历年一级建造师之一建建设工程项目管理题库包过题库含答案(综合题).docx
-
资源ID:68135320
资源大小:47.38KB
全文页数:41页
- 资源格式: DOCX
下载积分:20金币
快捷下载
会员登录下载
微信登录下载
三方登录下载:
微信扫一扫登录
友情提示
2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
|
历年一级建造师之一建建设工程项目管理题库包过题库含答案(综合题).docx
历年一级建造师之一建建设工程项目管理题库包过题库含答案(综合题)第一部分 单选题(50题)1、某施工项目管理为赶工期,放松施工质量标准,片面追求施工进度,由此造成的质量事故属于( )事故。A.指导责任B.操作责任C.一般责任D.控制责任【答案】: A 2、对施工生产要素的质量控制,说法不正确的是()。A.加强劳动对象的质量控制是实现工程项目投资目标和进度目标的前提B.加强原材料、半成品及设备的质量控制,是提高工程质量的必要条件C.要消除施工环境因素对施工质量的不利影响,主要是采取事后控制的方法D.施工工艺的先进合理是直接影响工程质量、工程进度及工程造价的关键因素【答案】: C 3、下列建设项目信息中,属于经济类信息的是()。A.编码信息 B.质量控制信息 C.工作量控制信息 D.设计技术信息【答案】: C 4、 国家规定特大伤亡事故是指一次死亡( )的安全事故。A.10人以上B.2人以上C.3人以上D.5人以上【答案】: C 5、下列风险因素中,属于组织风险的是( )。A.工程物资B.工程勘测资料C.工程施工方案D.业主方人员的构成和能力【答案】: D 6、成本考核是将成本的实际指标与()进行对比和考核A.计划、定额、概算B.计划、定额、预算C.目标、决算、产值D.目标、决算、利润【答案】: B 7、采用( )合同,常以总报价为基础进行结算,如果工程量出现差异,可能对施工方极为不利,工程量估算的错误可能带来无法弥补的经济损失。A.变动总价合同B.变动单价合同C.固定总价合同D.成本加酬金合同【答案】: C 8、下列施工成本分析方法中,可以用来分析各种因素对成本影响程度的是()。 2016A.连环置换法B.相关比率法C.比重分析法D.动态比率法【答案】: A 9、分部工程的质量验收应由()组织施工单位、设计单位等相关人员参加。A.建设单位项目技术负责人B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.施工单位项目技术负责人【答案】: B 10、关于施工成本分析依据的说法,正确的是()。A.统计核算可以用货币计算 B.业务核算主要是价值核算 C.统计核算的计量尺度比会计核算窄 D.会计核算可以对尚未发生的经济活动进行核算【答案】: A 11、生产安全事故报告和调查处理条例第九条规定:事故发生后,事故现场有关人员应立即向( )报告。A.建设单位负责人B.总监理工程师C.本单位负责人D.属地安监部门【答案】: C 12、政府建设主管部门对质量监督人员每( )个月进行一次法律法规、业务培训。A.6B.12C.18D.24【答案】: B 13、某网络计划中,工作F有且仅有两项并行的紧后工作G和H,G工作的最迟开始时间为第12天,最早开始时间为第8天;H工作的最迟完成时间为第14天,最早完成时间为第12天;工作F与G、H的时间间隔分别为4d和5d,则F工作的总时差为( )d。A.4B.5C.7D.8【答案】: C 14、某工程竣工验收阶段,承包人于6月1日向工程师送交了竣工验收报告;发包人于6月15日组织生产设备启动试车检验;6月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格;工程师于6月20日签发工程移交证书。则承包人的实际竣工日应为()。A.6月1日B.6月15日C.6月18日D.6月20日【答案】: A 15、下列不属于公开招标的缺点的是( )。A.资格审查和评标的工作量大B.耗时长C.可能因把关不严导致鱼目混珠D.招标人的选择范围太大【答案】: D 16、“项目策划”指的是目标控制前的一系列()工作。A.筹划和协调B.筹划和准备C.计划和协调D.计划和准备【答案】: B 17、建设工程项目的业主方和项目参与方的信息处理应考虑充分利用()的方式。A.广域网通信B.远程数据通信C.局域网通信D.城域网通信【答案】: B 18、在下列进度控制纠偏措施中,属于管理措施的是()。A.落实加快工程进度所需的资金B.改变施工方法和改变施工机具C.调整进度管理的方法和手段D.调整项目管理工作流程和班子人员【答案】: C 19、(2019年真题)根据建设工程项目管理规范,项目管理机枘负责人的职责包括()。A.参与组建项目管理机构B.对各类资源进行质量监控和动态管理C.主持编制项目管理目标责任书D.确定项目管理实施目标【答案】: B 20、关于大型建设工程项目结构分析的说法,正确的是()(2014)A.项目结构分析是将整个项目逐层分解,并确立工作编码B.项目结构分析是将项目计划逐层分解,并确立工作目录C.项目结构分析是将项目计划逐层分解,并确立工作编码D.项目结构分析是将整个项目逐层分解,并确立工作目录【答案】: D 21、投标人按照招标人的要求完成标书的准备与填报之后,就可以向招标人正式提交投标文件,标书的基本内容是( )。A.签章、密封B.签字、密封C.签字、盖章D.签字或盖章、密封【答案】: A 22、建设行政主管部门市场诚信信息平台上良好行为记录信息的公布期限一般为( )个月。A.3 B.6 C.12 D.36【答案】: D 23、关于施工总承包模式与施工总承包管理模式相同之处的说法,正确的是()。2014A.与分包单位的合同关系相同 B.对分包单位的付款方式相同 C.业主对分包单位的选择和认可权限相同 D.对分包单位的管理责任和服务相同【答案】: D 24、某工程建设项目5000平方米,工程项目部专职安全人员的配备应按住建部的规定应该是多少人( )A.3B.2C.1D.4【答案】: C 25、当工程项目实行施工总承包管理模式时,业主与施工总承包管理单位的合同一般采用()。A.单价合同 B.固定总价合同 C.成本加酬金合同 D.变动总价合同【答案】: C 26、职业健康安全管理体系的内容核心要素包括( )。A.5个B.10个C.15个D.17个【答案】: B 27、工程建设监理实施细则不包括()。A.监理工作的流程B.监理工作的方法和措施C.监理工作权限D.监理工作的控制要点及目标值【答案】: C 28、当业主方和承包商发生利益冲突或矛盾时,工程监理机构应坚持的原则是( )。A.最大限度地维护业主的合法权益B.最大限度地维护承包商的合法权益C.在维护业主的合法权益时,不损害承包商的合法权益D.在不损害业主的合法权益时,维护承包商的合法权益【答案】: C 29、根据建设工程项目施工成本的组成,属于直接成本的是()。A.工具用具使用费B.职工教育经费C.机械折旧费D.管理人员工资【答案】: C 30、施工质量控制应运用动态控制原理,进行事前、事中和事后控制,下列选项中表述错误的是( )。A.施工质量控制应选择施工难度大、对工程质量影响大或是发生质量问题危害大的对象做为施工质量控制点B.编制质量计划、明确质量目标、落实质量责任均属于事前质量控制的内容C.事中质量控制的重点是工序质量、工作质量和质量控制点的控制D.施工质量事中控制的关健是确保工序质量合格【答案】: D 31、建设工程项目管理规划涉及项目整个实施阶段,它属于( )项目管理的范畴。A.业主方B.施工总承包方C.监理方D.分包方【答案】: A 32、业主方自行编制或委托顾问工程师编制的(),它是建设项目工程总承包方编制项目设计建议书的依据。A.计划文件B.设计文件C.总体方案D.项目建设纲要【答案】: D 33、某工地发生触电事故,一方面要进行人的安全用电操作教育,同时现场也要设置漏电开关,对配电箱、用电线路进行防护改造,也要严禁非专业电工乱接乱拉电线。这体现了安全事故隐患治理的( )原则。A.冗余安全度治理B.单项隐患综合治理C.预防与减灾并重治理D.动态治理【答案】: B 34、关于国际工程承包合同争议解决的仲裁地点选择,下列说法错误的是( )。A.在工程所在国仲裁B.在被诉方所在国仲裁C.在起诉方所在国仲裁D.在合同中约定的第三国仲裁【答案】: C 35、某工程网络计划中工作M的总时差和自由时差分别为5d和3d,该计划执行过程中经检查发现只有工作M的实际进度拖后4d,则工作M的实际进度( )。 A. 不影响总工期,但将其紧后工作的最早开始时间推迟1dB. 将其紧后工作的最早开始时间推迟1d,并使总工期延长1dC. 不影响其后续工作的正常进行,但使总工期延长1dD. 既不影响总工期,也不影响其后续工作的正常进行【答案】: A 36、关于建设工程项目施工成本管理责任体系的说法,正确的是()。A.项目经理部的成本管理体现效益中心的管理职能 B.项目经理部的成本管理贯穿于单位投标和实施.结算过程 C.项目经理部的成本管理除生产成本以外,还包括经营管理费用 D.成本管理责任体系包括公司层和项目经理部的成本管理【答案】: D 37、工程建设项目质量检验评定标准属于施工质量控制依据中的()。A.共同性依据B.专业技术性依据C.企业通用性依据D.项目专用性依据【答案】: B 38、( )是分层法的基本思想。A.工程质量形成的影响因素多,必须分门别类地进行B.了解工程质量问题形成的统计规律就行了C.寻求解决工程质量问题最有效的方法D.所有质量问题都是相关的【答案】: A 39、如工程质量不符合要求,经过加固处理后外形尺寸改变,但能满足安全使用要求其处理方法是()(2014)A.虽有质量缺陷,应予以验收B.按技术处理方案和协商文件经行验收C.扔按验收不合格处理D.先返工处理,重新进行验收【答案】: B 40、在项目组织结构中,应有专门的工作部门和符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作,属于工程项目进度控制的()。A.组织措施B.管理措施C.经济措施D.技术措施【答案】: A 41、在网络计划中,总时差就是可以利用的机动时间,前提是不影响( )。A.后续工作的最早开始时间B.紧后工作的最早开始时间C.紧后工作的最迟开始时间D.紧后工作的最早完成时间【答案】: C 42、依据建设工程产品的特性,建设工程职业健康安全与环境管理特点不包括( )A.适应性B.复杂性C.多变性D.协调性【答案】: A 43、下列建设工程生产安全事故应急预案的具体内容中,属于现场处置方案的是( )。A.信息发布B.事故征兆C.应急演练D.经费保障【答案】: B 44、在工程施工实践中,必须树立和坚持一个最基本的工程管理原则,即在确保工程( )的前提下,控制工程的进度。A.成本 B.质量 C.安全 D.外貌【答案】: B 45、建设工程项目全面质量管理中的“全面”是指()的管理。A.工程质量和工作质量B.决策过程和实施过程C.管理岗位和工作岗位D.全方位和全流程【答案】: A 46、不属于项目质量控制体系建立的原则是()。A.质量责任制原则B.目标控制原则C.分层次规划原则D.目标分解原则【答案】: B 47、施工成本管理的任务中,()是以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率以及为降低成本所采取的主要措施和规划的书面方案。A.施工成本预测B.施工成本计划C.施工成本分析D.施工成本控制【答案】: B 48、预控对策是根据具体的警情确定控制方案,尽早采取必要的预防和预控措施,预控对策一般包括:组织准备、日常监控和( )三个活动阶段。A.事故诊断与评价B.事故危机管理C.事故纠错与治错D.事故隐患治理【答案】: B 49、建设工程施工进度控制中,业主方的任务是控制整个项目( )的进度。A.实施阶段B.决策阶段C.全寿命周期D.使用阶段【答案】: A 50、施工质量控制点应选择技术要求高、对工程质量影响大或是发生质量问题时危害大或( )的对象进行设置。(2012)A.劳动强度大B.施工难度大C.施工技术先进D.施工管理要求高【答案】: B 第二部分 多选题(50题)1、根据建设工程施工合同(示范文本)(GF20l3-0201),属于发包人工作的有()。(2013)A.保证承包人施工人员的安全和健康B.保证向承包人提供正常施工所需的进人施工现场的交通条件C.依据有关法律办理建设工程施工许可证D.向承包人提供施工现场的地质勘查资料E.负责对指定分包的管理,并对分包方的行为负责【答案】: BCD 2、以下关于建筑材料采购合同内容描述正确的是( )。A.标的物的质量应符合约定的质量标准,没有国家和部颁标准的,可按企业标准执行B.材料的包装物由材料的供方负责供应,供方可适当向需方收取一定费用C.供货方代办发运,运费由采购方负担D.验收方式有驻厂验收、提运验收、接运验收和入库验收等方式E.供货方负责送货的,以采购方收货戳记的日期为准【答案】: ACD 3、关于生产安全事故应急预案的说法,正确的有()。A.应急预案体系包括综合应急预案,专项应急预案和现场处置方案B.编制目的是为了杜绝职业健康安全和环境事故的发生C.综合应急预案从总体上阐述应急的基本要求和程序D.专项应急预案是针对具体装置、场所或设施、岗位所制定的应急措施E.现场处置方案是针对具体事故类别,危险源和研究保障而制定的计划或方案【答案】: AC 4、 工程施工合同的付款分阶段进行包括( )。A.预付款B.进度款C.工程尾款D.最终付款E.退还保留金【答案】: ABD 5、工程项目部专职安全人员的配备应按住建部的规定,1万m2以下工程;1万5万m2的工程;5万m2以上工程所对应且不应少于的人数,错误的是( )。A.1、2、3B.1、3、4C.2、3、5D.1、2、4E.2、3、6【答案】: BCD 6、某工程实行施工总承包模式,承包人将基础工程中的打桩工程分包给某专业分包单位施工,施工过程中发现地质情况与勘察报告不符而导致打桩施工工期拖延。在此情况下,()可以提出索赔。A.承包人向发包人B.承包人向勘察单位C.分包人向发包人D.分包人向承包人E.发包人向监理【答案】: AD 7、根据财政部关于印发的通知(财会201317号),建筑业企业可设置的成本项目有()。2018真题A.直接人工B.借款费用C.相关税费D.其他直接费用E.分包成本【答案】: AD 8、关于成本加酬金合同的特点和适用条件的说法,正确的有( )。A.采用这种合同承包商不承担任何价格变化和工程量变化的风险B.这种合同适用于时间紧迫的抢险救灾工程C.这种合同有利于业主对投资的控制D.这种合同适用于技术简单,结构方案容易确定的工程E.采用这种合同业主可通过确定最大保证价格来约束工程成本,从而转移一部分风险【答案】: AB 9、 施工环境因素的控制的主要内容包括()。A.施工现场自然环境因素的控制B.施工质量管理环境因素C.施工作业环境因素D.施工环保控制因素E.施工安全环境因素【答案】: ABC 10、关于风险对策的说法,正确的有( )。A.编制生产安全事故应急预案是生产者安全风险规避策略B.招标人要求中标人提交履约担保是招标人合同风险减轻策略C.承包商设立质量缺陷风险基金是承包商的质量风险自留策略D.承包商合理安排施工工期,进度计划,避开可能发生的自然灾害是承包商质量风险规避策略E.依法组成联合体承接大型工程项目是承包商的风险转移策略【答案】: CD 11、建设工程的招标方式有( )。A.公开招标B.邀请招标C.指定性招标D.区域性招标E.专业招标【答案】: AB 12、根据建设工程监理规范(GB/T503192013),工程建设监理规划应在( )后开始编制。A.第一次工地会议B.建设单位指定日期C.签订委托监理合同D.施工单位进场E.收到设计文件【答案】: C 13、下列损失中,属于建设工程人身意外伤害险中除外责任范围的有()。A.项目建设人员由于施工原因而受到人身伤害的损失B.被保险人不忠实履行约定义务造成的损失C.战争或军事行为所造成的损失D.投标人故意行为所造成的损失E.项目法人和承包人以外的第三人由于施工原因受到的财产损失【答案】: BCD 14、“三同时”制度是指凡是我国境内新建、改建、扩建的基本建设项目(工程),技术改建项目(工程)和引进的建设项目,其安全生产设施必须符合国家规定的标准,必须与主体工程( )。A.同时招标B.同时开工C.同时设计D.同时施工E.同时投入生产和使用【答案】: CD 15、下列建设工程项目施工费用中,属于直接费用的有()。A.人工费 B.材料费 C.管理人员工资 D.机械费 E.差旅交通费【答案】: ABD 16、根据建设工程施工合同(示范文本)GF20170201 通用合同条款,关于工程施工交通运输的说法,正确的有( )。A.发包人负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利B.承包人未合理预见进出施工现场路径所增加的费用由发包人承担C.场外交通设施无法满足工程施工需要的,由发包人负责完善D.因承包人原因造成的场内基本交通设施损坏的,由发包人承担修复费用E.运输超重件所需的道路临时加固费用由承包人承担【答案】: AC 17、关于FIDIC土木工程施工合同条件的说法,正确的有()。A.合同计价方式属于单价合同,不包括任何包干价格 B.该合同主要用于发包人设计的或由咨询工程师设计的房屋建筑工程和土木工程的施工项目 C.一般情况下,单价可随各类物价的波动而调整 D.由业主委派工程师管理合同 E.由业主委派工程师监督工程进度、质量,签发支付证书、接收证书和履约证书,处理合同中的有关事项【答案】: BCD 18、下列建设工程项目风险中,属于组织风险的有()。A.人身安全控制计划 B.工作流程组织 C.引起火灾和爆炸的因素 D.任务分工和管理职能分工 E.设计人员和监理工程师的能力【答案】: BD 19、建设工程项目施工质量计划的基本内容包括( )。A.质量管理总目标及其分解目标B.确定施工任务的流程组织方案C.施工材料、设备物资的质量管理及控制措施D.施工条件分析E.施工质量控制点及其跟踪控制的方式与要求【答案】: ACD 20、常用的建设工程项目施工成本设计可按( )编制。A. 施工成本组成B. 人力资源需求C. 子项目组成D. 工程进度E. 材料种类【答案】: ACD 21、若需对不同的工程项目作费用和进度的比较,进行分析适宜采用的评价指标有()。A.费用偏差B.进度偏差C.费用绩效指数D.进度绩效指数E.项目完工预算【答案】: CD 22、单位工程施工组织设计和分部(分项)工程施工组织设计均应包括的内容有()。A.施工安全管理计划 B.主要技术经济指标 C.工程概况 D.施工特点分析 E.各项资源需求量计划【答案】: C 23、建设工程项目的组织风险有( )A.设计人员的能力B.勘察人员的能力C.安全管理人员的资历和能力D.一般技工的能力E.监理工程师的能力【答案】: ACD 24、根据建设工程项目管理规范(GB 50319-2000),属于工程建设监理规划内容的有( )。(2012)A.建设工程概况B.监理工作制度C.监理设施D.监理工作的控制要点及目标值E.监理工程进度计划【答案】: ABC 25、根据建筑法,实施建筑工程监理前,建设单位书面通知被监理的建筑施工企业的事项应当包括( )。A.委托的监理单位B.监理内容C.监理范围D.监理目标E.监理权限【答案】: AB 26、建设工程业主方项目管理中主要涉及物质利益的任务包括( )。A.进度控制B.质量控制C.信息管理D.安全管理E.投资控制【答案】: AB 27、根据建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-0201施工合同签订后,承包人应向发包人提交的关于项目经理的有效证明文件包括()。A.劳动合同B.缴纳社保证明C.身份证D.职称证书E.注册执业证书【答案】: AB 28、在下列目标控制措施中,属于组织措施的有( )A.调整项目组织结构 B.改变施工方法和改变施工机具C.落实加快工程进度所需的资金 D.调整管理职能分工E.强化合同管理【答案】: AD 29、工程总承包企业按照合同约定对工程项目的()等向业主负责。A.质量B.协调C.工期D.造价E.管理【答案】: ACD 30、关于建设工程项目进度控制的说法,正确的有( )。A. 进度控制的过程,就是随着项目的进展,进度计划不断调整的过程B. 施工方进度控制的目的就是尽量缩短工期C. 项目各参与方进度控制的目标和时间范畴是相同的D. 施工进度控制直接关系到工程的质量和成本E. 进度控制的目的是通过控制以实现工程的进度目标【答案】: AD 31、建设工程项目质量的评价指标包括()等。A.适用性B.可用性C.安全性D.经济性E.环境的协调性【答案】: ACD 32、下列选项中,属于事故报告的内容的有( )。A.事故发生的时间、地点、工程项目名称、工程各参建单位名称B.事故发生的简要经过、伤亡人数和初步估计的直接经济损失C.事故报告单位、联系人及联系方式D.事故责任的认定和对责任者的处理建议E.责任者处罚和事故处理结论【答案】: ABC 33、关于建设工程项目管理信息,下列说法正确的有( )。A.工程档案的编码,应根据有关工程档案、项目的特点和项目实施单位的需求等而建立B.管理信息系统服务于一个企业C.工程管理信息化有利于提高建设工程项目的经济效益和社会效益,以达到为项目建设增值的目的D.项目信息门户包括组织件、管理件、软件和硬件E.施工单位是项目信息门户的主持者【答案】: ABC 34、建设工程项目质量的评价指标包括()等。A.适用性B.可用性C.安全性D.经济性E.环境的协调性【答案】: ACD 35、反索赔就是( )对方提出的索赔,不让对方索赔成功或者全部成功。A.反驳B.反击C.拒绝D.防止E.杜绝【答案】: ABD 36、编制安全技术措施计划的工作包括()。A.工作活动分类B.评价安全技术措施计划的充分性C.制定安全技术措施计划D.编制安全技术措施计划的审批E.风险预警【答案】: ABC 37、除专用条件另有约定外,监理工作内容包括( )A.选择工程总承包人B.审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人C.要求设计单位改正设计错误D.审查施工承包人提交的竣工验收申请,编写工程质量评估报告E.验收隐蔽工程、分部分项工程【答案】: BD 38、单位工程施工组织设计和分部(分项)工程施工组织设计均应包括的内容有()。A.施工安全管理计划B.工程概况C.施工特点分析D.各项资源需求量计划E.主要技术经济指标【答案】: BCD 39、工程网络计划中,关键工作是指()的工作。A.时标网络计划中无波形线B.双代号网络计划中两端节点为关键节点C.最迟开始时间与最早开始时间相差最小D.最迟完成时间与最早完成时间相差最小E.与紧后工作之间时间间隔为零的工作【答案】: CD 40、下列工作任务中,属于工程施工阶段监理人员工作任务的有()。A.核验施工测量放线 B.验收隐蔽工程 C.参与编写施工招标文件 D.检查施工单位试验室 E.审查施工进度计划【答案】: AB 41、根据建设工程安全生产管理条例,对达到一定规模的危险性较大的分部(分项)工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经()签字后实施。A.项目经理B.施工单位技术负责人C.总监理工程师D.监理工程师E.设计单位技术负责人【答案】: BC 42、根据建设工程监理规范(GB/T503192013),工程建设监理实施细则除应反应专业工程的特点外,还应包括()等内容。A.监理工作流程 B.项目监理机构的组织形式 C.监理工作的方法和措施 D.监理工作依据 E.监理工作的控制点及目标值【答案】: AC 43、应用动态控制原理进行投资控制纠偏的措施主要包括()。A.调整管理职能分工B.采用价值工程的方法C.调整或修改设计D.调整投资控制的方法和手段E.优化施工方法【答案】: BCD 44、在国际工程承包合同中,采用DAB (争端裁决委员会)方式解决争端的优点有( )。A.DAB委员由行政主管部门指派,裁决具有公正性、中立性B. DAB委员可以在项目开始时就介入,了解项目管理情况及存在的问题C. DAB的裁决具有终局性,避免二次纠纷D. DAB的费用较低E. DAB解决纠纷的周期较短【答案】: BD 45、按照我国验收规范的规定,单位工程质量验收合格的条件包括()A.所含分部工程质量验收均合格B.主要使用功能的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定C.建设单位已按合同约定支付工程款D.观感质量验收符合规定E.所含分部工程有关安全、节能、环保和主要使用功能的检测资料应完整【答案】: ABD 46、有关矩阵组织结构特点及应用的表述,正确的有()。A.设有纵向和横向两个工作部门B.一个工作部门有多个矛盾的指令源C.适宜用于大的组织系统D.是一种传统的组织结构模式E.一个工作部门只有唯一的指令源【答案】: AC 47、政府对建设工程项目质量监督的主要职能包括( )。A.监督评定施工企业的资质 B.监督检查环境质量C.监督工程参与各方的质量行为 D.监督检查工程实体的施工质量E.监督审核质量验收标准【答案】: CD 48、导致施工质量发生事故的管理原因包括( )。A.检验制度不严密B.水文地质情况判断错误C.质量管理措施落实不力D.采用了不适合的施工方法E.监理单位的质量管理体系不完善【答案】: AC 49、为了有效地控制施工进度,尽可能摆脱因进度压力而造成工程组织的被动,施工方有关管理人员应深化理解的内容有( )。A.如何正确处理工程进度和工程成本的关系B.施工方在整个建设工程项目进度目标实现中的地位和作用C.施工进度控制的基本理论、方法、措施和手段D.整个建设工程项目的进度目标如何确定E.影响施工进度目标实现的主要因素【答案】: BCD 50、某大型的人员密集场所,建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内,将建设工程竣工验收报告和()部门出具的认可文件或准许使用文件报建设行政主管部门备案。A.设计B.规划C.消防D.环保E.安全【答案】: BCD