一级建造师之一建工程法规题库包过题库附精品答案.docx

一级建造师之一建工程法规题库包过题库附精品答案第一部分 单选题(50题)1、下面不属于建设工程一切险承保的危险与损害的是()。A.火灾B.地震C.原子裂变D.爆炸【答案】： C 2、根据建筑市场诚信行为信息管理办法，建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为（）。A.3个月B.6个月至3年C.3个月至6个月D.6个月至1年【答案】： B 3、由于建筑材料价格上涨导致承包人索赔，根据计价方式的不同，对于该索赔不予支持的是()。A.可调价B.成本加酬金C.固定价D.总价【答案】： C 4、建设项目在投入生产或者使用之前,其环境噪声污染防治设施必须经（ )验收;达不到国家规定要求的,该建设项目不得投入生产或者使用。A.环境保护行政主管部门B.城市管理主管部门C.住房和城乡建设行政主管部门D.卫生监督主管部门【答案】： A 5、建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（ ）内,依照法律规定,向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。A.7 日B.10 日C.15 日D.30 日【答案】： C 6、关于分包单位在工程中出现质量问题，给建设单位造成损失，建设单位的正确做法是()。A.因为与总承包单位是合同关系，因此只能要求总承包单位赔偿B.因为与分包单位没有合同关系，建设单位可以通过总承包单位要求分包单位赔偿C.因为是连带责任，可以直接要求分包单位承担损害赔偿责任D.因为是连带责任，只能要求总承包单位和分包单位共同赔偿【答案】： C 7、（2019年真题）使用承租的机械设备和施工机具及配件的,由()共同进行验收。A.建设单位、监理单位和施工企业B.监理单位、施工企业和安装单位C.施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位D.建设单位、施工企业和安全生产监督管理部门【答案】： C 8、甲施工企业在银行办理投标保函，银行要求甲提供反担保。则甲不能够进行质押的是（ ）。A.汇票B.流通股C.房屋产权D.知识产权中的财产权【答案】： C 9、注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前()个月内申请续展注册。A.3B.6C.9D.12【答案】： D 10、工程建设中预留保证金的比例，下列说法正确的是（ ）。A.发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的5%B.发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%C.在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人可以同时预留工程质量保证金D.采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人可以再预留保证金【答案】： B 11、根据建筑起重机械安全监督管理规定，应当予以报废的起重机械是（ ）A.须修理才能达到安全技术标准的 B.超过制造厂家规定的使用年限的C.无安全技术档案的 D.无齐全有效的安全保护装置的【答案】： B 12、（2019年真题）下列行为中，属于建设工程施工企业承揽业务不良的（）A.将承包的工程转包或违法分包B.拖欠工程款C.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程D.对建筑安全事故隐患，不采取措施予以消除【答案】： A 13、分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于承担的说法，正确的是（ ）。A. 分包单位只对总承包单位负责B. 建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利C. 总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿D. 建设单位与分布单位无合同关系，无权向分包单位主张权利【答案】： C 14、施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，l0 名工人被砸死，直接经济损失 6000 万元。该行为涉嫌( )。A.重大责任事故罪 B.重大劳动安全事故罪C.工程重大安全事故罪 D.以其他方式危害公共安全罪【答案】： C 15、某大学需要重建一个独立的实验室，建筑面积280平方米,投资额30万元；根据住房和城乡建设部建筑工程施工许可管理办法规定，在开工前某大学（ ）。A.向学校住所地的县级以上建设行政主管部门申请施工许可证B.向实验室建设地的县级以上建设行政主管部门申请施工许可证C.向有关部门申请开工报告即可D.不需要办理施工许可证【答案】： D 16、下列证据中,属于民事证据中书证的是（）A.法律条文B.法院的司法解释C.施工合同复印件D.建筑施工规范【答案】： C 17、施工单位参加工伤保险和投保意外伤害险的相同点在于（ ）。A.都是强制性险种B.被保险人都是现场危险作业人员C.保险期间都是从开工到竣工D.保费都由企业承担，个人不承担【答案】： D 18、关于国家所有的不可移动文物范围的说法，正确的是（ ）。A.纪念建筑物属于国家所有B.近代现代代表性建筑属于国家所有C.石刻属于国家所有D.古文化遗址属于国家所有【答案】： D 19、某商场要约卖某型号的电冰箱数台，价格为5000元，期限为7天，张某要求以4800元购买其中一台，双方成交，此种结果属于()。A.要约失效B.商场撤销要约C.张某承诺到达D.拒绝要约的通知到达要约人【答案】： A 20、根据企业安全生产费用提取和使用管理办法，关于建设工程施工企业安全费用的说法，正确的是（）。A.各建设工程类别安全费用提取标准无差别B.施工企业提取的安全费用不列入工程造价C.施工企业以建筑安装工程造价为计提依据D.施工企业不得提高安全费用的提取标准【答案】： C 21、建设工程因故中止施工一年者，恢复施工时，该建设单位应当()。A.报发证机关核验施工许可证B.重新领取施工许可证C.向发证机关报告D.向发证机关备案【答案】： A 22、关于建筑市场诚信行为及招投标违法行为公告修正、变更或撤销的说法，正确的是（ ）。A.被公告单位的整改经审核确有实效，应及时变更或删除该不良记录B.原行政处理决定被依法变更撤销，公告部门应及时对公告记录予以变更删除，并在公告平台上予以声明C.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法停止对违法行为记录的公告D.公告部门收到更正申请后在5个工作日内核对，认为公告记录与行政处理决定相符的，不必告知申请人【答案】： B 23、甲用人单位自用工之日至今6个月的时间里仍未与劳动者孙某订立书面劳动合同，其中劳动者孙某的月薪为4000元。则用人单位应当向劳动者每月支付()元的工资。A.6000B.8000C.10000D.12000【答案】： B 24、关于安全生产事故调查的管辖，下列说法中错误的是（ ）。A. 特别重大事故由国务院或者授权有关部门组织事故调查组进行调查B. 省级人民政府可以委托有关部门组织事故调查组进行调查C. 对于一般事故县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查D. 特别重大事故以下等级事故，事故发生地与事故发生单位不在一个行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查【答案】： C 25、关于劳动合同订立的说法，正确的是（ ）。 A.试用期包含在劳动合同期限内 B.固定期限劳动合同不能超过 10 年 C.商业保险是劳动合同的必备条款 D.劳动关系自劳动合同订立之日起建立【答案】： A 26、甲公司与施工企业签订建筑材料买卖合同后，立即与生产厂家乙公司签订了购买合同。由于乙公司的资金短缺，无法保证向甲公司的供货，致使施工企业未能及时收到建筑材料而停工，则施工企业的损失应当()。A.甲公司承担B.乙公司承担C.施工企业承担D.甲公司和乙公司连带承担【答案】： A 27、担任施工项目负责人的注册建造师，在所负责的工程项目竣工验收或交接手续办结前，不得变更注册到另一企业，除非该项目()。A.发包方同意更换项目负责人B.承包方同意更换项目负责人C.发包方与承包方产生了合同纠纷D.因不可抗力暂停施工【答案】： A 28、（2019年真题）关于施工中产生的固体废物污染环境防治的说法，正确的是()A.施工现场的生活垃圾实行散装清运B.处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件C.施工企业可以将建筑垃圾交给从事建筑垃圾运输的个人运输D.转移固体废物，出省，自治区，直辖市行政区域处置的，应当同时向固体废物移出地和接受地的省级环境保护行政主管部门提出申请【答案】： B 29、下列关于安全生产许可证说法，正确的是（ ）。A.建设单位应取得安全生产许可证B.安全生产许可证的有效期为 5 年C.建设部门进行颁发安全生产许可证前，审查项目是否取得施工许可证D.发现企业不再具备安全生产条件，证书颁发部门应当暂扣或者吊销安全生产许可证【答案】： D 30、某劳务公司异地承接劳务工程，完工后，木工队长王某没有把公司下发的工资足额发给工人就离去，劳务公司补发工人工资后准备起诉王某，得知王某从原籍出来后已有两年没回去。在以下选项当中，有管辖权的法院是()。A.王某经常居住地基层法院B.王某户籍所在地基层法院C.劳务公司住所地基层人民法院D.劳务公司住所地中级人民法院【答案】： A 31、关于行政拆讼案件审理的说法，正确的是（）。（2016）A.行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行B.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理C.人民法院对行政案件宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解【答案】： C 32、关于施工企业资质证书的申请、延续和变更的说法，正确的是（）。（2016）A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的。不必重新核定建筑业企业资质等级，C.被撤回建筑业企业资质证书的企业，可以在资质被撤回后6个月内。向资质许可机关提出核定低于原等级同类别资度的申请。D.资质许可机关逾期未作出资质准予延续决定的，视为准予廷续。【答案】： D 33、根据民法典，除担保合同另有约定之外，主合同无效的，担保合同（）。2014A.效力待定B.可变更C.无效D.可撤销【答案】： C 34、下面关于建筑工程一切险的保险金额说法错误的是（ ）。A. 保险金额是指保险人承担赔偿或者给付保险金责任的最高限额B. 保险金额可以超过保险标的的保险价值C. 超过保险价值的，超过的部分无效D. 建筑工程一切险的保险金额按照不同的保险标的确定【答案】： B 35、下列关有限责任公司责任承担的正确说法是（ ）。A.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任B.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任C.股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任D.股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务担责任【答案】： A 36、某建设单位与某监理公司签订一份监理合同，在合同履行中，双方发生争议而诉讼至法院。法院应根据我国民法典分则中关于（ ）合同的相关规定处理此案。A.行纪 B.技术服务 C.委托 D.居间【答案】： C 37、某施工单位在城市市区内进行夜间施工影响周围居民休息，市环保部门接到投诉后对施工现场噪声进行测量，确认场界噪声为58dB(A)。则环保部门正确做法应是()。A.向周围居民解释后可继续施工B.要求办理手续后继续施工C.要求施工单位增加补偿费D.责令立即停止施工【答案】： D 38、甲市政工程公司计划向乙银行贷款600万元用于购置机械设备，乙银行要求甲市政工程公司提供担保，()可以为这笔贷款提供保证担保。A.市政府建设行政主管部门B.乙银行C.丙建筑工程公司D.丁大学【答案】： C 39、甲施工企业与乙劳务派遣公司订立劳务派遣协议,由乙向甲派遣员工丁某。关于该用工关系的说法,正确的是（）。2017真题A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定 B.在派遣期间，甲被宣告破产，可以将丁某退回乙 C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训 D.在派遣期间，丁被退回的，乙不再向其支付劳动报酬【答案】： B 40、关于施工中产生的固体废物污染环境防治的说法，正确的是（）。A.施工现场的生活垃圾实行散装清运 B.处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件 C.施工企业可以将建筑垃圾交给从事建筑垃圾运输的个人运输 D.转移固体废物，出省，自治区，直辖市行政区域处置的。应当同时向固体废物移出地和接受地的省级环境保护行政主管部门提出申请【答案】： B 41、关于注册建造师的权利和义务的说法，正确的是（）。A.修改注册建造师已签字并加盖执业印章的工程施工管理文件，只能由注册建造师本人修改 B.注册建造师享有保管和使用本人注册证书、执业印章的权利 C.注册建造师可以超出聘用单位业务范围从事执业活动 D.高校教师可以以注册建造师的名义执业【答案】： B 42、民法典规定：“合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方。”体现了合同法中的（ ）。A. 自愿原则B. 诚实信用原则C. 公平原则D. 平等原则【答案】： D 43、根据消防法，除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收，（ ）。A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收B.建设单位应当先行备案后，方可进行消防验收C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案D.可以不经过消防验收，由公安机关消防机构进行抽查【答案】： C 44、关于建设民事商事法律关系特点的表述中，不正确的是()。A.建设民事商事关系主要是人身关系B.建设民事商事关系的保障措施具有补偿性和财产性C.建设民事商事关系是平等主体之间的关系D.建设民事商事法律关系是主体之间的民事商事权利和民事商事义务关系【答案】： A 45、下列对施工现场临时设施的安全卫生要求的表述中错误的是（ ）。A. 施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置，并保持安全距离B. 办公、生活区的选址应当符合安全性要求C. 未竣工的建筑物内不得设置员工集体宿舍D. 施工现场使用的装配式活动房屋应当由有资质的单位装卸【答案】： D 46、某用人单位招聘一名员工，由于工作疏忽一直未与其签订劳动合同。一年后，用人单位决定辞退该员工，在用人单位应承担的法律后果中错误的是（ ）。A. 可提前30日书面通知，并额外支付一个月工资后解除劳动关系B. 如果该员工被追究刑事责任，用人单位可以解除劳动合同C. 应视为用人单位已与该员工订立无固定期限劳动合同D. 用人单位应自满一个月后按每月两倍的工资向该员工支付【答案】： A 47、开标工作由（）主持。A.招标人B.招标代理人C.评标委员会D.政府监管部门【答案】： A 48、甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是（）。（2016）A.供电局向甲施工企业承担责任B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任D.乙公司向甲施工企业承担责任【答案】： D 49、根据招标投标法，可以确定中标人的主体是（）。A.经招标人授权的招标代理机构 B.招标投标行政监督部门 C.经招标人授权的评标委员会 D.公共资源交易中心【答案】： C 50、投标文件的内容不包括（ ）。A.已标价的工程量清单B.施工组织设计C.拟签订合同的主要条款D.项目管理机构【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、根据民法典，下列主体可以作为保证人的有（）。A.某公司的职能部门 B.某市人民法院 C.某有限责任公司 D.自然人孙某 E.某建筑大学【答案】： CD 2、根据工伤保险条例，建筑施工企业职工有下列情况可以认定为工伤的有（）。2014A.出差途中，由于工作原因遭遇车祸受伤 B.在施工现场斗殴受伤 C.在施工现场因工作原因受到事故伤害 D.施工期间醉酒坠落致残 E.在办公场所内因劳资纠纷自杀【答案】： AC 3、甲承包商与乙供应商签订了材料买卖合同。乙按时将材料送到甲制定的地点。甲发现这些材料不符合合同约定的质量要求，拒收。当晚下了一场暴雨，导致部分材料被毁。按照买卖合同的法律规定，下列选项中正确的有（ ）。A. 甲有权拒绝接收这批材料B. 甲可以解除合同C. 被毁材料的损失应由甲和乙共同分担D. 被毁材料的损失由乙负担E. 被毁材料的损失由甲负担【答案】： ABD 4、可以作为工程重大安全事故罪的主体包括（ ）。A. 建设单位B. 施工单位C. 安全生产监督部门D. 建设行政主管部门E. 招标代理机构【答案】： AB 5、李某分别欠甲乙丙三人 3 万元，5 万元，8 万元。李某以自己的汽车作为抵押物，向他们都签订了抵押合同。甲签订合同的时间为 5 月 3 日，乙在 4 月 1 日签订抵押合同，丙于3 月 2 日签订合同。其中甲办理了抵押登记，乙丙未办理。若李某到期不偿还债务，该汽车被拍卖。则下列说法正确的是（ ）。A.三人都具备优先受偿权B.甲优先于乙丙受偿该价款C.乙丙未办理登记，所以乙丙未设立抵押权D.所得价款应先偿还丙，然后偿还乙，最后偿还甲E.所得价款应优先偿还甲，乙丙按照比例清偿【答案】： AB 6、被申请人提出证据证明仲裁裁决有(),经人民法院合议庭审查核实,可作出裁定不予执行A.当事人在合同中没有订有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的B.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的C.认定事实的主要证据不足的D.仲裁员在仲裁该案时有贪污受贿,徇私舞弊,枉法裁决行为的E.执行该裁决违背社会公共利益的【答案】： ABD 7、下列责任形式中属于行政处罚种类的有（）。A.警告B.罚款C.没收违法所得D.降级E.撤职【答案】： ABC 8、在工程监理单位人员的见证下，施工企业的现场试验人员对涉及结构安全的钢筋进行取样，并在钢筋试样或其包装上作标识、封志，该标识和封志应标明（ ）。A.工程地点B.工程名称C.取样部位D.样品名称。E.取样日期【答案】： BCD 9、按照招标投标法及相关法规的规定，中标人按照合同约定或经招标人同意，可以将中标项目中的施工任务进行分包的有()。A.部分非主体、非关键工程B.主体工程C.自身缺乏施工经验的分部工程D.劳务作业任务E.需要专有技术的分项工程【答案】： AD 10、根据民法典，撤回要约的通知应当（）。2014A.在要约到达受要约人之后到达受要约人 B.在受要约人发出承诺之前到达受要约人 C.在受要约人发出承诺同时到达受要约人 D.在要约到达受要约人之前到达受要约人 E.与要约同时到达受要约人【答案】： D 11、下列哪一项不属于排斥、限制潜在投标人或者投标人（ ）。A.招标人组织部分潜在投标人踏勘项目现场B.对潜在投标人或者投标人采取相同的评标标准C.设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应D.必须进行招标的项目接受联合体投标E.依法必须进行招标的项目以不特定行政区域的业绩作为加分条件【答案】： BD 12、甲公司向乙公司发出要约，出售一批建筑材料。要约发出后，甲公司因进货渠道茇生困难而拟撤回要约。甲公司撤回要约的通知应当（）到达乙公司。A.在要约到达乙公司之前 B.与要约同时 C.在乙公司发出承诺前 D.在乙公司发出承诺的同时 E.在乙公司发出承诺后【答案】： AB 13、某钢厂拟在市城区的轧制分厂扩建一条冲压生产线，考虑到可能产生环境噪声污染，该钢厂编制了建设项目环境影响报告书，其中报告书中应有()的意见。A.建设项目所在地规划部门B.建设项目所在地工商部门C.建设项目所在地单位D.建设项目所在地居民E.建设项目所在地建设行政管理部门【答案】： CD 14、专职安全生产管理人员的职责包括（ ）。A. 对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出查封的处理决定B. 通报在建项目违规违章查处情况C. 对安全生产进行现场监督检查D. 违章指挥、违章操作的，应当立即制止E. 对施工现场存在的重大安全隐患有权越级报告【答案】： ACD 15、根据合同法相关规定，承包人行使优先受偿权的期限应当自建设工程（）起计算。A.合同订立之日B.实际竣工之日C.开工之日D.保修期届满之日E.合同约定竣工之日【答案】： B 16、关于电子招标投标的说法，正确的有（）。（2016）A.投标人在投标截止时间前可以撤回投标文件B.数据电文形式与紙质形式的招标投标活动具有同等法律效力C.投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标平台不得拒收D.依法必须进行公幵招标项目的招标公告应当在电子招标投标交易平台和国家指定的招标公告媒介同步发布E.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，但不可补充、修改投标文件【答案】： ABD 17、严某在某市A区新购一套住房，并请位于该市B区的装修公司进行装修；装修人员不慎将水管弄破，导致该楼下住户家具被淹毁；严某交涉未果，遂向该市B区法院起诉装修公司， B区法院裁定将案件移送至A区法院，A区法院又将案件退回B区法院；关于本案管辖， 说法正确的有 （ ） 。A. A区法院对该案有管辖权B. 严某有权向B区法院起诉C. B区法院的移送管辖是错误的D. A.B区法院均无管辖权E. A区法院不接受移送，将案件退回B区法院是错误的【答案】： ABC 18、民事纠纷的特点包括（ ）。A. 民事纠纷具有可处分性B. 民事纠纷具有一定的裁量性C. 民事纠纷是靠国家强制力保障解决的D. 民事纠纷的内容是对民事权利义务的争议E. 民事纠纷主体之间的法律地位平等【答案】： AD 19、某工程已具备竣工条件，承包人在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收和质量责任等的说法，正确的有（）。2014A.工程质量保证金应在保修期满后返还 B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人未在规定时间内向发包人提出施工签证的，施工后可向发包人申请费用索赔 C.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修 D.当事人对工程造价发生合同纠纷时，应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉 E.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任【答案】： C 20、根据建设工程安全生产管理条例，下列分部分项工程中，属于达到一定规模的危险性较大的需要编制专项施工方案，并附具安全验算结果的有（ ）。A.基坑支护与降水工程B.模板工程C.脚手架工程D.装饰装修工程E.拆除、爆破工程【答案】： ABC 21、关于民事诉讼的执行程序，以下说法正确的是（ ）。A.申请执行的期间为1年，适用中止、中断B.生效法院调解、判决，由一审法院或（同级的）被执行财产所在地中级法院执行C.我国行政机关作出的法律明确规定由人民法院执行的行政决定属于执行依据D.从法律文书规定履行期间的最后一日起计算E.公证机关依法赋予强制执行效力的公证债权文书不属于执行依据【答案】： CD 22、仲裁委员会受理仲裁申请后下列说法中正确的是（ ）。A. 仲裁委员会受理仲裁申请后，应当在仲裁规则规定的期限内将仲裁规则送达申请人B. 仲裁委员会受理仲裁申请后，应将仲裁申请书副本和仲裁员名册送达被申请人C. 仲裁委员会受理仲裁申请后，应将仲裁申请书副本和仲裁规则、仲裁员名册送达申请人D. 仲裁委员会受理仲裁申请后，应将仲裁申请书副本和仲裁规则、仲裁员名册送达被申请人E. 仲裁委员会受理仲裁申请后，应当在仲裁规则规定的期限内将仲裁规则和仲裁员名册送达申请人【答案】： AD 23、甲向乙借款周转，双方签订了借款合同。丙为甲的债务提供保证，并签订了保证合同，但保证合同未约定保证方式和保证期间，则下列说法正确的有（ ）。A.该保证合同应当采用书面形式B.丙的保证方式为一般保证C.保证期间推定为自履行期届满之日起9个月D.在保证期间乙未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任E.如果甲乙之间变更借款合同内容，必须得到丙书面同意，否则丙不再承担保证责任【答案】： A 24、甲、乙双方在合同中约定了“如合同发生争议，将争议提交Q 市仲裁委员会仲裁”。后合同在履行中发生争议，以下叙述正确的是（ ）。A.如一方当事人向人民法院提起起诉，人民法院不予受理B.Q 市仲裁委员会应当对合同争议进行仲裁C.当事人仍可将争议向人民法院提起起诉D.合同当事人均应受仲裁协议的约束E.当事人仍可向其他仲裁委员会申请仲裁【答案】： ABD 25、根据民法典，关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。 ( 2015真题 ) A.出租人把租赁物的所有权转让给第三人时，融资租赁合同对第三人不发生效力 B.融资租赁合同属于涉及三方当事人的合同 C.出卖人和出租人可以变更买卖合同中与承租人有关的内容，无须经过承租人的同意 D.承租人破产的，租赁物不属于破产财产 E.承租人占有租赁物期间，因租赁物造成第三人的人身伤害或者财产损害的，出租人不承担责任【答案】： BD 26、关于电子招标投标的说法，正确的有（）。A.投标人在投标截止时间前可以撤回投标文件 B.数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力 C.投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标平台不得拒收 D.依法必须进行公开招标项目的招标公告应当在电子招标投标交易平台和国家指定的招标公告媒介同步发布 E.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，但不可补充、修改投标文件【答案】： ABD 27、某机关2020年4月购车一辆，随购车支付的下列款项中，应并入计税依据征收车辆购置税的有（）。A.以保险公司的票据为保险公司代收的保险费B.增值税税款C.零部件价款D.车辆装饰费?【答案】： CD 28、根据建设工程质量保证金普理办法,关于缺陷责任期的说法,正确的有（ ）A.缺陷责任期由发、承包双方在合同中约定B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计C.缺陷责任期中的缺陷包括建设工程质量不符合承包合同的约定D.缺陷责任期届满,承包人对工程质量不再承担责任E.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计【答案】： ABC 29、建设工程安全生产管理的基本方针包括( )。A.安全第一B.预防为主C.防治结合D.综合治理E.群防群治【答案】： ABD 30、建设单位甲与施工单位乙签订一份建设工程施工合同，该施工合同应具有的法律特征有（）A.甲必须具有法人资格 B.乙必须具有法人资格和相应资质C.甲、乙具有连带的权利义务关系 D.合同应当采用书面形式E.合同的签订一定要有第三人担保【答案】： BD 31、企业拖欠劳动报酬，则劳动者可以处理该争议的途径有（）。2017A.向企业调解委员会申请调解 B.向用人单位所在地的劳动仲裁委员会申请仲裁 C.向约定的仲裁委员会申请仲裁 D.直接向人民法院起诉 E.直接向人民法院申请支付令【答案】： AB 32、某房地产公司与某建筑企业在履行建设工程施工合同过程中发生纠纷，可能产生于两者之间的法律责任的承担形式是（ ）。A. 重作、更换B. 赔偿损失C. 恢复原状D. 没收非法所得E. 暂扣营业执照（或执业资格）【答案】： ABC 33、根据生产安全事故报告和调查处理条例，下列生产安全事故中，属于较大生产安全事故的有 ( ) 。A.2人死亡事故B.10人死亡事故C.3人死亡事故D.20人重伤事故E.1000万元经济损失事故【答案】： CD 34、根据建筑工程转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)，施工企业有转包、违法分包等违法行为的，应承担的法律责任有()。A.给与警告，限期整改B.责令改正，没收违法所得C.并处工程合同价款一定比例的罚款D.责令停业整顿，降低资质等级E.情节严重的，吊销资格证书【答案】： BCD 35、根据民事诉讼法规定，不适用诉讼时效的情形是（ ）A.王某在马路上被车撞伤的赔偿B.李某在银行存款本金返还请求C.张某购买的国债兑换请求D.施工单位请求支付工程款的请求权E.某公司国际货物买卖争议【答案】： BC 36、（2020年真题）刑罚中附加刑的种类有（）。A.罚款B.管制C.拘役D.剥夺政治权利E.没收财产【答案】： D 37、建设工程质量管理条例规定,工程监理单位有下列行为之一的,责令改正,处以罚款,降低资质等级或者吊销资质证书;造成损失的,承担连带赔偿责任( )。A.与建设单位或者施工单位串通、弄虚作假、降低工程质量B.未按照合同标准对工程项目进行验收C.见证取样过程中,由于疏忽混淆样品的D.将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字E.对违反质量标准的施工,未及时制止【答案】： AD 38、某安装工程项目于2005年2月15日开工，合同约定的竣工日期是同年6月30日。实际竣工 日斯为7月5日，并于7月15日投入使用。试车考核期从7月15日开始，期间在8月20日至 9月20曰因故停止运行，9月21日恢复。则下列关于该项耳投保的安装工程一切险保险 期限的说法中，正确的有（ ）。 A.试车考核期的保险责任至10月15日B.试车考核期的保险责任至11月15日 C.维修期应从6月30日开始算 D.维修期应从7月15日开始算E.保险责任可以拖延至3年的维修期满日【答案】： AD 39、下列关于法人、法定代表人说法，正确的是（ ）。A. 法人对外承担有限责任B. 法定代表人不当执行职务行为的民事责任，自行承担C. 特别法人包括机关法人、基层群众自治性组织法人D. 法人均应当依法进行登记，并自登记时取得法人资格E. 企业章程对法定代表人权利的限制，不得对抗善意第三人【答案】： C 40、关于法律责任的说法，正确的有（）。2017A.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果 B.法律责任的认定和追究，只能由司法机关依法定程序进行 C.法律明确规定了法律责任的范围和性质 D.法律责任即承担不利的法律后果 E.法律责任的实现由国家强制力作为保障【答案】： ACD 41、根据环境噪声污染防治法，关于对产生环境噪声污染的企业事业单位监管的说法，正确的有（ ）。A.产生环境噪声污染的企业事业单位，拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报批B.在噪声敏感建筑物集中区域内造成严重环境噪声污染的企业事业单位，限期治理C.产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，并按照国家规定缴纳超标准排污费D.征收的超标准排污费可以用于污染的防治E.限期治理由省级人民政府按国务院规定的权限决定【答案】： ABC 42、行政处罚易导致的行政纠纷，通常是行政处罚（ ）。A.超越职权B.滥用职权C.违反约定程序D.事实认定错误E.适用法律错误【答案】： ABD 43、根据建筑施工企业生产许可证管理规定安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许