可以直接这样要求，应该委托监理工程师来下达这样的指令师来下达这样的指令 答案：答案：C C2 20 01 11 1年年二二级级建建造造师师考考前前模模拟拟 高高 唱唱1717建设工程安全生产管理条例建设工程安全生产管理条例明确的安全明确的安全生产管理基本制度中不包括（生产管理基本制度中不包括（）。）。A A安全生产教育培训制度安全生产教育培训制度 B B安全生产事故防范制度安全生产事故防范制度 C C安全生产检查制度安全生产检查制度 D D安全责任追究制度安全责任追究制度答案：答案：B B2 20 01 11 1年年二二级级建建造造师师考考前前模模拟拟 高高 唱唱1818建设工程安全生产管理条例建设工程安全生产管理条例规定，施工规定，施工单位应当将施工现场的（单位应当将施工现场的（）分开设置，并）分开设置，并保持安全距离。保持安全距离。A A办公区与生活区办公区与生活区 B B备料区与作业区备料区与作业区 C C办公、生活区与备料区办公、生活区与备料区 D D办公、生活区与作业区办公、生活区与作业区答案：答案：D D2 20 01 11 1年年二二级级建建造造师师考考前前模模拟拟 高高 唱唱1919某建筑施工企业没有如期解交税款，税务部某建筑施工企业没有如期解交税款，税务部门除责令其限期缴纳外可以从滞纳税款之日起，门除责令其限期缴纳外可以从滞纳税款之日起，（）A A对施工企业处以滞纳税款万分之五的罚款对施工企业处以滞纳税款万分之五的罚款 B B对施工企业按日处以滞纳税款万分之五的对施工企业按日处以滞纳税款万分之五的罚款罚款 C C对施工企业加收滞纳税款万分之五的滞纳对施工企业加收滞纳税款万分之五的滞纳金金 D D对施工企业按日加收滞纳税款万分之五的对施工企业按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金滞纳金答案：答案：D D2 20 01 11 1年年二二级级建建造造师师考考前前模模拟拟 高高 唱唱2020按照按照建设工程安全生产管理条例建设工程安全生产管理条例规定，规定，不属于监理单位安全生产管理责任和义务的不属于监理单位安全生产管理责任和义务的是（是（）。）。A.A.审查安全技术措施及专项施工方案审查安全技术措施及专项施工方案 B B发现安全事故隐患，要求施工单位整改发现安全事故隐患，要求施工单位整改 C C按照法律、法规和工程建设强制性标准实按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理施监理 D D对建设工程安全生产承担连带责任对建设工程安全生产承担连带责任答案：答案：D D2 20 01 11 1年年二二级级建建造造师师考考前前模模拟拟 高高 唱唱2121对安全生产许可证的申请、管理，不正确的是（对安全生产许可证的申请、管理，不正确的是（）。）。A.A.未取得安全生产许可证，建筑施工企业不得从事未取得安全生产许可证，建筑施工企业不得从事建筑活动建筑活动 B B企业在安全生产许可证有效期内未发生死亡事故企业在安全生产许可证有效期内未发生死亡事故的，其全生产许可证有效期届满时，经原发证单位的，其全生产许可证有效期届满时，经原发证单位同意，可不经审查而延续同意，可不经审查而延续3 3年有效年有效 C C未取得施工许可证，不能申领安全生产许可证未取得施工许可证，不能申领安全生产许可证 D D企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件条件答案：答案：C C2 20 01 11 1年年二二级级建建造造师师考考前前模模拟拟 高高 唱唱2222某施工现场正在打钻孔桩，监理单位的试验人员对打钻孔桩某施工现场正在打钻孔桩，监理单位的试验人员对打钻孔桩的混凝土进行检验。合同中约定此混凝土的塌落度为的混凝土进行检验。合同中约定此混凝土的塌落度为18-18-20cm20cm，经试验，证实目前浇筑的混凝土的塌落度为，经试验，证实目前浇筑的混凝土的塌落度为21cm21cm。于。于是，监理工程师要求不得使用该混凝土。但是，施工单位的是，监理工程师要求不得使用该混凝土。但是，施工单位的技术负责人拿出来一本施工技术规范，说规范上面写明用于技术负责人拿出来一本施工技术规范，说规范上面写明用于浇筑钻孔桩的混凝土的塌落度可以是浇筑钻孔桩的混凝土的塌落度可以是18-22cm18-22cm，因此，目前，因此，目前使用的混凝土属于合格的材料。对此，下面说法正确的是（使用的混凝土属于合格的材料。对此，下面说法正确的是（）A.A.该混凝土可以使用在本工程中，因为符合规范的要求该混凝土可以使用在本工程中，因为符合规范的要求 B.B.该混凝土不可以使用在本工程中，因为不符合合同的要求该混凝土不可以使用在本工程中，因为不符合合同的要求 C.C.该混凝土是否合格由质量监督机构决定，因为此事已经发生该混凝土是否合格由质量监督机构决定，因为此事已经发生了争议了争议 D.D.该混凝土属于合格材料，因为合同中约定的内容与规范不符该混凝土属于合格材料，因为合同中约定的内容与规范不符 答案：答案：B B2 20 01 11 1年年二二级级建建造造师师考考前前模模拟拟 高高 唱唱 23.23.某建设项目施工中，施工单位发现设计图某建设项目施工中，施工单位发现设计图纸有明显差错，正确的处理是（纸有明显差错，正确的处理是（）。）。A.A.必须照图施工必须照图施工 B.B.立即报告建设单位立即报告建设单位 C.C.工地的技术负责人按相关标准修改设计图工地的技术负责人按相关标准修改设计图纸纸 D.D.委托某设计院总工修改设计图纸委托某设计院总工修改设计图纸 答案：答案：B B2 20 01 11 1年年二二级级建建造造师师考考前前模模拟拟 高高 唱唱2424某设计单位对所设计工程所使用的材料指定了供应某设计单位对所设计工程所使用的材料指定了供应商，则下面说法正确的是（商，则下面说法正确的是（）。）。A.A.该设计单位的行为合法该设计单位的行为合法 B.B.该设计单位的行为违法该设计单位的行为违法 C.C.如果使用的材料属于有特殊要求的材料，则设计单如果使用的材料属于有特殊要求的材料，则设计单位的行为合法位的行为合法 D.D.如果使用的材料质量合格，则设计单位的行为合法如果使用的材料质量合格，则设计单位的行为合法 答案：答案：C C2 20 01 11 1年年二二级级建建造造师师考考前前模模拟拟 高高 唱唱2525依据依据的规定的规定,以下工作以下工作中中,应由总监理工程师签字认可的是应由总监理工程师签字认可的是()()A.A.建设单位拨付工程款建设单位拨付工程款 B.B.施工单位实施隐蔽工程施工单位实施隐蔽工程 C.C.商品混凝土应用于基础工程商品混凝土应用于基础工程 D.D.大型非标构件进行吊装大型非标构件进行吊装答案：答案：A A2 20 01 11 1年年二二级级建建造造师师考考前前模模拟拟 高高 唱唱2626某工程竣工验收合格后第某工程竣工验收合格后第1010年内年内,部分梁板发生不部分梁板发生不同程度的断裂同程度的断裂.经有相应资质的质量鉴定机构鉴定经有相应资质的质量鉴定机构鉴定,确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求合设计要求,则该质量缺陷应由则该质量缺陷应由()()A A、建设单位维修并承担维修费用、建设单位维修并承担维修费用 B B、施工单位维修并承担维修费用、施工单位维修并承担维修费用 C C、施工单位维修，设计单位承担维修费用、施工单位维修，设计单位承担维修费用 D D、施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费、施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费 答案：答案：B B2 20 01 11 1年年二二级级建建造造师师考考前前模模拟拟 高高 唱唱2727北京某施工单位和天津的某厂订立了设备北京某施工单位和天津的某厂订立了设备采购合同，由于双方疏忽，未在合同中约采购合同，由于双方疏忽，未在合同中约定付款和交货的地点，发生纠纷后也未能定付款和交货的地点，发生纠纷后也未能达成一致意见，则达成一致意见，则 （）。）。A A付款在北京，验收并交付设备在天津付款在北京，验收并交付设备在天津 B B付款在天津，验收并交付设备在北京付款在天津，验收并交付设备在北京 C C付款、验收并交付设备在北京付款、验收并交付设备在北京 D D付款、验收并交付设备在天津付款、验收并交付设备在天津 答案：答案：D D2 20 01 11 1年年二二级级建建造造师师考考前前模模拟拟 高高 唱唱2828 环境影响评价法环境影响评价法规定，建设项目的环规定，建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过（境影响评价文件自批准之日起超过（），方），方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。件应当报原审批部门重新审核。A.2A.2年年 B B3 3年年C C4 4年年 D D5 5年年答案：答案：D D2 20 01 11 1年年二二级级建建造造师师考考前前模模拟拟 高高 唱唱 29 29在城市市区噪声敏感区域内，禁止夜在城市市区噪声敏感区域内，禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业，因特间进行产生噪声污染的施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须（殊需要必须连续作业的，必须（）。）。A A向附近居民进行经济补偿向附近居民进行经济补偿 B B公告附近居民公告附近居民 C C在居民小区代表监视下施工在居民小区代表监视下施工 D D经工程所在地居委会同意经工程所在地居委会同意 答案：答案：B B2 20 01 11 1年年二二级级建建造造师师考考前前模模拟拟 高高 唱唱 30 30按照按照节约能源法节约能源法规定，规定，（）属于施工单位的节能责任。属于施工单位的节能责任。A.A.对进入施工现场的墙体材料、保温对进入施工现场的墙体材料、保温材料等进行查验材料等进行查验 B.B.未经监理工程师签字，不得将保温未经监理工程师签字，不得将保温材料用于建筑上使用材料用于建筑上使用 C.C.开工前对现场作业工人进行节能教开工前对现场作业工人进行节能教育育 D.D.按照建筑节能强制性标准施工按照建筑节能强制性标准施工 答案：答案：A A2 20 01 11 1年年二二级级建建造造师师考考前前模模拟拟 高高 唱唱 31 31施工单位的下列行为中，违反施工单位的下列行为中，违反消防消防法法规定的是（规定的是（）A A为节约资金，未购买公安消防机构指为节约资金，未购买公安消防机构指定的灭火器材定的灭火器材 B B施工人员从附近消防栓取水用于混凝施工人员从附近消防栓取水用于混凝土养护土养护 C C为材料周转方便，将少量水泥堆放在为材料周转方便，将少量水泥堆放在现场通道附近现场通道附近 D D在道路两旁施工时使用明火作业在道路两旁施工时使用明火作业答案：答案：B B2 20 01 11 1年年二二级级建建造造师师考考前前模模拟拟 高高 唱唱 32 32下列职责中，不属于施工单位消防安全职下列职责中，不属于施工单位消防安全职责的是（责的是（）A A制定施工现场的消防安全制度制定施工现场的消防安全制度 B B。向有关部门报审消防设计图纸。向有关部门报审消防设计图纸 C C对施工人员进行消防宣传教育对施工人员进行消防宣传教育 D D。定期检修施工现场的消防器材。定期检修施工现场的消防器材答案：答案：B B2 20 01 11 1年年二二级级建建造造师师考考前前模模拟拟 高高 唱唱 33 33无效的劳动合同，从订立的时候起，就无效的劳动合同，从订立的时候起，就没有法律约束力。下列合同属于无效的劳没有法律约束力。下列合同属于无效的劳动合同的是动合同的是()()。A A报酬过低的劳动合同报酬过低的劳动合同 B B劳动内容约定不明确的劳动内容约定不明确的 C C采用欺诈、威胁等手段订立的劳动合同采用欺诈、威胁等手段订立的劳动合同 D D未规定明确的合同期限未规定明确的合同期限答案：答案：C C2 20 01 11 1年年二二级级建建造造师师考考前前模模拟拟 高高 唱唱 34 34建造师王某与某建筑公司签订了一个三年建造师王某与某建筑公司签订了一个三年期的劳动合同，在以下（期的劳动合同，在以下（）情形中，王）情形中，王某可以获得经济补偿。某可以获得经济补偿。A A劳动合同到期，单位不愿续签劳动合同到期，单位不愿续签 B B劳动合同终止条件出现劳动合同终止条件出现 C C单位因财务困难被迫裁员单位因财务困难被迫裁员 D D王某因单位效益不佳提出辞职王某因单位效益不佳提出辞职答案：答案：C C2 20 01 11 1年年二二级级建建造造师师考考前前模模拟拟 高高 唱唱3535宏达建筑工程承包的某工业项目施工过程宏达建筑工程承包的某工业项目施工过程中，现场发生了事故，项目经理错误的行中，现场发生了事故，项目经理错误的行为是（为是（）。）。A A迅速采取有效措施，组织抢救迅速采取有效措施，组织抢救 B B保护事故现场和有关证据保护事故现场和有关证据 C C立即着手查清事故原因，原因不明暂不立即着手查清事故原因，原因不明暂不上报上报 D D采取有效措施防止事故扩大，减少人员采取有效措施防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失伤亡和财产损失 答案：答案：C C2 20 01 11 1年年二二级级建建造造师师考考前前模模拟拟 高高 唱唱3636宏达建筑公司参与某建设项目的施工招投宏达建筑公司参与某建设项目的施工招投标，按要求提交了银行保函作为投标保证标，按要求提交了银行保函作为投标保证金，数额符合规定但有效期不符合招标文金，数额符合规定但有效期不符合招标文件中件中“应超出投标有效期应超出投标有效期3030日日”的规定，的规定，则（则（）。）。A A宏达公司评标中会被扣分宏达公司评标中会被扣分 B B宏达公司的投标书将被作为废标处理宏达公司的投标书将被作为废标处理 C C评标专家可以要求宏达公司补正评标专家可以要求宏达公司补正 D D宏达公司的投标保证金将被没收宏达公司的投标保证金将被没收答案：答案：B B2 20 01 11 1年年二二级级建建造造师师考考前前模模拟拟 高高 唱唱 37 37甲路过一居民楼时，三楼乙家阳台上的花盆坠落，砸在甲甲路过一居民楼时，三楼乙家阳台上的花盆坠落，砸在甲的头上，致其脑震荡，共花费医药费的头上，致其脑震荡，共花费医药费1 1万元。甲以乙为被告万元。甲以乙为被告诉至法院要求赔偿，乙声称此房屋早已出租给丙，花盆系诉至法院要求赔偿，乙声称此房屋早已出租给丙，花盆系丙自行安装，自己并不知情，如今丙已下落不明，自己也丙自行安装，自己并不知情，如今丙已下落不明，自己也无经济能力作出赔偿。本案所涉及的事实中，可以证明乙无经济能力作出赔偿。本案所涉及的事实中，可以证明乙不须承担责任的是（不须承担责任的是（）。）。A A此房屋早已出租给丙此房屋早已出租给丙 B B乙对丙安装花盆一事确不知情乙对丙安装花盆一事确不知情 C C丙下落不明丙下落不明 D D乙无经济能力作出赔偿乙无经济能力作出赔偿答案：答案：B B民事责任重点掌握几种与工程建设密切相关的侵权责任，尤其注意各种情况下的责任承担者。其中，地面施工致人损害的责任承担者：施工人；建筑物及地上物致人损害的责任承担者：所有人或管理人。2 20 01 11 1年年二二级级建建造造师师考考前前模模拟拟 高高 唱唱 38 38根据根据合同法合同法，下面的各种文件中，下面的各种文件中，可能是要约，也可能是要约邀请的是（可能是要约，也可能是要约邀请的是（）A.A.拍卖公告拍卖公告 B.B.招标公告招标公告 C.C.招股说明书招股说明书 D.D.商业广告商业广告答案：答案：D D2 20 01 11 1年年二二级级建建造造师师考考前前模模拟拟 高高 唱唱3939根据我国根据我国合同法合同法的规定，要约可以有的规定，要约可以有条件地撤销，撤销要约的通知应当在（条件地撤销，撤销要约的通知应当在（）到达受要约人。）到达受要约人。A A双方订立正式合同之前双方订立正式合同之前 B B与要约同时与要约同时 C C受要约人做出承诺之前受要约人做出承诺之前 D D受要约人发出承诺通知后、实际履行前受要约人发出承诺通知后、实际履行前答案：答案：C C2 20 01 11 1年年二二级级建建造造师师考考前前模模拟拟 高高 唱唱4040，甲以信件方式向乙发出要约，要购买某型号钢材，甲以信件方式向乙发出要约，要购买某型号钢材1010吨。甲的要约没有失效的是（吨。甲的要约没有失效的是（）。）。A.A.乙收到要约后打电话告知甲，目前无货可供乙收到要约后打电话告知甲，目前无货可供 B.B.甲于甲于7 7月月5 5日向乙发出要约信件，承诺期限为一个月。日向乙发出要约信件，承诺期限为一个月。乙乙7 7月月7 7日收到该要约后于日收到该要约后于8 8月月1 1日发出承诺信件，甲日发出承诺信件，甲于于8 8月月3 3日向乙发电报通知撤销要约，甲于日向乙发电报通知撤销要约，甲于8 8月月4 4日收日收到乙的信件到乙的信件 C.C.甲于甲于7 7月月5 5日向乙发出要约信件，承诺期限为一个月。日向乙发出要约信件，承诺期限为一个月。乙乙7 7月月7 7日收到该要约后于日收到该要约后于8 8月月6 6日发出承诺信件，甲日发出承诺信件，甲于于8 8月月7 7日收到承诺日收到承诺 D.D.乙向甲发出传真，可以按时交货但提出将要约中确乙向甲发出传真，可以按时交货但提出将要约中确定的价格上浮定的价格上浮5%5%，答案：答案：B B2 20 01 11 1年年二二级级建建造造师师考考前前模模拟拟 高高 唱唱 41 41某施工单位为工程项目投保工程险时，对保险某施工单位为工程项目投保工程险时，对保险公司提供的格式条款提出以下看法，其中正确的公司提供的格式条款提出以下看法，其中正确的是（是（）A A、格式条款中不能有免除保险公司责任的内容、格式条款中不能有免除保险公司责任的内容 B B、对格式条款理解有争议的，由施工单位予以解释、对格式条款理解有争议的，由施工单位予以解释 C C、对格式条款有两种以上解释的，该条款无效、对格式条款有两种以上解释的，该条款无效 D D、格式条款与非格式条款不一致时，以非格式条款、格式条款与非格式条款不一致时，以非格式条款为准为准答案：答案：D D2 20 01 11 1年年二二级级建建造造师师考考前前模模拟拟 高高 唱唱 42 42承包商已经将材料供应商提供的水泥用于工程，承包商已经将材料供应商提供的水泥用于工程，但是它们之间却还没有按照约定签订书面合同，但是它们之间却还没有按照约定签订书面合同，则它们之间的合同关系（则它们之间的合同关系（）A A、承包商不必为水泥付款，因为它们之间合同尚未、承包商不必为水泥付款，因为它们之间合同尚未成立成立 B B、承包商不必为水泥付款，它们之间虽然成立合同、承包商不必为水泥付款，它们之间虽然成立合同关系但并未生效关系但并未生效 C C、承包商应该为水泥付款，因为它们之间虽然没有、承包商应该为水泥付款，因为它们之间虽然没有建立有效合同关系，但构成不当得利；建立有效合同关系，但构成不当得利；D D、承包商应该为水泥付款，它们之间的合同关系已、承包商应该为水泥付款，它们之间的合同关系已经成立并生效经成立并生效答案：答案：D D2 20 01 11 1年年二二级级建建造造师师考考前前模模拟拟 高高 唱唱 43 43乙建筑公司在某办公楼项目中标，中标价为乙建筑公司在某办公楼项目中标，中标价为1920019200万元，业主甲房地产公司与乙公司商议要万元，业主甲房地产公司与乙公司商议要求其调整报价为求其调整报价为1780017800万元，乙公司无奈只得接万元，乙公司无奈只得接受。随后甲公司与乙公司签订了合同价为受。随后甲公司与乙公司签订了合同价为1920019200万元的建设工程承包合同和有关乙公司同意减让万元的建设工程承包合同和有关乙公司同意减让14001400万元工程款的补充协议。后双方在工程款结万元工程款的补充协议。后双方在工程款结算时产生纠纷，该补充协议（算时产生纠纷，该补充协议（）。）。A.A.因违反法律禁止性规定而无效因违反法律禁止性规定而无效 B.B.因以合法形式掩盖非法目的而无效因以合法形式掩盖非法目的而无效 C.C.属于胁迫签订，乙公司可要求撤消属于胁迫签订，乙公司可要求撤消 D.D.因显失公平，乙公司可要求撤消因显失公平，乙公司可要求撤消 答案：答案：A A2 20 01 11 1年年二二级级建建造造师师考考前前模模拟拟 高高 唱唱 44 44甲乙签订房屋买卖合同甲乙签订房屋买卖合同,双方在合同中约定了违双方在合同中约定了违约金为购房款的约金为购房款的2%2%。但在向乙交房前。但在向乙交房前,甲又和丙签甲又和丙签订了房屋买卖合同订了房屋买卖合同,并办理了过户登记手续。下列并办理了过户登记手续。下列说法正确的是说法正确的是 ()。A A.乙可乙可以以以自己和甲签订合同在先以自己和甲签订合同在先,主张甲主张甲丙丙的合的合同无效同无效 B.B.乙有权要求甲收回房屋乙有权要求甲收回房屋,实际履行实际履行和自己订立的和自己订立的合同合同 C C.乙不能要求甲交付房屋乙不能要求甲交付房屋,但可以但可以以自己的名义向以自己的名义向法院起诉法院起诉向丙要求承担向丙要求承担赔偿赔偿责任责任 D D.乙不能要求甲交付房屋乙不能要求甲交付房屋,但可以要求甲承担违约但可以要求甲承担违约责任责任答案：答案：D D2 20 01 11 1年年二二级级建建造造师师考考前前模模拟拟 高高 唱唱 45 45某扩建工程建设单位因急于参加认证，于某扩建工程建设单位因急于参加认证，于1111月月1515日未经检验而使用该工程，日未经检验而使用该工程，1111月月2020日承包人提日承包人提交了竣工验收报告，交了竣工验收报告，1111月月3030日建设单位组织验收，日建设单位组织验收，1212月月3 3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为（）。）。A A、1111月月1515日日 B B、1111月月2020日日 C C、1111月月3030日日 D D、1212月月3 3日日答案：答案：A A2 20 01 11 1年年二二级级建建造造师师考考前前模模拟拟 高高 唱唱 46 46发包人与承包人约定按照固定价结算工程款，发包人与承包人约定按照固定价结算工程款，因合同履行过程中材料价格上涨近因合同履行过程中材料价格上涨近1 1倍，承包人请倍，承包人请求进行造价鉴定，则人民法院对承包人的请求应求进行造价鉴定，则人民法院对承包人的请求应（）。）。A A、予以支持、予以支持 B B、不予支持、不予支持 C C、征求发包人意见、征求发包人意见 D D、要求承包人提供证据、要求承包人提供证据答案：答案：B B2 20 01 11 1年年二二级级建建造造师师考考前前模模拟拟 高高 唱唱 47 47某施工单位与采石场签定了石料供应合某施工单位与采石场签定了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。为确保合同，在合同中约定了违约责任。为确保合同履行，施工单位交付了同履行，施工单位交付了3 3万元定金。由于万元定金。由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金付违约金4 4万元。则本案中采石场最多应支万元。则本案中采石场最多应支付给施工单位（付给施工单位（）A A、1010万元万元 B B、7 7万元万元 C C、6 6万元万元 D D、4 4万元万元答案：答案：B B2 20 01 11 1年年二二级级建建造造师师考考前前模模拟拟 高高 唱唱 48 48甲承包人施工过程中，由于自身管理原甲承包人施工过程中，由于