一级建造师之一建工程法规题库包过题库精品（精选题）.docx

一级建造师之一建工程法规题库包过题库精品（精选题）第一部分 单选题(50题)1、（2019年真题）关于施工中产生的固体废物污染环境防治的说法，正确的是()A.施工现场的生活垃圾实行散装清运B.处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件C.施工企业可以将建筑垃圾交给从事建筑垃圾运输的个人运输D.转移固体废物，出省，自治区，直辖市行政区域处置的，应当同时向固体废物移出地和接受地的省级环境保护行政主管部门提出申请【答案】： B 2、根据民事诉讼法，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。2014真题A.当事人住所地 B.调解协议履行地 C.调解组织所在地 D.调解协议签订地【答案】： C 3、甲公司向乙公司订作一批预制板,乙开工不久,甲需要将预制板加厚,遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法,正确的是()。A.甲应支付相应部分报酬B.甲不得中途要求乙停止制作C.甲应支付全部约定报酬D.甲不用赔偿乙的损失【答案】： A 4、下列关于建筑工程施工许可的表述，不正确的有()。A.建设单位应当自领取施工许可证之日起40天内开工B.工程因故中止施工，建设单位应在中止施工之日起1个月内向原发证机关报告C.中止施工满1年的工程恢复施工前，应重新核验施工许可证D.因故不能在领取施工许可证后的3个月内开工时，应当申请延期【答案】： A 5、某施工单位与采石场签订了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。为确保合同履行，施工单位交付了3万元定金。由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金4万元。则本案中采石场最多应支付给施工单位( )万元。A. 10 B. 7 C. 6 D. 4【答案】： B 6、建设工程活动中涉及的代理行为比较多，下列选项中不得委托代理的是（）。A.工程招标B.工程承包C.纠纷诉讼D.材料设备采购【答案】： B 7、某工程事故造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失达2000万元根据生产安全事故报告和调查处罚案例，该事故等级为()（2013）A.特别重大事故B.较大事故C.重大事故 D.一般事故【答案】： B 8、根据我国民法典律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是（ ）。A. 债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿B. 同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿。C. 同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿D. 抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿【答案】： D 9、依照建设工程施工合同（示范文本）通用条款的规定，建设单位供应的钢筋由（ ）A. 建设单位负责试验，并承担试验费用B. 建设单位负责试验，双方分担试验费用C. 施工单位负责试验，建设单位承担试验费用D. 施工单位负责试验，双方分担试验费用【答案】： C 10、某房地产开发公司在某市老城区拟开发的一住宅小区项目涉及到拆迁，则房地产公司申领施工许可证前，()。A.拆迁工作必须全部完成B.拆迁补偿安置资金全部到位C.拆迁工程量已完成50%D.有保证工程质量和安全的具体措施【答案】： D 11、某施工单位的现场劳动安全设施不符合国家规定，监理工程师提出后，顶目经理仍不采取措施，因而发生重大伤亡事故，则项目经理承担的刑事责任有（ ）。A.拘留B.吊销资格证书C.有期徒刑或者拘役 D.有期徒刑并处拘役、罚金【答案】： C 12、关于工伤医疗停工留薪期的说法。正确的是（）。（2016）A.在停工留薪期内，原工资福利待遇适当减少B.停工留薪期一般不超过12个月。C.工资由所在单位在停工留薪期结束后一次性支付。D.停工留薪期满后仍需治疗的。工伤职工不再享受工伤医疗待遇。【答案】： B 13、建设工程合同不属于（ ）。A. 有名合同B. 双务合同C. 实践合同D. 要式合同【答案】： C 14、建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程且情节严重的，()A.没收违法所得B.责令停业整顿C.降低资质等级D.吊销资质证书【答案】： D 15、在下列情形中，构成承诺的是（ ）。A.甲向乙发出要约，丙得知后向甲表示完全同意要约的内容B.甲向乙发出要约，乙向丁表示完全同意要约的内容C.甲向乙发出要约，明确7 天内答复，乙8 天后表示同意D.甲按某广告给乙汇款购买建筑材料，乙给甲邮寄了其指定的产品【答案】： D 16、施工单位与物资供应单位因采购的钢筋质量问题发生争议，双方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中，正确的是( )。A.如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解B.如果双方在申请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即具有法律强制执行力C.双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解D.如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行【答案】： C 17、法院在执行被执行人房产时，案外人王某提出异议，称该房产归其所有，法院无权执行。 执行员按法定程序进行审查，确认王某理由成立，此时应由（）批准中止执行。A. 执行员B. 执行庭庭长C. 审判委员会D. 法院院长【答案】： D 18、女职工的生育产假不得少于（ ）天。A. 60B. 90C. 120D. 180【答案】： B 19、工人张某在工作时间因公致残，被鉴定为3 级伤残，下列有关对其待遇的叙述，正确的是（ ）。A.保留劳动关系，退出工作岗位B.保留劳动关系，由用人单位安排适当工作C.从工伤保险基金按伤残等级按月支付伤残补助金D.从工伤保险基金一次性支付伤残津贴【答案】： A 20、建设单位应当在工程竣工验收合格后的（）内到县级以上建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.15天B.30天C.45天D.60天【答案】： A 21、甲、乙双方订立的合同经人民法院判决认定为无效合同，则该合同自()时起不具有法律效力。A.合同订立B.合同生效C.当事人提起诉讼D.法院判决生效【答案】： A 22、按照建筑业企业资质管理规定，企业未按照规定要求提供企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可以（）。A.降低资质等级 B.撤回资质证书 C.处以相应罚款 D.吊销资质证书【答案】： C 23、某总承包企业承揽一合同总价为7500万元的设备安装工程，则其配备项目专职安全生产管理人员的数量不少于( )人。A.1B.2C.3D.4【答案】： B 24、要式合同是指()的合同。A.法律上已经确定了一定的名称和规贝B.当事人双方互相承担义务C.根据法律规定必须采用特定形式D.当事人双方意思表示一致即告成立【答案】： C 25、施工企业与劳动者签订了一份期限为2年半的劳动合同，则该劳动合同中约定的试用期依法最长不得超过（ ）个月。A. 1 B. 2C. 3 D. 6【答案】： B 26、在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤和死亡，该施工企业的行为构成（）。A.重大责任事故罪 B.强令违章冒险作业罪 C.重大劳动安全事故罪 D.工程重大安全事故罪【答案】： C 27、王某与母亲生活在不同的城市。在母亲生日之际，王某通过一家购物网站订送了鲜花，以示祝福。这类买卖合同的交付方式属于()。A.现实交付B.指示交付C.占有改定D.简易交付【答案】： B 28、关于工程总承包单位与工程项目管理的说法，正确的是（）。 2016A.工程总承包单位不应与承担工程管理业务的另一方企业有隶属关系 B.工程项目管理企业可以直接从事该工程项目的勘察、设计或施工 C.工程项目管理企业可以与该工程项目的勘察、设计或施工等企业签订合同 D.工程总承包单位可以在同一工程项目上同时承担工程总承包和工程项目管理业务【答案】： A 29、关于工程分包的规定，下列说法正确的是()。A.分包工程发包人不可以要求分包工程承包人提供分包工程履约担保B.分包工程承包人不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保C.建筑工程总承包单位分包，除总承包合同中约定的分包外，须经建设单位认可D.具备相应的资格条件的接受分包的人可以再次分包【答案】： C 30、民法典规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的( )。A.5B.10C.20D.25【答案】： C 31、 根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，重大事故由( )进行调查。A.国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组B.省级人民政府C.设区的市级人民政府D.县级人民政府【答案】： B 32、甲与乙签订工程设计合同，合同约定设计费为80万元，甲方向乙方支付16万元定金。合同订立后，甲方实际向乙方支付了12万元定金，乙收取定金后拒不履行合同，则甲可 以要求乙返还（ ）万元。A. 12 B. 24 C. 16 D. 32【答案】： B 33、根据建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法，关于施工企业负责任人施工现场带班制度的说法，正确的是（）。2018真题A.建筑施工企业负责人，是指企业的法定代表人、总经理，不包括主管质量安全和生产工作的副总工程师B.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20%C.有分公司的企业集团负责人因故不能到现场的，可口头委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查D.建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查【答案】： D 34、 施工合同管理规定，对于无效的施工合同，承包单位已根据合同要求完成工程建设任务，建设单位以合同无效为由不支付工程款，承包人请求人民法院要求建设单位支付工程款，则对于承包单位的要求应该( )。A.合同无效，不予支持B.工程合格，予以支持C.资质合格，予以支持D.已经付出，部分支持【答案】： B 35、 下列代理行为中，不属于无权代理行为的是( )。A.没有合法授权B.超越代理权C.代理权授权不明确D.代理权终止【答案】： C 36、建设单位与某施工企业发生合同纠纷，委托律师全权代理诉讼，但未作具体的授权。则律师在诉讼中有权实施的行为是（ ）。A.提起反诉B.放弃诉讼C.提出管辖权异议D.变更诉讼请求【答案】： C 37、建设工程因故中止施工一年者，恢复施工时，该建设单位应当（ ）。A.报发证机关核验施工许可证B.重新领取施工许可证C.向发证机关报告D.向发证机关备案【答案】： A 38、某市A区的建设单位将其位于本市B区的办公楼发包给本市C区的施工企业，双方在本市D区签订的施工合同，合同中未约定纠纷管辖地。后因工程质量问题产生纠纷，则建设单位可能向该市()人民法院提起诉讼。A.A区B.B区C.C区D.D区【答案】： B 39、在建设工程活动中，()是最为常用的一种担保方式。A.质押B.保证C.留置D.抵押【答案】： B 40、根据建筑法的规定，以下表述正确的是()。A.建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程B.建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程C.联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D.施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人【答案】： D 41、关于建设单位安全责任的说法，正确的是（ ）。A.建设单位可根据自身需要提出低于强制性标准规定的要求B.建设单位有权压缩合同约定的工期C.建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业D.建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料【答案】： D 42、建设工程质量监督部门对某施工项目进行检查时，提出了若干检查要求，其中不属于质量监督部门职权范围的检查内容是（ ）。A. 要求出示施工项目经理和技术负责人的资格证书B. 要求提交质量保证体系和质量责任制度文件C. 抽查施工中主要建筑材料的质量D. 检查劳动合同履行及劳动保护情况【答案】： D 43、建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作约定或约定不明的，合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费用不得低于该费用总额的()。A.40%B.30%C.50%D.60%【答案】： C 44、甲建设单位委托乙施工单位进行工业厂房建设，乙施工单位组建项目经理部，任命李某为项目经理。该项目经理部的材料管理员王某的工伤保险费的缴纳者应当是（ ）。A.甲建设单位B.乙施工单位C.李某D.王某【答案】： B 45、甲施工企业与乙供应商于2008年4月1日签订了水泥供应合同，约定2008年5月1日前交货。乙供应商随即与丙水泥厂签订了一份水泥买卖合同，要求丙水泥厂于2008年4 月20日前交货。后来由于原材料紧张，丙水泥厂于2008年5月8日才将水泥交付给乙供应商。乙供应商收到货物后立即办理托运手续发货。2008年5月11日，货物在运输途中因不可抗力灭失。关于本案的违约责任，下列表述中正确的是（ ）。A. 由于发生不可抗力，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任B. 甲施工企业只能要求乙供应商承担违约责任C. 甲施工企业可以要求乙供应商和丙水泥厂连带承担违约责任D. 由于是丙水泥厂迟延交货造成的，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任【答案】： B 46、某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是 （ ）。 A. 费用和工期损失全部由承包商承担B. 费用和工期损失全部由业主承担C. 费用由承包商承担，工期给予顺延D. 费用由业主承担，工期不顺延【答案】： A 47、关于施工总承包单位和分包单位的安全生产责任，下列说法正确的是（ ）。A.总承包单位和分包单位不得在分包合同中约定各自应当承担的安全生产责任B.总承包单位应当统一组织建立应急救援组织或配备应急救援人员、器材、设备C.总承包单位和分包单位应当各自组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案D.分包单位不服从总承包单位安全管理导致安全事故的，由分包单位承担主要责任【答案】： D 48、下列关于上位法与下位法效力的说法中，错误的是（ ）。A.法律的效力仅次于宪法而高于其他法的形式B.行政法规的效力高于地方性法规和部门规章C.地方性法规的效力高于本级和下级地方政府规章D.部门规章的效力高于地方政府规章【答案】： D 49、承、发包人以建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201版）签订合同，工程竣工后承包人提请竣工验收，但发包人长达一个半月之久拒不组织验收，此情况下正确处理方式是()。A.承包人应提请建设行政主管部门组织验收B.以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期C.视为通过验收，以提请竣工验收报告之日后第29天为验收合格日D.继续等待验收【答案】： B 50、下列授予专利权的条件中，属于共性条件的是（）。A.创造性 B.实用性 C.新颖性 D.艺术性【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、关于诉讼时效起算的说法，正确的是（ ）。A.民法总则施行之日，诉讼时效期间尚未满民法典规定的2年或者1年的，应按照民法典的规定执行至时效期满B.最长保护期是主观起算，自权利人知道或应当知道权利被侵害之日起20年C.民法总则施行前，民法典规定的诉讼时效期间已经届满的，则诉讼时效届满，不适用民法总则的规定D.民法总则规定，普通诉讼时效自权利人知道或应当知道权利受到侵害之日起计算E.民法总则施行后诉讼时效期间开始计算的，应当适用民法总则关于3年诉讼时效期间的规定【答案】： C 2、建筑墙体、屋面的保温工程施工时，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取（ ）形式实施工程监理。A.巡查B.抽检C.平行检验D.旁站E.巡视【答案】： CD 3、下列有关管辖权转移与移送管辖，说法正确的是（ ）。A.移送管辖是有管辖权的法院把案件转移给原来没有管辖权的法院B.管辖权转移是没有管辖权的法院把案件移送给有管辖权的法院C.管辖权转移仅限于上下级法院之间D.移送管辖可能在上下级法院之间或者在同级法院间E.管辖权转移仅限于同级法院之间【答案】： CD 4、根据劳动法规定,符合对未成年特殊保护规定的有()。A.不得安排未成年人从事矿山井下作业B.不得安排未成年人从事低温、冷水作业C.不得安排未成年人从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动D.不得安排未成年人延长工作时间和夜班劳动E.用人单位应当对未成年人定期进行健康检查【答案】： A 5、下列工程项目中，可以由外商投资建筑业企业承包的有（）。2017A.中国投资的建设项目 B.外商投资占45%，但技术难度大的建设项目 C.全部由外国赠款建设的工程 D.外商投资占50%的中外联合建设项目 E.国际金融机构资助并通过根据的贷款条款进行的国际招标授予的建设项目【答案】： CD 6、关于工程竣工验收的说法，正确的有（ ）。A. 工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期B. 承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期C. 工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人首次送交竣工验收报告之日为竣工日期D. 承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期E. 建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期【答案】： ABD 7、关于施工合同的义务下列说法正确的是()。A.施工合同的义务包括完成施工任务和支付工程价款B.对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工单位是债权人C.对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工单位是债务人D.对于支付工程价款，建设单位是债务人，施工单位是债权人E.对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人【答案】： AD 8、下列承担民事责任的方式中，只能适用于违约责任的有（）。A.停止侵害B.修理、重作C.支付违约金D.恢复名誉E.赔偿损失【答案】： BC 9、甲施工企业与乙公司共同出资设立了丙公司，丁公司欠付丙一笔到期货款，丙与戊银行订了一个借款合同，该借款合同由己公司作为担保人。借款到期后丙无力偿还，戊可以要求（）承担还款责任。A.甲 B.乙 C.丙 D.丁 E.己【答案】： C 10、根据有关规定，建设项目的工伤保险责任，说法正确的是（ ）。A. 以建设项目为单位参加工伤保险的，应当以职工工资总额为基数缴纳保费B. 施工总承包单位在项目开工前，一次性代缴本项目工伤保险费，覆盖项目所有的职工和农民工C. 职工发生工伤事故的，由总承包单位在30 日内提出工伤认定申请，职工所在单位应当密切配合D. 未办理工伤保险的建设项目，发生工伤事故，建设单位、总承包单位应当与职工所在单位承担连带责任E. 总承包将工程违法分包给包工头李某，李某所招用的农民工刘某摔伤的，由李某承担全部责任【答案】： BD 11、总承包单位要将所承包的施工工程进行分包，应当符合的条件有()。A.应当依法告知建设单位并取得认可B.在总承包合同中规定分包的内容C.在总承包合同中没有规定分包内容的，应当事先征得建设单位的同意D.应接受建设单位直接指定的分包人E.应当在建设单位推荐的分包单位中选择【答案】： ABC 12、建设单位拟装修其办公楼，其中涉及承重结构变动。则下列表述正确的有()。A.建设单位将装修方案报有关主管部门批准后，方可施工B.建设单位在委托原设计单位提出设计方案后，方可施工C.建设单位在委托相应资质等级设计单位提出设计方案后，方可施工D.建设单位提出装修方案后，即可要求承包单位施工 E.建设单位可直接将装修任务发包给劳务公司【答案】： BC 13、下列建设工程合同中，属于无效合同的有（）。( 2015真题 )A.施工企业超越资质等级订立的合同 B.发包人胁迫施工企业订立的合同 C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同 D.供应商欺诈施工单位订立的采购合同 E.施工企业与发包人订立的重大误解合同【答案】： AC 14、仲裁法可以解决（ ）纠纷。A. 未成年人保护B. 建设合同C. 刑事判决D. 继承E. 买卖合同【答案】： B 15、下面关于项目招标的说法错误的是（ ）。A. 施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标B. 个人投资的项目不需要招标C. 施工主要技术采用特定专利的项目可以招标D. 涉及到公众安全的项目必须招标E. 符合工程招标范围，重要材料采购单项合同估算价在100万元人民币以上项目必须招标【答案】： BD 16、关于计算机软件著作权的说法，正确的有()。（2015）A.自然人的软件著作权保护期为自然人终生B.软件著作权属于软件幵发者C.两个以上法人合作幵发的软件，其著作权的归属由合作咅方书面合同约定D.幵发的软件是从事本职工作的自然结果的，单位必须对幵发软件的自然人进行奖励E.软件著作权也有合理使用的规定【答案】： BC 17、法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，而非企业法人又包括（ ）。A. 国内法人B. 行政法人C. 外国法人D. 事业法人E. 社团法人【答案】： BD 18、下列责任形式中.当事人承担违约责任的形式有（ ）（2013）A.赔礼道歉B.支付违约金C.赔偿损失D.采取补救措施E.罚金【答案】： BCD 19、根据建设工程安全生产管理条例,施工单位应当对应急救援工作做到()。A.配备必要的应急救援器材B.制定本单位生产安全事故应急救援预案C.不定期组织演练D.配备专职应急救援人员E.建立应急救援组织【答案】： AB 20、某商业写字楼建筑，已交付投入使用数年，由于外墙装饰板材坠落而致行人李某伤害，在没有充分证明自己没有过错的情况下，()应先对李某伤害赔偿承担责任。A.写字楼的产权单位B.写字楼的施工单位C.写字楼的设计单位D.写字楼的使用单位E.写字楼的物业管理单位【答案】： AD 21、法人应当具备()等条件。A.依法成立B.有必要的财产或者经费C.有自己的名称、组织机构和场所D.能够独立承担民事责任E.经上级行政主管机关批准【答案】： ABCD 22、根据民事诉讼法，关于证据的应用，说法正确 的是（ ）。A. 证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证B. 对书证、物证进行质证时，当事人必须出示原件、原物C. 涉及商业秘密的证据可以不组织质证，直接作为定案依据D. 当事人因重大过失逾期提供的证据，与基本事实有关的，应当采纳并组织质证E. 勘验笔录的证明力大于证人证言【答案】： AD 23、根据招标投标法和相关法律法规，下列评标委员会的做法中，正确的有（ ）。A.以所有投标都不符合招标文件的要求为由，否决所有投标 B.拒绝招标人在评标时提出新的评标要求 C.按照招标人的要求倾向特定投标人 D.在评标报告中注明评标委员会成员对评标结果的不同意见 E.以投标报价超过标底上下浮动范围为由否决投标【答案】： ABD 24、按照建设工程质量管理条例规定，建设行政主管部门和其他政府部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施：( )。A.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料B.要求被检查的单位暂缓施工配合检查C.发现有影响工程质量的问题时，责令改正D.传唤工程质量责任人员谈话E.对涉及结构安全试块、试件同步取样检测【答案】： AC 25、下列合同既属于双务合同，又属于有偿合同的有（ ）。A.买卖合同B.赠与合同C.租赁合同D.融资租赁合同E.运输合同【答案】： ACD 26、根据建筑工程转包违法分包等违法行为认定查处理办法（试行），施工企业有转包、违法分包违法行为，应承担的法律责任有（）。A.给予警告，限期整改 B.责令改正，没收违法所得 C.并处工程合同价款一定比例的罚款 D.责令停业整顿，降低资质等级 E.情节严重的，吊销资格证书【答案】： BCD 27、施工单位的下列作法中，违反国家有关环境保护法律规定的有()。A.在施工现场附近的河流中清洗油桶B.将施工垃圾处理后倒入附近河流C.转运施工废弃物时未对其进行遮盖D.居民区附近的高架桥施工时未设置噪声屏障E.工程抢修工作一直持续到22时【答案】： ABCD 28、下列属于生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责有（ ）。A.建立健全本单位安全生产责任制B.督促检查本单位的安全生产工作C.对作业人员违规违章行为有权予以纠正或者查处D.落实安全生产管理制度E.确保项目安全生产费用的有效使用【答案】： AB 29、根据行政诉讼法的规定，下列情形中属于法院受案范围的是（ ）。A.公民李某符合颁发许可证的条件，但是行政机关拒绝颁发B.王某认为工商管理局吊销其营业执照的处罚决定过重C.张某认为行政机关违反法律规定乱收费D.公务员赵某认为行政机关免除其公职的处分决定不合理E.某施工单位认为某规范性文件关于罚款的规定太重，不合理【答案】： ABC 30、对于保修义务的承担和维修的费用承担，下列说法中正确的是（ ）。A.施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担费用B.由于设计问题造成的质量缺陷，由施工单位负责维修，维修费用由施工单位向设计单位索赔C.因建设单位错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其费用由建设单位承担D.因使用不当造成的损坏问题，由使用单位负责维修，其费用由使用单位自行负责E.因地震等自然灾害或者其他不可抗拒原因造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，建设参与各方再根据国家具体政策分担费用【答案】： AC 31、甲施工企业到乙供应商的材料仓库提货时，仓库保管员由于工作疏忽多发了2t水泥给施工企业，乙供应商发现后要求甲施工企业返还。下列表述中，不正确的是()。A.甲施工企业没有过错，无须返还B.产生侵权之债，甲施工企业应当返还C.产生不当得利之债，甲施工企业应当返还D.产生无因管理之债，甲施工企业应当返还E.产生不当得利之债，甲施工企业可以不返还【答案】： ABD 32、甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是某专业工程的分包单位。在施工过程中，由于乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故。对于建设单位遭受损失的赔偿责任，下列说法正确的是（ ）。A.建设单位可以要求甲公司承担全部赔偿责任B.甲公司没有过错，全部损失应当由乙公司承担C.建设单位应当要求乙公司承担主要责任，其他损失由甲公司承担D.甲公司承担全部赔偿责任后，可以要求乙公司承担其中的主要责任E.甲公司承担全部赔偿责任后，应当按照分包合同约定的比例要求乙公司分担【答案】： AD 33、根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，划分事故等级的要素包括（ ）。A.人身要素B.经济要素C.环境要素D.社会要素E.影响要素【答案】： ABD 34、水污染防治法规定，不得新建排污口的地域包括( )。A.生活饮用水源地B.风景名胜区水体C.渔业水体D.城市敏感建筑集中区水体E.有特殊经济文化价值的水体【答案】： B 35、甲、乙双方在合同中约定了“如合同发生争议，将争议提交Q 市仲裁委员会仲裁”。后合同在履行中发生争议，以下叙述正确的是（ ）。A.如一方当事人向人民法院提起起诉，人民法院不予受理B.Q 市仲裁委员会应当对合同争议进行仲裁C.当事人仍可将争议向人民法院提起起诉D.合同当事人均应受仲裁协议的约束E.当事人仍可向其他仲裁委员会申请仲裁【答案】： ABD 36、当事人之间订立有关设立不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，该合同效力情形表现为()。A.合同自成立时生效B.合同自办理物权登记时生效C.未办理物权登记合同无效D.未办理物权登记不影响合同效力E.合同生效当然发生物权效力【答案】： AD 37、下列关于纳税人及缴纳个人所得税说法正确的是（ ）。A.在中国境内有住所的个人，从境外取得的所得应缴纳个人所得税 B.在中国境内无住所而在一个纳税年度内居住累计满 183 天的个人，为居民个人 C.在中国境内无住所又不居住的个人，从中国境内取得的所得需要缴纳个人所得税 D.在中国境内无住所而在一个纳税年度境内居住累计不满 183 天的个人，从中国境内取得的所得不需缴纳个人 所得税 E.个人所得税率适用 3%至 45%的超额累进税率【答案】： ABC 38、若某市发现的古文化遗址被确定为全国重点文物保护单位,则其建设控制地带应由()来划定。A.国家文物局B.省文物行政主管部门C.市文物行政主管部门D.省城乡规划行政主管部门E.市城乡规划行政主管部门【答案】： BD 39、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释,下列情形中,发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有（ ）A.承包人明确表示不履行合同主要义务的B.承包人已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的C.承包人将承包的建设工程转包的D.承包人在合同约定的期限内没有完工的E.承包人将承包的建设工程违法外包的【答案】： AB 40、下列义务中，属于建设工程监理企业安全生产管理主要义务是（ ）。A.安全技术措施审查B.安全设备合格审查C.专项施工方案审查D.施工招标审查E.安全生产事故隐患报告【答案】： AC 41、某施工单位对其编制的投标文件享有（ ）。A.所有权 B.专利权 C.著作权 D.商标权 E.修改权【答案】： AC 42、胜利建筑公司注册商标于2013年12月31日到期，下列说法中正确的是( )。A.如公司需要继续使用该商标，只能在2013年申请续展注册B.如公司未能在2013年提出续展申请，该商标将被注销C.如公司未能在2013年提出续展申请，可以给予6个月的宽展期D.如公司未能在2014年6月30日前提出续展申请，其注册商标将被注销E.公司可以在到期前提出续展注册，续展注册的有效期为20年。【答案】： CD 43、必须实施见证取样和送检的试块，试件和材料有（ ）。A. 用于承重结构的混凝土试块B. 用于承重墙体的砌筑砂浆试块C. 用于承重结构的钢筋及连接头试件D. 所有的水泥材料E. 地下、屋面、厕浴间使用的防水材料【答案】： ABC 44、以下属于绿色施工导则规定提高用水效率的措施是（ ）。A.混凝土养护过程中应采取必要措施B.将节水定额指标纳入分包或劳务合同中进行计量考核C.对现场各个分包生活区合计统一计量用水量D.临时用水采用节水型产品，安装计量装置E.现场车辆冲洗设立循环用水装置【答案】： ABD 45、根据建设工程