2022年四川省监理工程师模考预测题39.docx

2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 关于全过程工程咨询的说法，正确的是（）。A.全过程工程咨询是一项新的制度B.全过程工程咨询不包含投资决策综合性咨询C.全过程工程咨询包含技术咨询和管理咨询D.全过程工程咨询是项目管理的一种新形式【答案】 C2. 【问题】 在施工质量管理中，（）是工程质量的基础。A.环境的因素B.方法的因素C.材料的因素D.人的因素【答案】 C3. 【问题】 电缆线路工程质量控制要求，不符合规定的是（）A.目前主要采用充油、全塑型市话电缆B.电缆线路工程的控制重点是敷设和接续两个工序C.电缆的弯曲半径应大于其电缆外径的20倍D.敷设后电缆的两端头应密封防潮，防止电缆芯线裸露【答案】 C4. 【问题】 下列合同法律关系中的法律事实属于行为的是( )。A.建设工程合同当事人违约B.台风造成停工C.地下埋藏物造成合同索赔D.设备所在国罢工造成设备不能交付【答案】 A5. 【问题】 根据标准施工招标文件的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中约定由（ ）投保为宜。A.发包人B.其中一个承包人C.多个承包人分别D.组成联合体【答案】 A6. 【问题】 约定的开工日期已届至但发包人开工前的配合工作未完成，相应的后果责任包括（）。A.延迟开工，合同工期顺延，赔偿承包人的相应损失B.延迟开工，合同工期不顺延，赔偿承包人的相应损失C.延迟开工，合同工期顺延，无需赔偿承包人的相应损失D.按时开工，合同工期顺延，赔偿承包人的相应损失【答案】 A7. 【问题】 建设工程开工时间是指工程设计文件中规定的任何一项永久性工程的（ ）开始日期。A.地质勘察B.场地旧建筑物拆除C.施工用临时道路施工D.正式破土开槽【答案】 D8. 【问题】 建设工程质量特性中的可靠性是指工程在规定的时间和规定的条件下（）。A.满足使用目的的各种性能B.完成规定功能的能力C.满足规定功能要求的使用年限D.保证结构安全、保证人身和环境免受危害的程度【答案】 B9. 【问题】 发包人应在合同签订后（）内确定（），并将相关信息书面通知勘察人。A.7天，发包人代表B.14天，发包人代表C.7天，发包人项目负责人D.14天，发包人项目负责人【答案】 B10. 【问题】 高速公路、一级公路按行车方向配置白色反射体的轮廓标安装在（）。A.公路右侧B.中央分隔带C.左右侧对称设置D.公路左侧【答案】 A11. 【问题】 在分部工程质量验收时，对于观感质量评价结论为“差”的( )，应通过返修处理进行补救。A.检验批B.分项工程C.检查点D.控制点【答案】 C12. 【问题】 单价合同计量中，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后（）内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。A.24hB.3天C.7天D.14天【答案】 C13. 【问题】 （2020年真题）关于Partnering协议的说法，正确的是（）。A.Partnering协议是工程总承包合同的组成部分B.Partnering协议是工程设计合同的组成部分C.Partnering协议不是法律意义上的合同D.Partnering协议是工程咨询合同的组成部分【答案】 C14. 【问题】 开标应当在（ ）的主持下，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。A.招标人B.投标人C.建设行政主管部门D.评标委员会【答案】 A15. 【问题】 经监理工程师批准的承包人按照工程建设承包合同编制的施工总进度计划称为（）。A.合同进度计划B.修订进度计划C.工程项目总进度计划D.承包人内部控制性计划【答案】 A16. 【问题】 某工程采购的国产标准设备，设备制造厂交货地点出厂价为50万元，设备包装费用为2万元，运输及装卸费用为4万元，采购与保管费用为1万元。则该设备的购置费用为（ ）万元。A.50B.52C.54D.57【答案】 D17. 【问题】 （）是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易。A.货样买卖B.试用买卖C.分期交付买卖D.分期付款买卖【答案】 B18. 【问题】 关于招标人解答投标人疑问的说法，正确的是（）。A.招标人给予口头答复即可B.招标人答复只给予提问者C.招标人答复作为招标文件的组成部分D.招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准【答案】 C19. 【问题】 以下有关民事责任的承担，正确的是（）。A.民事责任承担，分为按份责任、平均责任和连带责任三类B.对于按份责任，平均承担责任C.对于连带责任，权利人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任D.对于连带责任，实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，不得向其他连带责任人追偿【答案】 C20. 【问题】 某混凝土坝工程划分为4个施工过程、5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为6天、4天、6天、2天。不考虑间歇时间和提前插入时间，则流水施工工期为（）天。A.24B.26C.28D.30【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 政府建设行政主管部门质量监督管理的内容包括( )。A.监督检查隐蔽工程质量B.执行法律法规和工程建设强制性标准的情况C.抽查主要建筑材料的质量D.组织工程质量事故的调查处理E.依法对违规违法行为实施处罚【答案】 BCD2. 【问题】 建设工程投资中的动态投资部分包括（ ）。A.工程建设其他费B.设备及工、器具购置费C.涨价预备费D.铺底流动资金E.建设期利息【答案】 C3. 【问题】 品质工程创建在建设理念上，体现（）理念。 A.以人为本B.本质安全C.全寿命周期管理D.价值工程E.标准化施工【答案】 ABCD4. 【问题】 设计概算的作用主要有以下几点，说法正确的是（）A.设计概算是确定建设项目投资的依据B.设计概算是编制建设项目计划的依据C.设计概算是实行建设项目包干的依据D.设计概算不是签订建设项目总包合同的依据E.设计概算是考核设计经济合理性和建设成本的依据【答案】 ABC5. 【问题】 建设项目总进度纲要的主要内容有()。A.项目总进度规划B.投资计划年度分配表C.建设方案论证和可行性分析D.项目总进度目标实现的条件和措施E.项目里程碑事件的计划进度目标【答案】 AD6. 【问题】 国家有关法律法规明确要求，在处理事故时必须坚持和实施“四不放过”原则包括（）。A.事故发生原因未查清不放过B.事故责任者和职工群众没有受到教育不放过C.安全隐患没有整改预防措施不放过D.事故责任者不处理不放过E.事故未上报不放过【答案】 ABCD7. 【问题】 依据合同法，下列有关解决合同争议方式的表述中，错误的有()A.当事人双方未达成仲裁协议的，仲裁机构不能受理B.当事人对仲裁裁决不满的，可以申请法院进行二审C.一方当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求法院执行D.仲裁裁决书自作出裁决之日起发生法律效力E.建设工程合同的纠纷必须由被告所在地法院审理【答案】 B8. 【问题】 关于抗震钢筋伸长率的复验，检验要求应符合()的规定。A.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25B.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应大于1.30C.钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30D.钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%E.钢筋断后伸长率不应大于5%【答案】 ACD9. 【问题】 下列对于监理机构安全责任体系中安全生产责任的说法，正确的有（）。A.监理机构和监理人员应按照法律法规.规章和标准实施监理，并对工程项目安全生产承担监理责任B.监理机构应审查施工项目安全生产条件，审查施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案（是否符合工程建设强制性标准）C.监理机构在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求建设单位整改D.情节严重的，应当下达工程暂停令要求施工单位暂时停止施工，并及时报告总监理工程师E.监理单位应当如实记录安全事故隐患和整改验收情况，对有关文字.影像资料应当妥善保存【答案】 AB10. 【问题】 下列选项中，项目监理机构与政府部门的协调主要包括的有（ ）。A.现场环境污染防治得到环保部门认可B.协助设计单位在征地、拆迁、移民方面的工作争取得到政府有关部门的支持C.现场消防设施的配置得到消防部门检查认可D.与工程质量监督机构的交流和协调E.建设工程合同备案【答案】 ACD11. 【问题】 下列关于设计施工总承包合同的特点，说法正确的是（）。A.合同责任单一B.固定工期、固定费用C.减少设计变更D.建设周期长E.增加承包人的索赔【答案】 ABC12. 【问题】 下列属于加快的成倍节拍流水施工的特点（ ）。A.相同施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍B.专业施工队数大于施工过程数C.施工段之间没有空闲时间D.同一施工过程在各个施工段上的流水节拍成倍数关系E.施工过程数大于施工段数【答案】 BC13. 【问题】 （2014年真题）根据建设工程质量管理条例，工程监理单位的质量责任和义务有（）A.依法取得相应等级资质证书，并在其资质等级许可范围内承担工程监理业务B.与被监理工程的施工承包单位不得有隶属关系或其他利害关系C.按照施工组织设计要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式实施监理D.未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装E.未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收【答案】 ABD14. 【问题】 根据施工合同履行管理的规定，关于承包人违约的说法正确的是（ ）。A.未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地的，发包人可通知承包人立即解除合同B.合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工C.发包人有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施D.发包人的扣留行为可以免除承包人应承担的违约责任E.因承包人违约解除合同，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人【答案】 BC15. 【问题】 根据建设工程安全生产管理条例，施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻()，应当采取专项防护措施。A.施工现场临时设施B.建筑物C.构筑物D.地下管线E.施工现场道路【答案】 BCD16. 【问题】 在资格审查中，（）属于详细审查的因素。A.申请文件的格式B.联合体是否具有共同投标协议C.申请函的签字盖章D.投标人的安全生产许可证是否有效E.投标人的资质等级是否满足资格审查公告的要求【答案】 D17. 【问题】 在建设工程设计中，项目的设计质量目标主要通过（）反映出来。A.勘察任务书B.项目可行性研究报告C.招标文件D.项目描述E.设计合同【答案】 D18. 【问题】 根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式，关于分包工程的说法，正确的有（）。A.承包人的分包招标应由监理人组织B.承包人分包工作需征得发包人同意C.承包人不得将设计的关键性工作分包给第三人D.分包人的资格能力 应与其分包工作相适应E.合同履行过程中承包人不得再分包任何工作【答案】 BCD19. 【问题】 坚持质量标准是监理工程师控制工程质量应遵循的原则之一。下列关于工程质量的说法中，正确的有()A.工程质量标准是衡量施工质量好坏的尺度B.工程质量是否合格应通过检验并和标准对照确定C.工程质量不符合标准的，必须返工处理D.工程质量标准必须通过监理工程师的确认E.工程质量标准必须在合同文件中规定【答案】 BC20. 【问题】 （2020年真题）工程监理企业发展为全过程工程咨询企业，需要作出的努力有（）。A.加强市场的宣传力度B.优化调整企业组织结构C.加大人才培养引进力度D.创新工程咨询服务模式E.重视知识管理平台建设【答案】 BCD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某政府投资建设项目，建设单位委托监理单位承担施工招标代理和施工阶段监理工作，工程实施过程中发生如下事件：事件1：为了避免潜在的投标人过多，建设单位要求项目招标公告只在本市日报上发布，且采用邀请招标方式招标。事件2：共有五家投标单位参加投标，其中：A投标人为经评审最低投标价；B投标人在开标后又提交了一份补充说明，提出可以降价5%；C投标人报价最低，但无法提供相关资料证明其报价成本的合理性；D投标人投标文件的投标函盖有企业及企业法定代表人的印章，但没有加盖项目负责人的印章；E投标人与其他投标人组成了联合体投标，附有各方资质证书，但没有联合体共同投标协议书。事件3：该工程开工前，有需要拆除的建筑，施工单位在拆除工程完成后，建设单位向县级地方人民政府建设行政主管部门备案。事件4：基坑开挖时，为保证施工安全，由项目经理兼任施工现场的安全员。基坑开挖时因边坡支撑失稳坍塌，造成工作持续时间延长15天，费用增加4万元。1>、指出事件1中，建设单位的不妥之处，说明理由。2>、事件2中，B、C、D、E四家单位的投标文件是否有效？分别说明理由。3>、指出事件3中，建设单位的不妥之处，说明理由。拆除工程需要备案的资料有哪些？4>、事件4中，施工单位的做法是否正确，说明理由。施工单位是否可以获得工期和费用补偿？【答案】1.“建设单位提出招标公告只在本市日报上发布”不妥。理由：公开招标项目的招标公告，必须在指定媒介发布，任何单位和个人不得非法限制招标公告的发布地点和发布范围。“建设单位要求采用邀请招标方式招标”不妥。理由：因该工程项目由政府投资建设，相关法规规定：“全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的项目”应当采用公开招标方式招标。如果采用邀请招标，应由有关部门批准。2.B投标人的投标文件（或原投标文件）有效，补充说明无效。因开标后投标人不能变更（或更改）投标文件的实质性内容。C投标人的投标文件无效。因为投标报价低于成本的，评标委员会应否决其投标。D投标人的投标文件有效。因为投标文件的投标函盖有企业及企业法定代表人的印章即可，不需要加盖项目负责人的印章。E投标人的投标文件无效。因为组成联合体投标的，投标文件应附联合体各方共同投标协议书。3.施工单位在拆除工程完成后建设单位才进行备案不妥。建设单位应当在拆除工程施工15日前，向县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。备案资料包括：（1）施工单位资质等级证明；（2）拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；（3）拆除施工组织方案；（4）堆放、清除废弃物的措施。实施爆破作业的，应当遵守国家有关民用爆炸物品管理的规定。4.（1）施工单位由项目经理兼任施工现场的安全员的做法不正确。应该安排专职安全生产管理人员。（2）不能获得工期和费用补偿，因为基坑边坡支撑失稳坍塌属于施工单位施工方案有误，应由承包商承担该风险。2. 某水生态工程，全长4020m，总投资为30000万元。该工程以总干渠为基础，进行河道加宽，两侧营造景观绿化；断面规划为60?80m水面，两侧各5m亲水步道、20m微地形堤岸景观绿化带、7m滨河景观道、13m绿化带。发包人和承包人按照水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）签订了施工委托合同。开工时间2017年4月10日，合同工期36个月。【事件】施工过程中发生了以下事件：事件1:2017年5月，砂石料系统及混凝土工厂安装完成后，经监理人批准投人使用。事件2:施工过程中，混凝土浇筑养护水及拌和机械、车辆的冲洗产生的废水直接排人了河道中。事件3:工程2+256?3+952处自南向北穿越某省级湿地公园生态保育区，由于公园内施工作业面比较宽阔，在河道清淤及拓宽时，将河道底泥及开挖弃渣临时堆存于公园内。事件4:金属结构加工车间位置布置在距离村庄大约50m处，施工单位夜晚作业时采取了降噪措施。事件5:2018年7月，为迎接领导视察，承包人在施工场地及临时道路洒水降尘，并在工地塔吊横臂、塔身等部位挂满横幅，塔吊横臂固定至面对工地人口方向，以彰显醒目的标语口号。【问题】1.指出事件1?事件5的不妥之处，并说明理由。2.根据事件2，试简述混凝土养护弃水和机械、车辆的冲洗用水处理措施。3.对于事件5,监理人应采取何种措施。【答案】问题1:不妥之处：事件1:砂石料系统安装完成仅监理人批准不妥。理由：人工砂石料生产系统、混凝土生产系统，正武投产前应由取得职业卫生技术服务资质的机构进行评价监测方可投人使用。事件2:养护废水和冲洗皮水直接排人河道不要。理由:废渣、污水处理符合规定标准才能排放。事件3:虔渣堆于公园内不要。理由:施工生产弃渣应运放到指定地点倾倒，集中处理，不应乱丢乱放。事件4:金属结构加工车间布置在村庄附近不要。理由:砂石料的破碎、筛分，混凝土排和楼、金属结构制作厂等噪声严重的施工设施，不应布置在居民区、工厂、学校、生活区附近。事件5:承包人仅为了迎接领导视察才酒水降尘不妥;在塔吊部位挂横幅、塔吊横臂固定不妥。理由:洒水降尘应是减少大气污染的一种日常措施:标语应规范张贴;停机时塔吊吊臂不能固定。问题2:混凝土拌和、养护废水为碱性废水，因施工废水中悬浮物含量较高，需在施工区设置沉淀池对砂料冲洗废水和混凝土拌和废水进行沉淀处理，混凝土拌和废水处理达标后回用。施工机械设备定期维护、清洗会产生机械冲洗废水，废水中主要污染物成分为石油类和悬浮物，需进行隔油处理后回用。问题3:监理工程师应立即发出指示，要求承包人撤除标语，检查警示标志是否齐全，解除吊臂回转约束使之能随风自由转动。3. 某高速公路一座跨线桥全长77.32m，上部构造为（20+32+20）m预应力混凝土现浇箱梁。施工单位拟采用满布支架法进行施工，支架最高点离地面为10.5m。事件1：2011年7月15日，驻地监理工程师在审查该桥施工方案时，要求施工单位对支架施工单独编制专项安全施工方案，并组织专家对方案进行论证审查后再报送驻地办。事件2：由于时间仓促，临近雨季，施工单位随即于7月16日开始支架施工。他们将另一项目中的支架施工方案（此方案支架最高点离地面为7.3m）仅修改了相关数据，但未进行专门验算，就于7月18日邀请三位专家进行了论证。专家提出应加强支架基础临时排水等五个问题。施工单位技术员根据自己记录的专家发言对方案进行了修改。项目经理审查后立即报送驻地监理工程师。驻地监理工程师审查后，于当日同意按此方案实施。问题：1.针对以上事件，请分析驻地监理工程师的处理方式是否正确，并说明理由。2.驻地监理工程师在审查专项安全施工方案时应注意哪些问题？【答案】1.事件1中，监理工程师要求施工单位对支架施工方法单独编制专项安全施工方案，并组织专家对方案进行论证审查后再报，是正确的。因支架施工属于危险性较大的分项工程，应单独编制专项安全施工方案，并经专家进行论证后再报。事件2中，施工单位7月16日开始支架施工时，尚未编制专项安全施工方案和报审，而监理工程师未下达暂时停工指令，不妥，应立即下达暂时停工令，要求施工单位停止施工，待方案批准后按批准方案施工。另外，驻地监理工程师审查后即同意方案实施不妥。因为该方案未按本工程具体情况编制，只是将另一项目的支架施工方案（比本桥支架低了3m多）修改了相关数据，但未进行验算；只经过3位（应为5位）专家论证，且无专家书面审查意见；该方案无施工单位技术负责人签认，无专业监理工程师审查意见，不符合程序性要求。2.监理工程师在审批该桥支架施工方案时应注意：（1）施工单位应当分别编写各危险性较大的分部分项工程的专项安全施工方案，并在施工前办理监理报审。（2）监理工程师应按下列方法支持审查:程序性审查，专项安全施工方案须经专家论证、审查的，是否执行，是否经施工单位技术负责人签认。不符合程序的应退回。符合性审查，专项安全施工方案必须符合强制性标准的规定并附有安全验算的结果，须经专家论证，审查的项目应附有专家审查的书面报告，专项安全施工方案应有紧急救护措施等应急救援预案。针对性审查，专项安全施工方案应针对本工程特点以及所处环境、管理模式，具有可操作性。（3）专项安全施工方案经专业监理工程师审查后，在报审表上填写监理意见，由监理工程师签认。（4）特别复杂的专项安全施工方案，项目监理机构应报请监理单位技术负责人主持审查。4. 某实行监理的工程，实施过程中发生下列事件：事件1：建设单位于2005年11月底向中标的监理单位发出监理中标通知书，监理中标价为280万元;建设单位与监理单位协商后，于2006年1月10日签订了委托监理合同。监理合同约定：合同价为260万元;因非监理单位原因导致监理服务期延长，每延长一个月增加监理费8万元;监理服务自合同签订之日起开始，服务期26个月。建设单位通过招标确定了施工单位，并与施工单位签订了施工承包合同，合同约定：开工日期为2006年2月10日，施工总工期为24个月。事件2：由于吊装作业危险性较大，施工项目部编了专项施工方案，并送现场监理员签收。吊装作业前，吊车司机使用风速仪检测到风力过大，拒绝进行吊装作业。施工项目经理便安排另一名吊车司机进行吊装作业，监理员发现后立即向专业监理工程师汇报，该专业监理工程师回答说：这是施工单位内部的事情。事件3：监理员将施工项目部编制的专项施工方案交给总监理工程师后，发现现场吊装作业吊车发生故障。为了不影响进度，施工项目经理调来另一台吊车，该吊车比施工方案确定的吊车吨位稍小，但经安全检测可以使用。监理员立即将此事向总监理工程师汇报，总监理工程师以专项施工方案未经审查批准就实施为由，签发了停止吊装作业的指令。施工项目经理签收暂停令后，仍要求施工人员继续进行吊装。总监理工程师报告了建设单位，建设单位负责人称工期紧迫，要求总监理工程师收回吊装作业暂停令。事件4：由于施工单位的原因，施工总工期延误5个月，监理服务期达30个月。监理单位要求建设单位增加监理费32万元，而建设单位认为监理服务期延长是施工单位造成的，监理单位对此负有责任，不同意增加监理费。问题：事件4中，监理单位要求建设单位增加监理费是否合理?说明理由。【答案】(1)事件4中，监理单位要求建设单位增加监理费是合理的。（1分）(2)理由：监理单位是受建设单位的委托，对施工单位进行监督管理。监理单位与建设单位有合同关系，而施工单位并没有合同关系，由于建设单位与施工单位存在合同关系，对监理单位而言，因施工单位的原因造成监理服务期延长的责任应由建设单位承担。（2分）5. 某工程，建设单位委托监理单位实施施工阶段监理。按照施工总承包合同约定，建设单位负责空调设备和部分工程材料的采购，施工总承包单位选择桩基施工和设备安装两家分包单位。在施工过程中，发生如下事件：事件1：专业监理工程师对使用商品混凝土的现浇结构验收时，发现施工现场混凝土试块的强度不合格，拒绝签字。施工单位认为，建设单位提供的商品混凝土质量存在问题；建设单位认为，商品混凝土质量证明资料表明混凝土质量没有问题。经法定检测机构对现浇结构的实体进行检测，结果为商品混凝土质量不合格。事件2：在给水管道验收时，专业监理工程师发现部分管道渗漏。经查，是由于设备安装单位使用的密封材料存在质量缺陷所致。问题：1.针对事件1中现浇结构的质量问题，建设单位、监理单位和施工总承包单位是否应承担责任？说明理由。2.写出专业监理工程师对事件2中质量缺陷的处理程序。【答案】1.事件1中，建设单位应当承担责任，因为根据建设工程质量管理条例第十四条，建设单位未提供合格的商品混凝土；监理单位不承担责任，因为建设工程质量管理条例第三十七条，监理工程师拒绝签认不合格的商品混凝土，使施工单位不能进行下道工序施工；施工总承包单位不承担责任，因为建设单位提供的商品混凝土的质量与证明材料不符。2.事件2中，专业监理工程师应向施工总包单位签发监理通知单，由施工总包单位落实设备安装分包单位整改。专业监理工程师应检查和督促整改过程，并验收整改结果，合格后予以签认。