北京市2023年一级建造师之一建矿业工程实务综合检测试卷A卷含答案.doc

北京市北京市 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务综合年一级建造师之一建矿业工程实务综合检测试卷检测试卷 A A 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、关于矸石、废石的处理，错误的方法是（）。A.不得向江河、湖泊、水库和废石场以外的沟渠倾倒B.凡有利用价值的，应最大限度地予以回收利用C.对有毒固体废物的堆放，必须采取防水、防渗、防流失等措施D.对含硫高的矿石或尾矿可直接排弃到矿井场地外堆放【答案】D2、目前，帷幕法适用的深度不超过()。A.100mB.200mC.300mD.400m【答案】A3、下列关于地面预注浆堵水的说法中正确的是()。A.含水层距地表较深时，采用地面预注浆较为合适B.地面预注浆的钻注浆孔和注浆工作都可在建井期同时进行C.钻孔布置在大于井筒掘进直径 35m 的圆周上D.注浆时，若含水层比较薄，可将含水岩层一次注完全深【答案】D4、衬砌施工要求充填密实，是指（）的充填。A.砌块与砌块间B.衬砌与围岩间的充填C.衬砌与模板间D.模板柱脚下【答案】B5、机械开挖应由深到浅，基底必须留（）厚土层由人工清坡找平。A.100mmB.150mmC.200mmD.300mm【答案】C6、强夯法处理地基的施工特点，说法正确的是（）。A.使用机具设备较多B.施工工艺复杂C.费用较高D.施工速度快【答案】D7、不应计入招标所要求的到位资金的是（）。A.未被银行证明的资金B.银行借贷资金C.合股资金D.融资资金【答案】A8、矿山资源开采的（）指标应当达到设计要求。A.机械化生产率B.企业经济效益C.资源开采回报率D.开采回采率【答案】D9、比可塑黏土的天然含水量更高、土质更软的是（）。A.软黏土B.粉质黏土C.硬塑黏土D.流动态土【答案】A10、矿业工程施工测量工作应遵循的基本原则是()。A.先控制后细部B.由局部到整体C.由低级到高级D.先室外后室内【答案】A11、不属于按物质消耗分类范畴的定额是（）。A.基础定额B.人工消耗定额C.材料消耗定额D.机械消耗定额【答案】A12、爆破作业单位是指依法取得（）从事爆破作业的单位。A.爆破作业单位许可证B.爆破施工许可证C.爆破器材使用许可证D.爆破安全许可证【答案】A13、钢材耐热而不防火，在温度达到（）以后，强度逐渐下降。A.200B.250C.280D.300【答案】D14、工程中使用的“耐候钢”指的是专门的（）钢材。A.耐腐蚀B.耐疲劳C.耐高温D.耐热耐火【答案】A15、井底车场的水仓入口一般位于（）。A.井底车场最高标高位置B.井底车场最低标高位置C.管子道标高最低点D.管子道标高最高点【答案】B16、低瓦斯矿井建井期间，井巷掘进的通风方式可采用（）。A.压入式、抽出式、混合式B.对角式、混合式、抽出式C.中央式、对角式、混合式D.压入式、对角式、混合式【答案】A17、矿井安全供电中关于双回路供电的说法，正确的是（）。A.考虑节约用电，第二回路上要安装负荷定量器B.矿井供电的第二回路作为备用，应能负担全矿井 50的用电量C.考虑电路功能，第二回路上允许分接部分其他施工负荷D.矿井主要通风机也应有两回路供电【答案】D18、根据电离辐射防护与辐射源安全基本标准GB 188712002 的规定，属于外照射的防护方法的是()。A.中和法B.缩短受辐照时间C.包容、集中法D.稀释、分散法【答案】B19、立井井筒基岩炮眼钻进时，不符合要求的是（）。A.应避开残眼和岩层裂隙B.井径直径小于 5m 时，宜采用伞形钻架钻眼C.掏槽眼应按要求增加深度D.每圈炮眼应钻至同一水平位置【答案】B20、副井系统的硐室包括()。A.装载硐室B.翻矸硐室C.管子道D.清理硐室【答案】C21、在立井井筒施工中，表土层是否稳定对施工方式和进度影响很大，属于稳定表土的是()。A.含水砂层B.浸水的大孔隙土层C.非饱和黏土层D.膨胀土层【答案】C22、按照项目实施的先后进行招标的方式称为（）。A.总承包B.阶段承包C.分承包D.独立承包【答案】B23、关于填方施工基本要求的说法，错误的是()。A.填土应尽量采用土质不同的土B.填土的含水量应符合压实要求C.基底松软的地方应排水或换土D.填土工作应由下而上分层铺填夯实【答案】A24、关天矿山企业特种作业人员，说法正确的是（）。A.调换工种的人员上岗作业，必须重新培训，考试合格B.企业应对新进特种工作人员进行考试C.企业女职工下井前应做安全思想工作D.暂缺【答案】A25、沿开挖边界布置密集炮孔，采取不耦合装药或装填低威力炸药，在主爆区之后起爆，以形成平整的轮廓面的爆破作业。是指（）A.光面爆破B.预裂爆破C.微差爆破D.毫秒延时爆破【答案】A26、沉管灌注桩在沉管和拔管施工中的正确做法是()。A.高提重打B.密锤慢抽C.慢锤重击D.密振快抽【答案】B27、深立井井筒施工时，为了增大通风系统的风压，提高通风效果，合理的通风方式是()。A.压入式为主，辅以抽出式B.并联抽出式C.抽出式为主、辅以压人式D.并联压入式【答案】C28、关于对凿井井架的要求，说法不正确的是（）。A.应满足提升、悬吊设施的荷载要求B.井架围护材料应满足防爆要求C.应保证有足够的过卷高度和伞钻进出D.角柱跨度应满足各种提升方式要求【答案】B29、关于露天矿爆破，说法正确的是（）。A.连续装药结构有利于台阶爆破的块度均匀B.间隔装药结构便于机械化装药C.底部空气垫层装药结构有利于提高爆破质量D.台阶爆破一般采用最小抵抗线作为爆破参数设计的依据【答案】C30、设备基础的地脚螺栓埋设，一般当螺栓直径在 56mm 以上时，多采用()。A.一次埋人法B.预留孔法C.钻孔锚固法D.直埋法【答案】A31、在巷道掘进循环中占时最多的工序是（）。A.永久支护B.钻眼爆破C.安全检查D.装渣运渣【答案】D32、根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，编制分部分项清单时，编制人员须确定项目名称、计量单位、工程数量和（）。A.填表须知B.项目特征C.项目总说明D.项目工程内容【答案】B33、对于矿山巷道工程项目的招标工作，做法不正确的是（?）A.自行招标B.采用邀请招标C.分施工招标和技术培训招标D.将工作面爆破工作单独分包【答案】D34、根据合同法规定，（）可以变更合同。A.业主B.设计单位C.承包商D.当事人协商同意后【答案】D35、采用冻结法凿井的矿业工程项目，如果单独进行冻结工程项目的招标，则这种招标形式属于（）。A.项目招标承包B.项目建设招标总承包C.专项招标承包D.阶段招标承包【答案】C36、评价施工进度计划优劣的原则，不正确的是()。A.施工方案应合理B.施工程序要正确C.各项工序作业时间估计要准确D.施工工期要最短【答案】D37、下列不属于电雷管的主要性能参数的是（）。A.点火元件启用器B.发火感度C.最小发火电流D.百毫秒发火电流【答案】A38、根据岩土锚喷支护规范的围岩分类方法，属于稳定性较差的围岩是指：跨度为 35m 巷道的稳定时间为()。A.一个月以上B.10 天以内C.仅有几天D.1 天以内【答案】C39、下列关于招标的一般程序的说法，正确的是（）。A.编制招标文件商务评审开标签订承包合同B.编制招标文件开标综合评审报告签订承包合同C.组织招标机构初评开标签订承包合同D.组织招标机构综合评审报告开标一签订承包合同【答案】B40、关于矿业工程项目的环境影响评价形式的说法，错误的是()。A.可能造成重大环境影响的，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响应有全面评价B.可能造成轻度环境影响的，应当编制环境影响报告表，对产生的环境影响应有分析或者专项评价C.可能造成特别重大环境影响的，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响应有全面评价D.对环境影响很小的，应当填报环境影响登记表【答案】C41、关于灌注桩的特点，说法不正确的是（）。A.施工过程无振动B.能适应各种地层条件C.施工后不能马上承重D.当桩身较长时需要接桩【答案】D42、复杂环境下的爆破技术设计应制定应对复杂环境的方法、措施及（）。A.施工组织B.危险源分析C.应急物资D.应急预案【答案】D43、关于地质勘察深度的说法，正确的是指()。A.勘探钻孔的深度B.勘察文件的理论水平C.勘察钻孔的取芯深度D.勘察阶段的水平【答案】D44、沿山坡爆破时，下坡方向的个别飞散物对人员的安全允许距离应比平地爆破时增大（）。A.30B.40C.50D.60【答案】C45、地基与基础工程中，采用土钉墙支护的基坑，深度不宜大于 12m，使用期限不宜超过()个月。A.6B.12C.18D.24【答案】C46、在井下，会给围岩造成最严重破坏的地应力往往是（）。A.自重应力B.构造应力C.温度应力D.水压力【答案】B47、对于立井井筒基岩的短段掘砌作业，井壁现浇混凝土衬砌时通常采用()模板。A.拆卸式金属B.伸缩式金属活动C.整体滑升D.预制混凝土拼装【答案】B48、煤矿巷道锚索安装深度设计为 6m，则其施工安装的有效深度应不小于()m。A.5.1B.5.4C.5.7D.5.5【答案】C49、政府劳动行政主管部门对矿山安全工作要负责的内容，包括有（）。A.负责矿山建设工程安全设施的竣工验收B.贯彻执行矿山安全法律C.审查批准矿山建设工程的设计D.提取安全技术措施专项费用【答案】A50、在基坑工程施工中，关于重锤夯实法特点的说法，正确的是()。A.布点较疏松，夯击次数少B.施工期相对较短C.施工简便，费用较低D.夯击能量大，孔隙水消散的快【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、工业炸药的要求是（）。A.炸药配比接近零氧平衡B.原料来源广泛，加工工艺简单C.可长期储存D.有足够的威力E.有较高的感度【答案】ABD2、关于土层锚杆施工时对土层锚杆技术要求，说法正确的有(?)。A.间排距应不小于 2.0m1.5mB.上覆层厚度不大于 2mC.锚固段长度应在 2m 以上D.预应力应和设计受拉荷载一致E.倾斜锚杆的角度宜在 1525的范围，但不应大于 45【答案】A3、关于起重与吊装作业中的安全规定，正确的有()。A.施工指挥和操作人员均应佩戴标记B.正式起吊前应先行试吊，检查各部位受力情况C.夜间一律禁止吊装D.不允许重物悬吊过夜E.遇有大雾天气时必须停止露天吊装作业【答案】ABD4、一级建造师矿业工程的建造内容包括（）。A.立井B.矿区公路和隧道C.桥梁D.输发变电E.矿山机电设备安装【答案】A5、民用爆炸物品（）应当建立民用爆炸物品登记制度。A.生产企业B.销售企业C.运输单位D.申请单位E.爆破作业单位【答案】AB6、符合施工作业场所环境卫生要求的做法是（）。A.临时设施的建筑材料符合环保要求B.临时宿舍建筑材料符合消防要求C.施工场地内不允许设置食堂D.炊事员应持有身体健康证E.为防止传染病传播应采取消毒措施【答案】ABD7、灌注桩的优点有（）。A.节约钢材B.造价低C.无噪声D.无振动E.施工后可马上承受【答案】ABCD8、钢材与其他工程材料相比，其主要优点有()。A.材质均匀，工作可靠性高B.钢材具有不渗漏性，便于做成密闭结构C.制作简便，具有良好的装配性D.强度高，耐腐蚀性好E.既耐热又耐火【答案】ABC9、矿井地面变电所应当设置在()。A.炸药库附近B.井底车场水平的副井附近C.绞车房附近D.压风机房附近E.与公路相连接【答案】CD10、下列关于平巷和斜井运输的安全要求，说法中正确的是（）。A.机车司机必须按信号指令行车B.司机离开时应切断电源、扳紧车闸、关闭车灯C.采用平板车运送人员时应有围护拦挡D.人力推车时，1 次只准推 l 辆车E.输送机运送人员时，输送带宽度不得小于 0.8m【答案】AD11、矿业工程合同变更的范围包括()。A.对合同中任何工作工程量的改变B.主体工程的质量变更C.承包人在施工中提出的建议D.增加合同约定的部分工作内容E.改变原定的施工顺序或时间安排【答案】AD12、以下对影响矿业工程项目工期的分析，正确的是（）。A.矿井实际地质条件变复杂会延长工期B.工期影响与施工单位的资金储备无关C.保证设备供应不影响进度的措施就是做到设备及时到位D.技术措施不当是影响工期的重要因素E.对意外情况有预案能减少不利因素的影响【答案】AD13、有利于提高混凝土耐久性的方法有()。A.选择与混凝土工作条件相适应的水泥B.适当提高混凝土的砂率C.提高混凝土浇灌密实度D.采用坚硬的石料并增加粗骨料比例E.掺力口适宜的外加剂【答案】AC14、关于钻井法凿井中的减压钻进，说法正确的是（）。A.减压钻进采用的压力是 3060的钻头重B.减压钻进采用的压力是钻头在泥浆中的 3060浮重C.减压钻进为了井筒钻井的垂直度D.减压钻进为了有效破碎工作面岩石E.减压钻进为了避免钻头掉落【答案】BCD15、深层搅拌法适用于加固的土层有()。A.淤泥B.砂土C.黏性土D.杂填土E.淤泥质土【答案】AC16、常用预制混凝土桩的沉桩方法有（）。A.钻孔法B.锤击法C.静压法D.水冲法E.振动法【答案】BCD17、关于石油沥青性能的说法，正确的有()。A.沥青的大气稳定性是指其不随时间而变脆的能力B.性能好的沥青，在其开裂后能够自愈C.沥青与主要建筑材料能有较好的粘结性D.沥青的塑性是指其抵抗变形的能力E.沥青的老化是其被脱氢、氧化变硬的结果【答案】ABC18、下列建(构)筑物中，属于地下工程防水划分为一级的有（）。A.燃料库B.影剧院C.城市人行地道D.配电间E.空调机房【答案】BCD19、制约矿业工程项目规模的因素有（）。A.国家战略需要B.资源的条件因素C.装备条件因素D.环境因素E.技术和开发能力因素【答案】ABD20、影响砌体强度的主要因素有（）。A.砌块强度B.砌块尺寸C.砂浆的性能与砌缝D.砌体构件的截面尺寸与硬化龄期E.砌块形状【答案】ABCD大题（共大题（共 1010 题）题）一、【背景资料】某施工单位承建巷道工程该巷道净断面 20m2，所穿过的岩层属于V 类稳定性围岩，采用锚喷支护锚杆长度 20m。间排距 800mm800mm，喷射混凝土强度等级 C20，厚度 100mm同时架设铜棚支架，支架间距 08m地质资料预计该巷道将通过断层破碎带。施工单位采用钻爆法掘进，气腿式风动凿岩机钻眼。凿岩机操作人员开始钻眼时，领钎工戴着手套点好周边眼眼位，要求周边眼的眼底落在掘进断面轮廓线外 50mm 处。钻眼完毕后，班组长立即通知爆破工进行装药，此时爆破工在临时水泵房内刚完成起爆药卷的装配工作,接到装药通知后，立即到工作面迎头进行炮眼装药工作。装药过程中，班组长发现工作面围岩破碎，认为巷道已遇断层破碎带，经监理单位同意。采取了减少装药量(周边眼间隔装药)、缩小钢棚支架间距、钢棚架设支护紧跟工作面迎头的措施。装药结束，经瓦斯检查工检查瓦斯后，进行了爆破。爆破后，待工作面的炮烟被吹散班组长、爆破工和瓦斯检查工进入爆破工作面，发现钢棚支架崩坏、支架间拉杆脱落。在工作面进行敲帮问顶安全检查时钢棚支架突然发生倾倒,支架顶部大块岩石冒落，将班组长等 3 人砸成重伤，冒落事故致使巷道施工工期滞后 15d。事故处理完毕后。施工单位以地质资料(遇断层破碎带)不详为由向建设单位提出工期顺延的要求。【问题】1针对施工单位在钻爆施工过程中存在的错误，写出其正确的做法。2为安全通过该巷道断层破碎带可采取哪些有效措施?3根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，冒顶事故属于哪一等级?说明理由。4施工单位提出工期顺延的要求是否合理?说明理南。【答案】1施工单位正确的做法为：(1)点眼位时不应戴手套领钎；(2)应使周边炮眼眼底落在轮廓线上或以内 50mm；(3)爆破工制作起爆药卷应在顶板完好、支护完整的地方，避开电气设备和导电体的爆破工作地点附近；(4)装药前应先进行瓦斯检查。2可采取的有效措施有：(1)超前支护(如在工作面迎头拱部施工超前锚杆、前探梁、管棚注浆加固)；(2)加强支护(如增加锚杆长度和采用锚索、网片)；(3)减小掘进炮眼深度，短掘短支；(4)采取多打眼、少装药的爆破措施。3冒顶事故属于一般事故。理由：10 人以下重伤的事故。4施工单位提出工期顺延的要求不合理。理由：地质资料已提供巷道将穿过断层破碎带，班组长违章作业(或进入工作面作业前未先行修复崩坏的钢棚支架)，属于施工单位自身承担的风险范围和责任。二、某基坑开挖工程，合同挖方量为 7000m3，直接费单价 52 元m，综合费率为直接费 20。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台 1m3 的反铲(租赁费 550 元台班)开挖，6 月 11 日开工，6 月 20 日完工。施工中发生下列事件：事件 1：因反铲大修，晚进场 1 日，造成人员窝工 10 工日；事件 2：遇未预见的软土层，接工程师要求于 6 月 15 日开始停工的指令，进行地质复查，配合用工 15 工日，6 月 19 日接工程师次日复工指令及开挖加深 15m 的设计变更通知，增加挖方量 1400m“；事件 3：6 月 20 日至 22 日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工 30 工日；事件 4：6 月 23 日修复暴雨损坏正式道路用工 30 工日，6 月 24 日恢复挖掘，至 6 月 30 日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔?为什么?如何索赔，各可索赔工期几天?可索赔费用多少?(假设人工单价 25 元工日，管理费为 30)【答案】事件 1：不可索赔，属承包商责任。事件 2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期 5 日(1519 日)，用工费255(1+30)=4875 元；机械费 5505=2750 元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为 140052(1+20)=8736 元。事件 3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费。事件 4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期 1 日，人工费2530(1+30)=975 元；机械费 5501=550 元。三、某施工单位承包一立井工程。施工单位提出井筒开工前应完成井筒地质检查钻探工作。建设单位虽然同意，但是不愿承担此部分费用，认为是施工单位为保证自身施工条件所增加的内容。工作面预注浆施工，建设单位要求先打钻埋设连接套管(长 80100m)，然后再浇筑止浆垫(厚 25m)。而施工单位所编制的措施是采取埋设注浆管(长 45m)、浇筑止浆垫 35m 的方法施工。施工中，施工单位采取了自己的方案，在打钻出水后进行注浆时，发现工作面漏浆严重，于是只得对钻孔下止浆塞封水、拆除止浆垫，打钻注浆所花时间12d，费用 20 万元。工程施工中，当地发生 60 级地震，造成在建工程经济损失 52 万元，施工单位的施工机械设备损坏 45 万元，建设单位采购的待安装设备损毁损失 33 万元，现场清理及恢复施工条件花费 18 万元，施工人员窝工及设备闲置费用 20 万元。问题1建设单位关于井筒地质检查钻探费用的看法是否正确?应如何处理?2工作面预注浆施工的费用和工期应怎样考虑?3针对地震灾害，建设单位和施工单位各应承担多少损失?列出明细。【答案】1建设单位关于井筒地质检查钻探的费用的看法不正确。按规定，井筒地质检查钻探费用是列入矿业工程项目的其他费用的内容，费用应由建设单位承担。2注浆费用 20 万元由施工单位自己承担，打钻注浆工期 12d 由施工单位承担，因为这是施工单位自身措施方案不力所造成。3地震灾害为不可抗力，各自的损失各自承担。建设单位承担损失为在建工程经济损失 52 万元+待安装设备损毁损失 33 万元+现场清理及恢复施工条件花费 18 万元=103 万元；施工单位承担损失为施工机械设备损坏 45 万元+施工人员窝工及设备闲置费用 20 万元=65 万元。四、背景某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有 150m 高烟囱两座，周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期 l2 个月，开工日期为 3 月 8 日，竣工日期为次年 3 月 7 日;工期惩罚额为 5000 元/d，工程保修期一年。在施工过程中，因建筑物较密集，安全管理困难较大。烟囱施工到 100m 高时，施工材料坠落到附近的车间屋面，造成一名屋面防水施工人员死亡。另，工程累计停电 20d;因雨天不能正常施工延误工期 10d;由于交通不便造成误工 10d，该工程于次年 4 月 17 日竣工。同日，为给高炉早日供料，公司领导决定不经验收即投入使用。问题 1.本工程发生的职业伤害事故按发生原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故?2.伤亡事故处理时限是如何规定的?3.承包方是否应承担该工程延误的责任?应如何计算工期延误惩罚数额?4.该工程未经验收便投入使用，其质量问题承包方是否应该承担责任?应如何处理?【答案】1.本案例属物体打击类安全事故;事故属一般性安全生产事故。2.重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起 15 日内作出批复;特别重大事故，30 日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过 30 日。3.工期共延误 40d，其中 20d 停电应由负责供电的发包方负责;对雨天和交通不便的影响承包商应在合同签订之前对此风险有所准备，但承包方在制订计划和实际施工中考虑不周，造成误工。故由此造成的 20d 工期延误由承包方承担责任，工期延误惩罚额为 100000 元。4.工程未经验收业主就要求投入使用，投入使用之日(次年 4 月 17 日)即可视为工程移交 Et，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现故障的时间在工程质量保修期内，承包方应承担保修责任，派人检查修理。检查质量问题确实是由于承包方的施工责任或施工质量不良造成的，承包方应负责并承担修理费用。五、某锚喷巷道净宽度的质量要求为：下限为 3940mm，上限为 4100mm。从 50个测点中测得样本标准差为 32mm，均值为 4042mm。该巷道采用光面爆破法施工，经过检查发现，锚杆和喷混凝土施工质量符合质量要求。问题 1计算工序能力和求工序能力指数，判断工序能力状态，并说明理由；2根据本案例情况，分析质量存在问题的可能原因。【答案】1.根据工序能力指数，判断工序能力状态。因为工序能力指数小于133，表明工序能力不足。所谓工序能力指数不足，表明施工技术水平低，偏差过大，或者控制不稳定。所以应采取措施加以提高。2造成工序能力低的可能因素，应根据具体情况分析。因为检查结果表明锚杆和喷混凝土质量符合要求，所以引起质量问题的主要因素是爆破与巷道成形问题。因此，此工序的问题可能包括：1)钻爆技术方案存在问题，爆破说明书对炮眼布置、装药、爆破方法设计不合理，特别是可能因为巷道围岩性质变化比较大，而爆破参数保持不变，造成巷道成形不稳定，导致超欠挖相差过于严重；2)操作者技术水平低，或未按要求作业。例如钻眼工作技术质量差或技术不稳定；3)钻眼设备质量存在问题，使钻眼质量不易控制；4)量测器具精度不够。六、某井筒工程直径 6m，井深 780m。地质报告表示在井深 620m 以后有三层有含水层，涌水量分别为 22m3h、14m3h、80m3h。施工组织设计考虑井深较深，选择了包括 5m3 吊桶、9 臂钻架等大型施工设备。对于井筒涌水，则施工组织设计写了“可以采取工作面预注浆处理”和“视情况采取井壁注浆”的措施。由于掘砌设备操作使用不顺利，施工进度严重拖延。施工队根据 620m 前和第一、二层含水层的实际揭露地层涌水远小于地质报告的情况，认为地质报告可能有误。为赶进度，施工队一直施 T_N 第三含水层仍按正常掘砌施工。结果，在放炮后虽未有突水事故，但井壁岩石裂隙出现四处涌水。施工队只得匆匆处理，并设法加快了井壁砌筑工作。对于井壁可能出现涌水过大的问题，期待井壁注浆来处理。最后，尽管业主与施工单位为处理井壁又投入了大量人力财力，但其质量仍不能满意。问题 1分析施工组织设计的失误。2施工队施工中有哪些错误的做法?存在哪些不妥的看法?3岩壁大量涌水对井壁混凝土施工质量有哪些影响?【答案】本案例说明通常影响施工质量的因素。1施工组织设计的失误主要有三点：1)立井机械化施工设备选择不妥。虽然井筒比较深，但是断面不大。井内布置重型设备有困难。施工过程中工人操作使用不顺利，主要并非操作的问题，而是设备的选型问题；2)对井筒涌水的处理不落实。虽然提出“可以采取工作面预注浆处理”，但没有明确如何具体处理，没有充分考虑工作面注浆的困难，而是错误地准备在工作面注浆效果不好时“采用井壁注浆”，对于工作面注浆也没有准备，临到第三含水层时仍未有提出具体的注浆方案、措施(如，岩柱、一次或分次注浆、安全措施等)。这也是注浆工作没有落实的一个重要原因；3)重要一条是没有按规定进行探水，执行“有疑必探”的规定；遇含水层且已经发现水文报告的前两层含水层涌水情况与实际有误，却不采取探水措施，反而主观地认为第三层涌水会减少。这是严重的违章和失误。2施工对造成此质量事故的根本原因就是没有按照规程施工。1)没有执行“有疑必探、先探后掘”的要求；2)没有按规定实施工作面预注浆等治水措施；3)然后是为抢进度，当出现较大的涌水后仍没有采用专门的堵水措施，冒险强行通过。这就势必给施工和工程质量造成伤害。从本案例可看出，掌握地质条件，并根据地质条件采取合理的施工措施是矿山工程保证施工质量的重要环节。因此，在地质条件有疑问时，更要注意贯彻“有疑必探”的原则。矿山工程质量的好坏和地质因素的影响，以及和掌握地质条件的程度很有关系。从本案例还可看出，这些错误的做法和认识有关。对质量不够重视，为追求进度放弃质量：为赶进度没有遵守“有疑必探”原则、轻信经验而不相信勘探资料、不采取预注浆措施，为赶进度，不认真采取处理井壁涌水“堵、截、导”等措施。特别应注意的是，把存在的质量问题推给后面的工序，势必导致问题“越滚越大”，解决起来也越来越困难。3岩壁涌水过大，首先使操作人员处在恶劣的施工环境下，就可能破坏正常施工程序和正确的操作要求，影响包括掘进、立模、井下搅拌、浇注等工作；其次是岩壁涌水影响混凝土的搅拌质量，也影响浇注的井壁混凝土质量，降低了强度、密实程度、抗渗性能等重要性能。因此，采用“干打井”技术是一个对进度、质量都有好处的有效方法。七、【背景资料】某矿建单位施工一半圆拱形巷道，该巷道设计净断面宽 48m，锚喷支护，每断面布置 13 根锚杆，间排距 800mm1000mm；锚杆长 20m。施工计划确定月进尺 180m，四六制作业，采用三掘一喷，掘进进尺 22m。施工队安排的工序质量检查规定，当日施工完成的内容中抽查一个检查点，包括锚杆、喷射混凝土和巷道规格的施工质量内容，每个检查点锚杆选三根，喷射混凝土质量、巷道规格各选三个测点进行检查。施工队在某月完成了 187m 巷道掘进、支护施工。监理工程师组织了该月巷道施工质量中间验收工作。验收中，监理工程师进行现场检查后在施工队自检资料中选取了 8 个断面的工序质量检查记录表，包括锚杆与喷射混凝土检查表各 8 份作为本次验收数据。其中 8 份锚杆施工质量检查表格中的主控项目栏均填有锚杆抗拔力、锚杆托盘、锚杆孔深以及巷道净断面尺寸项目；一般项目栏中有锚杆间排距、锚杆外露和锚杆孔方向与井巷轮廓线角度三项。以上各对应项目在每份检查点检查记录栏内分别填明为合格(计有 7 项合格)，没有其他数据，表的下端只有班组质量验收员的签名。另外8 份喷射混凝土支护工序质量检查记录表的填写格式雷同。因为施工单位不能提供正确的锚杆抗拔力检测数据，故当月锚杆抗拔力质量检查采用现场实测检查。检查抽样 12 组，实测结果是 9 组中的所有锚杆均达到设计的 90以上，有若干锚杆的抗拔力可达到设计值的 120但是另有一组取样 5 根，其中 1根低于 90；而在一个连续区段范围里的另外两组中，每组同样取样 5 根，两组均有 2 根低于 90，但两组的平均值均超过设计值的 90。【问题】1施工队安排的工序质量检查有何不妥?说明正确做法。2施工单位提供的锚杆支护工序质量检查记录表上有哪些错误?喷射混凝土支护工序质量检查的主控项目有哪些?3验收当月施工单位应有多少份锚杆支护工序质量检查记录表?说明理由。4说明当月锚杆抗拔力质量检查的抽查方法。根据抽查结果，分别评价各组锚杆抗拔力质量的合格情况。如有不合格，请根据不合格状况说明相应的质量处理方法。【答案】1工序质量检查的不妥做法和相应的正确做法是：(1)按每日检查锚杆支护一次不妥；工序质量检查应按施工循环进行，按三掘一喷施工安排，应有三次锚杆检查(2)每检查点采用抽查三根锚杆、巷道规格选三个测点的检查方法不妥；施工质量的工序检查锚杆各项(除抗拔力)均应逐孔检查，巷道断面质量检查应抽查一个检查点的 10 个测点。2错误的地方有：(1)锚杆自检记录中的主控项目缺锚杆扭矩项；不属于主控项目的是锚杆孔深和巷道断面，不应有抗拔力合格项。(2)锚杆检查记录表上仅标为合格而无具体检查数据的做法不正确。(3)记录表没有提交给监理工程师抽查、签字。喷射混凝土支护工序质量检查中的主控项目有喷射混凝土厚度、巷道净断面规格。3锚杆支护工序质量循环检查记录表应有 85 份。理由是：锚杆质量检查应每循环(22m)进行 1 次，187m 有 85 个循环，应有 85 份检查记录。4锚杆抗拔力质量抽检的方法是：按每 23m(2030m、300 根以下)抽查一组，应共有 9 组数据。锚杆质量抽查结果是：9 组锚杆抗拔力检查合格，锚杆抗拔力质量应评为合格；一组取样 5 根中有一根不合格，合格率高于 75，也可评为合格；连续两组有两根不合格，合格率低于 75，应评为不合格。八、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：13月 1 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 30 万元，影响工期 15d。施工单位在 3月 15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2在施工下山时，5 月 1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 50 万元，影响总工期 30d。事故处理完成后项目经理休假 30d，回来后，项目经理提出了索赔。38 月 1 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期 10d，施工单位额外支出费用 30 万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28d 内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的 28d 内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。九、某矿副井井筒工程项目，井筒净径 65m，井深 726m，井筒穿越地层为第四系、白垩系和侏罗系。其中，第四系冲积层厚 102m，基岩段岩层多为泥岩、砂质泥岩及中粗砂岩普氏系数为 23。第四系及白垩系地层设计为双层钢筋混凝土井壁，侏罗系地层设计为素混凝土井壁。此工程具体实施情况如下：(1)未做井筒检查孔，由临近矿井揭露地层水文地质情况看，井筒将穿越三个主要含水层，预计井筒最大涌水量小于 30m3h。(2)业主为缩减投资，将冻结法施工改为普通法施工。(3)采用工程量清单报价，某施工单位采用普通法施工、月平均成井 80m、总工期 125 个月、总造价 3126 万元中标。(4)白垩系地层施工中，因围岩不稳定，易片帮，设计变更要求增加锚网喷临时支护。(5)施工至井深 3205m 时，遇到 36m 厚粉细流砂层，采用井圈、背板法及工作面预注浆法等方法，分区短段掘砌方式艰难通过。(6)施工至井深 602m 时，工作面出现 80m3h 涌水，采用工作面预注浆失败后，重新采用冻结法施工。【问题】1本项目的投标报价中应包括哪些分部、分项工程 2针对本案例，说明项目施工准备阶段有哪些准备工作做得不充分。3本案例中出现了哪些需要进行工程变更的事项 4施工单位在改用冻结法施工剩余工程前，可向业主索赔的事项有哪些【答案】1本项目的投标报价中应包括的分部工程：井颈、井身(表土段、基岩段)、井底水窝、马头门及相关硐室。本项目的投标报价中应包括的分部工程：掘进、模板、钢筋、混凝土支护工程、锚杆、网片、喷射混凝土工程。2项目施工准备存在的失误：(1)未做井筒检查孔，造成地质水文资料不清楚。(2)采用普通法凿井(将冻结法施工改为普通法施工)，不合理。3本工程需要进行工程变更的事项：(1)因围岩不稳定，出现片帮、塌陷而增加掘进、回填、支护工程量。(2)因设计变更增加的锚网喷临时支护工程量。(3)因地质资料不准遇到粉细流砂屋，由于改变施工工艺而增加的工程量(用冻结法替代工作面预注浆)。(4)因施工中井筒涌水量变大增加的排水工程量。4施工单位可以向业主进行索赔的事项：白垩系地层施工中，因围岩不稳定，易片帮，设计变更要求增加锚网喷临时支护的事项。一十、背景某尾矿坝的初期坝原设计采用石料构筑。因当地缺少砂石料，施工单位希望能就地取材，采用附近土体为原料施工土坝结构，并根据工程进度，要求业主在三天内答复。由于业主没有在三天内给予答复，施工单位认为业主已经同意施工单位的意见，就自行按照通常的质量要求施工了土坝结构。但结果引起纠纷。问题?1比较透水性初期坝与土坝的结构和要求的区别。?2说明进行土坝施工应采取的措施。?3评价施工单位与业主间的纠纷。【答案】1所谓透水性坝是由堆石体、上游面铺设反滤层和保护层构成。利于尾矿堆积坝迅速排水，降低尾矿坝的浸润线，加快尾矿固结，有利于坝的稳定。反滤层系防止渗透水将尾矿带出，是在堆石坝的上游面铺设的，另外在堆石与非岩石地基之间，为了防止渗透水流的冲刷，也需设置反滤层。堆石坝的反滤层一般由砂、砾、卵石或碎石三层组成，三层的用料粒径沿渗流流向由细到粗，并确保内层的颗粒不能穿过相邻的外层的孔隙，每层内的颗粒不应发生移动，反滤层的砂石料应是未经风化、不被溶蚀、抗冻、不被水溶解的石料。反滤层厚度不小于 400mm 为宜。为防止尾矿浆及雨水对内坡反滤层的冲刷，在反滤层表面需铺设保护层，其可用干砌块石、砂卵石、碎石、大卵石或采矿废石铺筑，以就地取材，施工简便为原则。在缺少砂石料的地区，经常用土坝作为初期坝，其造价低、施工方便。它要求筑坝土料级配良好，压实性好，可得到较高的干密度，较小的渗透系数，较大的抗剪强度。2因土料透水性较尾矿差，当尾矿堆积坝达到一定高度时，浸润线往往从堆积坝