一级造价师之建设工程计价题库包过题库附答案【满分必刷】.docx

一级造价师之建设工程计价题库包过题库附答案【满分必刷】第一部分 单选题(50题)1、下列定额中，定额水平应反映社会平均先进水平的是（ ）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标【答案】： A 2、由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣除标准是（）。A.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际采购单价和签约数量【答案】： A 3、在确定材料定额消耗量的基本方法中，编制材料损耗定额的主要方法是（ ）。A.实验室试验法B.现场技术测定法C.现场统计法D.系数估算法【答案】： B 4、（2018年真题）根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）中对最高投标限价的有关规定，下列说法正确的是（）。A.最高投标限价公布后根据需要可以上浮或下调B.招标人可以只公布最高投标限价总价，也可以只公布单价C.最高投标限价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布D.高于最高投标限价的投标报价应被拒绝【答案】： D 5、 若发包人要求的压缩工期天数超过定额工期的()，则应在招标文件中明示增加赶工费用。A.10%B.15%C.20%D.30%【答案】： C 6、关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是（ ）。A.固定资产投资为建设投资和建设期利息之和B.工程费用为直接费、间接费、利润和税金之和C.生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和D.工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和【答案】： A 7、在公开招标过程中，当进行资格预审时，施工招标文件中可用来代替资格预审通过通知书的是（）。A.投标邀请书B.招标公告C.投标人须知D.投标文件格式【答案】： A 8、关于法规变化类合同价款的调整，下列说法正确的是（ ）。A.不实行招标的工程，一般以施工合同签订前的第42 天为基准日B.基准日之前国家颁布的法规对合同价款有影响的，应予调整C.基准日之后国家政策对材料价格的影响，如已包含在物价波动调价公式中不再予以考虑D.承包人原因导致的工期延误期间，国家政策变化引起工程造价变化的，合同价款不予调整【答案】： C 9、下列关于工程计价的说法中，正确的是（）。A.工程计价包含计算工程量和套定额两个环节B.建筑安装工程费=基本构造单元工程量×相应单价C.编制工程概算预算时，主要是按工程定额进行项目的划分D.工程计价中的工程单价包括清单综合单价和全费用综合单价【答案】： C 10、某土建分部分项工程，直接工程费单价为80元/mA.98.73B.100.07C.111.07D.112.58【答案】： B 11、根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（ ）。A.为完成工程项目建造、生产性设备及配套工程安装所需的费用B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资C.为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.在建设期内预计或实际支出的建设费用【答案】： D 12、在工程计价与控制中，作为工程结算的依据是（）。A.预算定额B.概算定额C.概算指标D.投资估算指标【答案】： A 13、工业建筑设计评价中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K周按从小到大顺序排列正确的是（ ）。A.正方形矩形T形L形B.矩形正方形T形L形C.T形L形正方形矩形D.L形T形矩形正方形【答案】： A 14、某建设项目建设期为3 年，各年分别获得贷款2000 万元、4000 万元和2000 万元，贷款分年度均衡发放，年利率为6%，建设期利息只计息不支付，则建设期第二年应计贷款利息为（ ）万元。A.120.0B.240.0C.243.6D.367.2【答案】： C 15、在国际贸易中，FOB交易模式下，风险转移的分界点是（ ）。A.货物装上货船B.货物离开装运港C.货物到达目的港D.货物卸下货船【答案】： A 16、（2019年真题）工作日写实法测定数据显示，完成10m3某现浇混凝土工工程需基本时间8小时，辅助工作时间占工序作业时间的8%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间、损失时间分别占工作日的5%、2%、18%、6%，则该项混凝土工程的时间定额是（ ）工日/10m3。A.1.44B.1.45C.1.56D.1.64【答案】： B 17、进行经济费用效益分析时，对于项目产出物正面效果的计算应遵循的原则是 ()。A.受偿意愿原则 B.支付意愿原则C.机会成本原则 D.实际价值原则【答案】： B 18、发包人参与的全部工程竣工验收分为三个阶段，其中不包括（ ）。A.验收准备 B.预验收C.初步验收 D.正式验收【答案】： C 19、发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于该工程设备价款调整的说法正确的是（ ）。A.依法可不招标的项目，应由发包人组织采购，以采购价格取代暂估价B.依法可不招标的项目，应由承包人按合同约定采购，以发包人确认后的价格取代暂估价C.依法必须招标的项目，应由发包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价D.依法必须招标的项目，应由承包人招标选择供应商，以中标价格取代价【答案】： B 20、根据建设工程质量管理条例的规定，供热与供冷系统的保修期为（ ）。A. 5年B. 2个采暖期和供热期C. 2年D. 工程的合理使用年限【答案】： B 21、某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%，废品损失率为8%，利润率为10%，增值税率为17%。假设不在发生其他费用，则该设备的销项增值税为（ ）万元。A.4.08B.4.09C.4.11D.4.12【答案】： D 22、因非承包人原因的工程变更，造成施工方案变更，导致增加原措施费中没有的措施项目时，下列对措施费变更的处理程序正确的是()。A.由发包人提出适当的措施费变更后调整B.由监理人提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整C.由承包人提出适当的措施费变更，经监理人确认后调整D.由承包人提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整【答案】： D 23、关于施工过程中的现场签证，下列说法中正确的是（）。A.发包人应按照现场签证内容计算价款，在竣工结算时一并支付 B.没有计日工单价的现场签证，按承包商提出的价格计算并支付 C.因发包人口头指令实施的现场签证事项，其发生的费用应由发包人承担 D.经发包人授权的工程造价咨询人，可与承包人做现场签证【答案】： D 24、下列措施项目中，适宜于采用综合单价方式计价的是（）。 A.已完工程及设备保护B.冬雨季施工增加费C.安全文明施工费D.混凝土、钢筋混凝土模板【答案】： D 25、某项目同一标段中含有多个单位工程，且工程量清单是以单位工程为编制对象， 每一单位工程中都有项目特征相同的实心砖墙砌体，第一个单位工程的实心砖墙的项 目编码 为 010302001001，则第二个单位工程的实心砖墙的项目编码应该为（ ）A.010302001001B.010302001002C.010302001003D.010302002002【答案】： B 26、“投标保证金应当从投标人基本账户转出”的规定适合于下列何种情况（ ）。A.境外投标单位以现金形式提交的投标保证金B.境内投标单位以支票形式提交的投标保证金C.境内投标单位以银行保函形式提交的投标保证金D.境内投标单位以银行汇票形式提交的投标保证金【答案】： B 27、下列各项中属于影响工业建设项目工程造价因素中总平面设计的是（ ）A.选择经济合理的运输方式B.建设规模、标准和产品方案C.主要原材料、燃料供应情况D.柱网布置【答案】： A 28、某建设项目由A、B两车间组成，其中A车间的建筑工程费6000万元，安装工程费2000万元，需安装设备费2400万元;B车间建筑工程费2000万元，安装工程费1000万元，需安装设备费用1200万元;该建设项目的土地征用费2000万元，则A车间应分摊的土地征用费是（ ）万元A.1500.00B.1454.55C.1424.66D.1090.91【答案】： A 29、关于建筑安装企业采用一般计税法计算增值税，下列说法中错误的是（ ）。A.建筑业增值税率为3%B.增值税=税前造价×使用的增值税税率C.各费用项目均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算D.税前造价为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和【答案】： A 30、（2017年真题）按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中可计入无形资产费用的是（）。A.研究试验费B.非专利技术使用费C.引进技术和引进设备其他费D.生产准备及开办费【答案】： B 31、（2018年真题）招标工程量清单的项目特征中通常不需描述的内容是（）。A.材料材质B.结构部位C.工程内容D.规格尺寸【答案】： C 32、下列原因中，不能据以调整设计概算的是（）A.超出原设计范围的重大变更B.超出承包人预期的货币贬值和汇率变化C.超出基本预备费规定范围的不可抗拒重大自然灾害引起的工程变动和费用增加D.超出价差预备费的国家重大政策性调整【答案】： B 33、下列费用项目中，属于工器具及生产家具购置费计算内容的是：新建或扩建项目初步设计规定的，保证初期正常生产必须购置的（ ）。A.未达到固定资产标准的设备购置费B.达到固定资产标准的设备购置费C.引进设备时备品备件的测绘费D.引进设备的专利使用费【答案】： A 34、工程施工过程中，由于发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的，承包人可得到的补偿内容是()A.不能获得补偿B.延长工期、合理利润C.延长工期、增加费用D.延长工期、增加费用、合理利润【答案】： D 35、预计某项目计算期各年现金流量数据如下表所示，根据表中内容，项目具有财务生存能力的正确判断是()。A.因合计为正，故项目具有财务生存能力B.因第1年不为负，故项目第1年具有财务生存能力C.因第3年大于，故项目第3年具有财务生存能力D.因第4年为负，故项目第4年不具有财务生存能力【答案】： A 36、（2014年真题）施工合同履行期间，关于计日工费用的处理，下列说法中正确的是（）。A.已标价工程量清单中无某项计日工单价时，应按工程变更有关规定商定计日工单价B.承包人通知发包人以计日工方式实施的零星工作，双方应按计日工方式予以结算C.现场签证的计日工数量与招标工程量清单中所列不同时，应按工程变更有关规定进行价款调整D.施工各期间发生的计日工费用应在竣工结算时一并支付【答案】： A 37、根据计时观测资料得知：每 m2标准砖墙勾缝时间为 15min，辅助工作时间占工序作业时间的比例为5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为 7%、3%、15%。则每立方米砌体 1 标准砖厚的砖墙勾缝的产量定额为（）m3/工日。A.9.621B.8.772C.6.174D.5.464【答案】： D 38、某建设项目，基建拨款2000万元，项目资本金为2000万元，项目资本公积金为 200万元，基建投资借款1000万元，待冲基建支出500万元，基本建设支出3300万元， 应收生产单位投资借款1000万元，则该项目基建结余资金为（）万元。A. 400 B. 900C. 1400 D. 1900【答案】： C 39、某工程采用工程量清单招标，招标人公布的招标控制价为1亿元，中标人的投标报价为8900万元，经调整计算错误后的中标价为9100万元。施工中由于分部分项工程变更引起二次搬运费增加200万，环境保护费增加100万，若承包人事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则变更导致调整的二次搬运费和环境保护费分别是（）万元。A.200，100B.182，91C.182，100D.200，91【答案】： C 40、下列有关措施项目费计算的表述，正确的是（）。A.夜间施工增加费的计算基数应为定额人工费或定额人工费与定额施工机具使用费之和B.成井费用属于应予计量的措施项目，而排水、降水费用属于不宜计量的措施项目C.超高施工增加费通常按照建筑物的建筑面积以“”为单位计算D.混凝土模板及支架（撑）费按照模板面积以“”为单位计算【答案】： A 41、当一般纳税人采用一般计税方法时，增值税进项税额可抵扣的税率为6%的项目是（ ）。A.接受增值电信服务的费用B.购进报纸、杂志的费用C.设备、仪器的折旧、大修费用D.接受修理修配劳务的费用【答案】： A 42、对共同费用进行分摊时，土地征用费按照（ ）比例分摊。A.工程费用B.建筑工程造价C.建筑安装工程费用D.工程费用+基本预备费【答案】： B 43、（2012年真题）下列施工机械的停歇时间，不在预算定额机械幅度差中考虑的是（）。A.机械维修引起的停歇B.工程质量检查引起的停歇C.机械转移工作面引起的停歇D.进行准备与结束工作时引起的停歇【答案】： D 44、某建设项目建设期为三年，各年分别获得贷款2000万元、4000万元和2000万元，贷款分年度均衡发放，年利率为6%，建设期内利息只计息不支付，则建设期第二年应计贷款利息为()万元。A.120.0B.240.0C.243.6D.367.2【答案】： C 45、“标高金”组成（ ）。A.管理费、利润、风险费B.管理费、利润C.管理费、风险费D.利润、风险费【答案】： A 46、依据工程所在地区颁发的计价定额等编制最高投标限价、进行分项工程综合单价组价时,首先应确定的是（ ）A.风险范围与幅度B.工程造价信息确定的人工单价等C.定额项目名称及工程量D.管理费率和利润率【答案】： C 47、有关法律法规政策变化引起的价款调整，下列表述中正确的是（）A.发包人应当承担基准日之前发生的.作为一个有经验的承包人在招标投标阶段不可能合理预见的风险B.如果有关价格（如人工.材料和工程设备等价格）的变化已经包含在物价波动事件的调价公式中，则不再考虑法律法规政策变化引起的价款调整C.对于不实行招标的建设工程，一般以建设工程开工前的第28 天作为基准日D.承包人的原因导致的工期延误，在工程延误期间国家的法律.行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，造成合同价款增加的，合同价款可以调整【答案】： B 48、（2020年真题）采用概算定额法编制设计概算的主要工作有：列出分部分项工程项目名称并计算工程量；搜集基础资料；编写概算编制说明；计算措施项目费；确定各分部分项工程费；汇总单位工程概算造价。下列工作排序正确的是（）。A.B.C.D.【答案】： A 49、下列关于工业项目建筑设计影响工程造价的阐述，错误的是（）。A.建筑物周长与建筑面积比越高，设计越经济B.对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济C.建筑物的室内外高差过大，工程造价将有所提高D.对于工业建筑，采用大跨度、大柱距的平面设计形式，可提高平面利用系数，从而降低工程造价【答案】： A 50、根据建设工程价款结算暂行办法，在具备施工条件的前提下，发包人支付预付款的期限应是()。A.不迟于约定的开工日期前的7日内B.不迟于约定的开工日期后的7日内C.不迟于约定的开工日期前的14日内D.不迟于约定的开工日期后的14日内【答案】： A 第二部分 多选题(50题)1、关于施工合同履行过程中暂估价的确定，下列说法中正确的是（）。A.不属于依法必须招标的材料，以承包人自行采购的价格取代暂估价B.属于依法必须招标的暂估价设备，由发承包双方以招标方式选择供应商，以中标价取代暂估价C.不属于依法必须招标的暂估价专业工程，不应按工程变更确定工程价款而应另行签订补充协议确定工程价款D.属于依法必须招标的暂估价专业工程，承包人不得参加投标E.对于依法必须招标的项目，若承包人不参加投标，应由承包人作为招标人，与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价中【答案】： B 2、新建或新增加生产能力的工程项目，在计算联合试运转费时需考虑的费用支出项目有（ ）。A.试运转所需原材料、燃料费B.施工单位参加试运转人员工资C.专家指导费D.设备质量缺陷发生的处理费E.施工缺陷带来的安装工程返工费【答案】： ABC 3、根据建设项目工程结算编审规程，工程价款结算主要包括()。A.竣工结算B.分阶段结算C.年度结算D.专业分包结算E:合同终止结算【答案】： ABD 4、FIDIC施工合同条件下，承包商只能获得工期补偿的索赔事件有（ )。 A.延误移交施工现场 B.异常不利的气候条件C.不可预见的外界条件 D.公共当局引起的延误E.变更导致竣工时间延误【答案】： BD 5、根据标准施工招标文件的规定，承包人只能获得“工期+费用”补偿的事件有()。A.基准日后法律的变化B.施工中发现文物、古迹C.发包人提供的材料、工程设备造成工程质量不合格D.施工中遇到不利的物质条件E:发包人更换其提供的不合格材料、工程设备【答案】： BD 6、建筑工程概算的编制方法主要有()。A.设备价值百分比法B.概算定额法C.综合吨位指标法D.概算指标法E:类似工程预算法【答案】： BD 7、土地使用权的取得方式影响竣工结算新增资产的核定，下列土地使用权的计价应作为无形资产核算的有（ ）。A.通过支付土地出让金取得的土地使用权B.通过行政划拨取得的土地使用权C.通过有偿转让取得的出让土地使用权D.已补交土地出让价款，作价入股的土地使用权E.租借房屋的土地使用权【答案】： ACD 8、关于预算定额编制的说法，正确的有()。A.预算定额的计量单位一般按工序或施工工程确定B.在综合施工定额的过程中要增加两种定额间的水平差C.人工工日消耗量等于基本用工、辅助用工和人工幅度差之和D.材料消耗量包含净用量和以净用量为基数计算的损耗量E:以小组产量计算机械台班产量的，不再计算机械幅度差【答案】： BD 9、根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范GB50584的规定，下列属于可以计算工程量的措施项目有（ ）。A.施工排水、施工降水B.垂直运输C.冬雨季施工D.安全文明施工E.大型机械设备进出场及安拆【答案】： AB 10、下列材料单价的构成费用，包含在采购及保管费中进行计算的有()。A.运杂费B.仓储费C.工地管理费D.运输损耗E:仓储损耗【答案】： BC 11、下列费用中，属于设备运杂费的有（ ）。A.国际运费B.运输损耗费C.供销部门手续费D.采购费E.仓库保管费【答案】： CD 12、下列方法中属于确定材料净用量的基本方法是（）。 A.观测法B.现场技术测定法C.现场统计法D.理论计算法E.实验室试验法【答案】： D 13、关于专利及专有技术费计算的说法正确的有（）。A.专利使用费的计算应按专利使用许可协议的规定计列B.专有技术的界定应以国家鉴定批准为依据C.项目投资中只计算需在建设期支付的专利及专有技术使用费，协议或合同规定在生产期支付的使用费应在生产成本中核算D.为项目配套的专用设施投资，如由项目建设单位投资但产权不归属本单位的，应作为无形资产处理E.一次性支付的商标权及特许经营权费用应全部计入无形资产费用【答案】： ACD 14、在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件有关文件做出必要澄清、说明和补充的情形包括（ ）。A.投标文件未经单位负责人签字B.对同类问题表述不一致C.投标文件中有含义不明确的内容D.有明显的计算错误E.投标人主动提出的澄清说明【答案】： BCD 15、（2013年真题）关于工程量清单及其编制，下列说法中正确的有（）。A.招标工程量清单必须作为投标文件的组成部分B.安全文明施工费应列入以“项”为单位计价的措施项目清单中C.招标工程量清单的准确性和完整性由其编制人负责D.暂列金中包括用于施工中必然发生但暂不能确定价格的材料、设备的费用E.计价规范中未列的规费项目，应根据省级政府或省级有关权力部门的规定列项【答案】： B 16、根据FIDIC合同条件的约定，因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件说法正确的是（）。A.该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变动大于1B.该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变动大于10C.该部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.1D.该部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01E.由于工程量的变更直接造成该部分工程单位工程量费用的变动超过1【答案】： BD 17、总平面设计中，影响工程造价的主要因素包括（ ）。A.现场条件B.占地面积C.工艺设计D.功能分区E.柱网布置【答案】： ABD 18、关于履约担保，下列说法中正确的有()。A.履约担保可以用现金、支票、汇票、银行保函形式但不能单独用履约担保书B.履约保证金不得超过中标合同金额的10%C.中标人不按期提交履约担保的视为废标D.招标人要求中标人提供履约担保的，招标人应同时向中标人提供工程款支付担保E:履约保证金的有效期需保持至工程接收证书颁发之时【答案】： BD 19、下列费用中，属于专项评价费的有()A.勘察设计费B.可行性研究费C.节能评估费D.安全预评价费E.地震安全性评价费【答案】： CD 20、根据建设工程工程量清单计价规范GB 50500-2013，在其他项目清单中，应由投标人自主确定价格的有（）。A.暂列金额B.专业工程暂估价C.材料暂估单价D.计日工单价E.总承包服务费【答案】： D 21、国际工程合同价款结算中，关于预付款下列说法中正确的有（ ）。A.首次预付款的支付时间以收到预付款保函和颁发中标函之日两者中较早者为准B.预付款应在支付证书中按百分比扣减的方式偿还C.当期中支付证书中累计总额超过中标合同价（含暂定金额）的10开始扣减D.在预付款完全偿还之前承包商应保证预付款保函一直有效E.如在预付款保函截止日期前28天预付款还未完全偿还，则承包商应相应延长保函期限【答案】： BD 22、建筑工程费用的估算可采用单位建筑工程投资估算法，此法可进一步细分为()。A.单位实物工程量估算法B.概算指标估算法C.单位容积价格法D.单位面积价格法E:单位功能价格法【答案】： CD 23、关于设备购置费的构成和计算，下列说法中正确的有（）。A.国产标准设备的原价中，一般不包含备件的价格B.成本计算估价法适用于非标准设备原价的价格C.进口设备原价是指进口设备到岸价D.国产非标准设备原价中包含非标准设备设计费E.达到固定资产标准的工器具，其购置费用应计入设备购置费中【答案】： BD 24、下列费用中应计入到设备运杂费的有（）。 A.设备保管人员的工资B.设备采购人员的工资C.设备自生产厂家运至工地仓库的运费、装卸费D.在设备原价中没有包含的，运输中的设备包装支出E.设备仓库所占的固定资产使用费【答案】： ABD 25、关于国外建筑安装工程费用构成的说法中，正确的有()。A.招雇解雇费应计入人工费B.管理费包括现场管理费与公司管理费C.管理费不包括广告宣传费与交际费D.驻工地工程师的现场办公室及所需设备的费用应列入管理费E:建筑安装工程量越大，开办费在工程价格中的比例就越小【答案】： AB 26、（2015年真题）建设规模是影响工程造价的主要因素之一，项目决策阶段合理确定建设规模的主要方法有（）。A.盈亏平衡产量分析法B.平均成本法C.生产能力平衡法D.单位生产能力估算法E.回归分析法【答案】： ABC 27、承包人应在每个计量周期到期后，向发包人提交已完成工程进度款支付申请，支付申请包括的内容有（）。A.累计已完成的合同价款B.本期合计完成的合同价款C.本期合计应扣减的金额D.累计已调整的合同金额E.页计下期将完成的合同价款【答案】： ABC 28、下列财务评价指标中，属于融资前财务分析的指标有()。A.项目投资回收期B.项目投资财务净现值C.项目资本金财务内部收益率D.项目资本金净利润率E:累计盈余资金【答案】： AB 29、关于工程量清单编制的说法，正确的有()。A.脚手架工工程应列入以综合单价形式计价的措施项目清单B.暂估价用于支付可能发生也可能不发生的材料及专业工程C.材料暂估价中的材料包括应计入建安费中的设备D.暂列金额是招标人考虑工程建设工程中不可预见、不能确定的因素而暂定的一笔费用E:计日工清单中由招标人列项，招标人填写数量与单价【答案】： ACD 30、估算建设投资后需编制建设投资估算表，为后期的融资决策提供依据。按形成资 产法分类，建设投资可分为（）。A.工程费用 B.工程建设其他费用C.固定资产费用 D.无形资产费用E.预备费【答案】： CD 31、（2012年真题）下列费用项目中，属于安装工程费用的有（）。A.被安装设备的防腐、保温等工作的材料费B.设备基础的工程费用C.对单台设备进行单机试运转的调试费D.被安装设备的防腐、保温等工作的安装费E.与设备相连的工作台、梯子、栏杆的工程费用【答案】： ACD 32、关于新增固定资产价值的确定，下列说法中正确的有（）。A.以单位工程为对象计算B.以验收合格、正式移交生产或使用为前提C.分期分批交付生产的工程，按最后一批交付时间统一计算D.包括达到固定资产标准不需要安装的设备和工具器的价值E.是達设项目竣工投产所增加的固定资产价值【答案】： BD 33、关于设备购置费的构成和计算，下列说法中正确的有（）。 A.国产标准设备的原价中，一般不包含备件的价格B.成本计算估价法适用于非标准设备原价的计算C.进口设备原价是指进口设备到岸价D.国产非标准设备原价中包含非标准设备设计费E.达到固定资产标准的工器具，其外购配套件费用应计入设备购置费中【答案】： BD 34、关于预付款担保，下列说法中正确的有（ ）。A.预付款担保应在施工合同签订后、预付款支付后提供B.预付款担保可以采用银行保函的形式C.承包人中途毁约，中止工程，发包人有权从预付款担保金额中获得预付款补偿D.发包人应在预付款扣完后将预付款保函退还承包人E.在预付款全部扣回之前，预付款保函应始终保持有效，且担保金额应始终保持不变【答案】： BCD 35、根据标准施工招标文件的规定，承包人只能获得“工期+费用”补偿的事件有（ ）。A.基准日后法律的变化B.施工中发现文物、古迹C.发包人提供的材料、工程设备造成工程质量不合格D.施工中遇到不利的物质条件E.发包人更换其提供的不合格材料、工程设备【答案】： BD 36、索赔费用的计算方法通常有()A.实际费用法B.定额计算法C.总费用法D.工程量清单计算法E.修正的总费用法【答案】： AC 37、下列关于施工机械安拆费及场外运费的表述中，正确的是（）。A.场外运费仅包括施工机械自停置点运到施工现场的单边运费B.自升式塔式起重机安装、拆卸费用的超高起点及其增加费由各地区（部门）根据具体情况确定C.一次安拆费为现场机械安装和拆卸一次所需的人工费、材料费、施工机械使用费之和D.不需安装、拆卸且自身又能开行的机械，不计安拆费和场外运费E.施工单位可以自己选择将安拆费及场外运费计入台班单价或单独计算【答案】： BD 38、根据建设项目工程总承包合同示范文本（试行）（GF201-0216）下列关于预付款的说法正确的有（ ） 。A.合同约定预付款保函的，发包人在收到预付款保函后7 天内向承包人支付预付款金额B.预付款的抵扣方式、抵扣比例等，由合同双方在专用条款中约定C.预付款抵扣完后，发包人应及时向承包人退还预付款保函D.合同解除时预付款尚未扣完的，发包人应直接从预付款保函中扣除尚未扣完的款项E.合同未约定承包人提交保函的，尚未扣回的预付款应直接从履约保函中扣回【答案】： BC 39、依法必须进行招标的项目，招标人应当向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告，书面报告包括的内容有（ ）。A.招标范围B.合同签订方式C.招标文件中投标人须知的内容D.评标委员会的组成E.中标结果【答案】： CD 40、下列关于建设项目决策阶段设备方案选择的说法，正确的有（ ）。A.设备选择应符合政府部门的技术标准要求B.尽量选用质量高的进口设备C.在保证设备性能前提下，力求经济合理D.注意进口设备的配套问题E.先确定设备的型号和数量后再确定生产工艺流程【答案】： ACD 41、 根据标准施工招标文件(2007年版)通用合同条款，承包人可能同时获得工期和费用补偿，但不能获得利润补偿的索赔事件有（ ）。A.发包人提供材料、工程设备不合格B.发包人负责的材料延迟提供C.迟延提供施工场地D.施工中发现文物E.施工中遇到不利物质条件【答案】： D 42、下列工程项目中，必须采用工程量清单计价的有()。A.使用各级财政预算资金的项目B.使用国家发行债券所筹资金的项目C.国有资金投资总额占50%以上的项目D.使用国家政策性货款的项目E:使用国际金融机构货款的项目【答案】： ABCD 43、（2021年真题）有效的仲裁协议是申请仲裁的前提，仲裁协议达到有效必须同时具备的内容有（ ） 。A.请求仲裁的意思表示B.仲裁事项C.仲裁期限D.仲裁费用E.选定的仲裁委员会【答案】： AB 44、（2013年真题）下列费用项目中，以“到岸价关税消费税”为基数，乘以各自给定费（税）率进行计算的有（ ）。A.外贸手续费B.关税C.消费税D.增值税E.车辆购置税【答案】： D 45、关于新增固定资产价值的确定，下列表述中正确的是（）。 A.新增固定资产价值的计算是以单项工程为对象的B.计算新增固定资产价值，应在生产和使用的工程全部交付后进行C.建设单位管理费按单项工程的建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额按比例分摊D.土地征用费、勘察设计费用按单项工程的建筑、安装工程造价总额比例分摊E.运输设备及其他不需安装设备不计分摊的“待摊投资”【答案】： AC 46、根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)，关于工程量清单计价的有关要求， 下列说法中正确的有（）A.事业单位自有资金投资的建设工程发承包，且国有资产投资者实际拥有控制权的项目，必须采用工程量清单计价B.使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价C.招标工程量清单应以单位(项)工程为单位编制D.工程量清单计价方式下，必须采用单价合同E.招标工程量清单的准确性和完整性由清单编制人负责【答案】： ABC 47、在财务分析的项目投资现金流量表中，属于现金流出构成内容的有()。A.建设投