历年一级造价师之建设工程造价管理题库包过题库含答案（夺分金卷）.docx

历年一级造价师之建设工程造价管理题库包过题库含答案（夺分金卷）第一部分 单选题(50题)1、根据民法典的相关规定，债务转让合同应当（）。A.通知债权人B.与债权人协商C.经过债权人的同意D.重新签订合同【答案】： C 2、某房地产开发商估计新建住宅销售价1.5w/,综合开发可变成9000元/，固定成本3600万元，住宅综合销售税率为12%，如果综合销售税率25%计算，则该开发商的住宅开发量盈亏平衡点应提高（ ）。A.6000B.7429C.8571D.16000【答案】： B 3、下列属于造价工程师权利的是（）。A.确定收费标准及项目的权利B.任意选择经办的工程项目的权利C.公开所承接的业务和资料的权利D.在所经办工程造价成果文件上签字的权利【答案】： D 4、（2014年考题）工程项目承包模式中，建设单位组织协调工作量小，但风险较大的是（）。A.总分包模式B.合作体承包模式C.平行承包模式D.联合体承包模式【答案】： B 5、（2021年真题）选定对象应用价值工程的最终目标是（ ）。A.提高功能B.降低成本C.提高价值D.降低能耗【答案】： C 6、新项目法人筹备组的成立时间是（ ）。A.项目建议书被批准后B.项目可研报告批准后C.申领施工许可证之前D.项目开工之前【答案】： A 7、某企业2015 年1 月1 日的房产原值为3000 万元，4 月1 日将其中原值为1000 万元的临街房出租给某连锁商店，月租金5 万元。当地政府规定允许按房产原值减除20后的余值计税。该企业当年应缴纳的房产税额为（）万元。A.21.6B.19.2C.28.8D.27【答案】： D 8、根据标准设备采购招标文件（2017 年版）规定，卖方未能按时交付合同设备的，应向买方支付迟延交付违约金。从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的（ ）。A.1%B.0.5%C.1.5%D.10%【答案】： B 9、关于偿债能力指标的说法，正确的是（ ）。A.利息备付率越高，表明利息偿付的保障程度越高B.利息备付率越高，表明利息偿付的保障程度越低C.偿债备付率越高，表明可以用于还本付息的资金保障越低D.利息备付率小于零，表明利息偿付能力强【答案】： A 10、某项目建设期1年，总投资900万元，其中流动资金100万元。建成投产后每年净收益均为150万元。自建设开始年起，该项目的静态投资回收期为（）年。A.5.3B.6.0C.6.3D.7.0【答案】： D 11、资金筹集成本的主要特点是（）。A.在资金使用多次发生B.与资金使用时间的长短有关C.可作为筹资金额的一项扣除D.与资金筹集的次数无关【答案】： C 12、下列关于优先股的说法，不正确的是 （ ）。A.股息固定B.优先股股东没有公司的控制权C.优先股融资成本较低D.股东不参与公司经营管理【答案】： C 13、设计方案评价与优化过程中，对技术优化建议进行组合搭配，确定优化方案之后应该开展的工作是指（ ）。A.根据设计方案的评价目的，明确评价的任务和范围B.根据设计方案计算各项指标及对比参数C.综合分析，进行方案选择或提出技术优化建议D.实施优化方案并总结备案【答案】： D 14、对于技术方案现金流量表，在技术方案运营期内，各年的总成本费用构成中关于其他费用的说法错误的是（ ）。A.其他费用包括其他制造费用、其他管理费用和其他营业费用B.其他费用系指制造费用、管理费用和营业费用中分别扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费以后的其余部分C.其他制造费用、其他管理费用和其他营业费用应计入生产总成本费用的其他所有费用D.产品出口退税和减免税项目按规定不能抵扣的进项税额不能计入总成本费用的其他费用【答案】： D 15、按照诉讼的地域管辖规定，建设工程施工合同纠纷应由（）的人民法院管辖。A.施工行为地B.被告住所地C.原告所在地D.合同签字地【答案】： A 16、专项施工方案由（ ）组织审核。A.建设单位项目负责人B.总承包单位技术代表人C.施工项目负责人D.项目技术负责人【答案】： D 17、根据民法典合同编，除法律另行规定或当事人另有约定外，采用数据电文形式订立的合同，其合同成立的地点为（ ） 。A.收件人的主营业地，没有主营业地的为住所地B.发件人的主营业地或住所地任选其一C.收件人的住所地，没有住所地的为主营业地D.发件人的主营业地，没主营业地的为住所地【答案】： A 18、项目敏感性分析方法的主要局限是（ ）。A.计算过程比盈亏平衡分析复杂B.不能说明不确定因素发生变动的可能性大小C.需要主观确定不确定性因素变动的概率D.不能找出不确定因素变动的临界点【答案】： B 19、（2018年真题）根据招标投标法实施条例，依法必须进行招标的项目可以不进行招标的情形是（ ）。A.受自然环境限制只有少量潜在投标人B.需要采用不可替代的专利或者专有技术C.招标费用占项目合同金额的比例过大D.因技术复杂只有少量潜在投标人【答案】： B 20、双代号时标网络计划中，波形线表示工作的（ ）。A.总时差B.自由时差C.持续时差D.工作时间【答案】： B 21、建筑工程一切险中，安装工程项目的保险金额超过总保险金额的( )的，按安装工程一切险费率计收保费。A.10B.20C.30D.50【答案】： B 22、（2014年考题）在英国建设工程标准合同体系中，主要通用于房屋建筑工程的是（ ）体系。A.ACA B.JCT C.AIA D.ICE【答案】： B 23、根据建筑法，在建的建筑工程因故终止中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）个月内，向发证机关报告。A.1B.2C.3D.6【答案】： A 24、某固定资产原价为10000元，预计净残值为400元，使用年限为5年。若采用双倍余额递减法计算折旧，则第4年的折旧额为（ ）元。A.1440B.1220C.880D.864【答案】： C 25、基于互联网的工程项目信息平台体实施的关键是指（ ）。A.基于互联网技术标准的信息集成平台B.项目信息发布与传递层C.项目信息搜索层D.数据安全层【答案】： A 26、下列关于投资收益率的表述中正确的是（）。A.用投资收益率进行方案评价时，方案可行的条件是投资收益率非负B.鉴于投资收益率主观随意性比较强，以投资收益率指标作为主要的决策依据不太可靠C.总投资收益率是项目达到设计生产能力后正常年份的年净利润与项目总投资的比值D.资本金净利润率是项目达到设计生产能力后正常年份年息税前利润与项目资本金的比值【答案】： B 27、（2020年真题）采用投资回收期指标评价投资方案的优点（）。A.能够考虑整个计算期内的现金流量B.能够反映整个计算期的经济效果C.能够考虑投资方案的偿债能力D.能够反映资本的周转速度【答案】： D 28、某企业在第一年初向银行借款300万元用于购置设备，贷款年有效利率为8%，每半年计息一次，5年内，每年6月底和12月底等额还本付息，则每次还（ ）万元。A.35.46B.36.84C.36.99D.37.57【答案】： B 29、某工程施工，至某月的月末，出现了工程费用偏差小于0、进度偏差大于0的状况，则该工程的已完工作实际费用（ACWP）、计划工作预算费用（BCWS）和已完工作预算费用（BCWP）的关系可表示为（ ）。A.BCWPACWPBCWSB.BCWSBCWPACWPC.ACWPBCWPBCWSD.BCWSACWPBCWP【答案】： C 30、根据价格法的规定，政府在必要时可以实行政府指导价或政府定价的商品或服务不包括 （ ）。A.自然垄断经营的商品B.国家级贫困地区的各类农用商品C.资源稀缺的少数商品D.与人民生活关系重大的极少数商品【答案】： B 31、下列税率中，采用差别比例税率的是（ ）。A.土地增值税B.城镇土地使用税C.建筑业增值税D.城市维护建设税【答案】： D 32、既有法人筹措新建项目资金时，属于其内部资金来源的有（）。A.企业现金B.企业增资扩股C.优先股D.国家预算内投资【答案】： A 33、建筑业企业适用营业税是因为其承包工程的行为属于()。A.销售货物B.消费工程材料C.转让无形资产D.提供应税劳务【答案】： D 34、在建设工程进度控制计划体系中，用来明确各种设计文件交付日期、主要设备交货日期、施工单位进场日期、水电及道路接通日期等的计划表是（）。A.工程项目总进度计划表B.工程年度计划项目表C.工程项目进度平衡表D.投资计划年度分配表【答案】： C 35、在单代号网络计划中，设A工作的紧后工作有B和C，总时差分别为2天和5天，工作A、B之间时间间隔为8天，工作A、C之间的时间间隔为6天，则工作A的总时差为（ ）天。A.5B.8C.10D.12【答案】： C 36、下列有关工程造价咨询的信用制度，表述错误的是（）。A.工程造价信用档案应包括工程造价咨询企业的基本情况B.工程造价信用档案应包括工程造价咨询企业的良好行为C.工程造价信用档案不应包括工程造价咨询企业的不良行为D.任何单位和个人均有权查阅信用档案【答案】： C 37、（2018年考题）某工程有3个施工过程，分为3个施工段组织流水施工。3个施L过程的流水节拍依次为3.3.4天，5.2.1天和4.1.5天，则流水施工工期为（）天。A.6B.17C.18D.19【答案】： C 38、下列类型项目应进行经济费用效益分析的是（ ）。A.真实反映项目产出的经济价值的项目B.包含项目对资源的全部消耗的项目C.包含项目产出的全部经济效果的项目D.产出具有公共产品特征的项目【答案】： D 39、某项目期初投资额为2000万元，从第一年末开始每年净收益480万元。若基准收益率为10%，并已知（P/A，10%，5）=3.7908和（P/A，10%，6）=4.3553，则该项目的静态投资回收期和动态投资回收期分别为（）年。A.4.17和5.33B.4.17和5.67C.4.83和5.33D.4.83和5.67【答案】： B 40、价值工程师以提高产品价值为目的，下列关于价值工程的说法，错误的是（）。A.价值工程研究产品功能和产品生产成本的最佳匹配B.价值工程的核心是功能分析C.价值工程将产品价值、功能、成本作为一个整体考虑D.价值工程将功能定量化【答案】： A 41、工程结算主要包括（ ）。A.单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和工程项目竣工总结算B.竣工结算、分阶段结算、专业分包结算和合同中止结算C.工程预付款、工程进度款、工程竣工价款结算D.按月结算和分段结算【答案】： B 42、为了实现工程造价的模拟计算和动态控制，可应用建筑信建槙（BIM）技术，在包含进度数据的建筑模型上加载费用数据而形成（）模型。A.6DB.5DC.4D.3D【答案】： B 43、在下列固定资产折旧方法中，每年折旧率均相等的是（）。A.平均年限法B.年数总和法C.行驶里程计算法D.工作量法【答案】： A 44、在下列融资方式中，需组建SPV进行运作的融资方式是（）。A.BOT方式和ABS方式B.ABS方式和PFI方式C.BOT方式和TOT方式D.ABS方式和TOT方式【答案】： D 45、在建设工程进度控制计划体系中，用来明确各种设计文件交付日期、主要设备交货日期、施工单位进场日期、水电及道路接通日期等的计划表是（）。A.工程项目总进度计划表B.工程年度计划项目表C.工程项目进度平衡表D.投资计划年度分配表【答案】： C 46、下列费用中，属于建设工程静态投资的是（）。A.涨价预备费B.基本预备费C.建设贷款利息D.资金占用成本【答案】： B 47、在评价投资方案经济效果时，如果A， B两个方案中缺少任何一个，另一个就不能正常运行，则A， B两方案称为（）。A.组合型B.互补型C.混合型D.相关型【答案】： B 48、（2017年真题）下列项目融资方式中，通过已建成项目为其他新项目进行融资的是（ ）。A.TOTB.BTC.BOTD.PFI【答案】： A 49、我国建设工程造价管理组织包含三大系统，该三大系统是指（ ）。A.国家行政管理系统、部门行政管理系统和地方行政管理系统B.国家行政管理系统、行业协会管理系统和地方行政管理系统C.行业协会管理系统、地方行政管理系统和企事业机构管理系统D.政府行政管理系统、企事业机构管理系统和行业协会管理系统【答案】： D 50、（2020年真题）根据标准施工招标文件中的通用合同条款，下列工作中，属于发包人义务的是（ ）。A.发出开工通知B.编制施工组织总设计C.组织设计交底D.施工期间照管工程【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、在工程建设过程中，需要实行项目法人责任制的有（）。A.公立医院项目B.集体单位的投资项目C.政府投资的铁路项目D.司法机关的办公楼项目E.某企业家投资兴建的工厂【答案】： BC 2、（2017年考题）在工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。A.最迟完成时间与最早完成时间之差最小B.自由时差为零C.总时差最小D.持续时间最长E.时标网络计划中没有波形线【答案】： AC 3、对PPP项目进行物有所值（VFM）定性评价的基本指标有（）。A.运营收入增长潜力B.潜在竞争程度C.项目建设规模D.政府机构能力E.风险识别与分配【答案】： BD 4、(2013年)根据招投标法实施条例，下列关于招投标的说法，正确的有()。A.采购人依法装修自行建设、生产的项目，可以不进行招标B.招标费用占合同金额比例过大的项目，可以不进行招标C.招标人发售招标文件收取的费用应当限于编制招标文件所投入的成本支出D.潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出E.招标人采用资格后审办法的，应当在开标后15日内由评标委员会公布审查结果【答案】： ACD 5、（2019年真题）关于建筑意外伤害保险的说法，正确的有（ ）。A.建筑意外伤害保险以工程项目为投保单位B.建筑意外伤害保险应实行记名制投保方式C.建筑意外伤害保险实行固定费率D.建筑意外伤害保险不只局限于施工现场作业人员E.建筑意外伤害保险期间自开工之日起最长不超过五年【答案】： AD 6、采用动态方法评价计算期相同的互斥方案经济效果时，选择最佳方案的准则有（ ）。A.增量投资收益率大于基准投资收益率时投资额大的方案B.增量内部收益率大于基准收益率时投资额大的方案C.增量投资回收期小于基准投资回收期时投资额大的方案D.净现值非负且其值为最大的方案E.净年值非负且其值为最大的方案【答案】： BD 7、（2014年考题）根据建设项目工程总承包合同（示范文本），在合同专用条款中应约定预付款的（）A.抵扣保证B.抵扣方式C.抵扣比例D.抵扣时间安排E.抵扣币种【答案】： BCD 8、根据招标投标实施条例，关于投标保证金的说法，正确的有（）。A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%C.采用两阶段招标的，投标人应当在第一阶段提交投标保证金D.招标人不得挪用投标保证金E.招标人最迟应当在签订书面合同时运还投标保证金【答案】： ABD 9、下列评价指标中，属于投资方案经济效果静态评价指标的有（ ）。A.内部收益率B.利息备付率C.总投资收益率D.资产负债率E.净现值率【答案】： BCD 10、根据合同法，关于要约和承诺的说法，正确的有A.要约通知发出时即表明要约生效B.承诺应当在要约确定的期限内到达要约人C.要约一旦发出不得撤销D.承诺通知到达要约人时生效E.承诺的内容应当与要约的内容一致【答案】： BD 11、下列选项中， 属于资金筹集成本的是（）。A.股息B.发行手续费C.广告费D.红利E.发行股票印刷费【答案】： BC 12、标准施工招标文件中的合同条款由通用合同条款和专用合同条款两部分组成，同时规定了（）的文件格式。A.结算条款B.履约担保C.合同协议书D.工程变更E.预付款担保【答案】： BC 13、（2020年真题）按索赔目的不同，工程索赔可分为（ ）。A.合同中明示的索赔B.合同中默示的索赔C.工期索赔D.费用索赔E.工程变更索赔【答案】： CD 14、（2019年真题）价值工程应用中，研究对象的功能价值系数小于 1 时，可能的原因有（ ）。A.研究对象的功能现实成本小于功能评价值B.研究对象的功能比较重要，但分配的成本偏小C.研究对象可能存在过剩功能D.研究对象实现功能的条件或方法不佳E.研究对象的功能现实成本偏低【答案】： CD 15、进行费用优化时，当需要缩短关键工作的持续时间时，其缩短值的确定必须符合的原则是（ ）。A.缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间B.缩短持续时间的工作不能变成非关键工作C.被压缩对象的直接费用率或组合直接费用率大于工程间接费用率D.被压缩对象的直接费用率或组合直接费用率等于工程间接费用率E.被压缩对象的直接费用率或组合直接费用率小于工程间接费用率【答案】： AB 16、建设单位在办理工程质量监督注册手续时需提供的资料有（）。A.中标通知书 B.施工进度计划 C.施工方案 D.施工组织设计 E.监理规划【答案】： AD 17、根据九部委联合发布的标准材料采购招标文件和标准设备采购招标文件关于当事人义务的说法，正确的有（）。A.迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的5%B.支付迟延交货违约金不能免除卖方继续交付合同材料的义务C.采购合同订立时的卖方营业地为标的物交付地D.卖方在交货时应将产品合格证随同产品交买方据以验收E.迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的10%【答案】： BD 18、下列关于内部收益率的说法中，正确的有（）。A.内部收益率是项目初始投资在整个计算期内的盈利率B.内部收益率是项目占用尚未回收资金的获利能力C.内部收益率的计算简单且不受外部参数影响D.内部收益率能够反映投资过程的收益程度E.任何项目的内部收益率是唯一的【答案】： BD 19、（2018年考题）关于项目财务内部收益率的说法,正确的有（）。A.内部收益率不是初始投资在整个计算期内的盈利率B.计算内部收益率需要事先确定基准收益C.内部收益率是使项目财务净现值为零的收益率D.内部收益率的评价准则是IRR0时方案可行E.内部收益率是项目初始投资在寿命期内的收益率【答案】： AC 20、(2013年)非节奏流水施工的特点有()。A.各施工段上的流水节拍均相等B.相邻施工过程的流水步距不尽相等C.专业工作队数等于施工过程数D.施工段之间可能有空闲时间E.有的专业工作队不能连续作业【答案】： BCD 21、某工程施工至某月底，经偏差分析得到费用偏差(CV)0，进度偏差(SV)0，则表明（）。A.已完工程实际费用节约B.已完工程实际费用已完工程计划费用C.拟完工程计划费用已完工程实际费用D.已完工程实际进度超前E.拟完工程计划费用已完工程计划费用【答案】： B 22、根据造价工程师执业资格制度，注册造价工程师的权利有（）。A.裁定工程造价经济纠纷B.执行工程计价标准C.发起设立工程造价咨询企业D.依法独立执行工程造价业务E.保管和使用本人的注册证书【答案】： CD 23、根据注册造价工程师管理办法，下列事项中，属于一级注册造价工程师业务范围的有（）。A.项目可行性研究投资估算与批准B.项目评价造价分析C.建设工程计价依据的编制与管理D.造价指标的编制与管理E.建设项目设计方案优化【答案】： BCD 24、根据标准施工招标文件，资格审查的内容主要包括（）。A.营业执照的有效性B.企业财务状况C.定额使用审查D.设备材料价格审查E.近年发生的诉讼及仲裁情况【答案】： AB 25、（2021年真题）当工程项目网络计划的计算工期不能满足要求工期时，需压缩关键工作的持续时间，此时可选的关键工作有（ ）。A.持续时间长的工作B.紧后工作较多的工作C.对质量和安全影响较小的工作D.压缩费用较少的工作E.资源供应较充足的工作【答案】： CD 26、（2020年真题）按索赔目的不同，工程索赔可分为（）。A.合同时明示的索赔B.合同中默示的索赔C.工期索赔D.费用索赔E.工程变更索赔【答案】： CD 27、（2021年真题）施工总进度计划是施工组织总设计的主要组成部分，编制施工总进度计划的主要工作有（ ）。A.确定总体施工准备条件B.计算工程量C.确定各单位工程和施工期限D.确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系E.确定主要施工方法【答案】： BCD 28、根据建筑法，建筑工程安全生产管理应建立健全（）制度。A.责任B.追溯C.保证D.群防群治E.监督【答案】： AD 29、(2018年)根据造价工程师执业资格制度，注册造价工程师的权利有（ ）A.制定工程造价经济纠纷B.执行工程计价标准C.发起设立工程造价咨询企业D.依法独立执行工程造价业务E.保管和使用本人的注册证书【答案】： CD 30、(2018年)工程项目多方案比选的内容有（ ）。A.选址方案B.规模方案C.污染防治措施方案D.投产后经营方案E.工艺方案【答案】： ABC 31、根据标准设计施工总承包招标文件规定，由于发包人原因引起的工期延误。承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润的情形是指（ ）。A.变更B.未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查C.异常恶劣的气候条件D.发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务E.因发包人原因导致的暂停施工【答案】： ABD 32、工程寿命周期成本分析中，估算费用可采用的方法用()。A.动态比率法B.费用模型估算法C.参数估算法D.连环置换法E.类比估算法【答案】： BC 33、（2015年考题）价值工程应用中，可提出的新方案进行综合评价的定量方法有（）。A.头脑风暴法B.直接评分法C.加权评分法D.优缺点列举法E.专家检查法【答案】： BC 34、（2014年考题）建设单位编制的工程项目建设总进度计划包括的内容有（）A.竣工投产交付使用计划表B.工程项目一览表C.年度建设资金平衡表D.工程项目进度平衡表E.投资计划年度分配表【答案】： BD 35、采用单指标法评价设计方案时，可采用的评价方法有（ ）A.重点抽查法B.综合费用法C.价值工程法D.分类整理法E.全寿命期费用法【答案】： BC 36、PPP项目的监管方式主要包括()。A.履约管理B.行政监管C.公众监督D.强制保险E.银行监督【答案】： ABC 37、既有法人筹措项目资本金的内部投资来源有（ ）A.企业资产变现B.企业产权转让C.企业发行债务D.企业增资扩股E.企业发行股票【答案】： AB 38、关于工程计价的特征，下列说法中正确的有（ ）A.建筑产品的单件性特点决定了每项工程造价都必须多次计算B.建筑产品的单件性特点决定了每项工程造价都必须单独计算C.工程项目的多次计价是一个逐步深化和细化，逐步接近实际造价的过程D.工程项目的多次计价是一个逐步分解和组合，逐步汇总概算造价E.工程造价组合过程是：分部分项工程造价单位工程造价单项工程造价建设项目总造价【答案】： BC 39、（2018年考题）工程计价的依据有多种不同类型，其中工程单价的计算依据有（ ）。A.材料价格B.投资估算指标C.机械台班费D.人工单价E.概算定额【答案】： ACD 40、（2016年考题）采用净现值法评价计算期不同的互斥方案时，确定共同计算期的方法有（）A.最大公约数B.平均寿命期法C.最小公倍数D.研究期法E.无限计算期法【答案】： CD 41、工程寿命周期成本分析法的局限性在于( )。A.分析过程中涉及的因素众多，专业性，技术性强B.寿命周期的变化难以预见C.设置费与维持费之间难以权衡D.早期进行评价的准确性难以保证E.分析成本比较高【答案】： ABD 42、根据九部委联合发布的标准材料采购招标文件和标准设备采购招标文件，关于当事人义务的说法，正确的有（）。A.迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的5%B.支付迟延交货违约金不能免除卖方继续交付合同材料的义务C.采购合同订立时的卖方营业地为标的物交付地D.卖方在交货时应将产品合格证随同产品交买方据以验收E.迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的10%【答案】： BD 43、（2015年真题）下列施工人员意外伤害保险期限的说法，正确的是（ ）。A.保险期限应在施工合同规定的工程竣工之日二十四时止B.工程提前竣工的，保险责任自行终止C.工程因故延长工期的，保险期限自动延长D.保险期限自开工之日起最长不超过三年E.保险期内工程停工的，保险人应当承担保险责任【答案】： AB 44、下列评价方法中，用于互斥投资方案静态分析评价的有（ ）。A.增量投资内部收益率法B.增量投资收益率法C.增量投资回收期法D.净年值法E.年折算用法【答案】： BC 45、根据FDC土木工程施工合同条件关于争端裁决委员会DAB及其解决争端的说法，正确的有（）。A.DAB由1人或3人组成B.DAB在收到书面报告后84天内裁决争端且不需说明理由C.合同一方对DAB裁决不满时，应在收到裁决后14天内发出表示不满的通知D.合同双方在未通过友好协商或仲裁改变DAB裁决之前应当执行DAB裁决E.合同双方没有发出表示不满DAB裁决的通知的，DAB裁决对双方有约束力【答案】： AD 46、施工投标采用不平衡报价法时，可以适当提高报价的项目有（）。A.工程内容说明不清楚的项目 B.暂定项目中必定要施工的不分标项目 C.单价与包干混合制合同中采用包干报价的项目 D.综合单价分析表中的材料费项目 E.预计开工后工程量会减少的项目【答案】： BC 47、价值工程方案评价中，可针对方案进行综合评价的定量方法有（ ）A. 头脑风暴法B. 直接评分法C. 加权评分法D. 优缺点列举法E. 专家检查法【答案】： BC 48、(2018年)投保建筑工程一切险时，不能作为保险项目的有（ ）。A.现场临时建筑B.现场的技术资料、账簿C.现场使用的施工机械D.领有公共运输执照的车辆E.现场在建的分部工程【答案】： BD 49、根据注册造价工程师管理办法，属于注册造价工程师权利的有()。A.依法独立执行工程造价业务B.严格执行工程计价标准和方法C.保证工程造价执业活动成果质量D.发起设立工程造价咨询企业E.保管和使用个人的注册证书和执业印章【答案】： AD 50、根据国务院关于投资体制改革的决定，只需审批资金申请报告的政府投资项目是指采用（）方式的项目。A.直接投资B.资本金注入C.投资补助D.转贷E.贷款贴息【答案】： CD