一级建造师之一建机电工程实务题库大全及答案免费.docx

一级建造师之一建机电工程实务题库大全及答案免费第一部分 单选题(50题)1、下列文件中，属于施工承包合同文件的是（）。A.中标通知书 B.设计变更申请书 C.监理下达的整改通知书 D.工程结算文件【答案】： A 2、提高安装精度应根据设备的设计精度和（），选用适当合理的装配和调整方法。A.施工装备的能力B.测量检测手段C.设备结构特点D.施工环境和施工顺序【答案】： C 3、关于自动化仪表系统中液压管道安装要求的说法，错误的是（）。A.油压管道应平行敷设在高温设备和管道上方 B.油压管道与热表面绝热层的距离应大于150mm C.液压泵自然流动回流管的坡度不应小于1:10 D.液压控制器与供液管连接时,应采用耐压挠性管【答案】： A 4、下列电器设备中属于开关电器的是（）。A.熔断器B.断路器C.继电器D.启动器【答案】： B 5、工业项目中机械设备的负荷试运转应由（ ）单位负责。A.施工B.建设C.设备制造D.设计【答案】： B 6、工业安装工程中，分部分项工程质量验收记录的检查评定结论由（）编写。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】： D 7、（2011年真题）单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取，一般不应少于（ ）点。A.2 B.3 C.4 D.5【答案】： D 8、架设正装法适合于大型和特大型储罐，尤其便于（）作业。A.罐板组对B.吊装C.手工焊接D.自动焊接【答案】： D 9、（2011年真题）综合考虑各种因素，大型储罐选择（ ）基础较为妥当。A.混合 B.垫层 C.深井 D.框架式【答案】： B 10、热力管道两个补偿器之间以及每一个补偿器两侧（指远的一端）应设置（）。A.滑动支架B.固定支架C.导向支架D.弹簧吊架【答案】： B 11、符合电梯工程施工技术要求的是（ ）。A.当轿厢完全压在缓冲器上时，随行电缆应与底坑面相接触B.电梯井道内应设置220V的永久性照明C.电气安全装置的导体对地绝缘电阻不得小于0.5MD.瞬时式安全钳的轿厢应载有均匀分布的125%额定载重量【答案】： C 12、未经供电企业许可，施工单位不允许的用电行为规定中不包括（）。A.擅自引入外来电源B.擅自将现有电源供出C.擅自将自备电源并网D.擅自将自备电源扩容【答案】： D 13、特种设备安全法所指的锅炉，是指利用各种燃料、电或者其他能源，将所盛装的（）到一定的参数，并对外输出热能的设备。A.液体加热B.物料混合C.粉状固体加热D.液体化学反应【答案】： A 14、电气装置分项工程应按（）进行划分。A.车间B.电气设备和电气线路C.区域D.电气室【答案】： B 15、电磁波测距仪所采用的载波不包括（）。A.无线电波B.超声波C.激光D.红外光【答案】： B 16、压力小于0MPa的静置设备属于（）。A.低压设备B.中压设备C.高压设备D.真空设备【答案】： D 17、下列工业管道中，属于GC1级的有（ ）。A.输送火灾危险性为甲、乙类可燃气体或者甲类可燃液体的管道。并且设计压力P3.0MPaB.输送流体介质。并且设计压力P10.0MPa的管道C.输送流体介质。并且设计压力P4.0MPa且设计温度高于或等于350的管道D.输送工作温度高于其标准沸点的中度危害的液体介质的管道【答案】： B 18、光伏发电设备中，不使用的支架是（）。A.固定支架B.滑动支架C.跟踪支架D.可调支架【答案】： B 19、测量变压器绕组连同套管一起的直流电阻，与同温下产品出厂实测数值比较，相应变化（）。A.不应大于2%B.不应大于3%C.不应大于5%D.不应大于6%【答案】： A 20、机电工程测量要求中，不包括（）。A.保证测设精度B.满足设计要求C.进行变形观测D.减少累积误差【答案】： C 21、机电工程分部分项工程量清单项目编码以五级编码设置，用12位阿拉伯数字表示。其中，第二级表示（）。A.附录分类顺序码B.工程分类顺序码C.分部工程顺序码D.分项工程项目名称顺序码【答案】： A 22、在电动机干燥过程中，错误的做法是（）。A.每小时的温升控制在7左右B.绕组的最高温度应控制在75C.干燥时用水银温度计测量温度D.测量绕组绝缘电阻时断开电源【答案】： C 23、空调设备的温度监控是由现场控制器接受温度传感器的（）信号，然后通过执行器对空调设备的进行控制调节。A.AIB.DIC.AOD.DO【答案】： A 24、下列情形应采用公开招标的是（ ）。A.A: 技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择B.B: 涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，不宜公开招标的C.C: 采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大D.D: 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目【答案】： D 25、下列温度传感器的信号中，空调设备的温度监控信号是（）。A.AIB.DIC.AOD.DO【答案】： A 26、高强度大六角头螺栓连接副在终拧完成1h后、24h内进行终拧扭矩检查，可采用的方法是（）。A.扭矩法B.统计扭断梅花卡头的螺栓数C.冲击法D.拉伸法【答案】： A 27、机电工程设备基础种类中，适用于承受荷载较小、变形不大的设备基础是（）。A.钢筋混凝土基础B.框架式基础C.砂垫层基础D.素混凝土基础【答案】： D 28、关于卷扬机卷筒容绳量的说法，正确的是（）。A.卷筒允许钢丝绳缠绕厚度B.卷筒允许使用钢丝绳直径范围C.卷筒允许容纳的钢丝绳工作长度的最大值D.卷筒允许容纳的钢丝绳总长度【答案】： C 29、机电工程施工合同在工程实施过程中的重点有（ ）。 A.分析合同风险 B.分析合同中的漏洞 C.合同跟踪与控制 D.分解落实合同任务【答案】： C 30、下列情形应采用公开招标的条件是（）。A.技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择B.涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，不宜公开招标的C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目【答案】： D 31、建筑安装工程检验批主控项目不包括（）。A.对卫生、环境保护有较大影响的检验项目B.确定该检验批主要性能的项目C.保证安全和使用功能的重要检验项目D.管道的压力试验【答案】： A 32、乡镇企业建立本单位各项最高计量标准，需向()计量行政部门申请考核。A.所在省级人民政府B.所在地级市人民政府C.当地县级人民政府D.当地镇(乡)人民政府【答案】： C 33、无卤低烟阻燃电缆在消防灭火时的缺点是( )。A.发出有毒烟雾B.产生烟尘较多C.腐蚀性能较高D.绝缘电阻下降【答案】： D 34、自动化仪表试验的气源应清洁、干燥，露点比最低环境温度低（）以上。A.5B.8C.10D.15【答案】： C 35、各类耐压塑料管最小强度试验压力（冷水）为（）。A.0.6MPaB.0.9MPaC.1.15倍工作压力D.0.5倍工作压力【答案】： B 36、特种设备安全法确定的压力管道，是指利用一定的（），用于输送气体或者液体的管状设备。A.压力B.动力驱动C.高度位差D.热能【答案】： A 37、一幢30层的高层建筑，其消防水泵的扬程应在（）m以上。A.80B.100C.120D.130【答案】： D 38、接闪器安装不符合要求的是（）。A.应进行检查。接闪器组装时，各节位置符合出厂标志的编号B.排气式接闪器的安装，应避免其排出的气体引起相间或对地闪络，不能喷及其他电气设备C.氧化锌接闪器的接地线应用截面积不小于16mm2的软铜线D.管型接闪器与被保护设备的连接线长度不得大于5m【答案】： D 39、施工中发生以下变化，不需要重新编制或修订施工组织设计的是（）。A.重大设计修改B.施工方法重大调整C.项目技术负责人变更D.主要施工机械重大调整【答案】： C 40、建筑安装工程分部工程划分的原则是（）。A.按主要工种、材料来确定B.按设备类别来确定C.按施工工艺来确定D.按专业性质、工程部位来确定【答案】： D 41、涡轮流量计的信号线采用的线缆是（）。A.塑铜线B.屏蔽线C.控制电缆D.裸铜线【答案】： B 42、不需要专家论证的安装专项施工方案，应由（）审核签字后实施。A.建设单位项目负责人B.总承包单位技术负载人C.施工单位技术负责人D.总监理工程师【答案】： D 43、锅炉受热面组件吊装的一般原则是（ ）。A.先下后上，先两侧后中间B.先上后下，先中间后两侧C.先上后下，先两侧后中间D.先下后上，先中间后两侧【答案】： C 44、控制设备安装标高的常用测量仪器是（）。A.水准仪B.激光准直仪C.全站仪D.光学经纬仪【答案】： A 45、立式圆筒形钢制储罐底板在不同阶段的施焊顺序，正确的是（）A.先壁板与边缘板角焊缝，再边缘板剩余对接焊缝 B.先中幅板间长焊缝，再中幅板间短焊缝 C.先中幅板与边缘板环焊缝，再中幅板间焊缝 D.先中幅板间焊缝，再边缘板对接焊缝【答案】： A 46、关于总承包单位与分包单位质量责任的说法，正确的是（）。A.当分包工程发生质量问题时，建设单位只能向分包单位请求赔偿 B.分包单位对承包的项目进行验收时，总包单位不需要派人参加 C.总包单位不用对分包单位所承担的工程质量负责 D.单位工程质量验收时，总包与分包单位的有关人员应参加验收【答案】： D 47、热力管道两个补偿器之间以及每一个补偿器两侧应设置（）。A.弹簧支架B.导向支架C.活动支架D.固定支架【答案】： D 48、根据建设工程质量管理条例，建设工程在正常使用条件下，最低保修期限要求的说法，错误的是（ ）。A.设备安装工程保修期为2年B.给水排水管道安装工程保修期为3年C.供热系统保修期为2个供暖期D.供冷系统保修期为2个供冷期【答案】： B 49、（2013年真题）常用的焊缝无损检测方法中，适合于焊缝内部缺陷检测的方法是（ ）A.射线探伤 B.涡流探伤 C.磁性探伤 D.渗透探伤【答案】： A 50、下列选项中，不属于臂架式起重机的是（）。A.流动式起重机B.桥式起重机C.塔式起重机D.门座式起重机【答案】： B 第二部分 多选题(50题)1、关于照明系统的测试和通电试运行的说法，正确的有（）。A.导线绝缘电阻测试应在导线接续前完成B.灯具的绝缘电阻测试应在器具就位前完成C.照明配电箱绝缘电阻测试应在接线后完成D.照明回路剩余电流动作保护器应检测合格E.应急照明电源做自动投切试验应卸除负荷【答案】： ABD 2、基于BIM的管线综合技术，可以实现（ ）。A.深化设计优化B.资源配置优化C.现场布置优化D.进度优化E.流程优化【答案】： ACD 3、起重吊装工程中，履带式起重机吊装载荷的组成有（）。A.风载荷B.被吊设备（包括加固、吊具）重量C.吊索重量D.不均衡载荷系数E.吊钩滑轮组重量【答案】： BC 4、建筑安装工程验收时可划分为检验批的有（）。A.设备型号B.线路种类C.管路直径D.设备组别E.设计系统【答案】： D 5、光学水准仪在机电设备安装中主要用于（）等。A.立柱垂直度的控制B.设备安装标高的控制C.大型设备沉降观察D.标高基准点的测设E.纵横中心线偏差的控制【答案】： BCD 6、焊缝表面不得有咬边的容器包括（ ）。A.材质为不锈钢的容器 B.材质为铬-钼低合金钢的容器C.焊接接头系数为1的容器 D.高合金钢制造的容器E.材质抗拉强度下限值小于540MPa的容器【答案】： ABC 7、设备基础施工的测量工作一般包括的步骤有（）。A.设备基础位置的确认B.设备基础放线C.标高基准点的确立D.基础沉降观测测量E.设备基础标高测量【答案】： ABC 8、下列不属于核岛设备的是（）。A.蒸汽发生器B.反应堆堆芯C.高低压加热器D.主泵E.循环水泵【答案】： C 9、下列关于工业管道内物质基本识别色的描述中，正确的有()A.酸或碱是黑色B.水蒸气是大红色C.水是淡蓝色D.可燃液体是灰色E.气体是中黄色【答案】： B 10、国际机电工程项目合同风险中,属于环境风险因素的有（）。A.财经风险B.技术风险C.政治风险D.营运风险E.市场风险【答案】： AC 11、下列行为属于招标人不平等招标的有（ ）。A.向不同投标人提供有差别的信息B.对不同投标人采取不同的资格审查或评标标准C.限定或指定特定的专利.商标.品牌原产地或供应者D.不限定投标人的组织形式E.设定与项目适应的商务条件【答案】： ABC 12、关于光缆的施工要求，正确的有（）。A.动态弯曲半径应大于光缆外径的15倍B.光缆的牵引力不应超过150kgC.光缆的牵引速度宜为10m/minD.一次牵引的直线长度不宜超过1kmE.光纤接头的预留长度不应小于5m【答案】： BCD 13、机电工程单体试运行前必须具备的条件包括（）。A.单机试车责任已经明确B.技术组织工作已经完成C.资源条件已经满足D.中间验收合格E.有关分项工程验收合格【答案】： AC 14、子分部工程可按（）进行划分。A.平面布置B.材料种类C.施工特点D.施工程序E.专业系统及类别【答案】： BCD 15、公共广播系统应检测的内容包括（）。A.紧急广播具有最高优先权B.扬声器位置C.输出信噪比D.功能E.紧急广播相关响应时间【答案】： ABC 16、下列通风空调工程绝热材料的指标中，要进行复试的有（）。A.厚度B.透气率C.密度D.吸水率E.导热系数【答案】： CD 17、矿业设备包括采矿设备和选矿设备，其中采矿设备包括（）。A.输送设备B.选别设备C.磨矿设备D.采掘设备E.提升设备【答案】： AD 18、钙极惰性气体保护焊机的应用范围包括（ ）A.应用于会属材料种类多B.适用一定的接头厚度范围C.应用于金属材料种类少D.适用各种焊接位置E.可用于焊接自动化【答案】： ABD 19、建筑管道的安装工程中，当镀锌钢管管径大于DN100时，可采用（）连接。A.承插B.热熔连接C.法兰D.沟槽E.焊接【答案】： CD 20、桅杆起重机由（）组成。A.桅杆本体B.提升系统C.地基及基础系统D.牵引溜尾系统E.缆风系统【答案】： ABD 21、衡量计量器具质量和水平的主要指标有（）。A.准确度等级B.灵敏度C.鉴别率D.超然性E.溯源性【答案】： ABCD 22、（2020年真题）关于高强度螺栓连接紧固的说法，正确的有()。A.紧固用的扭矩扳手在使用前应校正B.高强度螺栓安装的穿入方向应一致C.高强度螺栓的拧紧宜在24h内完成D.施拧宜由螺栓群一侧向另一侧拧紧E.高强度螺栓的拧紧应一次完成终拧【答案】： ABC 23、防腐工程中，阴极保护技术通常应用于（）。A.PVC塑料管B.埋地钢质管道C.管网D.储罐E.硫酸设备【答案】： BCD 24、关于高强螺栓连接的说法正确的是（）。A.螺栓连接前应进行摩擦面抗滑移系数复验 B.不能自由穿入的螺栓孔可用气割扩孔 C.高强螺栓初拧和终拧后做好颜色标记 D.高强螺栓终拧后的螺栓要高出螺母23扣 E.扭剪型高强螺栓的拧紧应采用扭矩法【答案】： AD 25、综合布线系统由（）、设备间、进线间、管理七部分组成。A.工作区B.配线子系统C.干线子系统D.建筑群子系统E.安全防范系统【答案】： ABCD 26、根据工业安装工程施工质量验收统一标准，工业安装工程单位（子单位）工程施工质量验收项目应按（ ）进行划分。A.工业安装工程的特点B.设备的台机组C.工业厂房D.车间（工号）E.区域【答案】： CD 27、机电工程设备验收项目主要包括（）。A.质量检查B.外观检查C.核对验证D.运转调试检验E.技术资料验收【答案】： BCD 28、评标委员会中，必须有( )方面的专家，且不得少于评委总数的23。A.环保B.技术C.管理D.财会E.经济【答案】： B 29、下列通风空调工程绝热材料的指标中，要进行复试的有（）。A.厚度B.透气率C.密度D.吸水率E.导热系数【答案】： CD 30、（2016年真题）电站锅炉安装质量控制要点包括（ ）。A.安装前确认钢结构高强螺栓连接点安装方法 B.锅炉受热面安装前编制专项施工方案并确认符合制造厂要求 C.燃烧器就位再次检查内外部结构 D.对炉膛进行气密试验 E.蒸汽管路冲洗与清洁【答案】： ABCD 31、消防工程验收程序通常为（）等阶段。A.验收受理B.工程移交C.现场检查D.结论评定E.现场分析【答案】： ABCD 32、临时用电施工组织设计的主要内容有( )。A.防火措施B.确定电源出线C.安全用电D.线路敷设E.防雷接地安装【答案】： ACD 33、使用计量标准器具必须具备的条件是（）。A.经计量检定合格B.具有正常工作所需要的环境条件C.质量、环境、安全三项体系认证通过D.具有称职的保存、维护、使用人员E.具有完善的管理制度【答案】： ABD 34、采购环节设备验收的内容包括（）。A.核对验证B.外观检查C.现场见证检验D.运转调试检验E.技术资料验收【答案】： ABD 35、接地模块的安装要求有（）。A.接地模块是导电能力优越的金属材料B.通常接地模块顶面埋深不应小于0.6mC.接地模块间距不应小于模块长度的35倍D.接地模块是导电能力优越的非金属材料E.接地模块安装应参阅制造厂商的技术说明【答案】： BCD 36、任何单位和个人不准在工作岗位上使用（）的计量器具。A.被认定为C类B.无检定合格印、证C.超过检定周期D.经检定不合格E.未做仲裁检定【答案】： BCD 37、（2013年真题）吊装某台设备，依据起重机特性曲线确定其臂长时，需考虑的因素有（ ）。A.设备重量 B.设备尺寸 C.设备就位高度 D.吊索长度 E.吊车工作幅度【答案】： BC 38、仪表设备安装的规定包括（）。A.仪表盘、柜、操作台之间的安装固定可采用焊接B.压力式温度计的温包不能全部浸入被测对象中C.测量高压的压力表安装在操作岗位附近时,仪表正面应加保护罩D.浮筒液位计的安装应使浮筒呈垂直状态E.超声波物位计和雷达物位计应安装在进料口的上方【答案】： CD 39、（2014年真题）常用作垂直埋设的人工接地体有（ ）。A.镀锌角钢 B.镀锌钢管 C.镀锌圆钢 D.底板钢板 E.桩基钢筋【答案】： ABC 40、焊接设备选用原则包括( )A.安全性 B.适用性C.耐受性 D.先进性E.经济性【答案】： ABD 41、水准仪由（）组成。A.水平度盘B.望远镜C.补偿器D.垂直度盘E.基座【答案】： BC 42、管道气压试验可以根据输送介质的要求，以选用（）气体为宜。A.干燥洁净的空气B.氮气C.氧气D.天然气E.CO气【答案】： AB 43、消防工程验收应具备的条件包括（ ）。A.完成设计单位规定的工作量，具备分部工程的竣工验收条件B.单位工程或与消防工程相关的分部工程已具备竣工验收条件或已进行验收C.技术资料完整、合法、有效D.建设单位应正式向当地住房和城乡建设主管部门提交申请验收报告并送交有关技术资料E.完成消防工程合同规定的变更增减工作量，具备分部工程的竣工验收条件【答案】： BCD 44、编制投标书技术标的要点有（）。A.设计方案描述（对含E的项目）B.设备采购（对含P的项目）C.成本计划D.材料采购的质量控制方案E.施工装备的配置【答案】： ABD 45、（2020年真题）下列接闪器的试验内容中，金属氧化物接闪器应试验的内容有()。A.测量工频放电电压B.测量持续电流C.测量交流电导电流D.测量泄漏电流E.测量工频参考电压【答案】： BD 46、计量检定按其检定的目的和性质分类，包括有（）。A.首次检定B.后续检定C.使用中检定D.末期检定E.仲裁检定【答案】： ABC 47、吊装方案编制的主要依据有 （）A.规程规范 B.合同条款C.被吊装设备的设计文件 D.施工组织总设计E.工程进度计划【答案】： ACD 48、风机按气体在旋转叶轮内部流动方向，分为（）。A.离心式B.向心式C.轴流式D.旋转式E.混流式【答案】： AC 49、管道进行压力试验前应将待试管道上的（）拆下或加以隔离。A.调节阀B.安全阀C.闸阀D.爆破片E.仪表元件【答案】： BD 50、现场组装大型设备各运动部件之间的相对运动精度包括（ ）。A.直线运动精度B.曲线运动精度C.圆周运动精度D.传动精度E.平行精度【答案】： ACD 第三部分 大题(50题)1、（2010年真题）某机电安装公司具有压力容器、压力管道安装资格，通过招投标承接一高层建筑机电安装工程，工程内容包括给水排水系统、电气系统、通风空调系统和一座氨制冷站。项目部针对工程的实际情况编制了施组织设计和氨气泄漏应急预案。施工组织设计中，针对重80t、安装在标高为20m的冷水机组，制订了租赁一台300t履带式起重机吊装就位的方案。氨气泄漏紧急预案中规定了危险物质信息及对紧急状态的识别、可依托的如消防和医院等社会力量的救援程序、内部和外部信息交流的方式和程序等。在工程施工中，发生了以下事件：事件1、2：略。事件3：项目部用干燥的压缩空气对氨制冷系统进行强度试验后，即进行抽真空充氨试运转。【问题】项目部在氨制冷系统强度试验后即进行试运转是否妥当？说明理由。【答案】：试运转不可行，因为氨制冷系统管道是输送有毒流体的管道强度试验后，还要进行泄露性试验。 2、某中型机电安装工程项目，由政府和一家民营企业共同投资兴建，并组建了建设班子(以下称建设单位)，建设单位拟把安装工程直接交与A公司承建。上级主管部门予以否定。之后，建设单位公开招标，选择安装单位。招标文件明确规定，投标人必须具备机电工程总承包二级施工资质。工程报价采用综合单价报价。经资格预审后，共有A、B、C、D、E五家公司参与了投标。投标过程中，A公司提前一天递交了投标书；B公司在前一天递交投标书后，在截止投标前10min，又递交了修改报价的资料；D公司在标书密封时未按要求加盖法定代表人印章；E公司未按招标文件要求的格式报价。经评标委员会评定，建设单位确定，最终C公司中标，按合同范本与建设单位签订了施工合同。施工过程中发生下列事件：事件1：开工后因建设单位采购的设备整体晚到，致使C公司延误工期10d，并造成窝工费及其他经济损失共计15万元；C公司租赁的大型起重机因维修延误工期3d，经济损失3万元；因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更，增加费用30万元；施工过程中遇台风暴雨，C公司延误工期5d，并发生窝工费5万元，施工机具维修费5万元。事件2：非标件制作过程中，C公司对成品按要求做外观检查，检查时质检人员发现焊缝发生了纵、横向收缩变形，以及扭曲变形等，对结构质量造成了严重影响。经检查是由于施工技术交底不到位造成。问题：1、分析上级主管部门否定建设单位指定A公司承包该工程的理由。2、招标投标中，哪些单位的投标书属于无效标书?此次招标投标工作是否有效?说明理由。3、列式计算事件1中C公司可向建设单位索赔的工期和费用。4、事件2中产生的焊接变形会产生哪些危害?5、如何进行施工技术交底的组织？施工技术交底应包括哪些内容?【答案】：1.理由：该工程由政府和民营企业共同投资兴建，满足全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目，故必须进行招标，不能直接指定施工单位。2.D公司和E公司的投标属于无效标书，D公司在标书密封时应按要求加盖法定代表人印章，E公司应按招标文件要求的格式报价。此次招投标工作有效，理由：因为A、B、C三家公司的投标文件均满足相应的要求，满足最少三家投标人的要求，此次招投标有效。3.开工后因建设单位采购的设备整体晚到，造成的工期延误10天和经济损失15万可以索赔；C公司租赁的大型起重机因维修延误工期3d，经济损失3万元，不可以索赔；因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更，增加费用30万元，可以索赔；施工过程中遇台风暴雨，C公司延误工期5d，并发生窝工费5万元，施工机具维修费5万元，不可以索赔。故C公司可以索赔的工期为：10天，费用为：15+30=45万元。4.焊接变形的危害主要表现在：降低装配质量、影响外观质量、降低承载力、增加矫正工序、提髙制造成本等五个方面。5.技术交底应分层次展开，直至交底到施工操作人员。交底必须在作业前进行，并有书面交底资料。在工程幵工前界定重要项目，对于重要项目的技术交底文件，应由项目技术负责人审核或批准，交底时技术负责人应到位。交底的内容主要包括施工工艺与方法、技术要求、质量要求、安全要求及其他要求等。 3、某公司投资建设一蜡油深加工工程项目，经招标，由A施工单位总承包。该工程的主要工程内容包括两台大型设备的安装，高压工艺管道安装、分体到货的压缩机组安装调试工程、管道安装工程、电气安装工程、自动化仪表安装工程、土建工程等。其中，A施工单位将单位工程压缩机厂房分包给B安装公司。蜡油工程的关键大型设备两台，各重300t，由制造厂完成各项检验试验后整体出厂，A施工单位现场整体安装。压缩机厂房为双跨网架顶结构，房顶有一台汽液交换设备。B安装公司拟将网架顶分为4片，每片网架重12t，在地面组装后采用滑轮组提升、水平移位的方法安装就位；房顶设备重10t，采用汽车起重机吊装。合同要求该工程2012年9月开工，2013年6月30日完工。为了加快工程进度，业主要求，有条件的工程，冬期不停止施工作业。为了保证工程顺利进行，A施工单位编制了设备安装施工方案、设备安装调试施工方案、管道组对焊接方案和电气、自动化仪表安装工程施工方案。B安装公司编制了压缩机厂房工程施工方案。问题：1、针对本工程，A施工单位和B安装公司各应编制何种施工组织设计？2、A施工单位和B安装公司除编制背景材料中所列的施工方案外，至少还应编制哪些主要施工方案？3、施工方案一般包括哪些内容？4、为完成本工程的安装任务，A施工单位至少应具有哪些特种设备安装资格？说明理由。5、分析说明B安装公司分包的工程中，有哪些吊装方案属于危险性较大的专项工程施工方案？这些方案应如何进行审核和批准？【答案】：1.A施工单位应编制蜡油深加工工程施工组织总设计。B安装公司应编制单位工程(压缩机厂房工程）施工组织设计。2.A施工单位至少还应编制：大型设备吊装施工方案、管道清洗和试验方案、无损检测方案、单机试运行方案、冬期施工方案。B安装公司至少还应编制：网架吊装安装施工方案、高处作业施工方案。3.施工方案一般内容包括：工程概况、编制依据、施工安排、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工方法及工艺要求、质量安全保证措施等基本内容。4.A施工单位至少应具备GC1级压力管道安装资格。本工程的高压油气工艺管道属于压力管道的工业管道GC1级，应具有该级别压力管道安装资格。大型加氢裂化反应器属于压力容器，从事压力容器整体就位和整体移位安装，安装单位应取得特种设备安装改造维修许可证1级许可资格，但取得GC1级压力管道安装许可资格的单位，从事1级许可资格中的压力容器安装工作，不需要另取得压力容器安装许可资格。5.网架吊装安装施工方案、房顶设备吊装施工方案属于危险性较大的安全专项施工方案，其中网架吊装安装施工方案中，网架吊装是采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN（相当于10t)及以上的起重吊装工程，属于超过一定规模的危险性较大的专项工程。房顶设备吊装施工方案由B安装公司技术部门组织审核，单位技术负责人签宇，并经总承包单位技术负责签字，然后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字。网架吊装安装施工方案还应由总承包A施工单位组织召开专家论证会，经总包单位技术负责人、项目总监、建设单位项目负责人签字后实施。 4、【背景资料】某机电设备安装公司经招标投标，获得某厂生产线的机电设备安装工程，并与业主签订了施工合同。合同规定工程范围、工期、质量标准、安全环境要求。其中质量标准和要求按部颁标准执行，主要材料如钢材、电缆、50以上的管道阀门等由业主提供，安装现场的协调由安装公司负责等。施工过程中发生下列事件：事件1：由于安装公司任务饱和，人员机具调动不开，仅派十多名现场管理人员组成项目管理班子，把工程分车间分包给四个均有一定经验的施工队伍，且都有营业执照。其中主体部分分包给从本单位辞职的一名项目经理带着当年属于本单位的几名技术骨干组成的一个施工队伍。事件2：施工现场因道路、场地问题经常发生停工窝工，分包单位找安装公司解决，安装公司回复自行协商解决。事件3：厂区主电缆未按时到场，拖延工期5天，分包单位找安装公司索赔窝工费用和要求工期顺延，安装公司认为不是自己造成的，让分包单位直接找业主协商。事件4：分包单位为抢工期，将业主送至现场的电缆和管道阀门未经检查便施工。事件5：测量导线对地的绝缘电阻，以及缆芯间或相邻导线间的绝缘电阻时，发现一回路的绝缘电阻值不符合规定，经找出原因，进行处理，达到合格。【问题】1.事件1中的分包存在哪些问题？2.事件2的施工现场道路和场地问题应该由谁负责解决？为什么？3.事件3中分包单位要求索赔窝工费和工期顺延是否合理？应怎样解决？4.事件4中分包单位对业主提供材料未经检查就用于施工的做法是否得当？材料进场验收有何要求？5.事件5中绝缘电阻值不符合规定是何原因？如何进行处理达到合格？【答案】：1.事件1中工程分包存在问题如下：（1）分包队伍尽管有一定经验和营业执照,但案例中并未说明是否具有相应的施工资质。按合同法规定承担工程分包的单位必须具备相应资质；（2）主体工程不许分包,这是合同法明文规定,而本工程不但把主体工程分包出去,而且是分包给一个连资质都不一定具备的施工队伍,这是绝对不允许的；（3）工程分包2.事件2中施工现场的道路、场