一级建造师之一建工程法规题库包过题库附答案.docx

一级建造师之一建工程法规题库包过题库附答案第一部分 单选题(50题)1、涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者（ ） 提出设计方案。A. 其他设计单位B. 具有相应资质等级的设计单位C. 监理单位D. 装修施工单位【答案】： B 2、按照建设工程质量管理条例要求，施工单位必须按照工程设计要求、（）和合同约定对建筑材料、建筑构（配）件、设备和商品混凝土进行捡验，检验应当有书面记录和专人签字。A.施工技术标准B.总监理工程师的要求C.监理单位的要求D.建设行政主管部门的要求【答案】： A 3、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位（ ）。A. 暂时停止施工，并及时报告建设单位B. 整改，并及时报告建设单位C. 暂时停止施工，并及时报告有关主管部门D. 整改，并及时报告有关主管部门【答案】： A 4、关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是（ ）。A. 无资质承包主体签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护B. 实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利C. 实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分包人无关D. 建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任【答案】： D 5、施工单位依法对本企业的安全生产工作负全面责任的是（ ）。A. 技术负责人B. 法定代表人C. 安全管理部门负责人D. 项目负责人【答案】： B 6、关于债的说法，正确的是（）。2018真题A.债的内容是债的主体之间的权利义务B.债权人是特定的，债务人是不特定的C.债权是权利人请求义务人为一定行为的权利D.债的客体具有相对性【答案】： A 7、关于建设工程中的法人,下列说法正确的是()。A.建设单位、施工单位、勘察设计单位都应是具有法人资格的组织B.法人是建设工程中的基本主体C.在建设工程中,建设活动主体都是法人D.非营利法人不能成为建设工程活动的主体【答案】： B 8、某建设工程总造价为3500万元。建设方与施工方在合同中约定：无论何种原因，延误工期一日，施工单位应支付建设单位违约金10万元。后工程因多种原因共延误120天，则下列表述中正确的是()。A.施工方只能按照约定支付1200万元违约金B.合同约定的违约责任不符合公平原则C.施工方可以违约金数额过高为由主张无效D.施工单位可以合同未履行备案手续为由主张无效【答案】： B 9、建筑施工企业隐瞒或者提供虚假材料类申请安全生产许可证的，应给予警告，并在( )年内不得申请安全生产许可证（2013）A.2B.1C.3D.5【答案】： B 10、（2020年真题）根据标准施工招标文件，关于建设工程争议评审的说法，正确的是（）。A.当事人协议采用争议评审方式后，如果不接受评审组的建议或者越决，也不能再通过仲拔或者诉讼的方式解决争议B.在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行C.争议评审制度是法定的争议解决方式D.采用争议评审的，发包人和承包人应当在开工日后的14日内或者争议发生后，协商成立争议评审组【答案】： B 11、由国家行政机关或其授权的企事业单位、团体，对公民和法人违反行政管理法律、法规的行为所实施的制裁属于()。A.刑事处罚B.行政处罚C.行政处分D.民事责任【答案】： B 12、质押担保因质物的不同可分为()。A.动产质押和权利质押B.不动产质押和动产质押C.权利质押和义务质押D.财产质押和人身质押【答案】： A 13、某建筑工程在城市住宅区内，主体结构施工阶段建筑公司拟进行混凝土浇筑，使用的机械设备可能产生噪声污染，建筑公司必须在浇注施工()日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的相关情况。A.3B.5C.10D.15【答案】： D 14、不可以通过划拨方式取得国有土地使用权的是()。A.某卫星发射中心用地B.某市政府用地C.奥运会主会场用地D.商品住宅用地【答案】： D 15、关于安全生产事故调查的管辖，下列说法中错误的是()。A.特别重大事故由国务院或者授权有关部门组织事故调查组进行调查B.省级人民政府可以委托有关部门组织事故调查组进行调查C.对于一般事故县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查D.事故发生地与事故发生单位不在一个行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查【答案】： C 16、甲施工企业为能在市政府办公楼项目中中标，以投资考察的名义，安排市主管领导及家 人赴欧洲旅游，并在国外为其购买了贵重的纪念品，共花费人民币近50万元。甲已构 成行贿罪，人民法院应当（ ）。 A.仅对甲单位进行刑事处罚B.仅对甲单位直接负责人进行刑事处罚C.对甲单位或直接负责人进行刑事处罚D.对甲单位和直接责任人分别进行刑事处罚【答案】： D 17、根据建筑工程施工许可管理办法，对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，对建设单位处（ ）的罚款。A. 合同价款1%以上2%以下B. 1 万元以上3 万元以下C. 合同价款5%以上10%以下D. 5 万元以上10 万元以下【答案】： A 18、招标人的下列行为中，属于投标人串通投标的是( )。A.不同投标人的投标文件相互混装B.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制C.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人【答案】： C 19、根据（标准施工招标文件,关于建设工程争议评审的说法,正确的是（ ）A.当事人协议采用争议评审方式后,如果不接受评审组的建议或者越决,也不能再通过仲拔或者诉讼的方式解决争议B.在争议评审期间,争议双方暂按总监理工程师的确定执行C.争议评审制度是法定的争议解决方式D.采用争议评审的,发包人和承包人应当在开工日后的14日内或者争议发生后,协商成立争议评审组【答案】： B 20、某施工合同于2003年6月5日生效，该工程于2003年6月15日开工。施工单位为现场从事危险作业的工人办理了意外伤害保险。该保险合同于2003年6月10日生效，被保险工人于2003年7月20日进场施工。该意外伤害保险期限自（ ）起至该工程竣工验收合格日止。A.2003年6月5日 B.2003年6月10日C.2003年6月15日D.2003年7月20日【答案】： C 21、下列关于建筑业企业资质证书的撤销，说法正确的是（ ）。A.企业取得建筑业企业资质后不再符合相应资质条件的，资质许可机关可以撤销其资质B.企业将承包的工程转包或违法分包的，资质许可机关可以撤销其资质C.以贿赂、欺骗等不正当手段取得建筑业企业资质证书的，应当予以撤销D.资质证书有效期满，未依法申请延续的，资质许可机关应当撤销其资质【答案】： C 22、根据水下文物保护管理条例,下列文物中,属于国家所有的水下文物的是（A.遗存于中国内水的起国不明的文物B.遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管洁的其他海域内的起源于外国的文物C.存于外国领海以外的其他管海域内的起源国不明的文物D.造存于外国领海内的起源于中国的文物【答案】： A 23、按照工程建设项目招标范围和规模标准规定，必须招标范围内的各类工程建设项目的重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币（ ）万元以上的，必须进行招标。A.30B.50C.80D.200【答案】： D 24、施工企业拒不执行公安机关消防机构作出的停止施工处罚决定的，将自( )责强制执行。（2013）A.公安机关B.作出决定的公安机关消防机构C.人民法院D.建设行政主管部门【答案】： B 25、关于建设工程分包的说法，正确的有（）。2014A.总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体、非关键性工作分包给其他企业 B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业 C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业 D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业【答案】： A 26、关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是（）。2017A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区城不得进行挖掘作业 B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业,必须经国务院批准 C.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,必须经国务院文物行政主管部门同意 D.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,并在批准前征得上一级人民政府文物行政主管部门同意【答案】： D 27、施工许可证与安全生产许可证之间的关系是()。A.两者无任何关系B.两者同时取得C.施工许可证以安全生产许可证为前提D.安全生产许可证以施工许可证为前提【答案】： C 28、甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还，丙与甲之间债的产生根据属于（）。2017A.不当得利 B.侵权 C.合同 D.无因管理【答案】： A 29、乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公司,甲知悉此事后,与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法,正确的是（）。2017真题A.效力待定 B.有效 C.部分有效 D.可撤销【答案】： B 30、根据建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行），关于对个人挂靠行为处罚的说法，正确的是（ ）。A.处以一定比例的罚款B.不得再担任项目负责人C.有执业资格证书的，吊销其执业资格证书，5 年内不予执业资格注册D.造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，5 年后可以重新注册【答案】： C 31、根据建设工程质量管理条例的规定，( )应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位【答案】： C 32、某工程项目由于发包人拖延支付工程款而导致长期停工，施工方只好将设备撤场，作业人员同时也转场施工，此时施工现场的安全防护应由()负责。A.发包人B.施工方C.发包人和施工方共同D.监理方【答案】： B 33、关于标底，下列说法正确的是( )。A.一个招标项目可以有多个标底，且标底必须保密B.招标人必须编制标底C.招标人可以规定最高和最低投标价格D.标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件【答案】： D 34、某建设工程的承包人将工程进行了转包，导致实际施工人的工程款被拖欠。根据有关司法解释的规定，下列说法错误的是（ ）。A.实际施工人只能以发包人为被告主张权利B.实际施工人可以以转包人为被告起诉C.人民法院可以追加转包人为本案当事人D.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任【答案】： A 35、根据建设工程质量管理条例规定，下列关于工程质量责任的说法，正确的是（ ）。A.对施工质量负责是施工单位和建设单位约定的质量责任B.总承包单位与分包单位对工程的质量承担连带责任C.分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向建设单位承担质量责任D.分包工程发生质量问题时，建设单位可以向分包单位请求赔偿，也可以向总承包单位请求赔偿【答案】： D 36、根据建设工程质量管理条例,组织有关单位参加建设工程竣工验收的义务主体是()。A.建设单位B.建设行政主管部门C.施工企业D.建设工程质量监督机构【答案】： A 37、下列合同中，债务人不履行债务，债权人有留置权的是（ ）。（2015）A.买卖合同B.运输合同C.借款合同D.租赁合同【答案】： B 38、根据建筑市场诚信行为信息管理办法规定，对发布有误的信息，应( )。A.撤销该信息B.缩短信息公布期限C.缩小信息公布范围D.由发布该信息的建设行政主管部门进行修正【答案】： D 39、甲法院和乙法院因为管辖权发生争议，协商未果，可以由（ ）指定管辖。A. 甲法院的上级人民法院B. 乙法院的上级人民法院C. 甲法院和乙法院的共同上级人民法院D. 以上均可【答案】： C 40、关于劳动争议解决方式的说法，正确的是（）。A.用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解B.用人单位与劳动者发生劳动争议，劳动者可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以自行和解C.企业劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表、工会代表、劳动行政部门代表组成D.用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者申请仲裁的时效为 1 年E.用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者可以选择进行仲裁或直接提起诉讼【答案】： B 41、某工程项目完工后，承包人于10月15日提交了竣工验收报告，但建设单位迟迟不组织工程竣工验收。直到12月1日，虽然仍未检验但建设单位提前占用该工程。建设单位直到12月20日方才组织验收，12月25日工程竣工验收合格。根据有关规定，该工程竣工日期应为（）。A.10月15日B.12月1日C.12月20日D.12月25日【答案】： A 42、下列对工程监理单位安全责任的表述中，正确的是()。A.监理单位应当以监理合同为依据对施工进行监管B.监理单位负责施工的质量、进度和费用控制，不负责安全监管C.监理单位安全人员可由质量工程师兼任D.审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合工程建设强制性标准【答案】： D 43、某设备采购合同中约定：甲公司向乙公司订购5台设备，由于乙公司的库存只有3台约定剩余的2台设备由丙公司交付给甲公司，但丙公司一直未向甲公司交付设备。则合同中应（ ）承担违约责任。 A. 乙向丙B. 乙向甲C. 丙向甲D. 丙向乙【答案】： B 44、同一债权既有保证又有物的担保的，当债务人不履行债务时，如果当事人之间没有约定担保责任的承担方式，关于债权人债权实现的说法，正确的是（ ）。A.第三人提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权B.债务人自己提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求承担保证责任C.债权人放弃物的担保的，保证人在债权人放弃权利的范围内免除保证责任D.提供物的担保的第三人承担担保责任后，有权向保证人或债务人追偿【答案】： C 45、在建设工程活动中，()是最为常用的一种担保方式。A.质押B.保证C.留置D.抵押【答案】： B 46、甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同，在约定的履行日期届满时，水泥厂未能按时供应水泥。由于甲施工企业没有采取适当措施寻找货源，致使损失扩大。对于扩大的损失应A.乙水泥厂承担 B.双方连带责任 C.双方按比例承担 D.甲施工企业承担【答案】： D 47、分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于责任承担的说法，正确的是（）。A.分包单位只对总承包单位负责 B.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利 C.总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿 D.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利【答案】： C 48、生产安全事故报告和调查处理条例规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后，应当于（ ）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。A.1 B.2 C.12 D.24【答案】： A 49、关于法人的说法，正确的是( )。A.法人分为营利法人和非营利法人B.法人以其登记注册地为住所地C.有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格D.建设单位可以不具有法人资格【答案】： D 50、根据水污染防治法，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水污染防治设施，应当经过（ ）验收。验收不合格的，该建设项目不能投入生产或者使用。A.环境保护主管部门B.建设行政主管部门C.省级人民政府D.县级以上人民政府【答案】： A 第二部分 多选题(50题)1、合同内容约定不明确，不能达成补充协议，按照交易习惯不能解决时，根据我国民法典的规定，正确的说法有（ ）。A. 质量要求不明确，可按照国家标准、行业标准履行B. 履行期限不明确，债务人可以随时履行，但应当给对方必要的准备时间C. 价款不明确的，可按照合同签订时履行地的市场价格履行D. 履行地点不明确，给付货币的，在给付货币一方所在地履行E. 履行费用负担不明确的，由债权人承担【答案】： ABC 2、职工有下列情形之一的，应当认定为工伤的有( )A.工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的B.工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的C.在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的D.在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的E.因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的【答案】： ABC 3、关于地役权,下列表述正确的是（ ）。2017A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同B.地役权合同应包括解决争议的方法C.地役权自地役权合同签订时设立D.地役权自地役权合同生效时设立E.未经登记,不得对抗善意第三人【答案】： ABD 4、甲公司将其有权处分的在建工程抵押给银行,银行同时要求甲提供保证担保,未约定保证方式。借款到期后,甲无力偿还银行贷款,则该银行有权()。A.直接与甲协议以工程折价受偿B.向法院起诉拍卖该工程后优先受偿C.直接变卖该工程D.直接转移占有该工程E.直接要求保证人在其保证范围内承担保证责任【答案】： AB 5、人民法院可以采取的执行措施有()。A.向银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位,查询被执行人的存款情况,冻结、划拨被执行人应当履行义务部分的收人B.查封、扣押、冻结并依照规定拍卖变卖被执行人应当履行义务部分的财产C.被执行人等额支付迟延还债期间的债务利息D.强制迁出房屋或退出土地E.划拨或转交企业、事业单位、机关、团体的债权、债务等【答案】： ABD 6、关于建设用地使用权的说法，正确的有（）。2018真题A.建设用地使用权自合同生效时设立B.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立C.建设用地使用权人将建设用地使用权转让，可以采用口头约定的形式D.建设用地使用权可以与附着于土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分别处分E.住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期【答案】： B 7、关于建设用地使用权的说法，正确的有（）。A.建设用地使用权自合同生效时设立B.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立C.建设用地使用权人将建设用地使用权转让，可以采用口头约定的形式D.建设用地使用权可以与附着于土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分别处分E.住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期【答案】： B 8、施工单位项目责任人的安全生产责任主要包括（ ）。A. 组织制定安全施工措施B. 消除安全事故隐患C. 及时、如实上报安全事故D. 编制安全生产规章制度和操作规程E. 确保安全生产费用的投入【答案】： ABC 9、某施工单位的工人张某向李某借款，则下列关于该借款合同的说法，错误的有（）。A. 应以书面方式订立B. 如果未约定利息，应按银行同类贷款利率计算C. 利率不得低于银行同类贷款利率D. 利率最高不得超过银行同类贷款利率的4倍E. 除非利率低于银行同类贷款利率，否则不得按复利计算【答案】： ABC 10、下列质量问题中，不属于施工单位在保修期内承担保修责任的有（）。A.因使用不当造成的质量问题B.质量监督机构没有发现的质量问题C.监理单位没有发现的质量问题D.第三方造成的质量问题E.不可抗力造成的质量问题【答案】： AD 11、下列属于工程质量保修书必须明确的内容是()。A.保修范围B.保修人员C.保修期限D.保修责任E.保修金比例【答案】： ACD 12、最低工资标准所规定的最低工资不包括（ ）。A.延长工作时间工资B.计件工资与奖金C.中班、夜班的津贴D.高温、低温、井下、有毒有害环境的津贴E.法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等【答案】： ACD 13、我国专利法保护的是发明创造专利权，发明创造是指()。A.发现B.发明C.注册商标D.实用新型E.外观设计【答案】： BD 14、下列情形中，视为投标人相互串通投标的有（）。A.不同投标人的投标文件相互混装 B.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标 C.招标人授意投标人撤换、修改投标文件 D.不同投标人委托同一单位办理投标 E.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一招标项目不同标段的投标【答案】： AD 15、某体育馆项目竣工验收后，建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件包括（ ）。A. 由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件B. 公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件C. 质量保证书和使用说明书D. 质量保修书E. 工程竣工验收报告【答案】： ABD 16、按建筑施工企业安全生产许可证管理规定规定,下列情形安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销安全生产许可证的是( )。A.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的B.建筑施工企业不再具备安全生产条件的C.违反法定程序颁发安全生产许可证的D.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的E.建筑施工企业破产、倒闭【答案】： ACD 17、仓储合同的法律特征有（ ）。A.仓储合同生效不以仓储物是否交付为要件B.仓储合同保管的对象必须是动产C.不动产能作为仓储合同的保管对象D.仓储合同是双务合同E.仓储合同是有偿合同【答案】： ABD 18、关于保修范围和最低保修期限说法正确的有()。A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限B.屋面防水工程和有防水要求的卫生间、房间，最低保修期限为2年C.供热与供冷系统，为1个采暖期、供冷期D.电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为2年E.外墙面的防渗漏，最低保修期限为5年【答案】： AD 19、根据生产安全事故报告和调查处理条例，事故分级要素包括( )。（2012）A.事故发生地点B.人员伤亡数量C.直接经济损失数额D.事故发生时间E.社会影响程度【答案】： BC 20、安全生产许可条例规定，安全生产许可证颁发管理机关工作人员有（ ）行为之一的，给予降级或者撤职的行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。A. 向符合安全生产许可证条例规定的安全生产条件的企业颁发安全生产许可证的B. 发现企业未依法取得安全生产许可证擅自从事生产活动，不依法处理的C. 发现取得安全生产许可证的企业不再具备安全生产许可证条例规定的安全生产条件，不依法处理的D. 接到对违反安全生产许可证条例规定行为的举报后，不及时处理的E. 在安全生产许可证颁发、管理和监管检查工作中，索取或者接受企业的财务，或者谋取其他利益的【答案】： BCD 21、根据立法法，（）之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。A.地方性法规与地方政府规章B.部门规章C.部门规章与地方性法规D.地方政府规章与部门规章E.同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定【答案】： BD 22、 按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，其( )应当报项目审批、核准部门审批、核准。A.招标文件B.招标范围C.招标方式D.招标公告E.招标组织形式【答案】： BC 23、下列属于行政法规文件的是()。A.招标投标法实施条例B.建设工程质量管理条例C.市政公用设施防灾管理规定D.建筑法E.建设工程安全生产管理条例【答案】： AB 24、根据建设工程质量管理条例，关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，正确的有()。A.勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程B.勘察文件应注明工程使用年限C.设计单位不能与施工承包单位、供应单位有隶属、利害关系D.设计单位应当依据强制性标准设计，并参考勘察成果文件E.有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定【答案】： A 25、根据建筑法规定，超越本单位资质等级承揽工程的，法律责任的承担方式有（）。A.责令停止违法行为，处以罚款B.可以责令停业整顿，降低资质等级C.情节严重的，吊销资质证书D.有违法所得的，予以没收E.情节特别严重的，依法追究刑事责任【答案】： ABCD 26、建设单位将其工程发包给甲总承包单位，甲依法将某专业工程分包给乙施工单位，乙又将该专业工程分包给丙个体承包八。后因该专业工程质量发生争议，建设单位诉至人民法院。下列关于建设单位起诉对象的说法，正确的有（ ）。A. 仅可起诉甲B. 不能起诉丙C. 仅可起诉乙D. 可单独起诉甲E. 可起诉甲、乙、丙【答案】： D 27、买卖合同中，出卖人的主要义务包括（ ）。A. 交付标的物B. 对标的物进行检验和及时通知C. 转移标的物的所有权D. 保证第三人不得向买受人主张任何权利E. 交付提取标的物单证以外的有关单证和资料【答案】： ACD 28、因发生不可抗力致使施工合同解除，但（ ）条款仍对合同双方有约束力。 A.清理 B.质量控制 C.进度控制 D.争议解决 E.结算.【答案】： A 29、关于施工许可制度和开工报告制度的说法，正确的有（ ）。A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合国务院的有关规定B.建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工的，最多可申请两次延期C.实行开工报告批准制度的工程，其开工报告主要反映的是施工企业应具备的开工条件D.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证E.实行开工报告批准制度的工程，因故不能按期开工超过6个月的工程，应当重新办理开工报告审批手续【答案】： ABD 30、根据住建部(建安办函【2017】12 号)相关规定，针对( )等危险性较大的分部分项工程应印发施工安全要点。A.基坑工程施工 B.脚手架施工C.模板支架施工 D.起重机械使用E.高空作业【答案】： ABCD 31、关于建设工程施工企业的法人资格的说法，正确的是（ ）。A.施工企业是营利法人B.施工企业的项目经理部对其行为独立承担法律责任C.施工企业项目经理是施工企业的员工，属于施工企业的委托代理人D.施工企业的法定代表人是法人E.施工企业的法人资格自成立之日取得【答案】： AC 32、关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的有（）。2014A.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业 B.科研单位的建筑物属于噪声敏感建筑物 C.建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关 D.环保行政管理部门有权对排放环境噪声的施工单位进行现场检查 E.“夜间”是指22:00至次日8:00之间的时段【答案】： BD 33、书面委托代理的授权委托书应载明的事项包括（ ）。A.当事人的姓名和名称B.代理人的姓名或名称C.代理事项、权限和期间D.委托人的签名或盖章E.其他有关事项【答案】： BCD 34、工程监理单位和被监理工程的（ ）有隶属关系或其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。A.建设单位B.造价咨询单位C.施工企业D.建筑材料、构配件供应单位E.设备供应单位【答案】： CD 35、关于法律责任的说法，正确的有（）。A.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果 B.法律责任的认定和追究，只能由司法机关依法定程序进行 C.法律明确规定了法律责任的范围和性质 D.法律责任即承担不利的法律后果 E.法律责任的实现由国家强制力作为保障【答案】： ACD 36、甲建筑公司与乙运输公司签订了一份材料运输合同，在乙公司将该材料交付甲指定的收货人之前，甲公司有权根据实际情况要求乙公司（ ）。A. 返还货物B. 中止运输C. 变更收货人D. 变更到达地E. 赔偿运输途中材料毁损【答案】： ABCD 37、某施工单位在土方施工作业过程中，为有效防治扬尘大气污染，施工现场采取比较得当的措施包括()。A.运送土方车辆封闭严密B.施工现场出口设置洗车槽C.堆放的土方洒水、覆盖D.建筑垃圾分类堆放E.对现场易飞扬物质采取有效措施，如洒水、地面硬化、围挡、密网覆盖、封闭等，防止扬尘产生【答案】： ABC 38、根据环境噪声污染防治法，下列情形中，必须公告附近居民的夜间作业（ ）。A.抢修作业 B.抢险作业C.因生产工艺上要求必须连续作业的 D.因特殊需求必须连续作业的E.赶工作业【答案】： ABCD 39、下列关于开标程序的说法中，正确的有( )。A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B.投标人少于5个的，不得开标C.招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标D.开标时招标人可以有选择地宣读投标文件E.投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录【答案】： AC 40、（2020年真题）根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有（）。A.承包人明确表示不履行合同主要义务的B.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的C.承包人将承包的建设工程转包的D.承包人在合同约定的期限内没有完工的E.承包人将承包的建设工程违法外包的【答案】： ABC 41、关于公开招标，下列说法正确的有（ ）。A.需要采用不可替代的专利或者专有技术的项目，一律不得公开招标B.与工程建设有关的重要设备、材料等的采购必须公开招标C.公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标E.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以公开招标【答案】： CD 42、 建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告后，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的( )。A.保修方法B.保修人员C.保修范围D.保修期限E.保修责任【答案】： CD 43、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当（ ）。A.在建设单位或者工程监理单位人员见证下现场检测B.由建设单位技术负责人取样C.在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样D.由施工单位自检合格报验监理工程师认可E.在监督单位监督下现场取样送至具有法定资格的质量检测单位进行检测【答案】： C 44、建筑施工企业，必须