一级建造师之一建工程法规题库精选题库【历年真题】.docx

一级建造师之一建工程法规题库精选题库【历年真题】第一部分 单选题(50题)1、按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是（ ）。A. 债B. 所有权C. 知识产权D. 担保物权【答案】： A 2、甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为40万元，乙向甲支付定金4万元，如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是（）。A.请求甲支付违约金6万元 B.请求甲双倍返还定金8万元 C.请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元 D.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元【答案】： C 3、下列有关工程竣工日期的表述中，错误的是（ ）。A.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期B.承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期【答案】： B 4、建筑施工企业项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的( )。A.25B.80C.35D.75【答案】： B 5、甲施工单位在承接乙建设单位发包的某工程后，将一分项工程分包给了刘某，刘某又雇 佣了其他人员进行施工。施工过程中，一名雇员李某被钢筋戳伤右眼。根据有关法律 规定，李某的损失应由（ ）承担。A. 甲施工单位B. 乙建设单位C. 甲施工单位和刘某D. 甲施工单位和乙建设单位【答案】： A 6、甲建筑公司为本公司所有的挖掘机投保了财产险，保险金额为700万元，不久建筑公司发生火灾，被保险的挖掘机全部烧毁。经有关部门勘察评估，这些挖掘机总价值为600万元，于是保险公司应赔付给建筑公司的金额为()万元。A.700B.350C.600D.650【答案】： C 7、根据建设工程质量管理条例，对涉及( )的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位提出设计方案。A.增加工程内部装饰 B.建筑主体和承重结构变动C.增加工程造价总额 D.改变建筑工程【答案】： B 8、专利法保护的是发明创造的专利权。对此,下列说法正确的是（）。A.发明创造是指发明、实用新型和外观设计智力成果B.获得专利权的发明创造的技术内容保密C.取得专利权的发明可以是纯理论性的D.专利权的期限均为20年【答案】： A 9、关于无资质承揽工程，下列表述中正确的是()。A.无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同B.当作为无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对人主张权利C.当无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时，法院不应受理D.无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利【答案】： A 10、关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是（）。A.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请 B.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权 C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地 D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部门领取建设用地规划许可证【答案】： C 11、甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租给乙公司使用，乙公司使用该设备时，发现该设备不能正常运行，关于该融资租赁合同的说法正确的是（）。A.甲公司应当对乙公司承担违约责任B.若乙公司破产，该设备属于乙公司的破产财产C.乙公司可以基于设备质量瑕疵而直接向丙公司索赔D.租赁期限届满，乙公司享有该设备的所有权【答案】： C 12、根据建设工程安全生产管理条例,下列工作中,属于监理单位安全责任的是()。A.审查专项施工方案B.编制安全技术措施C.审查安全施工措施D.编制专项施工方案【答案】： A 13、关于上位法与下位法法律效力的说法，正确的是（）。2017真题A.招标投标法实施条例高于招标公告发布暂行办法 B.建设工程质量管理条例高于建筑法 C.建筑业企业资质管理规定高于城市房地产开发经营管理条例 D.建设工程勘察设计管理条例高于城市房地产开发经营管理条例【答案】： A 14、建设项目的环境影响报告书，必须对建设项目可能产生的大气污染和对生态环境的影响做出评价，规定防治措施，并按照规定的程序报（ ）审查批准。A.地方政府主管领导B.建设单位主管领导C.环境保护行政主管部门D.大气污染防止监管部门【答案】： C 15、不良行为记录是指建筑市场主体在工程建设中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经（ ）级以上建设行政主管或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的不良行为记录。A. 乡（镇）B. 县C. 市D. 省【答案】： B 16、根据建筑业企业资质管理规定，属于建筑业企业资质序列的是 （ ）。A. 工程总承包B. 专业分包C. 专业承包D. 劳务承包【答案】： C 17、关于延续注册,说法正确的是（）。A.注册证书与执业印章有效期为5年B.注册有效期满需继续执业的,最迟在注册有效期届满后30日内申请C.延续注册应当公告审批结果D.多专业注册的,各专业分别办理延续注册申请【答案】： C 18、根据建设工程质量保证金管理办法，关于缺陷责任期内建设工程缺陷维修的说法，正确的是（）。A.如承包人不维修也不承担费用，发包人可以从保证金中扣除，费用超出保证金额的，发包人可以向承包人进行索赔 B.缺陷责任期内由承包人原因造成的缺陷，承包人应当负责维修，承担维修费用，但不必承担鉴定费用 C.承包人维修并承担相应费用后，不再对工程损失承担赔偿责任 D.由他人的原因造成的缺陷，承包人负责组织维修，但不必承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用【答案】： A 19、关于仲裁开庭和审理的说法，正确的是（）。2014A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致 B.仲裁审理案件应当公开进行 C.当事人可以协议仲裁不开庭审理 D.仲裁庭不能做出缺席裁决【答案】： C 20、根据合同约定，2018年1月1日业主应向承包商支付工程款，但却未支付。2018年7月1日至8月1日，当地发生了特大洪灾，导致承包商不能行使请求权。2018年12月1日，承包商向法院提起诉讼，要求业主支付拖欠的工程款。则下列关于诉讼时效的说法中，正确的是（ ）。A.2018年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止B.2018年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断C.2018年12月1日诉讼时效中止D.2018年12月1日诉讼时效中断【答案】： D 21、根据我国建设工程安全生产管理条例的规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位，未编制拆卸方案和制定安全施工措施的，可以()。A.责令限期改正B.直接吊销资质证书C.责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款D.直接责令停业整顿【答案】： C 22、关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是（ ）。A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人B.对于建筑材料买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债发生D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会发生债【答案】： A 23、受建设单位委托，承包企业按照合同约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包的，属于()。A.投资总承包B.施工总承包C.分项总承包D.工程总承包【答案】： D 24、关于租赁合同的说法，正确的是（）。A.租赁期限超过20年的，超过部分无效 B.租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式 C.租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效 D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除【答案】： A 25、某建设工程实行工程总承包，总包单位将起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等分包给了专业分包单位，关于其安全专项施工方案的编写，说法正确的是（ ）。A.可以由总承包单位或分包单位编写B.必须由总承包单位编写C.必须由分包单位编写D.由总包单位会同分包单位一同编写【答案】： A 26、甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁判决，根据仲裁法规定，乙方可以向（ ）的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。A. 仲裁委员会所在地B. 合同签订地C. 乙方所在地D. 建设工程所在地【答案】： A 27、甲房地产开发商与乙建筑施工企业签订了一份施工合同，双方在合同中未约定纠纷的处理方式。后来由于工程质量问题发生了纠纷，双方决定将此纠纷提交该市仲裁委员会仲裁。则下列说法中，正确的是()。A.由于双方在合同中未约定处理纠纷的具体方式，所以只能通过和解的方式解决纠纷B.由于双方在合同中未约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以发生纠纷后不能通过仲裁解决C.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以可以通过仲裁解决纠纷D.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以不能通过和解解决纠纷【答案】： C 28、（ ）是指合同当事人双方依据合同条款的规定，实现各自享有的权利，并承担各自负有的义务。A. 合同履行B. 合同清偿C. 债务履行D. 合同终止【答案】： A 29、按照民用建筑节能条例规定，施工单位未按照民用建筑节能强制性标准进行施工的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处民用建筑项目合同价款( )的罚款。A.1%以上2%以下B.1%以上3%以下C.2%以上3%以下D.2%以上4%以下【答案】： D 30、建设单位不得明示或暗示施工单位违反()标准。A.工程建设国家B.工程建设行业标准C.工程建设强制性标准D.工程建设企业标准【答案】： C 31、属于行政责任种类的是()。A.留用察看B.签订履行合同失职罪C.记大过D.重大环境污染事故罪【答案】： C 32、2010年底，某发包人与某施工承包人签订施工承包合同，约定施工到月底结付当月工程进度款，承包人计划2011年5月完成的当月工程量，约为1200万元。此时承包人获悉法院在另一诉案中对发包人实施查封其办公场所，发包人已严重资不抵债，2011年5月3日，承包人向发包人发出书面通知：“鉴于贵公司工程款支付能力严重不足，本公司决定暂时停工本工程施工，并愿意与贵公司协商解决后续事宜。”承包人的行为属于行使（ ）。A. 同时履行抗辩权B. 先履行抗辩权C. 不安抗辩权D. 撤销权【答案】： C 33、施工企业的施工现场消防安全责任人应是()（2013）A.施工企业负责人B.专职安全员C.专职消防安全员D.项目负责人【答案】： D 34、仲裁以不公开审理为原则，主要目的是()。A.专业性过强他人无法参与B.独立性不需要干涉C.保密性不需要外人参与D.快捷性的需要【答案】： C 35、关于建设工程共同承包的说法，错误的是（ ）。A.共同承包是指由两个以上具备承包资格的单位共同组成非法人的联合体，以共同的名义对工程进行承包的行为B.大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包C.共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任D.两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程【答案】： D 36、针对合同价款确定的叙述中，不正确的是()。A.合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变B.招标工程的合同价款由发包人、承包人依据工程预算书在协议书内约定C.招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定D.合同价款的确定方式有固定价格合同、可调价格合同、成本加酬金合同，双方可在专用条款内约定采用其中一种【答案】： B 37、某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，则甲公司的行为视同（ ）。A. 用其他建筑企业的名义承揽工程B. 允许他人以本企业名义承揽工程C. 与他人联合承揽工程D. 违法分包工程【答案】： B 38、下列关于上位法与下位法效力的说法中，错误的是（ ）。A.法律的效力仅次于宪法而高于其他法的形式B.行政法规的效力高于地方性法规和部门规章C.地方性法规的效力高于本级和下级地方政府规章D.部门规章的效力高于地方政府规章【答案】： D 39、民事诉讼中,被告在收到之日起内提出答辩状。A.3日B.5日C.10日D.15日【答案】： D 40、根据建筑法，属于申请领取施工许可证法定条件的是（）。A.项目复杂，施工难度大的，已经投保建筑工程一切险 B.需要拆迁的，拆迁工作已完成 C.按照规定应当委托监理的工程，已委托监理 D.已经确定建筑施工企业【答案】： D 41、根据建设工程质量管理条例规定，下列关于监理单位的表述错误的是()A.应当依法取得相应等级的资质证书B.不得转让工程监理业务C.可以是建设单位的子公司D.应与监理分包单位共同向建设单位承担责任【答案】： D 42、施工企业于2013年6月30日获得三级企业资质证书，该施工企业应当于（ ）前，向发证机关申请资质证书的延续。A.2016年3月30日B.2018年3月30日C.2016年6月1日D.2018年6月1日【答案】： B 43、根据相关法律法规的规定，纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经省、自治 区、直辖市税务局批准，可以延期缴纳税款，但最长不得超过（ ）个月。A. 1 B. 2 C. 3 D. 4【答案】： C 44、根据招标投标法的规定，评标委员会成员人数应为（ ）人以上的单数。A. 3B. 5C. 7D. 9【答案】： B 45、某建设单位 2018 年 1 月 1 日领取了施工许可证，由于特殊原因不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据我国建筑法的规定，下列关于延期的说法中，正确的是（ ）。A.领取施工许可证后不能延期B.有效期为 6 个月，到期不能延期C.延期以两次为限，每次不超过 2 个月D.超过延期时限没有办理延期，施工许可证自行废止【答案】： D 46、某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期 2019 年 5 月 10 日，并于 5 月 15 日与保险公 司签订了建筑工程一切险保险合同。同年 7 月 20 日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年 8 月 10 日，该建筑工程一切险责任起始日期为（ ）。 A.2019 年 5 月 10 日 B.2019 年 5 月 15 日 C.2019 年 7 月 20 日 D.2019 年 8 月 10 日【答案】： C 47、建设法的主体由（）构成。A.法律、行政法规、部门规章、地方规章B.建设法律、建设行政法规C.行政法、民法商法D.行政法、民法商法、经济法、社会法【答案】： B 48、劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的是()。A.在试用期后被证明不符合录用条件B.严重违反用人单位的规章制度C.被起诉有大量欠债D.经常生病不能从事岗位工作【答案】： B 49、 建设单位因故不能按时开工的，应当向施工许可证发证机关申请延期，延期以( )次为限。A.1B.2C.3D.4【答案】： B 50、某建筑工程深基坑施工过程中，基坑支护专项方案由土方分包单位组织编制完成，则该专项方案应由()来组织专家论证。A.建设单位B.总承包单位C.设计单位D.监理单位【答案】： B 第二部分 多选题(50题)1、工程监理单位的义务包括()。A.依法承担工程监理业务B.对有隶属关系或其他利害关系的回避C.依法对设计文件进行技术交底D.依法参与建设工程质量事故分析E.依法实行工程监理【答案】： AB 2、关于工程竣工验收与备案的说法，正确的有（ ）。A.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案 B.质量监督机构应对工程竣工验收进行监督 C.有施工单位签署的质量保修书是竣工验收及竣工验收备案的条件 D.工程竣工验收备案表一式两份，1份由施工单位保存，1份留备案机关存档 E.竣工验收备案需提交规划、招投标、公安消防、环保部门的认可文件【答案】： ABC 3、按照建设工程质量管理条例规定，建设行政主管部门和其他政府部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施：( )。A.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料B.要求被检查的单位暂缓施工配合检查C.发现有影响工程质量的问题时，责令改正D.传唤工程质量责任人员谈话E.对涉及结构安全试块、试件同步取样检测【答案】： AC 4、关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的有( )。（2012）A.全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报国务院批准B.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施C.不得破坏文物保护单位的历史风貌D.进行爆破作业，需经国务院文物行政部门批准E.全国重点文物保护单位不得拆除【答案】： AD 5、建设工程竣工验收应当具备的条件包括（ ）。A. 已办理工程竣工资料归档手续B. 有完整的技术档案和施工管理资料C. 有施工单位签署的工程保修书D. 有工程使用的主要建筑材料进场试验报告E. 有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件【答案】： BCD 6、关于规范性文件效力比较及处理的说法,正确的是（ ）。A.部门规章的效力高于法律B.地方性法规的效力高于地方政府规章C.地方性法规在本辖区内的效力高于法律D.部门规章与部门规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决E.部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决【答案】： BD 7、关于工程监理职责和权限的说法，正确的有（）。A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用 B.未经监理工程师签字，施工企业不得进入下一道工序的施工 C.未经专项监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款 D.未经总监签字，建设单位不得进行竣工验收 E.未经监理工程师，建筑构配件不得在工程上使用【答案】： ABD 8、关于调解法律效力的说法，正确的有（）。 2016A.法院调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力 B.仲裁调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力 C.经人民调解委员后调节达成的调节协议具有法律约束力 D.经调解组织调节达成的调解协议，具有强制执行的法律效力 E.专业机构调节达成的调节协议具有法律约束力【答案】： ABC 9、根据安全生产法，下列关于建设项目安全设施的表述，正确的有（ ）。A.设计单位应当对安全设施设计成果负责B.安全设施设计审查部门或审查人员对审查结果负责C.施工单位对安全设施的工程质量负责.D.验收部门或验收人员对验收结果负责E.安全设施验收合格后方可投入生产和使用【答案】： AC 10、甲总承包单位，经建设单位同意，将深基坑支护与降水分部工程分包给乙专业承包单位。下列做法中正确的是()。A.可以由甲总承包单位也可以由乙专业承包单位组织编制深基坑专项施工方案B.专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查C.施工方案经甲总承包单位项目经理、总监理工程师签字后及时组织专家论证D.施工中如遇到地下水位变化等因素确需调整方案的，修改后应当重新组织专家论证E.该分部分项工程完成后，应当由建设单位组织施工、监理验收后方可进入下道工序【答案】： ABD 11、关于和解的说法，正确的有（）。A.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以撤回仲裁申请 B.和解协议具有强制执行力 C.民事诉讼第一审普通程序中，当事人达成和解协议的，应继续进行诉讼程序 D.民事诉讼第二审人民法院审理人上诉案件，不适用和解 E.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书【答案】： A 12、根据节约能源法规定，国家对固定资产投资项目实行（ ）制度，不符合强制性节能标准的项目，依法负责审批或者批准的机关不得批准或者核准建设。A.节能评估B.节能复查C.节能审查D.节能审核E.节能测试【答案】： AC 13、下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的有( )。（2012）A.在试用期间被证明不符合录用条件的B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的C.被依法追究民事责任的D.不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的E.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的【答案】： AB 14、根据建筑施工企业安全生产管理机构设置专职安全生产管理人员配备办法，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员应当履行的职责有（）。A.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况 B.参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会 C.监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况 D.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定 E.对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出查封的处理决定【答案】： ACD 15、关于民事诉讼管辖制度的说法，正确的有（）。2017真题A.甲区基层法院受理某技术转让合同纠纷案后，发现自己没有级别管辖权，将案件移送至甲市中级人民法院审理，属于管辖权转移 B.因房屋买卖合同纠纷提起的诉讼应由房屋所在地人民法院管辖 C.房屋买卖合同纠纷案件不可约定管辖法院 D.移送管辖有可能是因为受理法院违反了级别管辖的规定所导致 E.当事人可以通过协议变更案件的级别管辖【答案】： BCD 16、某施工合同因承包人重大误解而欲撤销合同，下列关于可撤销合同的表述，错误的有（ ）。A.承包人可向法院起诉发包人撤销合同B.承包人可向仲裁委员会对发包人申请仲裁撤销合同C.承包人可直接通知发包人撤销合同D.行使撤销权应当在知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使E.合同被撤销，合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力也会受影响【答案】： C 17、下列关于投标人实施的不正当行为的表述中，正确的是（ ）。A. 投标人相互约定降低投标报价，属于投标人之间串通投标B. 招标人预先内定中标人属于招标人与投标人串通投标C. 通过从其他企业转让资质进行投标，属于投标人之间串通投标D. 通过行贿手段骗取中标的，不会承担民事责任E. 投标人的成本价可能低于市场平均成本价【答案】： AB 18、关于调解文书法律效力的说法，正确的有（）。2018真题A.法院调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力B.人民调解委员会的调解协议具有法律约束力C.人民调解委员会的调解协议具有强制执行的法律效力D.基层人民政府的调解协议具有法律约束力E.仲裁调解书经人民法院司法确认后，即发生法律约束力【答案】： ABD 19、从业人员在安全生产活动中的义务包括（ ）。A. 正确佩戴和使用劳动防护用品B. 掌握本岗位工作所需的安全生产知识C. 制定安全生产事故的处理程序D. 绝对服从作业指挥E. 发现事故隐患立即向新闻媒体披露【答案】： AB 20、甲总承包单位，经建设单位同意，将深基坑支护与降水分部工程分包给乙专业承包单位。下列做法中正确的是()。A.可以由甲总承包单位也可以由乙专业承包单位组织编制深基坑专项施工方案B.专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查C.施工方案经甲总承包单位项目经理、总监理工程师签字后及时组织专家论证D.施工中如遇到地下水位变化等因素确需调整方案的，修改后应当重新组织专家论证E.该分部分项工程完成后，应当由建设单位组织施工、监理验收后方可进入下道工序【答案】： ABD 21、（2019年真题）在正常使用条件下,关于建设工程质量法定最低保修期限的说法,正确的有()。A.屋面防水工程为5年B.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期C.基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限D.装修工程为5年E.给排水管道为2年【答案】： ABC 22、甲、乙签订一份水泥买卖合同，甲为出卖人，乙为买受人。合同中约定乙将货款20万元支付给甲。5天内，甲将水泥运至乙的工地。当乙准备按合同约定支付货款时，突然得到消息，并有确切证据证明甲存在（ ）情形之一的，乙即可中止履行合同。A.经营状况严重恶化B.领导班子发生重大变动C.丧失商业信誉D.转移财产以逃避债务E.抽逃资金以逃避债务【答案】： ACD 23、根据代理权获得的方式不同，代理可分为( )。（2012）A.指定代理B.隐名代理C.委托代理D.居间代理E.法定代理【答案】： C 24、某施工单位对其编制的投标文件享有（ ）。A.所有权 B.专利权 C.著作权 D.商标权 E.修改权【答案】： AC 25、关于地役权,下列表述正确的是（ ）。2017A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同B.地役权合同应包括解决争议的方法C.地役权自地役权合同签订时设立D.地役权自地役权合同生效时设立E.未经登记,不得对抗善意第三人【答案】： ABD 26、地方政府规章可以作出规定的事项有（ ）。A.对非国有财产征收的相关规定的事项B.为执行法律、行政法规、地方性法规的规定需要制定规章的事项C.属于本行政区域的具体行政管理事项D.属于地方性事务需要制定地方性法规的事项E.关于国际贷款具体要求的规定事项【答案】： BC 27、仲裁争议解决方式的当事人意思自治原则主要体现在( )。A.是否愿意将纠纷提交仲裁B.向哪个仲裁委员会申请仲裁C.仲裁庭的组成、仲裁员的选择D.仲裁庭的开庭形式E.仲裁裁决的强制执行法院【答案】： ABCD 28、根据民法典的规定，下列合同中无效的是（ ）。A. 损害社会公共利益的合同B. 附期限的合同C. 以欺诈、胁迫的手段签订的合同D. 因重大误解签订的合同E. 恶意串通，损害个人利益的合同【答案】： A 29、根据中华人民共和国合同法，当事人一方解除合同的情形有（ ）。 A.当事人一方发生合并、分立B.由于不可抗力致使合同不能履行C.作为当事人一方的公民死亡D.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行E.法定代表人变更【答案】： BD 30、施工现场动用明火必须实行严格的消防安全管理,下列说法中,正确的有()。A.禁止在作业区域使用明火B.禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火C.电焊、气焊、电工等特殊工种人员必须持证上岗D.确实需要进行明火作业的可由项目经理直接批准E.易燃易爆危险物品和场所应有具体防火防爆措施【答案】： BC 31、（2020年真题）根据生产安全事故应急预案管理办法，生产经营单位应急预案分为（）。A.综合应急预案B.专项应急预案C.总体应急预案D.详细应急预案E.现场处置方案【答案】： AB 32、物权种类包括（ ）。A. 所有权B. 用益物权C. 担保物权D. 使用权E. 处分权【答案】： ABC 33、劳动合同履行过程中,劳动者不需事先告知用人单位,可以立即与用人单位解除劳动合同的情形有()。A.在试用期内B.用人单位濒临破产C.用人单位未依法缴纳社会保险费D.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全E.用人单位以暴力、威胁手段强迫劳动者劳动【答案】： D 34、下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的有()。（2015）A.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言B.与书证原件核对无误的复印件C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品D.有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料E.无正当理由未出庭作证的证人证言【答案】： BD 35、某施工企业挪用施工措施所需费用，应承担的法律责任有（ ）。A. 责令限期改正B. 处挪用费用20%以上50%以下的罚款C. 下的罚款处挪用费用10%以上20%以D. 造成损失的，依法承担赔偿责任E. 没收施工许可证【答案】： ABD 36、根据招标投标相关法律和司法解释，下列施工合同中，属于无效合同的是（）。A. 建设单位直接与专业施工单位签订的合同B. 未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应资质的施工单位的合同C. 承包人将其承包的工程全部分包给其他有资质的承包人的合同D. 投标人串通投标中标后与招标人签订的合同E. 招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同【答案】： BCD 37、下列属于投标人之间串通投标的行为是（ ）。A. 招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人B. 投标人之间相互约定，在投标项目中分别以高、中、低价位投标C. 投标人在投标时递交虚假业绩证明D. 投标人与招标人商定，在投标时压低标价，中标后再给投标人额外补偿E. 投标人之间进行内部竞价，内定中标人后再参加投标【答案】： B 38、甲乙双方的合同纠纷于2006年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解双方达成了调解协议，7月5日仲裁庭根据调解协议制定了调解书，7月6日调解书交由双方签收，根据仲裁法有关规定，则下列说法正确的是（ ）。A.该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力B.该调解书自2006年7月5日产生法律效力C.若当事人签收调解书后反悔，则仲裁庭重新开庭仲裁D.申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请E.该调解书自2006年7月6日产生法律效力【答案】： A 39、根据劳动合同法,用人单位有权实施经济性裁员的情形有()。A.依照企业破产法规定进行重整的B.生产经营发生严重困难的C.股东会意见严重分歧导致董事会主要成员更换的D.企业转产、重大技术革新或者经营方式调整,经变更劳动合同后,仍需裁减人员的E.因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行的【答案】： ABD 40、下列建设工程合同中，属于无效合同的有( )。A.施工企业超越资质等级订立的合同B.发包人胁迫施工企业订立的合同C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同D.供应商欺诈施工单位订立的采购合同E.施工企业与发包人订立的重大误解合同【答案】： AC 41、专利权的保护对象就是专利权的客体，我国专利法保护的是发明创造专利权，A.内部设计B.实用新型C.外观设计D.产品构造E.发明【答案】： BC 42、建设单位将其工程发包给甲总承包单位，甲依法将某专业工程分包给乙施工单位，乙又将该专业工程分包给丙个体承包八。后因该专业工程质量发生争议，建设单位诉至人民法院。下列关于建设