2022年最新投资项目管理师之投资建设项目实施题库包过题库含答案（能力提升）.docx

2022年最新投资项目管理师之投资建设项目实施题库包过题库含答案（能力提升）第一部分 单选题(50题)1、建设项目管理负责人，在现实条件下为实现建设项目财务预定目标，在拟定多种可行性方案的基础上，择优选择最合理有效的行动方案的过程称为( )。A.财务控制B.财务分析C.财务预测D.财务决策【答案】： D 2、建设项目工程保险的责任范围包括( )。A.物质损失和意外事故B.物质损失和经济损失C.物质损失和第三者责任D.经济损失和第三者责任【答案】： C 3、建设项目总投资估算额500万元及以上的工程勘察和工程设计收费实行( )。A.市场平均价B.市场调节价C.政府定价D.政府指导价【答案】： D 4、对于不符合设计要求及国家质量标准的材料设备，监理单位有权( )。A.通知承建商停止使用B.通知承建商停工整改C.向承建商提出建议D.通知承建商返工【答案】： A 5、工程勘察设计应贯彻执行国家的产业政策、技术政策、资源利用政策、环保政策和基本建设程序，特别应贯彻以( )为核心、确保工程质量和促进技术进步的方针。A.提高经济效益B.先进技术应用C.安全适用D.生态环境保护【答案】： A 6、在项目实施过程中的( )是竣工验收的基础，不作为一个验收阶段。A.全面竣工验收B.开工验收C.中间验收D.验收准备【答案】： C 7、合同条款是工程施工招标文件的主要内容之一，合同条款一般分为( )。A.通用条款和专用条款B.通用条款和特定条款C.特定条款和附加条款D.特定条款和专用条款【答案】： A 8、社会影响评价的方法一般是( )，在诸要素分析评价的基础上做综合评价。A.定性和定量相结合，以定性为主B.定性和定量相结合，以定量为主C.定量和定期相结合，以定量为主D.定量和定期相结合，以定期为主【答案】： A 9、工程开工前的第一次工地会议纪要由( )起草，经与会各方代表签字确认。A.监理方B.施工方C.承包方D.项目业主【答案】： A 10、财务分析包括( )。A.常用财务指标分析和综合财务分析B.融资成本分析和融资风险分析C.财务预算分析和财务决算分析D.盈利性分析和风险性分析【答案】： A 11、项目监理机构应建立完善的质量管理体系，所编制的监理规划、监理实施细则报送( )批准后方可实施。A.施工单位B.工程检测机构C.建设行政主管部门D.建设单位【答案】： D 12、我国建设项目最主要的采购方式是( )。A.招标采购B.竞争性谈判采购C.单一来源采购D.询价采购【答案】： A 13、单机无负荷试车调试的条件不包括( )。A.试车范围内的工程已按设计内容和质量标准完成，资料齐全B.单机试车方案已报经批准C.测试仪表、工具、记录表格齐备，维护人员就位D.试车方案中规定的工艺指标已确认并下达【答案】： D 14、实行政府指导价的工程勘察和工程设计收费，其基准价根据工程勘察收费标准或者工程设计收费标准计算，除另有规定者外，浮动幅度为上下( )。A.5%B.10%C.20%D.25%【答案】： C 15、安全技术交底的内容不包括( )。A.本工程项目的施工作业特点和危险点B.针对危险点的具体预防措施C.安全管理组织机构的形式和组成D.发生事故后应及时采取的避难和急救措施【答案】： C 16、( )是指建设项目开工建设前进行项目规划，可行性研究报告、初步设计等前期工作所发生的费用。A.项目建设管理费B.预付款C.质量保证金D.前期工作费【答案】： D 17、材料货物招标进行评标时，采用技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物，一般采用( )进行评标。A.综合评分法B.最低评标价法C.综合评估法D.经评审的最低投标价法【答案】： D 18、改扩建和技术改造建设工程项目，其施工监理费附加调整系数应为( )。A.1.01.1B.1.11.2C.1.11.3D.1.21.3【答案】： B 19、( )是建筑安装工程质量控制的第一关。A.承包方的资质控制B.承包方施工准备的控制C.建筑安装过程的全面控制D.不合格控制【答案】： A 20、( )是指财务预定目标，拟定出多种可行性方案，并从中选择最合理有效的行动方案的过程。A.财务决策B.财务预测C.财务预算D.财务控制【答案】： B 21、下列选项中，( )是完成国家法律法规、行业规范规定的施工阶段基本监理服务内容的酬金。A.施工监理收费基准价B.施工监理收费基价C.施工监理计费额D.施工监理收费调整系数【答案】： B 22、下列不属于融资租赁程序的是( )。A.挑选租赁公司，办理租赁委托B.签订贷款合同C.办理验货、付款与保险D.支付租金【答案】： B 23、工程建设项目招标人对项目实行总承包招标时，以( )形式包括在总承包范围内的货物达到国家规定规模标准的，应当由总承包中标人和工程建设项目招标人共同依法组织招标。A.暂列金额B.总承包服务费C.暂估价D.计日工【答案】： A 24、进度控制的组织措施有健全组织体系、设置专职部门、( )、确定工作流程和相应的工作制度。A.明确管理职能B.进行进度调控C.建立科学选优方案D.减少建设项目在进度控制上的风险量【答案】： A 25、下列属于建设单位对施工阶段的管理工作的是( )。A.主持召开第一次工地会议B.建立管理工作月报制度，逐月检查进度计划完成情况C.编制工程建设施工的总体进度计划和年度资金使用计划D.审核重要工序、关键部位的施工技术方案【答案】： B 26、建设工程监理与相关服务收费，应当体现( )的原则。A.优质优价B.成本效益C.适当性D.依法审计【答案】： A 27、在建设项目质量实践过程中，主要受五大因素影响，即人、( )、机械、环境、方法。A.信息B.资金C.方案D.材料【答案】： D 28、下列选项中，( )是编制融资计划的前提，是财务决策的基本依据。A.财务决策B.财务预算C.财务预测D.财务分析【答案】： C 29、一般有几个重叠的分项工作，每个分项工作有不同的工作计量单位的任务适合用( )测量。A.费用比率法B.加权单元法C.监督人员评价法D.渐进里程碑法【答案】： B 30、在投标过程中，投标人不得以他人名义投标，不得与招标人或其他投标人串通投标，体现了招标的( )原则。A.公开B.公平C.公正D.诚实信用【答案】： D 31、在工程风险处理技术中，( )是以一种积极的态度，采用各种技术和方法去减少损失发生的机会和降低所发生损失的严重程度。A.回避B.抑制C.自留D.转移【答案】： B 32、建设单位同意承包单位根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由( )发出变更指示。A.工程质量监督管理机构B.建设行政主管部门C.建设单位D.监理机构【答案】： D 33、项目后评价主要是项目竣工投产( )年后的全面系统评价，具有明显的动态性。A.12B.23C.34D.45【答案】： A 34、工程建设风险管理中首要的一步是( )。A.风险估计B.风险评价C.风险决策D.风险识别【答案】： D 35、关于建设项目投资预算的表述，正确的是( )。A.年度、季度投资预算是编制总投资预算的依据B.投资总预算是考核设计方案经济性的依据C.年度投资预算是对建设项目投资支出进行评审、核准、筹资、支付和监控的主要依据D.投资总预算是建设资金筹措和准备的依据【答案】： B 36、关于建设单位对施工准备阶段的管理的表述中，错误的是( )。A.办理规划、建设等报建、施工放线测量和工程开工前的各项手续B.审批工程监理单位编制的监理规划和审核项目监理部编制的监理实施细则C.检查工程质量保证体系、安全保证体系的运行情况D.审核工程监理单位审批后上报的承包人的施工组织设计【答案】： C 37、下列关于风险因素的表述，错误的是( )。A.在满足一定条件的基础上将引起风险事故B.风险因素是造成损失的潜在原因C.风险因素是造成损失的间接原因D.风险因素是事故发生的外在原因【答案】： D 38、在落实职业健康安全与环境管理方针的手段中，( )的主要目的是降低或消除设备、材料带来的不利于职业健康安全风险。A.技术管理B.改善环境C.资金管理D.绩效审计【答案】： A 39、雇主对雇员在从事职业范围内的活动中，身体受到伤害等应负的经济赔偿责任属于( )。A.财产风险B.责任风险C.信用风险D.人身风险【答案】： B 40、银行贷款是指建设项目业主向银行以还本付息为条件借入货币资金使用权的( )。A.资金活动B.债务活动C.信贷活动D.债券活动【答案】： B 41、关于材料采购合同的违约责任的表述，错误的是( )。A.因供货方逾期交货，按合同约定依据逾期交货部分的货款总价计算违约金B.在材料采购合同的履行中，如供货方交付的数量多于合同规定，采购方可在承付期内、拒付多交部分的贷款和运杂费C.当交货数量与合同不符，采购方应立即通知供货方接收货物并处理D.采购方逾期付款，应支付逾期付款利息，延期付款利率一般按每天万分之五计算【答案】： C 42、建设项目业主根据项目功能目标的调整提出的工程变更，包括工程和建设内容的变更、( )的变更、设备选型的配套方案的变更。A.建设工期B.工艺技术方案C.总价合同D.进料渠道【答案】： B 43、风险转移可以分为( )和非财务转移。A.财务转移B.经济转移C.非经济转移D.资产转移【答案】： A 44、索赔事件具有连续影响的，承包单位应按合理时间间隔继续递交( )。A.中间索赔通知B.延续索赔通知C.索赔申请D.中间索赔报告【答案】： B 45、当缺少项目的工作详细信息时，可以采用( )估算工作的持续时间。A.定量计算法B.单一时间估计法C.经验估算法D.三时估算法【答案】： B 46、采用建筑工程( )方案设计招标的，招标人应按照国家规定方案阶段设计付费标准的80%支付中标人。A.实施性B.竞争性C.概念性D.指导性【答案】： C 47、当事人没有确切证据中止履行债务的，应当承担( )责任。A.连带责任B.违约C.主要责任D.次要责任【答案】： B 48、监理规划应针对项目的实际情况，明确监理工作目标、工作制度、工作程序、监理方法和措施，并具有( )。A.适用性B.可操作性C.合理性D.规范性【答案】： B 49、项目业主按照统一规定的要求，将项目( )整理完毕后，国家档案管理的行政主管部门，在大型项目的验收前，要进行专门的档案管理与移交的预验收。A.人员档案B.竣工档案C.财务档案D.材料档案【答案】： B 50、建设项目竣工投产或投入使用前，建设单位必须向环境影响评价文件审批部门提交( )，说明环境保护设施运行情况、治理效果、达到标准。A."环境保护设施预验收合格报告"B."环境保护设施竣工验收报告"C."环境保护设施验收合格证"D."环境保护设施预验收合格证"【答案】： B 第二部分 多选题(50题)1、测量项目施工工作进度主要采用的方法包括( )。A.开始/结束法B.比值法C.费用比率法D.加权单元法E.监督人员评价法【答案】： ACD 2、设备投资支出的具体内容包括( )。A.各种房屋和建筑物支出B.开展投资机会研究C.需要安装设备D.器具的实际成本E.生产准备的不够固定资产标准的工具的实际成本【答案】： CD 3、企业内部控制设计的原则主要是( )。A.制定明确的目标、计划和预算B.确定组织机构和职责划分C.清晰的岗位授权规定D.科学的合理的程序化管理E.客观合理【答案】： ABCD 4、影响进度目标实现的主要因素归纳起来有( )。A.施工条件不利B.不可抗力C.设计变更的影响D.建设项目参与方的组织不当E.资金保障不能满足进度计划要求【答案】： ACD 5、( )应邀请人民检察院参加，还可邀请有关专业技术人员参加。A.重大死亡事故调查组B.轻伤事故调查组C.死亡事故调查组D.伤亡事故调查组E.重伤事故调查组【答案】： AC 6、按照GB/T19000-2000系列标准建立的建设项目质量管理体系具有很多特点，选项中不属于其特点的是( )。A.质量控制主体的多元性B.质量管理机构的独立性C.质量检验方式的多样性D.质量管理任务的艰巨性E.质量管理模式的一次性【答案】： BC 7、施工质量验收中，由监理工程师组织验收的是( )。A.检验批B.分项工程C.分部工程D.单位工程E.单项工程【答案】： AB 8、建设项目环境保护管理的基本原则包括( )。A.防止建设项目产生新的污染，破坏生态环境B.建设项目应采用能耗物耗少，污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用资源，防止环境污染和生态破坏C.实行预防为主、防治结合、重点治理的原则D.必须执行环境影响报告审批制度和环境保护"三同时"制度E.改建、扩建和技术改选项目，必须采取措施，治理原有环境污染和生态破坏【答案】： ABD 9、根据中华人民共和国招标投标法以及工程建设项目招标范围和规模标准规定，( )项目必须进行招标。A.关系社会公共利益、公众安全的B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的C.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的D.单项合同估算价在30万元人民币以上的E.项目总投资额在3000万元人民币以上的【答案】： ABC 10、招标代理机构应具备的基本条件包括( )。A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金B.有从事招标代理业务资格证C.有从事招标代理业务的相应的专业技术人员D.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量E.有符合规定条件，可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库【答案】： AD 11、建设项目吸收的实物出资的条件是( )。A.有利于建设项目投产后提高生产效率B.确实为建设项目的工程建设所需要C.技术性能比较好D.作价公平合理E.向建设项目办理实物转移手续【答案】： BCD 12、建设项目建造阶段的主要任务是( )。A.按工程建设计划和工程承包合同，组织工程施工B.实行有效的管理和控制，完成项目建设任务C.开展融资活动，落实建设资金D.按相关规定组织项目竣工验收，将资产交付使用E.落实水、电、气等工程施工条件【答案】： ABD 13、施工阶段和验收阶段的工程设计管理工作包括( )。A.组织设计交底B.控制和审查设计单位提交的设计变更C.组织设计单位参加完工验收、投运前的大型建筑物安全鉴定D.向设计单位提出对工艺设施的改进建议、完善生产工艺和生产条件的意见E.参加试运行【答案】： AB 14、设计方案评审的主要内容包括( )。A.总体方案评审B.设计总说明审查C.设计方案审核D.专业设计方案评审E.总体审核【答案】： ACD 15、关于工程施工阶段的环境保护管理的表述中，正确的是( )。A.建设单位负责落实环境保护部门对施工阶段的环保要求和施工过程中的环保措施B.建设项目完工后，施工单位应当修整和恢复在建设过程中受到破坏的环境C.施工过程中，建设单位与施工单位负责保护施工现场周围的环境，防止对自然环境造成不应有的破坏D.建设单位在设计会审前，应向政府环境保护行政主管部门报送设计文件E.建设单位应按"三同时"要求，对主体工程和环保工程同时投入试运行【答案】： BC 16、项目质量管理就是首先确定项目任务目标，围绕着实现预期的目标，进行( )活动，随着对存在问题的克服、解决和改进，不断增强质量能力，提高质量水平。A.计划B.实施C.决策D.检查E.处置【答案】： ABD 17、建设项目工程风险按风险的潜在损失形态分类可分为( )。A.投机风险B.财产风险C.责任风险D.信用风险E.人身风险【答案】： BCD 18、业主对总监理工程师的授权权限可根据( )，随时扩大授权范围或减少授权。A.合同约定B.建设项目实施计划安排C.工程项目的特点D.工程进展的实际情况E.总监理工程师的管理水平和能力【答案】： CD 19、工程风险管理是研究工程风险发生的规律和风险控制技术，通过对工程风险的( )，并在此基础上优化组合各种工程风险管理技术，对工程风险实施有效的控制和妥善处理工程风险所致损失的后果。A.转移B.识别C.估测D.评价E.预防【答案】： BCD 20、建设项目处置合同争议的主要方式是( )。A.谈判B.协商C.调解D.仲裁E.诉讼【答案】： BCD 21、建设项目生产准备工作与项目建设的关系是( )。A.生产准备工作是建设项目管理工作中的一项重要内容，是贯穿于项目建设全过程的工作B.生产准备贯穿于项目建设的初始阶段C.建设项目的生产准备工作与项目建设进度同步进行D.建设项目的生产准备工作与项目建设在项目竣：ER前全部完成E.生产准备工作在项目建设之前已完成【答案】： ACD 22、工程开工前的第一次工地会议由建设项目业主主持，承包单位、监理单位参加，主要内容包括( )。A.承包单位介绍施工准备情况B.总监理工程师介绍监理规划的主要内容C.建设项目业主根据委托监理合同宣布对监理方的授权D.建设项目业主介绍工程开工准备情况E.第一次工地会议纪要由业主方起草，经与会各方代表签字确认【答案】： ABCD 23、关于工程施工阶段的环境保护管理的表述中，正确的是( )。A.建设单位负责落实环境保护部门对施工阶段的环保要求和施工过程中的环保措施B.建设项目完工后，施工单位应当修整和恢复在建设过程中受到破坏的环境C.施工过程中，建设单位与施工单位负责保护施工现场周围的环境，防止对自然环境造成不应有的破坏D.建设单位在设计会审前，应向政府环境保护行政主管部门报送设计文件E.建设单位应按"三同时"要求，对主体工程和环保工程同时投入试运行【答案】： BC 24、生产准备机构设立的时间，一般要根据( )进行统一安排。A.项目建设不同阶段的需求B.生产技术的复杂程度C.建设项目的性质、D.项目建设进度E.建设项目总体目标【答案】： ABCD 25、业主方现场文明施工的责任有( )。A.制定文明施工的各项规定B.划分各参与方的责任范围C.接受监督检查D.实施检查、考核和奖惩E.不断提高文明施工水平【答案】： ABD 26、下列属于建设项目工程设计管理模式的有( )。A.项目管理公司代表建设项目业主对工程设计进行全过程管理B.建设项目业主直接管理或聘请专家协助管理C.建设项目业主委托咨询公司代表业主进行设计管理D.建设项目业主委托项目(工程)管理公司进行设计管理E.建设项目业主全权负责设计委托和设计管理工作【答案】： BCD 27、建设单位在竣工验收中的任务主要包括( )。A.及时受理和审查承包商提出的单项工程交工验收申请B.组织工程设计、工程监理等单位，做好每一项验收工作C.及时做好全面竣工验收的各项准备D.向有关验收主管部门提出全面竣工验收申请，并负责做好竣工验收组织工作E.协调建设项目各参与方的计划安排【答案】： ABCD 28、建设项目投资管理的主要职能是( )。A.决策B.管理C.整合D.计划E.控制【答案】： AD 29、下列对建设项目工程质量控制方法的表述，正确的是( )。A.严格要求承包单位执行有关材料试验制度和设备检验制度B.质量控制应以事前(预防)控制为主C.应采用必要的检查，测量和试验手段，以验证施工质量D.对关键工序和重点部位施工过程进行旁站监理E.应建议撤换承包单位不合格人员及不合格的分包单位【答案】： BCD 30、建设项目内部审计的重点是( )。A.突出项目建设的关键环节，把好投资效益关B.突出内控审计，规范各项管理制度C.突出资金管理，促进资金安全高效使用D.突出风险审计，提高建设项目风险管理水平E.突出对企业能力的评【答案】： ABCD 31、工程设计在满足建设项目功能要求的同时，始终贯彻的基本原则包括( )。A.贯彻国家的经济建设方针和政策B.合理利用资源，节约能源C.高度重视技术进步，选用的技术要先进适用D.坚持经济合理E.以人为本，坚持持续改进【答案】： ABCD 32、为了保证( )原则得到体现，我国有关招标投标的法律法规对招标方和投标方的行为作出了规范性约束。A.自愿B.公开C.公平D.公正E.诚实信用【答案】： BCD 33、我国工程网络计划技术规程(JGJ/T121-1999)推荐的常用工程网络计划类型包括( )。A.多级网络计划B.双代号网络计划C.单代号网络计划D.双代号时标网络计划E.单代号搭接网络计划【答案】： BCD 34、采用( )的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。A.新设备B.新结构C.新材料D.新工艺E.新能源【答案】： BCD 35、设计成果评审中，对经济性的要求有( )。A.设计服务应满足设计合同对建设进度的要求B.工程建设总投资满足合同规定或审批文件的要求C.原材料、动力消耗指标达到或接近国内先进水平，生产成本合理D.能源及动力配置和使用合理、节能措施先进可行、符合有关规定要求，能耗处于国内同类设计先进水平E.投资回收期、借款偿还期、各项收益率、利润率等技术经济指标满足相关规定要求【答案】： BCD 36、为达到工程文档管理的目的与要求，确保工程文档的收集、整理、归档工作与项目的立项、准备、建设实施以及竣工验收同步进行，项目业主应当( )。A.明确档案管理分工B.审议竣工验收报告C.建立档案管理体系D.统一档案整理标准E.设立档案管理机构【答案】： ACD 37、工程勘察阶段，建设单位项目管理的工作内容包括( )。A.主持研究和审查确认勘察方案B.编制勘察任务书，拟定工程勘察工作计划C.委托勘察单位，签订工程勘察合同D.审查勘查工作纲要E.监督协助勘察工作【答案】： BCD 38、建设单位会同设计单位对勘察单位编制的勘查工作纲要予以审核，其审查内容包括( )。A.勘查工作纲要是否符合勘察合同规定B.勘查工作纲要能否实现合同要求C.勘查工作方案是否合理D.勘查工作进度是否满足要求E.勘察方案是否具有使用价值【答案】： ABCD 39、影响建设项目工程保险费的直接因素是( )。A.保险金额B.总造价金额C.工期费率D.保险期限E.保险费率【答案】： AD 40、建筑安装工程投资支出的内容有( )等。A.代理费支出B.设备附着物支出C.水利工程支D.资源开采工程支出E.拆除、整理支出【答案】： BCD 41、招标的性质可以概括为( )。A.市场经济条件下一种有组织的商品交易行为B.各种采购方式中竞争最为充分的一种方式C.单一买方设定标的和要求，多个卖方竞争的一种交易方式D.买方优选卖家或货物、工程、服务的唯一手段E.招标方选定卖方并与其达成交易的一种途径【答案】： ABC 42、建设单位的职业健康安全责任主要体现在( )等方面。A.保证安全生产投入B.明确安全生产管理体系C.编制专项施工方案D.严格安全生产要求E.建立安全生产责任制度【答案】： AD 43、建设项目工程风险按其产生的原因可分为( )。A.财产风险B.责任风险C.自然风险D.社会风险E.政治风险【答案】： CD 44、工程监理工作的主要手段是( )。A.组织B.规划C.协调D.控制E.指挥【答案】： BCD 45、建设项目按建设性质可分为( )。A.新建项目B.政府投资项目C.扩建项目D.企业投资项目E.改建项目【答案】： AC 46、风险的大小取决于( )。A.项目组织结构的不合理和功能的不完善B.变化中的客观世界和人类行为C.实际结果与预期结果发生差异的可能性D.实际结果与预期结果差异的大小E.实际结果与预期结果差异的方向【答案】： CD 47、筹资保证在建设项目筹资活动中可能实际运用的主要方式有( )。A.建设方保证B.第三方保证C.施工方保证D.政府保证E.保险保证【答案】： BCD 48、下列关于高程附加调整系数的表述，正确的是( )。A.海拔高程20003000m时其高程附加调整系数为1.1B.海拔高程30013500m时其高程附加调整系数为1.3C.海拔高程35014000m时其高程附加调整系数为1.2D.海拔高程40014500m时其高程附加调整系数为1.4E.海拔高程4000m以上的，高程附加调整系数在以上基础上由发包人和监理人协商确定【答案】： A 49、短期融资券、中期票据筹资的优点主要有( )。A.融资成本低B.发行门槛较低C.能提高企业信誉和提升企业形象D.期限短E.便利快捷【答案】： ABC 50、为使全面竣工验收工作顺利进行，项目业主事先应做好的准备工作有( )。A.核实建安工程，抓紧工程收尾B.筹组竣工验收委员会C.提出正式验收申请报告D.编制竣工决算，提出财务决算分析E.复查工程质量，限定修复时间【答案】： AD 第三部分 大题(50题)1、某施工单位承建的某污水处理厂工程项目已批准。该工程建设规模为日处理能力41.5万m现邀请合格的潜在土建工程施工单位参加本工程的投标。要求投标申请人须具备承担招标工程项目的能力和建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包一级资质，地基与基础工程专业承包三级或以上资质，并在近两年承担过2座以上(含2座)10万m【问题】1.建设工程招标的方式有哪几种?各有何优缺点?2.哪些工程建设项目必须通过招标进行发包?3.可以不进行招标，而采用直接委托的方式发包的工程项目有哪些?【答案】： 2、某住宅工程项目，建筑面积31000m【问题】1.该工程采用固定价格合同是否合适?2.如果在施工中钢筋价格由承包人所报的价格2800元/t上涨到3800元/t，承包人是否可以向开发商进行费用索赔?【答案】： 3、某住宅工程项目，建筑面积31000m【问题】1.该工程采用固定价格合同是否合适?2.如果在施工中钢筋价格由承包人所报的价格2800元/t上涨到3800元/t，承包人是否可以向开发商进行费用索赔?【答案】： 4、某综合楼工程，地下1层，地上10层，钢筋混凝土框架结构，建筑面积28500m在工程施工中发生了如下事件：事件1：因建设单位修改设计，致使工作K停工2个月;事件2：因建设单位供应的建筑材料未按时进场，致使工作H延期1个月;事件3：因不可抗力原因致使工作F停工1个月;事件4：因施工单位原因工程发生质量事故返工，致使工作M实际进度延迟1个月。问题1.指出该网络计划的关键线路，并指出由哪些关键工作组成。2.针对本案例上述各事件，施工单位是否可以提出工期索赔的要求?并分别说明理由。3.上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路是否发生改变?如有改变，指出新的关键线路。4.对于索赔成立的事件，工期可以顺延几个月?实际工期是多少?【答案】： 5、某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生了如下几项事件：事件1：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日。事件2：施工过程中，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日。事件3：5月19日接到监理工程师于5月20日的复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m事件4：5月20日5月22日，因30年一遇的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日。事件5：5月23日用30个工日修复被冲坏的永久道路。5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。【问题】1.建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔?哪些事件不可以要求索赔?回答并说明原因。2.每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?3.假设人工费单价为23元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%，则合理的费用索赔总额是多少?4.建筑公司应向厂方提供的索赔文件有哪些?【答案】： 6、某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段和工程质量保修期的监理工作，建设单位与施工单位按建设工程施工合同(示范文本)签订了施工合同。基坑支护施工中，项目监理机构发现施工单位采用了一项新技术，未按已批准的施工技术方案施工。项目监理机构认为本工程使用该项新技术存在安全隐患，总监理工程师下达了工程暂停令，同时报告了建设单位。施工单位认为该项新技术通过了有关部门的鉴定，不会发生安全问题，仍继续施工。于是项目监理机构报告了建设行政主管部门。施工单位在建设行政主管部门干预下才暂停了施工。施工单位复工后，就此事引起的损失向项目监理机构提出索赔。建设单位也认为项目监理机构"小题大做"，致使工程延期，要求监理单位对此事承担相应责任。该工程施工完成后，施工单位按竣工验收有关规定，向建设单位提交了竣工验收报告。建设单位未及时验收，到施工单位提交竣工验收报告后第45d时发生台风，致使工程已安装的门窗玻璃部分损坏。建设单位要求施工单位对损坏的门窗玻璃进行无偿修复，施工单位不同意无偿修复。问题1.在施工阶段施工单位的哪些做法不妥?说明理由。2.建设单位的哪些做法不妥?3.对施工单位采用新的基坑支护施工方案，项目监理机构还应做哪些工作?4.施工单位不同意无偿修复是否正确?为什么?工程修复时监理工程师的主要工作内容有哪些?【答案】： 7、某工程，建设单位将土建工程、安装工程分别发包给甲、乙两家施工单位。在合同履行过程中发生了如下事件。事件1：项目监理机构在审查土建工程施工组织设计时，认为脚手架工程危险性较大，要求甲施工单位编制脚手架工程专项施工方案。甲施工单位项目经理部编制了专项施工方案，凭以往经验进行了安全估算，认为方案可行，并安排质量检查员兼任施工现场安全员工作，遂将方案报送总监理工程师签认。事件2：开工前，专业监理工程师复核甲施工单位报验的测量成果时，发现对测量控制点的保护措施不当，造成建立的施工测量控制网失效，随即向甲施工单位发出了监理工程师通知单。事件3：专业监理工程师在检查甲施工单位投入的施工机械设备时，发现数量偏少，即向甲施工单位发出了监理工程师通知单要求整改;在巡视时发现乙施工单位已安装的管道存在严重质量隐患，即向乙施工单位签发了工程暂停令，要求对该分部工程停工整改。事件4：甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正在安装的一台设备损坏，甲施工单位向乙施工单位作出了赔偿。因修复损坏的设备导致工期延误，乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请。问题1.指出事件1中脚手架工程专项施工方案编制和报审