一级建造师之一建民航机场工程实务题库包过题库含解析答案.docx
-
资源ID:67354899
资源大小:77.58KB
全文页数:91页
- 资源格式: DOCX
下载积分:30金币
快捷下载
会员登录下载
微信登录下载
三方登录下载:
微信扫一扫登录
友情提示
2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
|
一级建造师之一建民航机场工程实务题库包过题库含解析答案.docx
一级建造师之一建民航机场工程实务题库包过题库含解析答案第一部分 单选题(50题)1、运输机场的主体是()。A.航站楼B.停机坪C.滑行道D.跑道【答案】: D 2、调节目视助航灯光光强等级的电气设备是()。A.调光器 B.隔离变压器C.高压配电柜 D.低压配电柜【答案】: A 3、信息标记牌不包括()标记牌。A.方向B.跑道脱离C.机位号码D.跑道号码【答案】: D 4、下列工程中属于飞行区场道工程的是( )工程。A.机坪服务车道B.机场进场路C.机场围界D.航站楼高架桥【答案】: C 5、对航向天线基础相对高度进行复核需使用()。A.示波器B.全站仪C.反射仪D.水平仪【答案】: D 6、下列灯光中,所有灯光的颜色为同一颜色的是()。A.滑行道中线灯B.跑道中线灯C.跑道边灯D.滑行道边灯【答案】: D 7、与其他工程相比,机场飞行区施工场区相对比较( )。A.平整B.狭窄C.宽阔D.陡峭【答案】: C 8、目视助航灯光监视系统应在2s内显示(?)的状态改变。A.跑道边灯B.滑行道边灯C.跑道末端灯D.停止排灯【答案】: D 9、飞机着陆时,下滑通道的引导由()联合工作提供。A.航向信标台和全向信标台B.全向信标台和下滑信标台C.航向信标台和下滑信标台D.全向信标台和测距仪【答案】: C 10、两条平行跑道,磁方位角为138°318°,常年主导风向为东南风,则两条跑道的主降端跑道号码标志分别为( )。A. 14L、32LB. 14L、14RC. 14R、32RD. 32L、32R【答案】: B 11、机场目视助航灯光系统工程质量验收评定时,允许偏差项目的符合率不小于()为合格。A.75B.80C.85D.90【答案】: D 12、简化精密进近航道指示器(APAPI)由( )急剧变色的灯具组成。 A.四个 B.三个 C.二个 D.一个【答案】: C 13、下列关于二次雷达说法正确的是()。A.AC模式二次雷达采用选址询问B.AC模式二次雷达不易受到混扰和串扰的影响C.S模式二次监视雷达可以兼容加装常规模式应答机的飞机D.S模式二次监视雷达监视能力已接近极限【答案】: C 14、航行情报通播需使用( )A.航空电信网B.自动转报系统C.空管自动化系统D.甚高频通信系统【答案】: D 15、为保证飞机的飞行安全,旅客的()必须经过X射线安检机的安全检查。A.身份证B.随身携带行李C.钥匙D.手表【答案】: B 16、目视助航设施定位必须以()为基准。A.跑道中线B.机场坐标系统C.滑行道中线D.机坪安全线【答案】: B 17、机坪供电对象有()。A.机务维修、机位标记牌、顺序闪光灯B.泊位引导装置、顺序闪光灯、机位标记牌C.顺序闪光灯、泊位引导装置、机务维修D.机位标记牌、机务维修用电、泊位引导装置【答案】: D 18、机场目视助航灯光系统包括()的安装工程。A.泊位系统、风向标和灯箱B.标记牌、泊位系统、风向标C.灯箱、标记牌、泊位系统D.标记牌、风向标、灯箱【答案】: D 19、围界报警系统的漏报率反映的是( )。A.入侵者能够躲过探测系统的概率B.探测系统发生无效探测的概率C.因设备故障无法工作所占时长的百分数D.探测系统发生错误检测事件的概率【答案】: A 20、旅客航站区指标按机场建设目标年的年旅客吞吐量划分为( )个等级。A.三B.四C.五D.六【答案】: D 21、运料车应备有( )设施,以保温、防雨、防风及防止污染环境。A.加温B.风干C.防震D.篷布覆盖【答案】: D 22、民用航空气象信息综合服务系统的核心是( )A.航空气象情报B.气象信息数据库:C.气象信息数据采集系统D.气象数据综合分析系统【答案】: B 23、在航站楼广播、电视系统安装施工过程中,必须与土建施工同时进行的工序是()。A.预埋管线B.绝缘测试C.设备定位测量D.音频矩阵的安装【答案】: A 24、高填方施工中,石料填筑宜优先采用()施工。A.冲击压实法B.振动碾压法C.强夯法D.静压法【答案】: C 25、如果飞机沿正确进近航道进场,驾驶员将看到PAPI灯的颜色为()。A.一红三白B.二红二白C.三红一白D.四白【答案】: B 26、引入航班动态显示系统中央控制室的电气线缆应尽量选用()。A.屏蔽线B.非屏蔽线C.光缆D.同轴电缆【答案】: A 27、仪表跑道是指( )。A.精密进近跑道和非精密进近跑道B.、类精密进近跑道C.类精密进近跑道和类精密进近跑道D.不需装备目视助航设备的跑道【答案】: A 28、 在摊铺跑道道面面层水泥混凝土拌合物时,用量最大的是()。A.钢模板B.木模板C.混合模板D.塑料模板【答案】: A 29、关于机场水泥混凝土配合比说法,正确的是()。A.单位水泥用量不应小于320kg/m3B.坍落度应小于2mC.采用维勃稠度仪控制稠度时应大于15sD.现场施工使用的配合比,宜按强度1.001.10倍进行配置【答案】: C 30、沥青混合料压实机械有:静力式钢轮压路机、( )、振动压路机。A.羊足轮碾压机B.夯实机C.冲击式压路机D.轮胎压路机【答案】: D 31、地空数据链的技术采用地空数据链方式将( )与地面处理系统结合起来,实现对飞机实时跟踪和在线监控。A.导航设备B.监视设备C.通信设备D.机载设备【答案】: D 32、在配线系统较为集中的值机区、商业区和办公区等宜设置( )。A.路由器B.服务器C.现场配线设备D.配线间【答案】: C 33、航站楼计算机信息管理系统的中心站数据网络交换设备,应采用( )并预留光纤端口,且具备一定的容错或冗余配置。A.单机热备份B.异地冷备份C.主备双机热备份D.主备双机冷备份【答案】: C 34、航班信息显示系统通过()完成航班信息的修改。A.航班计划B.离港系统C.航班信息管理功能D.信息集成系统【答案】: C 35、跑道道面上面的标志有()。A.跑道入口的标志、瞄准点标志、接地带标志B.跑道等待位置标志、跑道入口标志、瞄准点标志C.接地带标志、跑道等待位置标志、跑道入口标志D.瞄准点标志、接地带标志、跑道等待位置标志【答案】: A 36、II/III类仪表着陆系统应安装( )远场监视器。A.航向信标 B.下滑信标C.指点信标 D.全向信标【答案】: A 37、飞机在跑道上起飞通常是( )。A.在顺风情况下B.在无风情况下C.在逆风情况下D.不考虑风向【答案】: C 38、在搅拌水泥混凝土混合料时,宜按(?)的顺序投料。A.石子水泥砂水B.水石子水泥砂C.水泥石子砂水D.水泥水砂石子【答案】: A 39、下滑信标台,根据场地地形及其环境条件,可设置在跑道的任一侧,距跑道中心线横向距离为75200m,最佳距离为( )m。A. 100B. 120C. 140D. 160【答案】: B 40、机场泛光照明灯具的灯端电压应满足的条件是( )。A.不大于额定电压的110B.不大于额定电压的105C.不小于额定电压的80D.不小于额定电压的85【答案】: B 41、运输水泥混凝土混合料宜采用( )并以最短时间运到铺筑工地。A.牵引车B.机动车C.自卸机动车D.铲运机【答案】: C 42、民用机场首要功能是( )。A.供飞机停驻B.保障飞机安全有序的起降C.为飞机上下客货做好准备工作D.为客货改变交通方式做好组织工作【答案】: B 43、下列土中,可作土基(道槽)填料的是( )。A.沼泽土B.盐渍土C.冻土D.有机土【答案】: B 44、类精密进近灯光系统的侧边灯发()光。A.白色B.绿色C.红色D.蓝色【答案】: C 45、助航灯光中跑道入口灯的颜色为( )。A.白色B.蓝色C.绿色D.红色【答案】: C 46、下列土中,可作土基(道槽)填料的是( )。A.沼泽土B.盐渍土C.冻土D.有机土【答案】: B 47、机场工程高填方边坡支护,应优先采用的()形式。A.桩板式挡墙 B.抗滑桩C.坡率法 D.加筋土【答案】: C 48、机场飞行区附属工程最主要的附属设施是()。A.加油站B.货运仓库C.邮局D.入侵报警系统【答案】: D 49、在机场施工设计中,()的设计仍归在飞行区设计中。A.站坪B.航站楼C.车道边D.站前停车场【答案】: A 50、广播系统信息设备的箱体、壳体、机架等金属组件应与建筑物的共用接地系统做等电位连接,其接地网的形式宜采用()结构。A. S形星形B. S形网形C. M形网形D. M形星形【答案】: C 第二部分 多选题(50题)1、围界配套摄像系统主要是由( )组成。A.室外摄像机系统B.特种报警声源C.视频处理系统D.视频录像系统E.视频显示设备【答案】: ACD 2、下列滑行引导标记牌中,属于信息标记牌的有()。A.方向标记牌B.目的地标记牌C.跑道出口标记牌D.跑道等待位置标记牌E.位置标记牌【答案】: ABC 3、民航机场航路工程包括()。A.航路导航台B.雷达站C.甚高频遥控台D.仪表着陆系统E.管制区自动化系统【答案】: ABC 4、双绞线主要指标包括()。A.衰减串扰比B.接地电阻C.近端串扰D.线缆直径E.衰减【答案】: AC 5、机场安全检查信息管理系统的硬件主要由服务器、()以及系统外围设备组成。A.存储设备B.摄像机C.拾音器D.X射线机E.工作站【答案】: ABC 6、改善新拌混凝土流变性的外加剂主要包含( )等类型。A.塑化剂B.引气剂C.减水剂D.流化剂E.疏水剂【答案】: ACD 7、飞机机位操作引导灯可能为恒定发()光的灯。A.黄色B.蓝色C.红色D.绿色E.白色【答案】: AC 8、安装在工作区地面上的接线盒应( )。A.防水B.铸铝C.抗压D.立式E.耐高温【答案】: AC 9、关于视频监控系统摄像机镜头的安装位置,应尽量避免()。A.顺光B.正对出入口C.灯光直射D.太阳光直射E.逆光【答案】: CD 10、砖砌沟墙时,应()。A.水平分层B.内外搭接C.上下错缝D.不得有横向通缝E.墙面应平整、垂直【答案】: ABC 11、下列灯光系统中用串联供电的是()。A.跑道中线灯B.跑道边灯C.顺序闪光灯D.滑行道中线灯E.泛光照明【答案】: ABD 12、机场道面承受着飞机的机轮荷载、高温高速喷气流作用外,还受()等自然因素的作用,这就要求机场道面必须具有良好的使用性能。A.雨水冲刷B.冷热C.风毁D.干湿E.冻融【答案】: BD 13、闭路电视监控系统中安装摄像机镜头时,应尽量避免( )。A.太阳光直射B.背对着窗户C.灯光直射D.逆光E.顺光【答案】: ACD 14、关于航班信息显示系统安全的说法,正确的是()。A.航显系统应具有数据备份和数据恢复功能B.航显系统工程设计应针对网络安全提出需求C.航显系统应禁止数据访问控制D.航显系统管理应具有静止时限管理功能E.航显系统等级保护宜按照一级安全等级保护进行设计【答案】: ABD 15、调光器所调灯光等级与( )有关。A.气温B.飞机型号C.气象条件D.能见度E.机场位置【答案】: CD 16、民航通信导航监视设施进行防雷保护时,需进行电涌保护的有()。A.雷达天线B.供配电系统C.下滑台铁塔D.天馈系统E.全向信标反射网【答案】: BD 17、依靠导航卫星配合工作的系统有( )。A.全向信标B.多点定位系统C.空管自动化系统D.气象卫星接收系统E.广播式自动相关监视系统【答案】: B 18、钢筋混凝土排水结构物施工工序包括()、拆模和养护。A.沟槽开挖B.垫层铺筑C.模板支设D.铺筑混凝土E.做面【答案】: ABCD 19、航向天线安装所需仪器有()。A.全站仪B.水平尺C.示波器D.万用表E.矢量网络分析仪【答案】: AB 20、 下列关于民航监视系统说法正确的有()。A.广播式自动相关监视系统可在无雷达覆盖区提供ATC监视B.区域管制主要使用近程空管一次监视雷达C.二次雷达对管制区域的有源反射目标监测D.多点定位系统是场监雷达的重要补充手段E.空管自动化系统不属于监视系统【答案】: ACD 21、应急广播系统的传输线路应采用()保护。A.PVC管B.可挠金属电气导管C.金属管D.塑料蛇形管E.封闭式线槽【答案】: BC 22、航站楼某信息系统的信号电缆拟采用 4根、单根长 3m的钢管穿管接续敷设,为防止环境电磁噪声的干扰,安装时()。A.钢管间需进行良好的电隔离B.钢管间需保持良好的电气连接C.钢管间需加装弹性胶质材料D.保证钢管两端有良好的接地E.钢管间需预留足够的膨胀间隙【答案】: BD 23、水平角的观测方法有()。A.测回法B.全面观测法C.局部观测法D.方向观测法E.反向观测法【答案】: AD 24、下列属于导航系统的有()。A.全向信标B.测距仪C.多点相关定位系统D.全球卫星导航系统E.仪表着陆系统【答案】: ABD 25、工作区的电源插座应选用( )的插座,保护接地与零线应严格分开。A.带保护接地B.单相电源C.多个工位D.耐压E.抗风【答案】: AB 26、沥青混凝土摊铺时,每班摊铺工段长度,应根据()等因素确定。A.摊铺厚度B.幅宽C.拌合机生产能力D.运输车辆E.碾压设备【答案】: ABCD 27、水泥稳定土材料质量标准主要包括()A.普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥和火山灰质硅酸盐水泥均可用于水泥稳定土B.水泥强度等级宜采用42.5级以上水泥C.不应使用快硬水泥及早强水泥,宜选用初凝时间3h以上和终凝时间6h以上的水泥,如达不到要求可掺缓凝剂D.禁止使用已受潮、变质的水泥E.各类饮用水均可用于水泥稳定土施工,如遇可疑水源应进行试验鉴定【答案】: ACD 28、测距台和仪表着陆系统相配合时,可以设置在( )。A.下滑信标台B.外指点标台C.中指点标台D.内指点标台E.航向信标台【答案】: A 29、旅客航站楼必备的设施包括( )。A.登机桥 B.安全检査系统C.消防设施 D.行李处理系统E.人防设施【答案】: BCD 30、夏季施工混凝土,一般需要加入(?)等外加剂。A.缓凝减水剂B.引气剂C.早强减水剂D.缓凝剂E.塑化剂【答案】: AD 31、区域管制员依靠()来确定飞机的位置,按照规定的程序调度飞机,保持飞行的间隔和顺序。A.全向信标B.导航系统C.空地通信D.地面通信E.远程雷达设备【答案】: CD 32、调光器所调灯光等级与( )有关。A.气温B.飞机型号C.气象条件D.能见度E.机场位置【答案】: CD 33、水泥混凝土配合比应按设计要求保证混凝土的( )要求,在冰冻地区还应满足抗冻性的要求。A.设计强度B.耐磨性C.耐久性D.和易性E.摩阻特性【答案】: ABCD 34、民航运输机场中,每条跑道都必须设置()。A.道肩B.防吹坪C.停止道D.净空道E.升降带【答案】: AB 35、根据民用机场管理条例的规定: 在运输机场开放使用的情况下,不得在飞行区及与飞行区邻近的航站区内进行施工。确需施工的,应当取得运输机场所在地地区民用航空管理机构的批准。 A.起飞B.降落C.滑行D.停放E.大修【答案】: ABCD 36、民航自动气象观测设备各探测传感器安装在()。A.跑道入口端B.外指点标台C.中指点标台D.跑道中间地带E.跑道停止端【答案】: CD 37、当广播扬声器为无源扬声器,且传输距离与传输功率的乘积大于1km·kW时,额定传输电压可选用( )V。A.150B.200C.205D.235E.250【答案】: AB 38、半刚性基层结合料包括()等。A.水泥B.粉煤灰C.石灰D.石膏E.早强剂【答案】: ABC 39、穿管布线时,为便于施工可以在电缆外层涂抹( )。A.黄油B.柴油C.凡士林D.滑石粉E.石灰粉【答案】: AD 40、在水泥混凝土拌制过程前,试验室应对进场的每批水泥及时进行检测(复测)。检测项目包括()等。A.细度B.凝结时间C.安定性D.强度E.含水量【答案】: ABCD 41、仪表着陆系统安装调试前提条件包括():A.校飞完成B.机房内空调已启用C.机房消防设施安装完毕D.建筑物防雷设计初步完成E.土方工程在施工区域的标高、密实度达到设计要求【答案】: BC 42、浙青混合料运料车的数量应与( )相匹配,以保证连续施工。A.拌合能力B.摊铺质量C.摊铺速度D.拌合时间E.施工进度【答案】: AC 43、关于视频监控系统摄像机镜头的安装位置,应尽量避免()。A.顺光B.正对出入口C.灯光直射D.太阳光直射E.逆光【答案】: CD 44、下列位于飞行区内的设备和装置中,()具有易折性。A.跑道中线灯B.进近灯C.仪表着陆系统的下滑天线D.风向指示器E.目视进近坡度指示器【答案】: BCD 45、出入口控制系统的主要功能是对通行人员进行()。A.身份验证B.称重C.拍照D.通行控制E.记录【答案】: AD 46、土基填料不得使用()。A.冻土B.白垩土C.砂性土D.粘土E.粉土【答案】: AB 47、没有仪表着陆系统的跑道,当下滑航道角为3。时,灯具光束仰角是()。A.2°30B.2°50C.2°55D.3°15E.3°30【答案】: AB 48、目前机场道面主要采用( )作为封缝材料。A.沥青B.聚氯乙烯胶泥C.聚氨酯胶泥D.油毡E.木条【答案】: BC 49、下列设备中,可以进行着陆引导的设备有()。A.全向信标VORB.无方向信标NDBC.仪表着陆系统D.精密进近雷达E.自动相关监视系统【答案】: ACD 50、 目视助航标志的质量评定标准中,下列叙述正确的有()。A.目视助航标志的质量评定分为“合格”、“不合格”两个等级B.目视助航标志的质量评定分为“合格”、“中等”、“优良”三个等级C.实测或抽测内容应满足90为合格D.允许偏差实测数据的符合率不小于90为合格E.实测或抽测内容应全部满足为合格【答案】: AD 第三部分 大题(50题)1、1背景某飞行区指标为4E的机场,进行飞行区改造工程。其中场道工程技术难度较大,单项合同额为5000万元。机场场道工程采用公开招标方式,机场建设指挥部按照法定程序进行了招标,最终A、B、C、D、E五家公司在招标文件规定的投标截止时间前递交了投标文件。资格审查时,因D公司仅具有民航机场场道工程专业承包二级资质,为此撤销了D公司本项工程的投标资格。开标时,E公司因其投标文件的签署人没有法定代表人的授权委托书而被招标管理机构宣布为无效投标。最终A公司中标,并于4月20日与机场建设指挥部签订了工程承包合同。在施工过程中,该工程在关键路线上发生了以下几种原因引起的工期延误:(1)由于机场建设指挥部原因,设计变更后新增一项工程于5月1日5月15日施工:(2)由于A公司原因,原计划于6月15日晚到场的挖掘机直到6月20日晚才到场;(3)由于连续多日高温造成机场供电紧张,该工程所在地区于6月16日6月17日停电。在发生上述工期延误事件后,A公司按照合同规定的程序向机场建设指挥部提出了工期索赔要求。2问题(1)A单位是否能承担本工程施工?(2)在招标过程中对E公司的处置有何不妥之处?(3)该工程的实际工期延误为多少天?应予批准的工期延长时间为多少天?【答案】:(1)施工单位具备与本工程要求相符的企业资质。因为A施工单位具备机场场道工程专业承包一级资质,可以承包各类机场的跑道、滑行道和机坪工程的施工,不受单项合同额限制。(2)不应由招标管理机构宣布E公司为无效投标,应由该机场建设指挥部委托的评标委员会宣布。(3)该工程的实际工期延误为20d,应批准的工期延长为15d。(1)见民航机场工程管理与实务“1D420021机场场道工程专业承包资质标准”。(2)根据我国工程建设项目施工招标投标办法(七部委令30号)的相关规定,投标文件未按招标文件的相关规定,存在无投标人企业法定代表人或其授权委托人签章情况的,按废标处理并将该投标文件退出评标程序。故E公司为无效投标,但不应由招标管理机构宣布,而应由该机场建设指挥部委托的评标委员会宣布。(3)该工程的实际工期延误为20d,应批准的工期延长为15d。其中由设计变更引起的新增工程施工时间15d应由机场方承担;由挖掘机晚到引起的工期延误由A公司自行承担;由机场停电造成的工期延误本应由机场承担,但因A公司延误在先,故不计入。 2、1背景某新建机场飞行区指标为4F,A施工单位承担跑道施工项目。该机场基层设计为水泥稳定碎石结构层,规范要求基层施工必须采用摊铺机作业,并尽可能消除纵向施工缝。为此,A施工单位拟租赁一台最大摊铺幅宽10m的摊铺机完成基层项目,该机摊铺作业与返回下幅作业起点的行走速度均为2mmin。同时,业主、监理单位与施工单位共同选定采用某厂生产的P?O425级水泥用于基层混合料的配制,该水泥初凝时间为3h。根据工期要求,计划每工作日(按9h计算)必须完成跑道道槽全断面铺筑180m。在施工中,施工单位将压路机的初压速度控制在2528kmh,振动碾压速度控制在3032kmh。同时,鉴于该工程工期紧张的特点,业主要求同场交叉施工的单位搞好协调与配合,以确保总工期目标的实现。2问题(1)分析并指出摊铺机计划配置与日计划完成量是否匹配?(2)碾压作业时,压路机碾压速度控制值是否合理?说明理由。(3)场道施工单位与同场何专业工程施工单位构成主要的交叉施工关系?并说明相互间的制约关系。【答案】: 3、1背景某建筑公司施工总承包一航站楼工程,并将航站楼弱电工程分包给了有民航专业工程资质的安装单位。该单位派来优秀的弱电工程师和安装人员进行施工。在准备调试时,突然供电发生故障,弱电工程师立即到配电箱进行查看,找到原因并做了处理,结果造成一名安装工人触电,紧急送往医院。2问题(1)简述本次事故处理程序。(2)说明本次事故的主要原因。(3)事故造成的损失应由谁来承担?【答案】:(1)发生安全事故后,事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人,本单位负责人应当迅速采取防止事故扩大等措施,并立即(1h内)如实报告当地安全生产监督管理职责部门,不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报,不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。特种设备发生事故的,还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。本次事故属于一般事故,应由县级人民政府组织施工调查,也可以授权委托事故发生单位组织事故调查。事故调查组应当自事故发生之日起60d内提交事故调查报告;特殊情况下,经负责事故调查的人民政府批准,提交事故调查报告的期限可以适当延长,但延长期限最长不超过60d。事故调查报告报送负责事故调查的人民政府后,事故调查工作即告结束,事故调查报告等有关资料应当归档保存。(2)主要原因:强电的操作应该由具备电工上岗证的人来进行,弱电工程师没有电工上岗证,不能操作配电箱,可以认为是无证上岗。(3)因为弱电安装单位为独立法人,又有相应的资质,应由弱电安装单位负主要责任。建筑法规定,建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责,总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。 4、背景资料某施工单位承担某军民合用机场空管改扩建工程,计划工期从2015年6月1日至10月31日。事件一:在敷设航向天线阵电缆时,意外损坏了一根射频电缆。监理工程师在事故处理过程中发现,施工单位的施工方案里关于电缆敷设质量的控制要求不明晰,要求施工单位补充并上报审批后方可施工。事件二:施工期间,七月雨天数共计22天,导致不能正常施工,施工单位向监理单位提供工期索赔22天。事件三:本工程塔台安装5部甚高频电台,塔台顶上各天线的馈线沿预埋钢管辐射到塔台的甚高频机柜。在调试过程中,发现5部电台之间有互相干扰、串音等现象。事件四:工程竣工后,施工单位依据监理单位核定的工程(核定工程量见表1)与第三方审计单位办理竣工结算工作。关于工程计算,合同相关条款规定“增加工程量15%以内(含)或工程量减少时,按投标单价认定;增加工程量超过15%时,15%以内部分工程量单价按认定,超过15%的工程量,按投标单价下浮3%认定”。问题1.航向天线阵电缆敷设质量控制要点有哪些?2.施工单位提出的工期索赔是否合理?说明理由。指出应补充哪些材料支持索赔要求?3.分析造成电台互相干扰的原因,指出解决措施。4.计算表1中各工程量清单项目的工程量增减率以及各项目的计算工程价(写出计算过程,保留小数点后两位)。【答案】:1、射频电缆下料要满足电气长度等长要求,电缆物理长度要留一定冗余量;采取全程套保护管埋地敷设且射频与电源电缆不得同管埋设、不得交叉以免发生干扰;室外电缆进入室内,应接入防雷电浪涌保护器;电缆接头型号规格应与射频电缆相吻合;电缆弯曲半径要不小于20倍线缆直径;安装后线缆要进行标识,施工时安排专人监护,避免造成已埋设电缆被破坏。2、工期索赔不合理。因为下雨是正常天气现象,其对施工影响是成熟承包商可以预计的风险。若要促使索赔成立,应补充下述资料:气象部门异常天气信息记录(如暴雨天气、洪水、超历史记录连续降雨);施工日志(停工记录资料并获得监理工程师确认);索赔单向通知书和索赔报告(含各种附件资料)3、(解析后续补充)4、直埋光缆:(6800-6000)÷6000=13.3%15%,6800×18.5=125800元信号避雷器:(198-120)÷120=65%>15%,120×115%×280+(198-120×115%)×280×(1-3%)=54936元开放式桥架:结算工程量小于投标工程量,530×480=254400元结算总价:125800元+54936元+254400元=435136元 5、A施工单位承担了某航站楼民航专业弱电系统工程施工任务,系统的机柜与服务器由业主提供。该工程4月1日开始施工,在施工过程中遇到以下情况:情况一:4月3日起,因业主原因停工3d。情况二:4月3日上午上班时,项目经理乙被告知应于该日到货安装的机柜将于7d后到货安装。因停工和机柜晚到,乙向监理工程师提出了累计工期索赔。4月6日上午上班时,乙又被告知原计划应于该日到货次日安装的服务器将推迟7d到货(时间不含4月6日当天),乙为此又向监理工程师提出了增加7d的工期索赔。该服务器必须在机柜安装开始2d后,方可开始安装。上述设备延期到货,导致其他相关工作依次顺延。情况三:为追赶进度,在机柜、服务器等设备到货后,乙立即组织施工人员将这些设备开箱、安装和调试。情况四:在敷设光缆过程中,发现其中一根光缆长度不足,乙决定进行接续。情况五:施工单位对全部2001条双绞线自检时发现有II条信道不合格、3条双绞线不通,且均无法修复,乙认为总比例未超过1,自检结论为合格。施工单位对全部216条光纤信道自检时发现有1条不合格,且无法修复,乙认为比例未超过05,自检结论为合格。?2问题:(1)乙在4月3日可以提出的累计工期索赔天数为几天,理由?监理工程师能否接受乙于4月6日提出的工期索赔天数,理由?(2)乙为追赶进度采取的做法存在什么问题?简述正常的工作程序。(3)说明光纤接续对光纤端面的要求。有哪几种制备光纤端面的方法?(4)监理工程师能认可双绞线系统、光纤系统的自检结论吗?简述原因。【答案】:(1)1)4月3日提出工期索赔天数为7d。理由:由于机柜到货推迟影响工期7d。2)监理工程师不能接受乙于4月6日提出的新增索赔天数的要求。理由:机柜迟到7d,4月10日可以开始安装,4月12日已具备安装服务器的条件。服务器晚到7d,即4月13日到货,14日可以开始安装,延误工期不可重复计算。(2)乙做法存在的问题是:缺少到货验收环节,不能立即开箱。正常工作程序是:设备到货后,由建设单位(业主)组织监理单位、施工单位、设备供应商共同进行设备到货验收,验收合格后建设单位、监理单位、施工单位代表签字,建设单位与施工单位签署设备交接记录,此后施工单位才可以开始安装调试。(3)制备后的光纤接头切割端面应平整、与光纤轴线垂直、无毛刺、无缺损且保持清洁。端面制备方法主要有三种:刻痕法;切割钳法;超声波电动切割法。(4)1)双绞线系统的结论可以被认可。原因:双绞线布线全部检测时,无法修复的链路、信道或不合格线对数量有一项超过被检测总数的1,则判为不合格。本次自检无法修复的链路、信道或不合格线对数量未超过被检测总数1,可以判定为合格。2)光纤系统的结论不能被认可。原因:光纤信道只要有一条不合格的,就判定光纤系统不合格。(1)依据题目背景可知,由业主原因发生的、可能造成工期延误的事件共有3项:4月3日起停工3d;4月3日被告知机柜晚到7d;4月6日被告知服务器推迟到货7d。根据合同法延误工期是不能重复计算的。而情况一与情况二耽误工期的起始时间都是4月3日,时间相互重叠,应以时间较长的为工期索赔天数,故以4月3E1当日情况分析实际机柜晚到7d将使工期推迟7d,所以4月3日提出的工期索赔天数应为7d。以此推算4月10日机柜到货并于当日可开始安装,而服务器必须在机柜开始安装2d后方可开始安装,所以4月12日已具备了安装服务器的条件。尽管4月6日出现了服务器晚到7d(即4月13E1到货,14日才可以安装),但机柜晚到不影响服务器安装,所以监理工程师不能接受乙于4月6日提出的新增索赔天数的要求。(2)甲供材料进场验收由甲方(业主)代表依据合同组织实施,施工单位应按照合同约定材料(设备)质量、数量、规格型号及品种进行材料接收,同时填写材料交接单,并按规定向监理工程师办理相关报验验收手续,材料合格后方可投入使用