2023年工程工程合同模板3篇.docx

2023年工程工程合同模板3篇工程工程合同模板1委托方： (以下简称甲方)代建方： (以下简称乙方)为保证建设项目的顺利实施，经甲、乙双方协商一致，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等相关法律法规和委托方的有关建设项目管理办法，就甲方将已立项项目及计划建设项目委托乙方代建相关事宜，签订本合同。第一条 定义1.项 目：是指委托方委托实施代建的项目；2.委托方：是指承担投资责任并委托代建任务的一方；3.代建方：是指按照本合同约定承担代建项目建设组织及管理工作的一方；4.前期物业管理：指项目竣工验收合格之日到甲方接收前这一时段的乙方所进行的物业管理；5.财务决算报告：指反映竣工建设项目或单项工程建设成果财务情况的总结性文件。第二条 代建项目概况项目名称：项目地址：建筑面积：预计投资：建设内容及规模：建设周期：第三条 项目投资、工期、质量、安全控制目标1.建设工期：以委托方确定的建设工期为准；2.工程质量：工程质量符合设计图纸并达到国家质量标准合格要求；3.投资控制：投资控制在委托方确定的项目目标成本内；4.安全控制目标：无重大安全事故和死亡事故。第四条 委托事项1. 前期事项：1.1依照委托方的要求，针对以上建设项目组织完成项目开工前的项目策划、市场定位、可行性分析、以及项目立项工作；1.2负责办理项目前期规划、设计、施工等建审手续，并负责组织具有相应资质的单位进行勘察、设计等工作；1.3办理项目建设所必须的消防、环保审批等建审手续；1.4配合甲方进行项目建设过程中的招标、合同签订工作；1.5负责非主体零星施工项目的招标、委托及合同洽谈、签订工作；1.6开展甲供材料、设备的集中采购、市场价格的.调研、采购合同的洽谈和签订；2. 建设组织和管理：2.1根据建设计划或目标任务书的时间进度要求，组织编制工程建设总进度计划、年度建设进度计划、以及年、季、月度资金需求及使用计划、并报甲方批准；2.2制订施工现场管理制度，确保施工现场的秩序和协调；2.3制订设计、施工阶段设计变更、现场签证等审批流程制度；2.4及时向甲方通报建设过程中施工进度等各种情况；2.5对设计或施工变更引起的投资费用增减变化进行核算并报甲方确认；2.6按照批准的建设规模、建设内容、建设标准、建设周期和概算投资进行施工组织管理，控制项目投资，确保工程质量，按期交付使用；2.7在工程施工合同约定的工程造价范围内，按月对工程施工进度进行检查、监督和控制，审核月工程进度报表，办理进度款支付手续；2.8组织工程中间验收。在项目具备竣工验收条件时，组织竣工验收并通知甲方参与和监督审核；在项目移交给甲方之前，负责前期管理(竣工验收后至甲方正式接收前产生的管理费用由甲方承担)；2.9配合甲方完成工程结算审计工作和财务决算工作；2.10收集和整理项目建设资料并形成完整资料，向相关部门备案，按甲方规定的时间要求向甲方移交；2.11负责项目质保期的维护管理，与有关单位签署质量保修书，商定处理维修、返修内容和费用。第五条：委托事项的开展方式下列事项，乙方应以甲方的名义开展并完成：1.1项目策划及可行性分析论证；1.2负责办理项目前期规划、设计、施工等建审手续，并负责组织具有相应资质的单位进行勘察、设计等工作；1.3办理项目建设所必须的规划、消防、环保审批手续；1.4协助甲方开展项目建设工程主体施工招标工作；1.5配合甲方进行招标项目施工合同的洽谈、会签和签订工作；1.6负责非主体零星施工项目的招标、委托及合同的洽谈、签订工作；1.7施工现场的协调管理，包括设计变更、现场签证的审批制度和管理制度的制定和执行；1.8按月审核建设进度，编制进度付款报表，按月向甲方报告项目进度及资金的使用计划；1.9按甲方审定的工程结算书完成工程结算报告的编制，办理项目资料的移交；1.10甲方要求的工期、投资目标等重大事项变更的，应按程序征得甲方的书面同意，未按程序进行的任何设计、施工或材料等变更，由乙方承担相关责任。第六条：甲方的权利与义务1.有权对乙方代建项目的工程质量、工程进度、工程投资，安全文明、和合同执行情况进行监督；2.有权要求乙方赔偿因擅自变更建设内容、扩大建设规模、提高建设标准，致使工期延误，投资增加或工程不合格所造成的损失；3.有权审核乙方提交的设计变更、现场签证及施工管理制度，并依此对相关事务作出决定或核准；4.完成代建项目的开工条件并向乙方交付施工场地，协助乙方办理项目建设审批手续；5.组织项目建设工程中主体施工的招标；负责工程量清单及拦标价的委托编制及工程结算的委托审计工作；6.负责招标工程合同的洽谈、签订工作；7.负责大型材料、设备等的认质认价工作；8.协调乙方在项目建审和建设中与项目有关的行政主管部门及其他单位之间的关系；处理项目建设过程中出现的土地遗留问题；9.负责项目的资金筹措，审核乙方报送的月度、季度资金计划；10.负责委托工程造价咨询机构对工程结算进行审计；11.参与和监督项目的竣工验收，接收与项目有关的工程资料、文件的移交。12.在双方约定的时间内，就乙方书面提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。第七条：乙方的权利和义务1. 负责工程设计委托工作，并根据甲方要求进行限额设计；2. 负责办理项目规划、消防、人防、环保等的审批及产权登记等相关手续；3. 负责项目总进度计划、年度进度计划的编制报甲方批准后和执行；4. 配合甲方进行主体工程的招标、合同的洽谈和签订工作；5. 负责非主体工程的项目的招标或委托、合同的洽谈和签订工作；6.负责对招标项目中的暂定价、施工单位的采购材料及甲供料进行认质认价，配合甲方进行大型材料、设备认质认价工作；7.负责委托项目的成本控制工作，将成本严格控制在目标成本内；8. 对工程规模、设计标准、规划设计、施工工艺设计和使用功能要求，有向甲方的建议权；9. 负责项目的验工计价工作及进度付款手续办理工作，定期向甲方报告项目进度及资金的使用计划；10.对工程建设实行全过程管理，组织工程的中间验收；在项目具备竣工验收条件时，组织竣工验收，并通知甲方参与和监督；11.组织安排工程结算初审，配合甲方委托的工程结算审计工作；12.配合甲方完成财务决算工作；13.负责将项目的竣工资料及相关技术资料整理归档；14.负责向甲方提供与相关勘察、设计、施工、检测等单位签订的工程保修文件，在工程保修期内，督促上述单位履行保修义务；15.全权负责代建项目的安全及质量的管理；16.按照中华人民共和国档案法的有关规定，建立健全有关档案。在向甲方办理移交手续时，将工程档案向甲方或有关部门移交；17.乙方在建设、管理及服务工作中应严格执行甲方各项管理制度和工作流程；18.严禁在施工过程中利用施工洽商或者补签其他协议随意变更建设规模、建设标准、增加投资额。因技术、水文、地质等不可预见因素造成重大设计变更和现场签证(其中设计变更超过10万元，现场签证超过5万元)必须按程序报甲方审批后，方可实施。第八条：代建费用的计算及支付方式1.计取基数及费率：2.支付方式：第九条 违约责任1.双方均应全面实际地履行本合同约定的各项义务，任何未按 合同约定履行或未适当履行的行为，应视为违约。2.双方均有权就因另一方原因造成的损失提出索赔，如果该索赔要求未能成立，则索赔提出方应补偿由该索赔给另一方造成的损失；3.若出现以下情况，乙方应按以下约定承担违约责任：3.1对投资控制把关不严造成费用增加的，按第十二条第一款执行；3.2工程质量不合格的，应负责返修直到合格；如无法返修或返修后仍不能达到合格标准的，按造成的实际损失赔偿；3.3 若出现安全事故，乙方负责协调处理并承担相应的责任，发生的费用由乙方承担；4.因不可抗力导致合同全部或部分不能履行的，由双方协商解决。第十条 合同生效与变更、解除1.本合同自双方签字盖章或盖章之日起生效。2.任何对本合同的修改、补充、变更，均应以书面形式进行。3.合同解除约定：3.1本合同经甲乙双方协商一致，可以解除；3.2因国家政策发生变化或不可预见因素的发生，导致本合同无法履行或虽可继续履行但实际履行已不必要时，可以解除合同；3.3合同法中关于委托合同解除的规定；3.4由于甲方原因致使代建工作延误、暂停或终止，乙方应将此情况与可能产生的影响及时通知甲方，甲方接到通知后应及时采取相应的措施，由于甲方未采取相应措施，乙方可暂停执行全部或部分代建业务，直至解除合同。3.5乙方未履行全部或部分代建义务，且无正当理由，甲方可以发出警告直至解除合同。3.6当事人一方要求变更或解除合同时，应当提前30日以书面形式通知对方。因解除合同使对方遭受损失的，除依法可以免除责任的情况外，应由责任方负责赔偿。3.7本合同履行终了或被依法依约解除后终止。第十一条本合同解除后，代建费用的结算原则1.本合同在履行过程中，因不可抗力或国家政策变化等原因，导致合同解除时，甲方应按照乙方实际完成的投资总量和代建费计算标准向乙方支付相应的代建费用。2.甲方违约导致合同解除时，甲方除按照乙方实际完成的投资总量支付相应的代建费外，还应按照该代建费基数的 向乙方支付违约金。3.乙方违约导致合同被解除时，甲方有权扣除乙方 的代建费，乙方并承担甲方的经济损失。第十二条 争议解决1.本合同在履行过程中如果发生争议，双方同意按下列第 种方式解决争议：(1)由西安仲裁委员会依照其仲裁规则进行仲裁；(2)向工程所在地的人民法院提起诉讼；(3)双方协商解决。第十三条 附则：1.本合同的补充、修改、目标成本限额指标、或变更文本均为本合同的有效组成部分；2.在委托期间，双方可以定期或不定期的召开由双方相关人员参加的工程例会，会议记录经双方签章后，可以视为本合同的补充文件；3.本合同、本合同的附件及修改和变更以及补充文件，在产生冲突且双方不能达成一致时，应按照时间顺序进行确认，即以时间在后的为准。4. 本合同一式 份，双方各执 份，经双方签字盖章或盖章后具有同等法律效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程工程合同模板2发包人（以下简称甲方）_承包人（以下简称乙方）_经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。一、承包项目：本工程地块土方的开挖、运弃、平整。二、承包方式：包挖、包运、平整，不得转包。三、承包价格：开挖、运输土方元/m3（石砂）。四、工期要求：按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。五、质量与施工要求：1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。4、土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监站检查符合要求后，方为合格；否则承担整修、返工费用。六、安全要求：1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。七、结算方式：采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款，。 ·店面承包合同 ·建房承包合同 ·果园承包合同 ·渔业承包合同八、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。单位工程负责人（甲方）：_ 承包班组长（乙方）：_联系电话： 联系电话：工程工程合同模板3甲方：_（以下简称甲方）乙方：_（以下简称乙方）甲、乙双方经友好协商，决定由乙方为甲方完成甲方的_工程施工。为明确双方的权利、义务和经济责任，特订立本合同，具体内容如下：第一条工程项目及施工期限一、工程名称：_建设工程二、工程地点：_三、承包范围：_四、开工日期：接到甲方通知后二十日内开工五、工程工期：总工期25天，施工进度应与装修等专业施工进度相协调六、质量等级：达到优良标准第二条工程承包方式一、工程承包方式为包工包料。第三条工程方案设计及变更一、本工程由乙方设计，甲方审核，乙方严格按照审核后设计方案进行施工。二、工程施工过程中，若甲方提出设计变更，需以书面形式通知乙方；若乙方提出设计变更，亦应以书面形式通知甲方，并需得到甲方书面认可。第四条工程期限一、工程可根据施工条件具备情况分期实施、分期验收、分期决算。二、如遇下列情况之一，双方协调方可安排工期顺延。1.建设单位不能按时提供施工条件影响工程正常进行。2.不属乙方原因引起的重大设计变更，导致修改方案等原因而影响进度。3.受在现场施工的其它施工工程影响，本工程施工不能进行。4.不可抗力因素而延误工期。第五条工程造价及付款方式、时间一、合同价款：本合同工程总价定为人民币_元，即_元整。二、付款方式、时间：1、本合同签订后，甲方向乙方付工程合同额的_%，即_元（人民币大写：_元整）。2、工程竣工验收合格后，甲方付给乙方本工程合同额的_%：即_元（人民币大写：_元整）。第六条工程验收一、在工程未经验收前，甲方不得提前启用或擅自运用系统。否则，由此而发生的质量及其它问题，乙方不承担责任。二、甲方在收到乙方验收通知后七个工作日内，应组织有关人员按上述标准进行验收。三、工程在通过验收一周内，乙方应将工程的全套齐全的施工文档及相关资料移交甲方。第七条甲乙双方的责任一、甲方责任：1、甲方代表负责对工程质量、进度进行监督检查，办理洽商、变更、验收手续和其他事宜。2、提前两天书面通知乙方开工时间。3、协调施工过程中可能发生的设计相撞或施工交叉等相关事宜。4、协助解决施工现场用水用电。乙方自备用水用电设备。二、乙方责任：1、乙方代表按照本合同组织施工、保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，乙方施工人员必须接受甲方驻工地代表的统一安排，按统一规定办事。2、认真听取甲方施工图会审意见，并于三天内修改完后送甲方认可。3、乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。4、遵守甲方的安全管理制度及施工现场的有关规定，在指定的区域内活动并负责施工范围内的安全保卫。若由乙方原因造成工程财产和人身伤害，乙方承担责任及所发生的费用。5、工程竣工未移交前，负责对现场的一切设施和甲方已完成工程提供成品保护。若因乙方原因造成损坏，乙方应按成品进行赔偿。6、认真按照标准、规范和设计要求施工，随时接受甲方代表及监理或质检部门的检查，为检查检验提供便利。7、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、装修、设备管线等不受损坏。8、按有关规范、施工图及说明精心施工，保证质理，按期完工和交付使用，不得推迟工期。9、负责做好本工程所有材料、设备的保管，在甲方验收系统前，材料及成品安全由乙方负责，损坏或丢失照价赔偿或更换。10、严格执行安全施工防护措施，施工人员、工具及其财产安全由乙方自行负责，自觉接受甲方监督，否则，引起的一切安全事故由乙方承担责任并赔偿甲方及相关单位和人员的损失。第八条违约责任一、如乙方延期交付工程，则每延迟一日，应按工程总价万分之四向甲方支付迟延履行金。二、如甲方延期付款，则每延迟一日，应按应付款万分之四向乙方支付迟延履行金。三、施工方必须对工程质量负责，若工程一次验收通不过，复验测试费用由乙方承担。若工程二次验收不合格，该工程视为不合格工程。乙方应承担工程所发生的所有费用，并按工程总价的_%向甲方支付违约金。四、甲乙双方应互负保密义务，任何一方不得将本协议内容或其它相关技术信息资料透露给第三方。任何一方泄密，违约方应一次性向非违约方支付违约金人民币拾万元整，并赔偿非违约方因此所遭受之损失。五、甲乙双方任何一方有其它违约行为，应向对方支付本合同之工程总价5%的违约金，并赔偿非违约方全部损失。第九条其它事项一、对于合同履行中发生的与合同有关的争议，甲乙双方应通过友好协商解决，协商不成的，可向合同履行地人民法院提起诉讼解决。在争议解决过程中，合同中非争议部分仍应继续履行。二、由于火灾、地震等自然灾害或其它不可抗力事件影响本合同的执行，受影响一方应在不可抗力事件发生后的48小时内书面通知另一方。由双方商定终止或继续执行合同。三、自工程验收合格之日起一年内，除人为挖掘等具有破坏性的施工导致综合布线不能正常使用外，其余均由乙方在1-2日内免费维修，维修时间依照现场破坏程度与甲方商议完成。四、有关合同的其它未及事项，双方应通过友好协商解决。如双方同意，可就商定内容签订补充协议，与主合同具有同等法律效力。五、合同自甲乙双方签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。六、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执一份。甲方：_乙方：_签订日期：_年_月_日