一级建造师之一建工程法规题库包过题库及参考答案（培优A卷）.docx

一级建造师之一建工程法规题库包过题库及参考答案（培优A卷）第一部分 单选题(50题)1、合同生效后，其价款或者报酬的确定顺序是：按民法典相关规定执行；签订补充协议；按照交易习惯或者合同的有关条款；按照合同的约定。该四种确定方式的正确适用顺序是（ ）。A.B.C.D.【答案】： D 2、施工企业与钢材经销商签订购销合同，总货值为50 万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。根据我国民法典的规定，该定金金额最多为( )万元。A.3B.6C.10D.18【答案】： C 3、某建筑公司承建一项工程，作为工程施工单位，按照建筑法的规定，必须投保的险种是（ ）。A.工伤保险B.建筑职工意外伤害险C.建筑工程一切险D.安装工程一切险【答案】： A 4、建筑业企业资质证书有效期为( )年。A.1B.2C.3D.5【答案】： D 5、关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是（ ）。A. 必须在合同中有此约定，才可作为结算依据B. 这是法定的视为认可竣工结算文件的情形C. 即使合同通用条款中由此约定，也不能作为结算依据D. 此约定即使写入合同中，也属无效条款【答案】： B 6、甲公司将自己厂房租赁给乙公司使用，租赁期间，经询问确认乙公司无购买意向后，甲公司将该厂房卖给丙公司。根据有关的规定，下列关于买卖合同与租赁合同效力的表述中，正确的是（ ）。A.买卖合同无效，租赁合同继续有效B.买卖合同有效，租赁合同继续有效C.买卖合同有效，租赁合同自买卖合同生效之日起终止D.买卖合同无效，租赁合同须经丙公司同意后才继续有效【答案】： B 7、根据我国民法典的规定，债权人转让权利的，受让人取得与债权有关的从权利，但（ ）的除外。A.债权人对债务人的债权合法B.该从权利专属于债权人自身C.债务人的债权已到期D.对债权人造成损害【答案】： B 8、甲方与乙方签订了一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据我国仲裁法规定，乙方可以向()的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。A.仲裁委员会所在地B.合同签订地C.乙方所在地D.建设工程所在地【答案】： A 9、王某在担任某工程项目经理期间，带领项目组技术人员，经过多次试验完成了对某种施工机械的技术改造，并准备申请专利。与现有技术相比，该实用新型具有突出的实质性特点和显著进步，具备了()。A.新颖性B.创造性C.实用性D.专有性【答案】： B 10、关于仓储合同法律特征的说法，正确的是()。（2014）A.因仓储物包装不符合约定造成仓库变质、循坏的，不免除保管人的损害赔偿责任B.仓储合同自仓储物交付时成立C.第三人对仓储物主张权利的，保管人不得自行向存贷人交付D.仓储合同自成立时生效【答案】： D 11、甲、乙双方因施工合同纠纷经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据仲裁法规定，甲方可以（ ）。A. 向法院申请撤销裁决B. 向人民法院起诉C. 向上级仲裁机构申诉D. 向人民法院申请执行【答案】： D 12、重大误解，是指当事人一方因（ ）导致对合同的内容等发生重大误解而订立的合同的行为。A. 一方以欺诈、胁迫的手段B. 自己的过失C. 处于紧张精神状态D. 缺乏经验的情况下【答案】： B 13、甲承包商与乙金属构件厂签订了构件加工协议。协议履行过半，该承包商突然通知构件厂解除这个协议。按照承揽合同的法律规定，下列关于甲、乙双方权利的表述中，正确的是()。A.经乙同意后方可解除合同B.乙有权要求对方继续履行合同C.甲承包商有权随时解除合同，但应赔偿损失D.甲承包商不享有随时解除合同权【答案】： C 14、在保险合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，但保险人( )。A.不能增加保险费B.不可以解除合同C.不能转让保险合同D.可增加保险费或解除合同【答案】： D 15、建设工程开工前，办理建筑工程一切险并支付保险费用的是（ ）。A. 承包商B. 发包人C. 分包商D. 监理单位【答案】： B 16、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，关于竣工工程质量责任的说法，正确的是（）。A.发包人指定分包人分包专业工程，应由分包人对承包人承担责任B.建设工程未经竣工验收投入使用后，承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任C.建设工程未经竣工验收投入使用，不免除承包人的保修责任D.建设工程竣工时发现的质量问题，如果不是承包人的原因导致的，承包人有权拒绝修复【答案】： B 17、职工认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由（ ）承担举证责任。A.职工B.鉴定机构C.劳动部门D.用人单位【答案】： D 18、甲公司与乙公司因合同纠纷向某区基层法院起诉，乙应诉，经开庭审理，法院判决甲胜诉，乙对区法院的判决实体内容无异议，却以双方签订了仲裁协议为由向市中级法院提出起上诉，要求据此撤销一审判决，市中级法院的正确处理应为（ ）。A. 查清事实后改判，驳回甲的诉讼请求B. 仲裁协议如果有效，则裁定撤销一审判别决，驳回甲的起诉C. 裁定驳回乙的上诉，维持原判决D. 裁定撤销一审判决，发回原法院重审【答案】： C 19、诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算，但是，从权利被侵害之日起超过（ ）年的，法院不予保护。A. 8B. 10C. 15D. 20【答案】： D 20、建设工程质量保修书的提交时间是（ ）。A.自提交工程竣验收报告之日起15日内B.工程竣工验收合格之日C.自工程竣工验收合格之日起15日内D.提交工程竣工验收报告时【答案】： D 21、建设单位有权将在建工程项目进行转让或抵押，根本原因是其对项目具有()。A.所有权B.用益物权C.担保物权D.占有权【答案】： A 22、建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形除外（ ）。A.同一工程相邻分段发包B.经发包方同意的C.因不可抗力必须同时担任的D.因非承包原因致使工程项目停工超过120天【答案】： A 23、供应商在供应水泥运输途中发生泥石流造成交通中断，迟延运输10日，给施工方造成损失。下列说法中错误的是（ ）。A. 供应商应及时通知施工方B. 施工方接到通知后有义务防止损失扩大C. 施工方因止损产生的费用由双方合理分担D. 施工方接到通知后没有采取止损措施，扩大的损失自行负担【答案】： C 24、根据招标投标法的规定，关于共同承包责任的表述中，不正确的是()。A.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同B.共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任C.联合体中标的，就中标项目向招标人承担连带责任D.对承包合同的履行，各承包方共同对建设单位承担按份责任【答案】： D 25、在某一委托代理事项中，代理人A知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动，或者被代理人B知道代理人A的代理行为违法不表示反对的，由()。A.被代理人B自行承担责任B.代理人A独立承担责任C.被代理人B和代理人A负连带责任D.代理人A和被代理人B承担按份责任【答案】： C 26、2014年3月1日,某建筑公司因为生产经营发生严重困难,张某成为被裁减人员。如果该建筑公司()前重新招用人员的,应当优先招用张某等被裁减人员。A.2014年3月1日B.2014年5月1日C.2014年6月1日D.2014年9月1日【答案】： D 27、2015年9月15日，甲公司与丙公司订立书面协议转让其对乙公司的30万元债权，同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法，正确的是（）。（2016）A.甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015年9月25日生效B.丙公司自2015年9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权C.甲公司和乙公司就30万债务的清偿对丙公司承担连带责任D.甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2015年9月25日对乙公司发生效力【答案】： D 28、租赁期限六个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，()。A.合同不成立B.合同无效C.不得对抗善意的第三人D.视为不定期租赁【答案】： D 29、以下属于建造师不予注册情形的是()。A.李某因聚众赌博被治安处罚予以拘留，正处拘留期间B.范某申请注册时，已年满62周岁C.何某因故意伤害，判处1年半有期徒刑，现正在缓刑期间D.齐某2年前，曾因执业而被吊销注册证书【答案】： C 30、关于施工检测的见证取样和送检制度，下列说法不正确的是（ ）。A. 需要见证取样时，应当通知建设单位或工程监理单位B. 见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责C. 工程质量监测机构必须具备相应的资质，是有关行政机关的下属部门D. 检测机构不得与设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系【答案】： C 31、甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，双方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因质量问题发生争议，同时发现该分包行为未经建设单位同意。下列关于本案中仲裁协议效力的说法，正确的是（ ）。 A. 分包合同无效，则仲裁协议无效B. 分包合同有效，则仲裁协议有效C. 分包合同效力待定，则仲裁协议效力待定D. 分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性【答案】： D 32、关于一级建造师执业范围的说法，正确的是（）。2014A.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程项目负责人，所有项目均为小型工程施工项目的除外B.注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，经受聘企业同意的，可以再变更注册至另一家企业C.注册建造师担任施工项目负责人期间，若发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，可以更换施工项目负责人D.工程所在地省级建设主管部分和有关部门可以根据本地的实际情况设置跨地区承揽工程项目置业准入条件【答案】： C 33、关于对建筑材料、设备等进行检验检测的说法，正确的有（ ）。A.施工单位依据工程设计要求、施工技术标准和合同的约定，对建筑材料进行检验B.涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检比例不得低于有关技术标准中规定应取样的50%C.施工人员应当在工程质量监督机构的监督下现场取样D.混凝土中使用的掺加剂必须实施见证取样和送检【答案】： A 34、在招标过程中，关于投标人提出的异议的说法，正确的是（ ）。A.资格预审文件异议，应当在发售资格预审文件期间提出B.对招标文件有异议，除投标人可以提出外，利害关系人也可以提出C.对招标文件的异议，在提交投标文件截止时间15日前提出D.评标结果有异议，投标人可以直接进行投诉【答案】： B 35、国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括（ ）。A. 占有权B. 使用权C. 收益权D. 所有权【答案】： D 36、人民法院审理民事案件,()进行调解。A.必须B.可以C.不得D.禁止【答案】： B 37、某建设项目中，合同中约定混凝土强度是35 MPa，但是与之相对应的规范中的强制性标准为30 MPa。质量监督人员在对该项目进行检查时，经过试验证明已完工程的混凝土强度是33 MPa，于是认定为不合格产品，要求施工单位返工。下列观点中正确的是（ ）。A. 由于合同不属于政府监督的依据，所以，质量监督人员不可以据此要求施工单位返工B. 由于不符合同中约定的标准，属于不合格产品，质量监督人员可以据此要求施工单位返工C. 由于满足规范中的标准，属于合格产品.质量监督人员不可以据此要求施工单位返工D. 根本就不属于质量监督人员的范围，质量监督人员不可以据此要求施工单位返工【答案】： A 38、实施工程建设强制性标准监督规定规定,工程监理单位违反强制性标准规定,将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的,责令改正,处( )罚款。A.10万元以上30万元以下B.20万元以上50万元以下C.30万元以上50万元以下D.50万元以上100万元以下【答案】： D 39、关于代理的说法，正确的是（ ）。A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人C.作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止D.建设工程中为了被代理人的利益，代理人可以直接委托他人代理【答案】： C 40、甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3天后交付设备。次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正确的是（ ）。A.甲与乙、丙之间的合同均有效B.甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效C.甲与乙、丙之间的合同均无效D.甲与乙之间的合同先生效后失效甲与丙之间的合同有效【答案】： A 41、针对合同价款确定的叙述中，不正确的是()。A.合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变B.招标工程的合同价款由发包人、承包人依据工程预算书在协议书内约定C.招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定D.合同价款的确定方式有固定价格合同、可调价格合同、成本加酬金合同，双方可在专用条款内约定采用其中一种【答案】： B 42、甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议，提交A仲裁委员会仲裁。后双方对仲裁协议的效力有异议,甲请求A仲裁委员会作出决定，但乙请求人民法院作出裁定，该案中仲裁协议效力的确认权属于（）。2017真题A.A仲裁委员会所在地的基层人民法院 B.仲裁协议签订地的中级人民法院 C.仲裁协议签订地的基层人民法院 D.A仲裁委员会所在地的中级人民法院【答案】： D 43、某建设单位暗示施工、监理单位违反国家规定，降低工程质量，造成重大安全事故的行为是()。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.重大质量事故罪D.工程重大安全事故罪【答案】： D 44、全民所有即国家所有土地的所有权由()代表国家行使。A.国家土地管理部门B.全国人民代表大会C.国家发改委D.国务院【答案】： D 45、根据行政许可法，下列法律法规中，不得设定任何行政许可的是（）。( 2015真题 )A.法律 B.行政法规 C.地方性法规 D.部门规章【答案】： D 46、 由于施工合同纠纷，甲向人民法院起诉乙，人民法院立案审理。在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件( )。A.移送二审法院裁决B.按撤诉处理C.按缺席判决D.进入再审程序【答案】： B 47、企业在生产许可证有效期内，严格遵守有关生产的法律法规，未发生死亡事故的，生产许可有效期届满时，经原生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，生产许可证有效期延期（ ）年。A.1 B.2 C.3 D.5【答案】： C 48、总承包的企业受建设单位的委托，按照合同的约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包被称为()。A.施工总承包B.工程总承包C.工程服务总承包D.工程咨询总承包【答案】： B 49、2004 年 2 月 1 日某建设单位与某施工单位签订了施工合同，约定开工日期为 2004 年 5 月 1 日，竣工日期为2005 年 12 月 31 日。2004 年 2 月 10 日施工单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工单位为保证工期，于 2004 年 4 月 20 日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为 2004 年 5 月 10 日。该工程保险开始生效日为( )。A.2004 年2 月10 日B.2004 年4 月20 日C.2004 年5 月1 日D.2004 年5 月10 日【答案】： B 50、根据建设工程施工许可管理办法，下列工程项目需要申请施工许可证的是( )。A.部队导弹发射塔B.长江汛期抢险工程C.农民自建低层住宅D.灾后重建工程【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、根据建设工程质量管理条例，下列分包情形中，属于违法分包的有（ ）。A. 施工总承包单位将建设工程的土方工程分包给其他单位B. 总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位C. 未经建设单位许可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成D. 施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位E. 分包单位将其承包的建设工程再分包【答案】： BCD 2、注册建造师依法享有的权利包括( )。（2013）A.获得相应劳动报酬B.保管和使用本人注册证书、执业印章C.接受继续教育D.在本人执业活动中形成的文件签字并加盖执业印章E.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密【答案】： ABCD 3、根据建设工程质量管理条例，工程质量保修书必须明确的内容有（ ）。A. 保修范围B.保修人员C.保修期限D.保修责任E.保修金比例【答案】： ACD 4、建设工程领域常见的刑事法律责任包括( )。A.工程重大安全事故罪B.重大劳动安全事故罪C.串通投标罪D.重大责任事故罪E.环境污染罪【答案】： ABCD 5、某建设项目实行施工总承包，总承包单位将该建设项目依法分包，则关于工程挡案的整理、移交，下列说法中正确的有（ ）。A.总承包单位负责汇总各分包单位形成的工程挡案，整理无误后向城建档案馆移交B.分包单位自行整理本单位形成的工程文件，并向总承包单位移交C.建设单位负责对档案文件的审查，审查合格后向城建档案馆移交D.勘察、设计等单位立卷归档后，向总承包单位移交E.分包单位自行整理的工程文件由本单位档案管理部门保存，不向其他单位移交【答案】： BC 6、建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工猃收的工程。使用过程中，建设单位发现该 工程主体结构出现质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉至人民法院。关于该合 同纠纷的说法，正确的有()。（2015）A.由于建设单位擅自提前使用，施工单位不需要承担保修责任B.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款C.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任D.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任E.主体结构的最低保修期限是设计文件规定的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任【答案】： C 7、我国保险人的主要权利和义务有（ ）。 A. 给付保险金的义务B. 除保险金外应由保险人负担费用C. 保险人的代位求偿权D. 维护保险标的安全义务E. 防止或减少损失责任【答案】： ABC 8、职工有下列情形之一的，不能认定为工伤（ ）。A.故意犯罪的B.醉酒或者吸毒的C.自残或者自杀的D.患职业病的E.在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的【答案】： ABC 9、根据仲裁法,仲裁裁决可能被撤销的情形有()。A.裁决的事项超出仲裁协议约定的范围B.依据伪造的证据作出的裁决C.双方当事人均对裁决不服D.重大案件适用了独任庭审理E.没有仲裁协议【答案】： AB 10、（2019年真题）关于施工总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的有()A.总承包单位应当对全部建设工程质量负责B.分包合同应当约定分包单位对建设单位的质量责任C.当分包工程发生质量问题，建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿，总承包单位或分包单位赔偿后有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿D.分包单位对分包工程的质量责任，总承包单位未尽到相应监管义务的，承担相应的补充责任E.当分包工程发生质量问题，建设单位应当向总承包单位请求赔偿，总承包单位赔偿后，有权要求分包单位赔偿【答案】： AC 11、关于建筑工程节能验收，以下说法正确的是（ ）。A.对不符合民用建筑节能推荐性标准的不得出具竣工验收合格报告B.节能分部工程验收，施工单位质量或技术负责人也应参加C.节能分项工程验收设计单位相关专业人员应参加D.节能分项工程验收应由总监理工程师主持E.节能工程的隐蔽工程验收应由监理工程师主持【答案】： B 12、根据标准化法的规定，工程建设强制性标准和推荐性标准主要体现在（ ）。A. 国家标准B. 行业标准C. 地方标准D. 部门标准E. 企业标准【答案】： AB 13、某招标项目原定于3月1日上午9点开标，因为交通拥堵，部分招标人无法准时到达，招标人宣布推迟一小时开标，并在9点50分收受了乙、丙单位的投标书。投标人甲单位当场提出异议，但招标人未作答复。经评标，最终丙单位中标。关于本案，说法正确的是（ ）。A.甲单位提出异议后，招标人应当在3日内作出答复B.招标人答复前应当暂停招投标活动C.招标人不答复的，甲单位可以向当地招投标监督管理部门投诉D.丙单位中标无效E.本项目应当重新招标、评标【答案】： BCD 14、某施工企业挪用施工措施所需费用，应承担的法律责任有（ ）。A. 责令限期改正B. 处挪用费用20%以上50%以下的罚款C. 下的罚款处挪用费用10%以上20%以D. 造成损失的，依法承担赔偿责任E. 没收施工许可证【答案】： ABD 15、下列情形中，属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是（）。A.对管制不服的B.行政机关工作人员对记过决定不服的C.认为行政机关侵犯其财产权的D.认为行政机关违法摊派的E.认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的【答案】： CD 16、关于所有权,下列说法正确的是()A.财产所有权的权能包括占有权、使用权、收益权、处分权B.占有权只能由物的所有权人享有C.收益因为使用而产生,因此要享有收益权必须享有使用权D.处分权是所有人的最基本的权利,是所有权内容的核心E.使用权是所有人所享有的一项独立权能【答案】： AD 17、下列各项中，关于仲裁开庭和裁决，说法正确的有（）。A.仲裁公开进行，但当事人协议不公开的，可以不公开进行，但涉及公共利益的除外B.申请人经书面通知，无正当理由不到庭或未经仲裁庭许可中途退庭的，可视为撤回仲裁申请；被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或未经仲裁庭许可中途退庭的，可缺席裁决C.专门问题需要鉴定的，应经当事人申请，可以交由当事人双方约定的鉴定部门鉴定，也可以由仲裁庭指定的鉴定部门鉴定D.当事人申请仲裁后，可以自行和解，达成和解协议的，视为撤回仲裁申请E.仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力【答案】： B 18、代理具有的法律特征包括()。A.代理行为的法律后果归属于被代理人B.代理行为的法律后果归属于代理人C.代理行为必须是具有法律意义的行为D.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为E.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为【答案】： ACD 19、某工程项目已超过合理使用年限，歆继续使用。此时应当委托具有相应资质等级的 ( )鉴定，并根据鉴定结果釆取加固、维修等措施，重新界定使用年限。A.设计单位 B.建设单位 C.施工单位D.勘察单位 E.监理单位【答案】： AD 20、某建设单位2012年9月1日领取了施工许可证。由于特殊原因不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据我国建筑法的规定，下列关于延期的说法中，不正确的是（ ）。A. 领取施工许可证后不能延期B. 可以延期，但只能延期一次C. 延期以两次为限，每次不超过两个月D. 超过延期期限的，施工许可证自行废止E. 超过延期期限的，只要发证机关不提出，施工许可证继续有效【答案】： ABC 21、下列责任现实中，当事人承担违约责任的形式有（ ）。A. 赔礼道歉B. 支付违约金C. 赔偿损失D. 采取补救措施E. 罚金【答案】： BCD 22、下列对法律责任的基本特征的表述中，正确的是()。A.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果B.合同违约行为并不需要承担法律责任C.法律责任即承担不利的后果D.法律责任的实现由国家强制力作保障E.合同当事人可以认定和追究对方的法律责任【答案】： ACD 23、在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，禁止焚烧()以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。A.沥青、油毡B.橡胶、塑料C.皮革D.垃圾E.木材【答案】： ABCD 24、按照水污染防治法的规定，水污染防治坚持的原则包括( )。A.预防为主B.生态治理C.防治结合D.循环利用E.综合治理【答案】： AC 25、根据最高人民法院关于适用（中华人民共和国民事诉讼法）执行程序若干问题的解释规定，人民法院应当裁定终结执行的情形有（ ）。A.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的B.案外人对执行标的提出确有理由异议的C.申请人撤销申请的D.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的E.追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的【答案】： CD 26、工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查，监督检查的主要方式有（ ）。A. 复查B. 重点检查C. 抽查D. 巡查E. 专项检查【答案】： BC 27、根据建设工程质量检测管理方法，关于建设工程质量检测的说法，正确的有（）。A.检测机构和检测人员不得推荐或监制建筑材料、构配件和设备B.检测机构的资质分为综合检测资质和专项检测资质C.检测机构不得转包检测业务D.质量检测业务应当由施工企业书面委托具有相应资质的检测机构进行E.利害关系人对检测结果有争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案【答案】： AC 28、某装饰公司委托某经贸公司代理采购一批树脂材料，关于两者之间的法律关系，说法正确的是()。A.经贸公司是以装饰公司的名义同第三人签订采购合同B.经贸公司可以再委托他人代为采购上述材料C.装饰公司只能将材料款项交付给经贸公司D.供货方只能向经贸公司主张付款E.经贸公司可就材料质量问题直接向供货方提出异议【答案】： A 29、根据工伤保险条例,工伤职工有()的情形,停止享受工伤保险待遇。A.丧失享受待遇条件的B.离开任职单位的C.拒不接受劳动能力鉴定的D.拒绝治疗的E.工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的【答案】： ACD 30、民事纠纷的特点包括（ ）。A. 民事纠纷具有可处分性B. 民事纠纷具有一定的裁量性C. 民事纠纷是靠国家强制力保障解决的D. 民事纠纷的内容是对民事权利义务的争议E. 民事纠纷主体之间的法律地位平等【答案】： AD 31、在建设工程项目的招投标活动中，某投标人以低于成本的报价竞标。则（ ）。A. 该行为目的是为了排挤其他对手，应当禁止B. 没有违背诚实信用原则，不应禁止C. 是降低了工程造价，应当提倡D. 该投标文件应作废标处理E. 其做法符合低价中标原则，不应禁止【答案】： AD 32、关于劳动争议解决方式的说法，正确的是（ ）。A.用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解B.用人单位与劳动者发生劳动争议，劳动者可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以自行和解C.企业劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表、工会代表、劳动行政部门代表组成D.用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者申请仲裁的时效为 1 年E.用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者可以选择进行仲裁或直接提起诉讼【答案】： BD 33、关于施工生产安全事故应急救援预案的说法，正确的是（ ）。A.根据本单位的生产安全事故预防重点，每半年组织一次专项应急预案演练B.根据本单位的生产安全事故预防重点，每半年组织一次现场处置方案演练C.已进行应急预案备案登记的，申领安全生产许可证时，可以不再提供相应的应急预案D.建设单位应当对施工企业编制的应急预案进行评审E.应急预案评审人员由经济、技术方面的专家组成【答案】： BC 34、根据注册建造师管理规定，下列情形中，不予注册的有（）。( 2015真题 )A.钱某取得资格证书3年后申请注册 B.赵某因工伤丧失了民事行为能力 C.孙某与原单位解除劳动关系后申请变更注册 D.周某申请在两个单位分别注册 E.李某已满60岁但仍担任单位的咨询顾问【答案】： BD 35、注册建造师管理规定进一步规定，注册建造师应当履行下列义务（ ）。A.执行技术标准、规范和规程B.在本人执业活动中形成的文件上签章C.保证执业成果的质量，并承担相应责任D.在规定范围内从事执业活动E.接受继续教育，努力提高执业水准【答案】： AC 36、关于行政许可设定权限的说法,正确的有（ ）A.地方性法规一般情况不得设定行政许可B.省、自治区、直辖市人民政府规章不得设定行政许可C.部门规章可以设定临时性行政许可D.国务院可以采用发布决定的方式设定行政许可E.地方性法规不得设定企业或者其他组织的设立登记及其前置性行政许可【答案】： D 37、出租单位应当对出租的机械设备的安全性能进行检测，在与施工单位签订粗赁协议时， 应当出具（）A.产品合格证 B.生产许可证 C.使用台账 D.检测合格证明 E.产品出厂证明【答案】： ABD 38、劳动合同的条款一般分为必备条款和选择条款，其中选择条款主要包括（ ）。A.试用期条款B.保守商业秘密条款C.劳动报酬D.工作时间E.社会保险【答案】： AB 39、有效的仲裁协议必须同时具有下列内容（）。2014A.选定的仲裁委员会 B.仲裁事项 C.仲裁地点 D.选定的仲裁员 E.请求仲裁的意思表示【答案】： AB 40、下列有关终止劳动合同的经济补偿说法正确的是（ ）。A.劳动者在本单位工作年限，每满1 年支付1 个月工资B.劳动者在本单位工作年限不满6 个月的，支付半个月工资C.劳动者在本单位工作年限6 个月以上不满1 年的，按半个月计算经济补偿D.劳动者工资高于用人单位所在市的本地区上年度职工平均工资3 倍的，按职工月平均工资3 倍支付，支付经济补偿的年限最高不超过12 年E.月工资是指劳动者在合同解除或者终止前12 个月的平均工资【答案】： ABD 41、建设工程民事纠纷的处理方式包括（ ）。 A. 协商B. 调解C. 和解D. 仲裁E. 诉讼【答案】： BCD 42、根据仲裁法，当事人有证据证明仲裁裁决存在( )情形的，可以向人民法院申请不予执行仲裁裁决。A.双方当事人均不满意仲裁结果 B.没有仲裁协议C.仲裁员隐瞒了应该回避的事由 D.没有对另一方当事人形成强制作用E.裁决事项超出仲裁委员会权限范围【答案】： BC 43、建设工程一切险是一种综合性保险,下列属于该险种的被保险人的是()A.施工工人B.材料供应商C.项目经理D.技术顾问【答案】： ACD 44、下列关于检测机构的说法，正确的是（ ）。