2022年一级造价师之建设工程计价题库包过题库（名师系列）.docx

2022年一级造价师之建设工程计价题库包过题库（名师系列）第一部分 单选题(50题)1、某地2014年拟建一年产30万吨化工产品的项目，建设期两年。根据调查，该地区2010年建设的年产10万吨相同产品的已建项目投资额为1亿元。生产能力指数为0.8，若2010年至2014年工程造价平均每年递增10%，则该拟建项目的静态投资为（）亿元。A. 4. 390B. 3. 526C. 4. 112D. 5. 120【答案】： B 2、招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同的时间规定是（）。A.在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30天内B.在投标有效期内并在自中标通知书收到之日起30天内C.在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起15天内D.在投标有效期内并在自中标通知书收到之日起15天内【答案】： A 3、关于工程变更的说法，正确的是（ ）。A.发包人要求承包人改变已批准的施工工艺或顺序不属于变更B.发包人通过变更取消某项工作从而转由他人实施C.发包人要求承包人为完成工程需要追加的额外工作不属于变更D.承包人不能全面落实变更指令而扩大的损失由承包人承担【答案】： D 4、下列不属于期中支付文件的内容的是（ ）。A.累计已完成的合同价款B.本周期已完成的计日工价款C.累计已实际支付的合同价款D.本周期计划完成的合同价款【答案】： D 5、关于计日工的说法，下列错误的是（ ）。A.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人应予执行B.承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程数量C.承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程单价D.列入进度款同期支付【答案】： C 6、某建设项目投产后，预计年销售收入为24000万元，年经营成本20000万元，其中预收的营业收入年金额为1200万元，预收账款的周转天数为30天，则该项目的预收账款估算额为（ ）万元。A.100B.40C.200D.800【答案】： A 7、下列用时中，同时包含在劳动定额和预算定额人工消耗量中的是()。A.隐蔽工程验收的影响时间B.工序搭接发生的停歇时间C.不可避免的中断时间D.加工材料所需的时间【答案】： C 8、（2013年真题）关于国际工程招标，下列说法中正确的是（）。A.投交标书的方式须加以限制，如规定必须寄交某邮政信箱以免延误B.开标时若标书未附投标保证金则拒绝开启C.开标时允许投标人提问但不允许录音D.采用“两个信封制度”的，技术上不符合要求的标书则第二个信封不再开启【答案】： D 9、投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分祈的主要内容为（）A.承包商任务B.计价方式C.付款办法D.合同价款调整【答案】： B 10、关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是（ ）。A.非生产性建设项目总投资有固定资产投资和铺底流动资金组成B.生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成C.建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.建设投资有固定资产投资和建设期利息组成【答案】： C 11、（2014年真题）在对材料消耗过程测定与观察的基础上，通过完成产品数量和材料消耗量的计算而确定各种材料消耗定额的方法是（）。A.实验室试验法B.现场技术测定法C.现场统计法D.理论计算法【答案】： B 12、某进口设备到岸价为1500万元，银行财务费，外贸手续费合计36万元，关税300万元，消费税和增值税税率分别为10%、17%，则该进口设备原价为（）万元。A.2386.8 B.2376.0 C.2362.9 D.2352.6【答案】： B 13、下列关于施工招标文件的说法中，错误的是（ ）。A.当未进行资格预审时招标文件应包括招标公告B.投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的以投标人须知正文为准C.招标文件应明确评标方法D.招标文件不得说明评标委员会的组建方法【答案】： D 14、垂直运输费的计算方法通常是（ ）。A.按照施工工期日历天数以“昼夜”为单位计算B.按照施工工期日历天数以“天”为单位计算C.按照施工工期日历天数以“”为单位计算D.按照建筑面积以“天”为单位计算【答案】： B 15、关于工程量清单计价适用范围，下列说法正确的是（ ）。A.达到或超过规定建设规模的工程，必须采用工程量清单计价B.达到或超过规定建设数额的工程，必须采用工程量清单计价C.国有资金占投资总额不足50%的建设工程发承包，不必采用工程量清单计价D.不采用工程量清单计价的建设工程，应执行计价规范中除工程量清单等专门性规定以外的规定【答案】： D 16、有关工程欠款利息的计息日，下列说法中正确的是（）。A.建设工程已实际交付的，为交付之日B.建设工程没有交付的，为竣工验收合格之日C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人提出申请之日D.建设工程有争议的，为提交工程造价鉴定之日【答案】： A 17、下列施工工作时间分类中，与劳动条件、劳动强度有关的必需消耗时间是（ ）。A.施工本身造成的停工时间B.休息时间C.非施工本身造成的停工时间D.准备与结束工作时间【答案】： B 18、（2017年真题）关于建设项目最终结清阶段承包人索赔的权利和期限，下列说法中正确的是（）。A.承包人接受竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔C.承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止D.承包人提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止【答案】： D 19、关于建设期利息计算公式的应用，下列说法正确的是（）。 A.按总贷款分年均衡发放考虑B.Pj-1为第（j-1）年年初累计贷款本金和利息之和C.按贷款在年中发放和支用考虑D.按建设期内支付贷款利息考虑【答案】： A 20、（2017年真题）某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为100m3/台班，当机械幅度差系数为20%时，该机械挖二类土方1000m3预算定额的台班耗用量应为（）台班。A.8.0B.10.0C.12.0D.12.5【答案】： C 21、关于项目投资估算的作用，下列说法中正确的是（）。A.项目建议书阶段的投资估算，是确定建设投资最高限额的依据 B.可行性研究阶段的投资估算，是项目投资决策的重要依据，不得突破 C.投资估算不能作为制定建设贷款计划的依据 D.投资估算是核算建设项目固定资产需要额的重要依据【答案】： D 22、某施工机械耐用总台班为800台班，大修周期数为4，每次大修理费用为1200 元，则该机械的台班大修理费为（）元。A. 7 B. 6.0C. 4. 5 D. 3.0【答案】： C 23、下列用工项目中，属于预算定额与劳动定额人工幅度差的是（ ）。A.电焊点火用工B.检查工程质量影响机械操作时间C.班组操作地点转移用工D.机械维修引起的操作人员停工【答案】： C 24、建筑工程中由基础、梁、板、柱、墙、屋架等构件所组成的起骨架作用的、能承受直接和间接“作用”的体系称为（）。A. 平面形状B. 柱网布置C. 建筑结构D. 建筑系数【答案】： C 25、下列各项中，不属于规费项目清单应包括内容的是（ ）。A.养老保险费B.工伤保险费C.生育保险费D.安全文明施工费【答案】： D 26、关于施工机械安拆费和场外运杂费的说法，正确的是（ ）。A.安拆费指安拆一次所需的人工、材料和机械使用费之和B.不需安拆的施工机械，不计算一次安拆费C.固定在车间的施工机械的安拆费也应计算D.塔式起重机安拆费的超高增加费应计入机械台班单价【答案】： B 27、编制工程建设其他费用概算表时，下列费用中，一般按“工程费用×费率”计算是（）。 A.征地补偿费B.拆迁补偿费C.研究试验费D.建设单位管理费【答案】： D 28、某工程合同价为3600万元，合同约定：采用价格指数调整价格差额，其中固定要素比重为0.3，调价要素A、B、C分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3，结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%。施工中，按照实际价格计算的变更价款增加了400万元。则该工程实际结算款额为（）万元。A.4397.5B.4587.5C.4313.0D.4513.0【答案】： D 29、厂区地形力求平坦而略有坡度，一般坡度在510为宜，这属于选择建设厂址要求中的( )。A.节约土地，少占耕地，降低土地补偿费用的要求B.减少拆迁移民数量的要求C.应尽量选在工程地质、水文地质条件较好的地段的要求D.要有利于厂区合理布置和安全运行的要求【答案】： D 30、世界银行关于不可预见准备金的表述，正确的是（ ）。A.支付估算时不可能明确的潜在项目费用B.支付由于物质、社会和经济的变化而导致估算增加的费用C.支付建设成本上升费用D.专为建筑材料价格上涨所设定的费用【答案】： B 31、编制基本建设项目竣工财务决算报表时，下列属于资金占用的项目是（）。A.待冲基建支出B.应付款C.待核销基建支出D.未交款【答案】： C 32、最能体现信息动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程计价信息主要包括（ ）。A.工程造价指数、在建工程信息和已完工程信息B.价格信息、工程造价指数和工程造价指标C.人工价格信息、材料价格信息及在建工程信息D.价格信息、工程造价指数及刚开工的工程信息【答案】： B 33、在计算预算定额人工工日消耗量时，包含在人工幅度差内的用工是（）。A.超运距用工B.材料加工用工C.机械土方工程的配合用工D.工种交叉作业相互影响的停歇用工【答案】： D 34、关于专利及专有技术使用费计算的说法正确的有（ ）。A.专利使用费的计算应按专利使用许可协议的规定计列B.专有技术的界定应以国家鉴定批准为依据C.项目投资中需考虑生产期支付的专利及专有技术使用费D.一次性支付的商标权及特许经营权费用应全部在生产成本中核算【答案】： A 35、本身具有使用价值，且其价值在于它的使用能产生超额获利能力，一般不作为无形资产入账，自创过程中发生的费用按当期费用处理，按此确定价值的资产是（ ）。A.专利权B.专有技术C.商标权D.存货【答案】： B 36、关于工程计价定额的概算指标，下列说法正确的是（）。A.概算指标通常以分部工程为对象B.概算指标中各种消耗量指标的确定，主要来自预算或结算资料C.概算指标的组成内容一般分为列表形式和必要的附录两部分D.概算指标的使用及调整方法，一般在附录中说明【答案】： B 37、某工程合同总额为 20000 万元，其中主要材料占比为 40%，合同中约定的工程预付款为 2400 万元，则按起扣点计算法计算的预付款起扣点为（ ）万元。A.6000B.8000C.12000D.14000【答案】： D 38、某项目共需贷款资金900万元，建设期为3年，按年度均衡筹资，第1年贷款为300万元，第2年贷款为400万元，建设期内只计利息但不支付，年利率为10%，则第2年的建设期利息应为（）万元。A.50.0B.51.5C.71.5D.66.50【答案】： C 39、关于合同价款与合同类型，下列说法中正确的是（ ）。A.招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准B.中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同C.工期特别紧、技术特别复杂的项目应采用总价合同D.实行工程量清单计价的工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款【答案】： D 40、按照世界银行的规定，下列有关国外建设工程造价构成的说法中，正确的是（）。A.临时公共设施及场地的维持费属于间接建设成本B.生产前费用属于直接建设成本C.未明确项目准备金应作为估算的一个项目单独列出D.不可预见准备金是由于物质、社会等变化而准备的，是一定会发生的【答案】： C 41、以下各项中属于不宜计量的措施项目的是（ ）。A. 脚手架费B. 垂直运输费C. 冬雨季施工增加费D. 施工排水、降水费【答案】： C 42、根据国外建筑安装工程费用构成，建筑安装工程一切险投保费应计入（）。A.开办费B.管理费C.暂列金额D.建设工程其他费【答案】： B 43、根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用项目中，属于施工机具使用费的是（ ） A.施工机械财产保险费B.仪器仪表使用费C.大型机械进出场费D.大型机械安拆费【答案】： B 44、某施工现场有塔吊1台，由施工企业租得，台班单价5000元台班，租赁费为2000元/台班。人工工资为80元/工日，窝工补贴25元/工日，以人工费和机械费合计为计算基础的综合费率为30%，在施工过程中发生了如下事件：监理人对已经覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果合格，配合用工10工日，塔吊1台班，为此，施工企业可向业主索赔的费用为()元。A.2250B.2925C.5800D.7540【答案】： D 45、已知某挖土机挖土，一次正常循环工作时间是 40s，每次循环平均挖土量 0.3m3，机械正常利用 系数为 0.8，机械幅度差为 25%。则该机械挖土方 1000m3 的预算定额机械耗用台班量为（ ）。 A.6.83B.5.21C.8.09D.7.23【答案】： D 46、某公路工程承包工程总价款额为3000万元，其中主要材料水泥费用占20、沥青占10，钢筋占20、人工费占15，其他费用占35，该公路工程预付款起扣点为2538万元，则工程预付款为总价款额的（）。A. 7. 7B. 15C. 12. 5D. 25【答案】： A 47、关于工业项目建设地点的选择，下列说法正确的是（）。A.应远离其他工业项目，减少环境保护费用B.应远离铁路、公路、水路，减少运营干扰C.选靠近城镇和居民密集区，减少生活设施费D.应少占耕地，降低土地补偿费用【答案】： D 48、根据我国现行工程造价构成，属于固定资产投资中积极部分的是（ ）。A.建筑安装工程费 B.设备及工、器具购置费C.建设用地费 D.可行性研究费【答案】： B 49、下列关于承揽国际工程投标报价的说法，正确的是（）。A.国际上没有统一的概预算定额，报价完全由投标人根据统一的取费标准.招标文件.技术规范等确定B.国外雇佣工人人工工日单价包括基本工资.税金保险费等，但不包括工人上下班交通费C.国外承包工程中的材料.设备的来源渠道有2 种，即当地采购和国内采购D.除去租赁机械，在国外承包工程，承包商必须在开工时投入资金自行购买施工机械【答案】： D 50、（2017年真题）下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是（）。A.工程验收合格，承包人请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿B.工程验收不合格、但修复后合格，发包人要求承包人承担修复费用C.工程验收不合格、修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款D.承包人超越资质等级签订施工合同，但竣工前取得相应资质等级，请求按照有效合同处理【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、关于定额与工程量清单计价的说法，正确的有()。A.定额计价介于国家调控价与市场价之间B.清单项目划分一般按“综合实体”进行分项C.清单计价突出了施工措施费的市场竞争性D.清单计价的工程量中包含了合理的施工损耗E:定额与清单计价合同价格的调整方式不同【答案】： BC 2、关于投资决策阶段流动资金的估算，下列说法中正确的有（）。A.流动资金周转额的大小与生产规模及周转速度直接相关B.进行流动资金估算时，需要计算各类流动资产和流动负债的年周转次数C.当年发生的流动资金借款应按半年计息D.流动资金借贷利息应计入建设期贷款利息E.不同生产负荷下的流动资金按100%生产负荷下的流动资金乘以生产负荷百分比计算【答案】： AB 3、工业项目总平面设计的评价指标有()。A.永久性堆场占地面积B.绿化系数C.经营费用D.建筑物层高E:柱网布置【答案】： AB 4、根据建设项目工程结算编审规程，工程价款结算主要包括()。A.竣工结算B.分阶段结算C.年度结算D.专业分包结算E:合同终止结算【答案】： ABD 5、施工单位在投标报价中拟采用不平衡报价策略，下列做法中正确的是()。A.总价不变的前提下，适当提高基础工程报价B.总价不变的前提下，适当提高设备安装工程报价C.对工程内容说明不清楚的分项工程适当提高单价D.对将来工程量可能减少的分项工程适当降低单价E:要求报综合单价分析表的工程，降低人工费【答案】： AD 6、下列文件和资料中，属于承包人向发包人提出工期索赔的依据的有（ ）A.合同约定或双方认可的施工总进度规划B.合同双方认可的详细进度计划C.承包人或监理工程师的变更指令D.施工日志、气象资料E.承包人对工期的修改文件【答案】： ABD 7、国产非标准设备原价的计算方法有（）。 A.分部组合估价法B.生产费用综合法C.成本计算估价法D.定额估价法E.系列设备插入估价法【答案】： ACD 8、（2018年真题）关于国外建筑安装工程费用中的开办费，下列说法正确的有（）。A.开办费项目可以按单项工程分别单独列出B.单项工程建筑安装工程量越大，开办费在工程价格中的比例越大C.开办费包括的内容因国家和工程的不同而异D.开办费项目可以采用分摊进单价的方式报价E.第三者责任险投保费一般应作为开办费的构成内容【答案】： ACD 9、能够用作为计算单位的措施项目包括（ ）。A.垂直运输费B.施工排水、降水费C.超高施工增加费D.场地平整费E.已完工程及设备保护费【答案】： AC 10、关于投资估算指标，下列说法中正确的有（ ）。A.应以单项工程为编制对象B.是反映建设总投资的经济指标C.概略程度与可行性研究工作深度相适应D.编制基础包括概算定额，不包括预算定额E.可根据历史预算资料和价格变动资料等编制【答案】： BC 11、（2017年真题）下列工人工作时间中，属于有效工作时间的有（）。A.基本工作时间B.不可避免中断时间C.辅助工作时间D.偶然工作时间E.准备与结束工作时间【答案】： AC 12、（2020年真题）按照用途的不同，建设工程造价指标可分为（）A.工料价格指标B.工程经济指标C.工程量指标D.单位工程造价指标E.消耗量指标【答案】： ABC 13、下列关于共同费用分摊计人新增固定资产价值的表述，正确的是（）。A.建设单位管理费按建筑、安装工程造价总额作比例分摊B. 土地征用费按建筑工程造价比例分摊C.建筑工程设计费按建筑工程造价比例分摊 D.生产工艺流程系统设计费按需安装设备价值总额作比例分摊E.地质勘察费按建筑工程造价比例分摊【答案】： BC 14、（2015年考题）根据建设工程工程量清单计价规范（GB10500-2013），在其他项目清单中，应由投标人自主确定价格的有（ ）。A.暂列金额B.专业工程暂估价C.材料暂估价单价D.计日工单价E.总承包服务费【答案】： D 15、 对于适用于以“项”计价的措施项目，其计算基础可为( )。A.定额基价B.定额人工费+定额材料费C.定额机械费D.定额人工费E.定额人工费+定额机械费【答案】： D 16、下列工程造价指数中，用平均数指数形式编制的总指数有（ ）。A.工程建设其他费费率指数B.设备、工器价格指数C.建筑安装工程价格指数D.单项工程造价指数E.建设项目造价指数【答案】： CD 17、建筑设计阶段影响工程造价的主要因素包括()A.建筑的平面形状B.住宅的空间组合C.建筑物的功能分区D.占地面积E.住宅建筑结构的选择【答案】： AB 18、下列有关概算定额与概算指标关系的表述中，正确的是（）。A.概算定额以单位工程为对象，概算指标以单项工程为对象B.概算定额以预算定额为基础，概算指标主要来自各种预算和结算资料C.概算定额适用于初步设计阶段，概算指标不适用于初步设计阶段D.概算指标比概算定额更加综合与扩大E.概算定额是编制概算指标的依据【答案】： BD 19、根据工程建设项目施工招标投标办法的规定，在投标过程中，视为投标人串通投标报价的是（）。A. 投标人之间相互约定抬高投标报价B. 投标人之间相互约定压低投标报价C. 不同投标人的投标文件相互混装D. 投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标E. 不同投标人的投标文件由一个人编制【答案】： C 20、下列费用项目中，计算施工机械台班单价时应考虑的有()。A.购置机械的资金成本B.机械报废时回收的残值C.随机配备工具的摊销费D.机械设备的财产损失保险费E:大型机械安拆费【答案】： BC 21、根据我国标准施工招标文件，下列情形中，承包人可以得到费用和利润补偿而不能得到工期补偿的事件有()。A.法律变化引起的价格调整B.发包人的原因导致试运行失败C.发包人原因导致的工程缺陷和损失D.承包人遇到不利物质条件E:不可抗力【答案】： BC 22、（2016年考题）关于新增固定资产价值的确定，下列说法中正确的有（ ）。A.以单位工程为对象计算B.以验收合格、正式移交生产或使用为前提C.分期分批交付生产的工程，按最后一批交付时间统一计算D.包括达到固定资产标准不需要安装的设备和工器具的价值E.是建设项目竣工投产后所增加的固定资产价值【答案】： BD 23、下列费用项目中，应计入建筑安装工程人工单价的有()。A.养老保险费B.气候影响的停工工资C.职工教育经费D.防暑降温费E:职工退职金【答案】： BD 24、关于预算定额编制的说法，正确的有()。A.预算定额的计量单位一般按工序或施工工程确定B.在综合施工定额的过程中要增加两种定额间的水平差C.人工工日消耗量等于基本用工、辅助用工和人工幅度差之和D.材料消耗量包含净用量和以净用量为基数计算的损耗量E:以小组产量计算机械台班产量的，不再计算机械幅度差【答案】： BD 25、（2018年考题）根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目已包括在人工日工资单价内的有（ ）。A.节约奖B.流动施工津贴C.高温作业临时津贴D.劳动保护费E.探亲假期间工资【答案】： ABC 26、关于工程设计对造价的影响，下列说法正确的有（ ）。A.周长与建筑面积比越大，单位造价越高B.流通空间的减少，可相应的降低造价C.层数越多单位造价越低D.房屋长度越大单位造价越低E.结构面积系数越小，设计方案越经济【答案】： AB 27、按照建设项目工程总承包合同示范文本（GF-2011-0216），以下情形中，应对合同价款进行调整的有（）。A.合同变更B.法律法规变化影响的合同价格增减C.工程造价管理部门公布的价格调整造成工程成本增减D.一周内监理人原因停水、停电等造成累计停工超过10小时E.设计人批准的变更估算的增减【答案】： BCD 28、关于生产准备，下列说法中正确的有（）。 A.包括自行组织培训和委托其他单位培训的相关费用B.包括正常生产所需的生产办公家具用具的购置费用C.包括正常生活所需的生活家具用具的购置费用D.只有改扩建项目可以采用综合的生产准备费指标进行计算E.可按设计定员乘以人均生产准备费指标计算【答案】： A 29、（2013年真题）总平面设计中，影响工程造价的主要因素包括（）。A.现场条件B.占地面积C.工艺设计D.功能分区E.柱网布置【答案】： ABD 30、下列行为中属于投标人串通投标的是（ ）。A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制B.投标人之间约定中标人C.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人D.投标人直接约定部分投标人放弃投标或者中标E.不同投标人的投标文件相互混装【答案】： BD 31、在编制分部分项工程量清单时，下列项目特征中可以不作详细描述的有()。A.门窗洞口尺寸或框外围尺寸B.混凝土拌合料的砂种类C.混凝土构件的混凝土强度等级D.设备基础的尺寸E:石方预裂爆破的单孔深度【答案】： B 32、根据FIDIC合同条件的约定，因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件说法正确的是（）。A.该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变动大于1B.该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变动大于10C.该部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.1D.该部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01E.由于工程量的变更直接造成该部分工程单位工程量费用的变动超过1【答案】： BD 33、下列表格中，属于单位设备及安装工程预算书构成内容的有()。A.工器具及生产家具购置费计算表B.设备及安装工程预算表C.设备及安装工程取费表D.综合预算表E:总预算表【答案】： BC 34、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列施工企业发生的费用中，计入企业管理费的是（ ）。A.建筑材料、构件一般性鉴定检查费B.支付给企业离休干部的经费C.施工现场工程排污费D.履约担保所发生的费用E.施工生产用仪器仪表使用费【答案】： ABD 35、承包人应在每个计量周期到期后，向发包人提交已完成工程进度款支付申请，支付申请包括的内容有（）。A.累计已完成的合同价款B.本期合计完成的合同价款C.本期合计应扣减的金额D.累计已调整的合同金额E.页计下期将完成的合同价款【答案】： ABC 36、关于索赔的依据，下列说法正确的是（）。 A.国家法律是工程索赔中最关键和最主要的依据B.工程项目所在地的地方性法规或地方政府规章，也可以作为工程索赔的依据C.对于工程建设的强制性标准，是合同双方必须严格执行的，是工程索赔的依据D.对于非强制性的定额，必须在合同中有明确规定的情况下，才能作为索赔的依据E.工程施工合同履行过程中与索赔事件有关的各种凭证不是索赔的依据【答案】： CD 37、在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件有关内容作出必要澄清、说明和补充的情形包括（ ）。A.投标文件未经单位负责人签字B.对同类问题表述不一致C.投标文件中有含义不明确的内容D.有明显的计算错误E.投标人主动提出的澄清说明【答案】： BCD 38、关于联合体投标，下列说法正确的有（）。 A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成，资格预审后联合体增减、更换成员的，应重新申请B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级C.联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效D.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书E.联合体投标的，只能以联合体中牵头人的名义提交投标保证金【答案】： BCD 39、利用工程造价指标对已完或在建工程的造价分析方面包括（ ）。A.总体水平分析B.构成分析C.趋势分析D.影响因素与风险分析E.变动分析【答案】： ABD 40、（2018年真题）编制建设项目竣工决算必须满足的条件包括（）。A.经批准的初步设计所确定的工程内容已完成B.单项工程或建设项目竣工结算已完成C.收尾工程竣工结算已完成D.预留费用不超过规定比例E.涉及工程质量纠纷事项已处理完毕【答案】： ABD 41、（2020年真题）为保证建设工程仲裁协议有效，合同双方签订的仲裁协议中必须包括的内容有（）。A.请求仲裁的意思表示B.仲裁事项C.选定的仲裁员D.选定的仲裁委员会E.仲裁结果的执行方式【答案】： ABD 42、根据标准设计施工总承包招标文件（2012年版），以下情形中，属于工程总承包价款调整原因的有（ ）A.物价波动引起的价格调整B.计日工引起的价格调整C.暂估价引起的价格调整D.监理人确定撤销变更意向书引起的价格调整E.变更引起的价格调整【答案】： ABC 43、下列各项费用可以计入材料单价的是（ ）。A.材料的供应价格B.材料的检验试验费C.新材料、新结构试验费D.材料的工地管理费E.材料的仓储损耗【答案】： AD 44、下列费用项目中，应计入建筑安装工程人工单价的有（ ）。A.养老保险费B.奖金C.劳动保护费D.加班加点工资E.职工福利费【答案】： BD 45、关于联合体投标，下列说法正确的有()。A.联合体各方应当指定牵头人B.各方签订共同投标协议后不得再以自己的名义在同一项目单独投标C.联合体投标应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书D.同一专业的单位组成联合体，资质等级就低不就高E:提交投标保证金必须由牵头人实施【答案】： ABCD 46、关于材料单价的构成和计算，下列说法中正确的有（ ）。A.材料单价指材料由其来源地运达工地仓库的入库价B.运输损耗指材料在场外运输装卸及施工现场内搬运发生的不可避免损耗C.采购及保管费包括组织采购、供应过程中发生的费用D.材料单价中包括材料仓储费和工地管理费E.材料生产成本的变动直接影响材料单价的波动【答案】： CD 47、选择工艺流程方案，需研究的问题有（ ）。A.工艺流程方案对产品质量的保证程度B.工艺流程各工序间衔接的合理性C.拟采用生产方法的技术来源的可得性D.工艺流程的主要参数E.是否有利于厂区合理布置【答案】： ABD 48、在编制建设投资估算表时，按形成资产法分类，下列费用属于建设投资组成部分的有（ ）。A.固定资产费用B.无形资产费用C.其他资产费用D.工程费用E.预备费【答案】： ABC 49、编制借款还本付息计划表时，需要直接引用的数据报表有()。A.流动资金估算表B.利润与利润分配表C.建设期利息估算表D.项目总投资使用计划及资金筹措表E:总成本费用估算表【答案】： BD 50、关于设备运杂费的构成及计算的说法中，正确的有（ ）。A.运费和装卸费是由设备制造厂交货地点至施工安装作业面所发生的费用B.进口设备运杂费是由我国到岸港口或边境车站至工地仓库所发生的费用C.原价中没有包含的、为运输而进行包装所支出的各种费用应计入包装费D.采购与仓库保管费不含采购人员和管理人员的工资E.设备运杂费为设备原价与设备运杂费率的乘积【答案】： BC