一级建造师之一建工程法规题库包过题库精品.docx

一级建造师之一建工程法规题库包过题库精品第一部分 单选题(50题)1、根据环境噪声污染防治法，关于建设项目环境噪声污染防治的说法，正确的是（）。2018真题A.建设项目可能产生环境噪声污染的，施工企业必须提出环境影响报告书B.环境影响报告书中应当有施工企业的意见C.环境影响报告书应当报环境保护行政主管部门批准D.环境影响报告书，应当征得该建设项目所在地单位和居民的同意【答案】： C 2、 建设项目的环境影响报告书,必须对建设项目可能产生的大气污染和对生态环境的影响作出评价,规定防治措施,并按照规定的程序报()审查批准。A.地方政府主管领导B.建设单位主管领导C.环境保护行政主管部门D.大气污染防治监管部门【答案】： C 3、人民法院经过审理,查明被告依法负有给付义务的,应当()。A.判决被告在一定期限内履行B.判决撤销或者部分撤销行政行为C.判决确认无效D.判决被告履行给付义务【答案】： D 4、关于招标文件澄清或者修改的说法，正确的是（ ）。A.招标文件的效力高于其澄清或修改文件B.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应在投标截止时间至少 15 日前澄清或者修改C.澄清或者修改可以以口头形式通知所有获取招标文件的潜在投标人D.澄清或者修改通知至投标截止时间不足 15 日的，在征得全部投标人同意后，可按原投标截止时间开标【答案】： B 5、下列纠纷属于行政纠纷是( )。A.李某对于工资支付和单位发生的纠纷B.施工单位和建设单位对于工程质量的纠纷C.施工单位和租赁公司关于机械租赁的纠纷D.施工单位对于环保局的罚款产生纠纷【答案】： D 6、某工程项目为赶工期而昼夜施工，严重影响了相邻小区居民的休息，经现场劝阻无效，居民便成立维权小组与该施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并赔偿2万元作为抚慰金。关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系，以下表述中正确的是( )。A.其间构成了不当得利之债B.其间构成了无因管理之债C.其间构成了侵权之债D.其间没有形成债的关系【答案】： C 7、根据招标投标法实施条例，通过资格预审的申请人少于3 个的，应当（ ）。A.暂停招标B.增加申请人C.重新招标D.直接发包【答案】： C 8、根据建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。此项规定体现了（ ）。A. 建设单位的安全责任B. 工程监理单位的安全责任C. 施工单位的安全责任D. 勘察、设计单位的安全责任【答案】： C 9、在文物保护单位的保护范围之外，划定的为保护文物单位的安全、环境、历史风貌对建设项目加以限制的区域，称为()。A.建设控制地带B.文物保护范围C.城市紫线D.城市黄线【答案】： A 10、（2019年真题）关于和解的说法,正确的是（）。A.和解只能在一审开庭审理前进行B.和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上,就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议,自行解决争议的一种方式C.和解不可以与仲裁讼诉程序相结合D.当事人自行达成的和解协议具有强制执行力【答案】： B 11、关于建设工程监理的说法，正确的是（ ）。A. 工程监理单位不得与建设单位或设计单位有隶属利害关系B. 工程监理单位的监理依据中应当包括地方标准和行业标准C. 未经总监理工程师签字，建设单位不得组织工程竣工验收D. 监理单位将不合格工程按合格签字，造成损失的，其民事赔偿责任不应超过监理费用【答案】： C 12、下列代理行为中，不属于委托代理的是( )（2012）A.招标代理B.采购代理C.诉讼代理D.指定代理【答案】： D 13、自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.30；7B.30；14C.15；7D.15；14【答案】： A 14、根据安全生产法，施工企业从业人员发现安全事故隐患，应当及时向（）报告。A.安全生产监督管理部门或者建设行政主管部门 B.现场安全生产管理人员或者项目负责人 C.现场安全生产管理人员或者施工企业负责人 D.县级以上人民政府或者建设行政主管部门【答案】： C 15、甲公司欠某供应商500万元贷款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后500 万元债务的清偿问题的说法，正确的是（ ）。A. 应当由甲公司承担全部债务B. 应当由乙、丙公司承担连带债务C. 乙公司与丙公司均不承担清偿责任D. 应当由乙公司承担全部债务【答案】： B 16、某施工单位与采石场签订了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。为确保合同履行，施工单位交付了3万元定金。由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金4万元。则本案中采石场最多应支付给施工单位( )万元。A. 10 B. 7 C. 6 D. 4【答案】： B 17、甲、乙两公司欲签订一份仲裁协议，仲裁协议的内容可以不包括()。A.选定的仲裁委员会B.仲裁事项C.双方不到法院起诉的承诺D.请求仲裁的意思表示【答案】： C 18、我国施工单位承揽工程或从事建筑施工活动的范围，取决于它的( )。A.资质等级B.注册所在地C.专业技术D.市场分布【答案】： A 19、施工单位与水泥厂订立了一份水泥买卖合同，施工单位按约定向甲支付了的定金 6 万元，合同约定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金 3 万元。交货日期届满，水泥厂无法交付该批水泥。施工单位诉至法院提出如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己利益，又能获得支持的是（ ）。A.请求水泥厂双倍返还定金 12 万元B.请求水泥厂双倍返还定金 12 万元，同时请求甲支付违约金 3 万元C.请求水泥厂返还定金 6 万元D.请求水泥厂支付违约金 3 万元，同时请求甲返还定金 6 万元【答案】： A 20、某施工合同因承包人重大误解而属于可撤销合同时，则下列表述错误的是()。A.承包人可申请法院撤销合同B.承包人可放弃撤销权继续认可该合同C.承包人放弃撤销权后发包人享有该权利D.承包人享有撤销权而发包人不享有该权利【答案】： C 21、用人单位与劳动者自()建立劳动关系。A.用工之日B.用人单位报劳动保障部门备案之日C.签订合同之日D.劳动者领取工资之日【答案】： A 22、施工企业于2013年6月30日获得三级企业资质证书，该施工企业应当于（ ）前，向发证机关申请资质证书的延续。A.2016年3月30日B.2018年3月30日C.2016年6月1日D.2018年6月1日【答案】： B 23、某运输合同约定货到后付款。则在运输过程中，承运人对托运人的财产拥有（ ）。A. 占有权B. 留置权C. 收益权D. 抵押权【答案】： A 24、当事人提出证据证明存在下列情形的，人民法院应当准许重新鉴定的是（）。A.经质证认定不能作为证据使用的 B.鉴定人员工作有瑕疵的 C.鉴定程序违法的 D.鉴定结论依据不足的【答案】： A 25、国家标准、行业标准的制定一般分为（ ）四个程序。A.准备、征求意见、修正、送审B.征求意见、修正、送审、报批C.准备、专家会审、征求意见、报批D.准备、征求意见、送审、报批【答案】： D 26、某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给乙供应商，针对该笔款项说法正确的是()。A.乙供应商因无过错，无需返还B.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求C.施工单位因乙供应商拒绝返还，故可暂不向甲供应商支付货款D.甲供应商有权直接要求乙供应商给付该笔款项【答案】： B 27、关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。2014A.全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额3%的比例预留保证金B.由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，并从保证金中扣除维修费用C.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期D.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于7日内会同承包人按合同约定的内容进行核实【答案】： C 28、甲向乙发出要约后，因发生了重大变故，甲又向乙发出一个通知，声明前一个要约的内容无效，则（ ）。A.甲发出后一个通知的行为是要约撤销B.甲发出后一个通知的行为是要约撤回C.后一个通知必须不迟于前一个通知到达乙时才有效D.后一个通知只要在乙发出承诺通知之前到达乙就有效【答案】： D 29、关于建设工程合同一方违约后，另一方采取措施防止损失扩大的说法，正确的是（ ）。A.接到违约方的通知后，守约方应当及时采取措施防止损失扩大B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失要求赔偿C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由自己承担D.未接到违约方的通知，守约方无需采取措施防止损失扩大【答案】： A 30、甲施工企业违反行政法规规定,行政机关拟对其作出吊销资质证书的处罚,下列说法正确的是()A.行政机关应当告知甲有要求举行听证的权利B.即使甲不要求听证,为保证处罚决定的公正性,行政机关也应该组织听证C.因为处罚关系到甲切身利益,甲法定代表人应该自己参加听证,而不能委托他人代理参加听证D.甲应当承担行政机关组织听证的费用【答案】： A 31、关于建设工程共同承包的说法，正确的是（）。A.中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包 B.两个不同资质等级的单位实施联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程 C.联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任 D.共同承担的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任【答案】： D 32、劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权()。A.不执行安全规程B.不执行公司制度C.拒绝执行D.不遵守劳动纪律【答案】： C 33、关于担保合同的说法,正确的是（ ）A.保证合同的双方当事人是保证人与债权人B.第三人为债务人向债权人提供担保时,不得要求债务人提供反担保C.主合同的效力不影响担保合同的效力D.担保合同被确认无效后,担保人不承担民事责任【答案】： A 34、安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由( )现场实施全过程监督。A. 施工单位负责项目管理的技术负责人B. 装、拆卸单位的专业技术人员C. 监理单位负责安全的工程师D. 出租单位生产管理人员【答案】： B 35、施工企业的施工现场消防安全责任人应是（）。A.施工企业负责人 B.专职安全员 C.专职消防安全员 D.项目负责人【答案】： D 36、下列调解书中，经双方当事人签收后即具有强制执行力的是（）。A.法院调解书B.行政调解书C.专业调解机构调解书D.人民调解委员会调解书【答案】： A 37、根据城镇污水排入排水管网许可管理办法，关于向城镇排水设施排放污水的说法正确的是（）。A.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费 B.施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证 C.排水许可证的有效期，由建设主管部门根据工期确定 D.排水户应当按照实际需要的排水类别、总量排放污水【答案】： A 38、保证人对债权人可以拒绝承担保证责任的情况是()。A.保证合同是连带保证，债务人的财产没有执行完毕B.保证合同是一般保证，债务人的财产没有执行完毕C.保证合同没有明确采用保证的方式D.债务人财产依法强制执行仍不能履行债务【答案】： B 39、某工程施工联合体参加资格预审并获得通过后，投标过程中其组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体仍然符合资格预审条件要求，则其投标（ ）。A.有效B.无效C.在征得全体投标人同意后为有效D.在征得评标委员会同意后为有效【答案】： B 40、某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同，合同约定：签约后一周内交付货物，届时合同生效。施工企业有权逾期提取或提前提取货物，关于该仓储合同的说法，正确的是( )。A.该仓储合同签订即生效，不以交付为要件 B.如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费 C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效 D.如施工企业提前提货，则有权要求仓储中心减收仓储费【答案】： C 41、某建设项目建设方委托一家商业银行为工程款支付提供付款担保，约定保证方式为一般保证，但未约定保证期间。施工承包合同约定最后付款期为2010年6月1日。后由于建设方未及时支付工程款，施工方要求商业银行承担保证责任。施工单位的如下行为中正确的是（ ）。A. 在2010年12月15日起诉商业银行要求承担保证责任B. 在2010年12月15日起诉建设方和商业银行要求连带付款C. 施工单位胜诉后，依判决直接向商业银行要求支付工程款D. 强制执行建设方后，尚欠的50万元工程款，要求商业银行支付【答案】： D 42、根据民法典的规定，有效的合同转让将使相关权利随之转移，但()除外。A.与债权有关的从权利B.债务人对让与人的抵销权C.债务人对让与人的抗辩权D.专属于债权人自身的从权利【答案】： D 43、甲建筑公司与乙水泥厂签订了一个水泥供货合同，并且预交了水泥款，后来经过各方协商同意，由丙水泥厂代替乙水泥厂供货，但是，丙水泥厂却没有按约定进供货，则下面说法正确的是()。A.乙水泥厂向甲建筑公司承担违约责任B.丙水泥厂向甲建筑公司承担违约责任C.丙水泥厂向乙水泥厂承担违约责任D.乙水泥厂和丙水泥厂向甲建筑公司承担连带责任【答案】： A 44、甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车，该车实际行驶里程 8 万公里，市场价格约为 16 万元，里程表显示行驶里程为 4 万公里。甲明知上述情况存在，仍将该车以 23 万元价格卖给了乙施工企业，乙知情后诉至法院。乙的下列诉讼请求可以获得支持的是( )。A.请求减少价款至 16 万元 B.以欺诈为由解除合同C.以重大误解为由请求撤销合同 D.请求甲承担缔约过失责任【答案】： A 45、2014年6月10日,某施工企业委托某专利事务所申请专利。6月12日该专利事务所向国家专利局邮寄申请文件,6月15日国家专利局收到该文件。2014年6月16日,国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。该专利权届满的期限是（）。2017A.2024年6月12日 B.2024年6月15日 C.2034年6月12日 D.2035年6月16日【答案】： C 46、经人民法院判决，建设单位应最迟于2007年4月5日向承包商支付工程款，但是届时却没有支付，由承包商请求强制执行的期限截止于()。A.2007年5月5日B.2007年7月5日C.2007年10月5日D.2009年4月5日【答案】： D 47、根据招标投标违法行为记录公告暂行办法，关于招标违法行为记录公告的说法，正确的是（）。A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定限制期限长于6个月，公告期限为6个月B.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在做出答复前停止对违法行为记录的公告D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告【答案】： B 48、行政诉讼中，原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由（ ）人民法院管辖。A.最先立案的B.共同上一级法院指定的C.被告最先提交书面答辩状的D.最先收取案件受理费的【答案】： A 49、下列的()是安全及劳动卫生规程未对用人单位提出严格要求的A.对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查B.对劳动者进行劳动安全卫生教育C.为劳动者办理意外伤害保险D.执行国家劳动安全卫生规程和标准【答案】： C 50、根据民法典我国普通诉讼时效期间为()年。A.1B.3C.4D.5【答案】： B 第二部分 多选题(50题)1、按照合同约定，2015年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2015年7月1日至8月1日之间，当地发生了地震，承包方不能行使请求权。2015年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2015年12月31日法院做出判决。则下面的说法正确的是（ ）。A.2015年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止B.2015年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断C.2015年12月3日诉讼时效中断D.2015年12月31日诉讼时效中止E.诉讼时效从2015年1月1日开始【答案】： C 2、根据建设工程质量管理条例的规定，建设单位在组织建设工程竣工验收应当具备的条件包括（ ）。A.有施工单位签署的工程保修书B.有完整的技术档案和施工管理资料C.建设单位和施工企业已签署工程结算文件D.完成建设工程设计和合同约定的各项内容E.有勘察、设计、施工单位共同签署的质量合格文件【答案】： ABD 3、 关于劳务派遣的说法,正确的有()。A.经营劳务派遣业务应当申请行政许可,办理公司登记B.劳务派遣用工只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施C.劳务派遣用工方式使劳动者的聘用与使用分离D.用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位E.除岗前培训费以外,劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用【答案】： ABC 4、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期的说法，正确的有（）。A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期 B.应当以鉴定合格日期为竣工日期 C.鉴定期间为顺延工期的期间 D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期 E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期【答案】： BC 5、根据建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法，下列人员中，属于五方责任主体项目负责人的有（）。A.建设单位项目负责人 B.监理单位负责人 C.勘察单位项目负责人 D.施工单位项目经理 E.造价单位项目负责人【答案】： ACD 6、下列工程项目中无须办理施工许可证的是（ ）。A.建筑面积为350平方米采暖改造工程B.工程投资额38万元的节能工程C.农民在宅基地上建造的二层自建房屋D.防洪堤汛期抢修工程E.外资工程【答案】： CD 7、关于施工现场环境噪声污染防治的说法,正确的有()。A.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业B.科研单位的建筑物属于噪声敏感建筑物C.建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关D.环保行政管理部门有权对排放环境噪声的施工单位进行现场检查E.“夜间”是指22:00至次日8:00之间的时段【答案】： BD 8、施工作业人员享有的安全生产权有()（2013）A.纠正和处理违章作业B.拒绝连续加班作业C.拒绝冒险作业D.紧急避险E.对施工安全生产提自建议【答案】： BCD 9、关于工程建设中债的说法，正确的有（）。 2016A.建立单位要求存在重大安全隐患的工程暂停施工构成侵权之债 B.投标人给招标人巨额贿赂骗取中标成不当得利之债 C.劳务人员按照规定维修施工工具构成无因管理之债 D.施工中的建筑物上坠落的砖块造成他人损害构成侵权之债 E.施工企业向设备商租赁起重机械构成合同之债【答案】： D 10、诉讼管辖可以分为（）。A.级别管辖B.地域管辖C.移送管辖D.特殊管辖E.指定管辖【答案】： ABC 11、下列劳动合同条款中，属于选择条款的有（）。A.社会保险 B.试用期 C.保守商业秘密 D.补充保险 E.休息休假【答案】： BCD 12、关于工程保修期的说法,正确的有（）。A.基础设施工程的保修期为设计文件规定的该工程合理使用年限B.屋面防水工程的保修期为4年C.建设工程保修期的起始日是提交竣工验收报告之日D.保修期结束后,返还质量保证金E.在保修期内,施工企业一直负有维修保修义务【答案】： A 13、下列行政诉讼案件，应由中级人民法院管辖的一审案件是（ ）。A. 确认建筑构件为发明专利B. 确认卫生洁具为实用新型专利技术C. 确认设计方案的著作权D. 对北京市政府作出处理决定不服E. 对国务院安全监督管理委员会处理决定不服【答案】： AD 14、总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故。则关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有（ ）。A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责B.专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理C.总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任D.专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任E.分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务【答案】： ABD 15、下列各项中,关于证据保全,说法正确的有()。A.裁定采取保全措施的，应当立即开始执行B.可能灭失或今后难以取得的证据包括:证人生命垂危;具有民事诉讼证据作用的物品极易腐败变质;易于灭失的痕迹等C.诉讼参加人可以向人民法院申请证据保全D.人民法院也可以主动采取证据保全措施E.向人民法院申请保全证据,不得迟于开庭日前七日【答案】： ABCD 16、根据建设工程质量保证金管理办法，关于缺陷责任期确定的说法，正确的有（ ）。A.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年B.缺陷责任期的期限由法律直接规定C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计D.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计E.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告后，工程自动进入缺陷责任期【答案】： ACD 17、民事诉讼特殊地域管辖中，合同当事人对履行地点没有约定时，关于履行地确定的说法正确的有（）。A.交付不动产的，不动产所在地为合同履行地B.争议标的为给付货币的，给付货币一方所在地为合同履行地C.即时结清的合同，标的物所在地为合同履行地D.其他标的，履行义务一方所在地为合同履行地E.合同没有实际履行的，当事人双方住所地为合同履行地【答案】： AD 18、招标投标法规定，投标文件有下列（ ）情形的，招标人应当拒收。A.逾期送达的B.未通过资格预审的C.未按规定格式填写的D.无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的E.未按招标文件要求密封的【答案】： AB 19、下列选项中，符合建设工程安全生产管理条例规定的有（ ）。A.施工单位应当将施工现场的办公与作业区集中设置B.施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍C.施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证D.施工单位应当将生活区与作业区保持安全距离E.生活区的选址应当符合安全性要求【答案】： BCD 20、根据民法典法定代理或指定代理终止的情形有（）。A.代理期限届满或者代理事务完成B.被代理人取得或者恢复行为能力C.被代理人或者代理人死亡D.代理人丧失民事行为能力E.指定代理的人民法院或者指定单位取消指定【答案】： BCD 21、禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的（），以本企业的名义承揽工程。A.资质证书B.商标名称C.营业执照D.企业技术E.专有设备【答案】： AC 22、关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法，正确的有（）。A.开展项目安全教育培训 B.对建设工程项目的安全施工负责 C.确保安全生产费用的有效使用 D.监督作业人员安全保护用品的配备及使用情况 E.及时、如实报告生产安全事故【答案】： BC 23、根据建设工程质量管理条例，关于总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法律责任的说法，正确的有( )。（2012）A.分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责B.总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工程质量承担全部责任C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任D.分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责E.总承包单位与分包单位对全部工程质量承担连带责任【答案】： AC 24、下列情形中，能导致注册建造师注册证书和执业印章失效的情形有（ ）。A.年龄超过60 周岁B.聘用单位被撤回资质证书C.聘用单位被吊销营业执照D.与聘用单位解除了合同关系E.注册有效期满但未延续注册【答案】： BCD 25、建设单位办理大型公共建筑工程竣工验收备案应提交的材料有（）。A.工程竣工验收备案表 B.住宅使用说明书 C.工程竣工验收报告 D.施工单位签署的工程质量保修书 E.公安机关消防机构出具的消防验收合格证明文件【答案】： ACD 26、根据建设工程安全生产管理条例，关于意外伤害保险的说法，正确的有 （ ）。A. 意外伤害保险为非强制保险B. 被保险人为从事危险作业人员C. 受益人可以不是被保险人D. 保险费由分包单位支付E. 保险期限由施工企业根据实际自行确定【答案】： ABC 27、存放可溶性剧毒废液的场所，必须采取（ ）的措施。A. 防水B. 防渗漏C. 防污染D. 防废气E. 防流失【答案】： AB 28、安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有（）。A.取得安全生产许可证的建筑施工企业发生较大安全事故的 B.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证颁发的 C.超越法定职权颁发安全生产许可证颁发的 D.违反法定程序颁发安全生产许可证颁发的 E.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的【答案】： BCD 29、总承包单位应当承担的法定安全生产责任包括( )。A.与分包单位对整个工程的安全生产承担连带责任B.负责向有关部门上报生产安全事故C.自行完成建设工程主体结构的施工D.将工程分包给具有经验的个人E.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案【答案】： BC 30、根据安全生产许可证条例，国家对( )实行安全生产许可证制度。A.矿山企业B.建筑施工企业C.日用化学品生产、经营、储存单位D.危险化学品生产、经营、储存单位E.烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业【答案】： AB 31、施工企业采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有（），并在进入施工现场前进行检查。A.生产(制造)许可证B.施工资质证书C.产品销售许可证D.施工许可证E.产品合格证【答案】： A 32、某工程已具备竣工条件，承包人在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收和质量责任等的说法，正确的有（）。A.工程质量保证金应在保修期满后返还 B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人未在规定时间内向发包人提出施工签证的，施工后可向发包人申请费用索赔 C.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修 D.当事人对工程造价发生合同纠纷时，应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉 E.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任【答案】： C 33、根据劳动法，关于妇女、未成年人劳动保护的说法，正确的有()。（2015）A.企业应当为未成年工定期进行健康检查B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人C.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动D.企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业E.企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动【答案】： AC 34、根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准的规定，工程质量不良行为认定标准包括（ ）。A.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的B.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的C.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的D.未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测的E.不按照与投标人订立的合同履行义务，情节严重的【答案】： ABCD 35、关于工程监理职责和权限的说法，正确的有（）。2017真题A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用 B.未经监理工程师签字，施工企业不得进入下一道工序的施工 C.未经专项监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款 D.未经总监签字，建设单位不得进行竣工验收 E.未经监理工程师，建筑构配件不得在工程上使用【答案】： ABD 36、为制止侵权行为，权利人在起诉前向人民法院申请保全证据。保全方法正确的有()。A. 对文书、物品等进行录像、拍照、抄写B. 对文书、物品等进行复制C. 向证人进行询问调查、记录证人证言D. 对证据进行鉴定或勘验E. 将获取的证据材料交给当事人保管【答案】： ABCD 37、在施工检测的见证取样中，取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，其中应标明（）。A.工程名称 B.取样部位 C.工程地点 D.样品名称 E.取样日期【答案】： ABD 38、债的产生根据有（ ）。A.合同B.侵权C.支付价款D.不当得利E.无因管理【答案】： ABD 39、根据行政复议法的规定，下列选项中不可申请行政复议的有（ ）。A. 建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书B. 行政机关决定对相关财产予以查封C. 监察机关给予机关工作人员降级处分D. 建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解E. 行政拘留【答案】： CD 40、下列责任形式中属于行政处罚种类的有（）。A.警告B.罚款C.没收违法所得D.降级E.撤职【答案】： ABC 41、根据工伤保险条例的规定，下列职工的伤害应当认定为工伤的有（ ）。A.赵某被诊断为患职业病B.钱某工作岗位上突发心脏病死亡C.孙某到用人单位旧伤复发D.李某上班期间与他人打架斗殴导致重伤E.周某因吸毒被送往戒毒所住院强制戒毒【答案】： AB 42、关于施工单位的消防施工质量和安全责任，说法正确的有（ ）。A.建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准B.不得擅自改变消防设计进行施工，降低消防施工质量C.建立施工现场消防安全责任制度，明确消防安全负责人D.保证在完工前消防通道、消防水源、消防设施和器材、消防安全标志等完好有效E.按照经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工【答案】： ABC 43、建筑施工企业，必须经建设主管部门或者其他有关部门考核合格方可任职的人员有()。A.主要负责人B.安全管理人员C.生产管理人员D.项目负责人E.生产作业人员【答案】： ABD 44、根据民事诉讼法的规定，起诉必须符合的条件有（ )A. 有充分的证据B. 有明确的被告C. 属于人民法院受理民事诉讼的范围D. 原告是与本案有间接利害关系的公民E. 有书面的起诉书