2023年一级建造师之一建矿业工程实务模拟考试试卷A卷含答案.doc

20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务模拟考试试年一级建造师之一建矿业工程实务模拟考试试卷卷 A A 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、根据矿山安全法规定，矿长必须经过考核并依法取得()。A.安全生产许可证B.矿长安全资格证C.安全管理证D.安全生产培训证【答案】B2、斜井明挖段混凝土浇筑强度达到设计强度（）以上时可进行回填。A.40%B.50%C.60%D.70%【答案】D3、地面建筑防水的结构类型可分为（）。A.卷材防水和涂料防水B.高分子聚合物防水和沥青类卷材防水C.刚性防水和柔性防水D.合成高分子卷材防水和高聚物改性沥青卷材防水【答案】C4、碾压机械压实填方时，行驶速度不宜过快，一般平碾不应超过（）km/hA.1B.2C.3D.4【答案】B5、矿山设备购储的原则是()。A.通用设备优于专用设备B.成套设备优于单体设备C.小型设备优于大型设备D.共用设备优于独立使用设备【答案】B6、关于井下巷道掘进循环中各连锁工序时间的确定方法，正确的是（）。A.由统一定额规定B.根据效益高低确定C.依据定额并有具体测定修正D.取周围地区平均值【答案】C7、矿业地基与基础工程中，关于混凝土灌筑桩施工的特点，说法错误的是()。A.节省钢材、造价低的优点B.施工时无振动、无挤土C.施工后能马上承受荷载D.成孔时有大量土或泥浆排出【答案】C8、立井施工时吊桶要（）布置。A.偏离井筒中心线，并偏离提升机一侧B.偏离井筒中心线，并靠近提升机一侧C.在井筒中心线上，并偏离提升机一侧D.在井筒中心线上，并靠近提升机一侧【答案】B9、导爆管雷管起爆方法是利用导爆管传递（）点燃和引爆雷管。A.应力波B.超声波C.声波D.冲击波【答案】D10、以下情况，应列入风险管理内容的是（）。A.地压不清井下含水层可能突水B.建设方缺批准文件，项目可能被停建C.技术方案不妥可能的安全威胁D.缺资金可能影响工期拖延【答案】A11、地下连续墙槽段接头时应待混凝土()后即拔出接头管。A.浇筑完毕B.初凝C.终凝D.养护结束【答案】B12、政府劳动行政主管部门对矿山安全工作要负责的内容，包括有（）。A.负责矿山建设工程安全设施的竣工验收B.贯彻执行矿山安全法律C.审查批准矿山建设工程的设计D.提取安全技术措施专项费用【答案】A13、巷道施工应采用一次成巷，只有特殊情况才允许采用分次成巷。允许采用分次成巷的巷道是（）。A.井底车场B.防水闸门C.防火闸门D.急需贯通的通风巷道【答案】D14、在工业广场或附近并列设有风井主副井进风，风井回风，这种通风方式是（）。A.中央并列式B.中央边界式C.中央对角式D.侧翼对角式【答案】A15、电子雷管的特点说法错误的是（）A.电子延时集成芯片取代传统延时药，雷管发火延时精度高，准确可靠，有利于控制爆破有害效应，改善爆破效果B.提高了雷管生产、储存和使用的技术安全性C.不会跳段和串段，段别设置操作复杂D.可以实现雷管的国际标准化生产和全球信息化管理【答案】C16、在土质软弱且不均匀的地基上，为增强基础的整体性，宜采用()。A.柱下独立基础B.筏形基础C.墙下条形基础D.墙下独立基础【答案】B17、基坑需开挖至地下水位线以下时，降水工作应当延续到（）。A.基坑开挖前B.基坑挖至地下水位线前C.基础施工完成D.基础土方开挖完毕【答案】C18、关于起重与吊装安全管理规定，说法正确的是（）。A.操作人员均需佩戴标记，非操作人员在场应听从指挥B.起吊人员在操作中如需要离岗应先固定把位防止吊物坠落C.吊装时应随时观察高空的高压线位置，避免吊杆的接触D.吊装物下禁止站人【答案】D19、关于基坑的开挖，说法不正确的是（）。A.基坑的开挖高度主要与土性有关B.软土基坑必须分层均衡开挖C.基坑开挖高度与基坑坡度有关D.基坑的开挖高度与施工方法无关【答案】D20、防水混凝土施工期间应将地下水位降至防水工程底板垫层（）以下。A.200mmB.300mmC.500mmD.600mm【答案】C21、关于加快矿业工程项目施工进度的方法，说法正确的是()。A.只要施工队伍多，就可以加快?B.巷道只能完一条再干一条地推进?C.进度快慢和环境条件很有关系?D.井下的环境条件没法改变【答案】C22、对于施工准备期工业广场已建公路，施工单位的使用、移交时的维修问题，应按()方法处理。A.无偿使用、有偿维修?B.无偿使用、无偿维修?C.有偿使用、无偿维修?D.有偿使用、有偿维修【答案】A23、地面建筑防水层施工时宜采用（）水泥。A.矿渣硅酸盐B.粉煤灰硅酸盐C.普通硅酸盐D.复合硅酸盐【答案】C24、关于井下巷道掘进循环中各连锁工序时间的确定方法，正确的是()。A.由统一定额规定B.根据效益高低确定C.依据定额并有具体测定修正D.取周围地区平均值【答案】C25、关于生产作业人员的安全教育、培训工作，做法正确的是（）。A.所有新进矿山行业的职工都应接受不得少于 40 小时的安全教育B.所有生产作业人员，每年安全教育、培训不应少于 20 小时的C.井下作业的新职工经培训、考试合格后可独立工作D.调换工种须重新培训后方可上岗作业【答案】B26、关于露天深孔台阶爆破参数的说法，正确的是（）.A.台阶高度与生产、安全及经济效益直接相关，台阶高度越大，经济效益越好B.钻孔的超钻深度与台阶高度、坡面角度及岩石坚固性系数等相关，岩石越坚硬，需要的超钻深度越大C.底盘抵抗线的确定一般与炮孔直径及炮孔密集系数无关D.单位炸药消耗量的确定主要依据岩石的坚固性及所选用的炸药类型，可忽略自由面数量的影响【答案】B27、适用于直径 5m、井深 600m 立井井筒施工的机械化配套方案是()。A.IV 型井架，JK2.815.5 提升机，FJD-6 伞钻，液压滑升模板B.IV 型井架，2JK315.5 提升机，FJD-9 伞钻，液压滑升模板C.IVG 型井架，2JK315.5 提升机，FJD-4 伞钻，YJM 系列模板D.IVG 型井架，2JK2.520 提升机，FJD-6 伞钻，YJM 系列模板【答案】D28、关于空场采矿法的特点，说法正确的是空场采矿法要求（）。A.采空矿柱B.充填采空的矿房C.围岩和矿柱稳定D.崩落围岩【答案】C29、关于矿山建设的安全管理要求，说法不正确的是（）。A.建设单位必须对建设项目实行全面安全管理B.建设项目不得肢解，二、三期工程原则上发包给 1 家，大型及以上项目不得超过 3 家C.建设单位不强令施工单位抢进度D.2 家以上施工单位，建设单位应指定安全管理人员【答案】B30、检测混凝土结构采用的方法，不属于无损检测的是（）。A.回弹法B.拔出试验法C.超声脉冲法D.超声回弹综合法【答案】B31、以下情况，应列入风险管理内容的是()。A.地压不清井下含水层可能突水B.建设方缺批准文件项目可能被停建C.技术方案不妥可能的安全威胁D.缺资金可能影响工期拖延【答案】A32、使用溜灰管输送混凝土，不符合要求的是（）A.溜灰管送料前，应先输送少量水泥砂浆B.井壁浇筑完后，应及时用水清洗C.石子粒径不得大于 40mm，混凝土坍落度不应小于 150mmD.溜灰管内径不宜小于 100mm，末端应安设缓冲装置并采用分灰器入模【答案】D33、当副井井筒到底开掘巷道的长度超过()时应进行初次定向。A.10mB.15mC.20mD.25m【答案】B34、关于对凿井井架的要求，说法不正确的是（）。A.应满足提升、悬吊设施的荷载要求B.井架围护材料应满足防爆要求C.应保证有足够的过卷高度和伞钻进出D.角柱跨度应满足各种提升方式要求【答案】B35、钢筋混凝土预制桩应在混凝土达到设计强度的（）后方可起吊A.30%B.50%C.60%D.70%【答案】D36、在矿业工程常用定额分类中，不属于按定额的适用范围分类的是()。A.国家定额B.行业定额C.预算定额D.企业定额【答案】C37、下列边坡及滑体治理工程的措施，宜优先选用的是()。A.重力挡墙B.注浆C.抗滑桩D.疏排水【答案】D38、预制柱下的基础宜采用()基础。A.阶梯形B.锥形C.杯形D.条形【答案】C39、在含水软弱地层、承载力差的地段施工时，为保证挖、运机械的正常运转，对底板应采取加固措施，如抛石砂浆换底，换底的深度应不小于（）。A.100mmB.200mmC.300mmD.500mm【答案】D40、关于井田范围内进行联系测量的做法，正确的是（）。A.联系测量工作前必须先设置好近井点、高程基点等测点B.矿井定向应采用几何定向方法C.联系测量应在误差不超限的条件下一次性独立完成D.斜井导入高程宜通过水准测量来完成【答案】A41、当混凝土在运输过程中出现（）时，应在浇筑前重新搅拌A.塌落度不符合要求B.离析现象C.开始初凝D.硬结现象【答案】B42、为了光爆效果，要求周边孔“平、直、齐、准”。关于“平、直、齐、准”的说法错误的是（）。A.周边眼方向要水行B.周边眼要垂直于工作面C.炮孔底部要落在同一平面上D.开孔位置要准确【答案】A43、抗渗性要求较高且要求早强的防水工程，拌制混凝土时应掺加（）A.减水剂B.密实剂C.膨胀剂D.速凝剂【答案】B44、对需要回灌的工程而言，回灌井与（）是一个完整的系统。A.截水帷幕B.降水井C.排水沟D.基坑【答案】B45、锚杆安装时其外露太长、托盘不能贴紧岩面的工序衔接问题是（）。A.锚杆孔的深度未检查B.锚杆预紧力不够C.锚杆长度过长D.锚杆固结时间太早【答案】A46、关于预裂爆破的要求，错误的是()。A.预裂爆破孔与主爆孔间应布设缓冲孔B.预裂爆破孔与相邻主爆孔的起爆时差不应小于 75msC.预裂爆破应采用不耦合装药D.预裂爆破孔不应采用炮泥填塞【答案】D47、根据岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范GB500862015 的规定，竣工验收时，立井要求不超过()m 检测一个检查点。A.10B.15C.20D.25【答案】C48、用以稳定边坡的重力挡墙，其高度处理的正确做法是（）。A.重力挡墙不宜低于 12mB.重力式挡墙的高度应完全由设计确定C.重力挡墙高度宜小于 12mD.重力式挡墙不能由设计计算确定【答案】C49、减水剂防水混凝土的特点是()。A.抗冻性好B.拌合物流动性好C.早期强度高D.密实性好【答案】B50、不应计入招标所要求的到位资金的是（）。A.未被银行证明的资金B.银行借贷资金C.合股资金D.融资资金【答案】A多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、对于进行疏干井的管井施工，不可缺少的工序有()。A.小孔径取芯B.钻进C.测斜D.下井管E.洗井【答案】BC2、矿业工程测量中，地面施工平面控制网经常采用的形式有()。A.三角网B.边角网C.导线网D.水准网E.GPS 网【答案】ABC3、关于钻井法施工，说法正确的是（）。A.借助泥浆的液柱压力平衡地压B.在井帮上形成泥皮，堵塞裂隙，防止片帮C.泥浆要有较好的稳定性和流动性D.钻头破碎下来的岩屑用泥浆及时从工作面清除，提高钻井效率E.泥浆沿井筒自下向上流动，为反循环洗井【答案】ABCD4、应编制单项工程施工组织设计的工程有（）。A.地面预注浆工程B.矿井工程C.与干线连接的矿区标准铁路D.井筒工程E.选矿厂工程【答案】BC5、冻结井筒的混凝土施工中的合理措施有()。A.限制混凝土搅拌环境的最低温度B.限制混凝土料的入模最低温度C.适当提高水灰比以便于溜灰管下料D.C40 以上混凝土采用吊桶下料E.对搅拌机进行预热【答案】BD6、关于井下硐室全断面施工法，说法正确的是（）。A.全断面施工法的工序简单B.施工速度较慢C.掘进高度一般不得超过 45mD.围岩的维护工作相对困难E.适用于围岩好的锚喷支护巷道【答案】ACD7、下列关于矿业工程进度影响因素及对策的说法，正确的是()。A.为避免相关部门、单位影响进度的可以采取加强向有关政府职能部门汇报请示，争取最快解决的措施B.为避免设计失误造成差错，可以采取加强对工程建设物资供应(部门、人员)的管理的措施C.为避免材料、设备、机具不能及时到位，可以采取加强资金供应计划，落实资金供应渠道，无资金供应保证的工程不能开工的措施D.施工单位未按工程进度要求提前开工单位工程，可以采取对提前开工的工程，可签发停工令或拒签工程付款签证的措施E.为避免材料、设备、机具不能及时到位。可以采取加强物资供应的计划管理，提前做好物资供应的合同签订、资金供应的措施【答案】AD8、为避免矿山安全事故，正确的做法有（）。A.掌握准确无误的地质勘察资料B.遵循施工规程和安全规程C.保证作业人员佩戴、使用劳动保护用品D.落实作业人员的保险政策E.做好矿山易发事故的控制【答案】BC9、根据建设工程工程清单计价规范GB50500-2013，工程变更引起施工方案改变并使措施方案发生变化时，关于措施项目费调整的说法，正确的有（）。A.安全文明施工费按实际发生的措施项目，考虑承包人报价浮动因素进行调整B.安全文明施工费按实际发生变化的措施项目调整，不得浮动C.对单价计算的措施费，按实际发生变化的措施项目和已标价工程量清单项目确定单价D.对总价计算的措施项目费一般不能进行调整E.对总价计算的措施项目费，按实际发生变化的措施项目，不考虑承包人报价浮动因素进行调整【答案】BC10、在井下爆破器材库附近爆破时，应遵守（）规定。A.距井下爆破器材库 10m 以内的区域不应进行爆破作业B.距井下爆破器材库 20m 以内的区域不应进行爆破作业C.距井下爆破器材库 30m 以内的区域不应进行爆破作业D.在离爆破器材库 3050m 区域内进行爆破时，人员不应停留在爆破器材库内E.在离爆破器材库 30100m 区域内进行爆破时，人员不应停留在爆破器材库内【答案】C11、关于立井井筒表土普通法施工，说法正确的有（）。A.井圈背板法施工不用临时支护B.吊挂井壁法的井壁吊在临时井架上C.土对吊挂井壁围抱力小是施工的不利因素D.板桩法施工一般要求表土层不能太厚E.板桩法施工可采用木板或者槽钢作桩【答案】CD12、禁止利用（）或者国家禁止的其他方式排放放射性废液。A.渗井B.渗坑C.天然裂隙D.溶洞E.管道【答案】ABCD13、下列金属非金属露天矿山安全规程的要求，说法正确的是（）。A.露天采场的出入沟口、平硐口和工业场地等处，都必须采取妥善的防洪措施B.矿山必须按设计要求建立完整的排水系统C.靠近矿山铁路修筑建构筑物，都必须事先征得矿山运输和安全部门同意D.堆放物的边缘与铁路建筑接近限界的距离，不得小于 0.25mE.露天矿边界上覆盖的松散岩土层厚度超过 2m 时，其倾角应小于自然安息角【答案】ABC14、建井总工期是以下（）的工期之和。A.施工准备期B.矿井投产工期C.矿井竣工工期D.巷道施工期E.井筒施工工期【答案】AC15、电子雷管起爆法，编码器的功能是（）每个雷管的延时时间，随时对电子雷管及网路进行在线检测。A.注册B.识别C.登记D.设定E.改动【答案】ABCD16、关于混凝土井壁施工模板的说法，正确的是()。A.长段井壁施工可采用滑升模板B.喷混凝土施工要采用木模板C.掘砌混合作业采用金属整体移动模板D.掘进段高确定整体金属模板高度E.炮眼深度 1m 时整体金属模板高度应有 1.5m 以上【答案】ACD17、矿业工程测量中，采用三角网作为施工控制网时，常布设成()。A.局部控制网B.整体控制网C.厂区控制网D.厂房控制网E.系部控制网【答案】CD18、施工单位负责人在接到现场安全事故报告后，应（）。A.立即组织抢救B.启动事故应急预案C.组织调查D.保护现场E.完成事故调查报告【答案】ABD19、关于井筒工程的施工顺序，以下考虑正确的是（）。A.主井工作量一般比较大，因此主井往往先于副井开工B.主井与副井同时开工要求的人力、财力投入比较大C.当风井与主、副井距离比较远时，要求其较主、副井先开工D.要求主井与副井同时到底的好处是可以比较两队的施工水平E.主井在副井建成后再施工可给主井提供可靠的地质资料【答案】AB20、关于地质构造对采矿系统及巷道布置影响的说法，正确的是()。A.井田内的阶段或水平运输大巷、总回风巷沿倾斜方向布置B.褶曲轴部顶板压力使巷道容易变形，难于维护，该处开采需加强支护C.井田内存在大断层，减少了岩石巷道的工程量D.断层附近岩石一般较破碎，支护往往困难E.我国许多矿井常以中小型断层为井田边界【答案】BD大题（共大题（共 1010 题）题）一、某锚喷巷道净宽度的质量要求为：下限为 3940mm，上限为 4100mm。从 50个测点中测得样本标准差为 32mm，均值为 4042mm。该巷道采用光面爆破法施工，经过检查发现，锚杆和喷混凝土施工质量符合质量要求。问题 1计算工序能力和求工序能力指数，判断工序能力状态，并说明理由；2根据本案例情况，分析质量存在问题的可能原因。【答案】1.根据工序能力指数，判断工序能力状态。因为工序能力指数小于133，表明工序能力不足。所谓工序能力指数不足，表明施工技术水平低，偏差过大，或者控制不稳定。所以应采取措施加以提高。2造成工序能力低的可能因素，应根据具体情况分析。因为检查结果表明锚杆和喷混凝土质量符合要求，所以引起质量问题的主要因素是爆破与巷道成形问题。因此，此工序的问题可能包括：1)钻爆技术方案存在问题，爆破说明书对炮眼布置、装药、爆破方法设计不合理，特别是可能因为巷道围岩性质变化比较大，而爆破参数保持不变，造成巷道成形不稳定，导致超欠挖相差过于严重；2)操作者技术水平低，或未按要求作业。例如钻眼工作技术质量差或技术不稳定；3)钻眼设备质量存在问题，使钻眼质量不易控制；4)量测器具精度不够。二、【背景资料】某矿山施工单位承建一主井筒工程，该井筒设计深度为 340m，其中基岩段高为278m，设计为素混凝土井壁。井筒检查孔资料表明：井筒基岩段在井深 262271m 有一断层破碎带，岩层破碎严重，但是涌水量不大，预计 6m3h 左右。根据施工组织设计，基岩段采用掘砌混合作业，普通钻爆法掘进，伞钻钻眼，每循环进尺 36m；井壁采用商品混凝土浇筑，溜灰管下料；施工单位与混凝土供应商的供货合同中约定了水泥品种、混凝土强度等级等参数要求。考虑到破碎带涌水量不大，掘砌时采取吊桶排水。井筒施工进入破碎带的一次出矸过程中，施工段高下端 1m 处的岩帮发生了坍塌，伴有涌水，估计涌水量 25m3h。施工单位发现后，决定加快该段井壁混凝土的浇筑，同时对后续破碎带提出采取 1m 掘砌段高以及相应施工措施的变更方案，经监理同意后开始实施。新施工方案实施后，因混凝土砌筑进度慢，混凝土罐车卸料后 1 个多小时才开始通过溜灰管下料，于是出现了混凝土下料不畅，受凝结成块的混凝土拌合料直接卸入模板内时的撞击影响，模板发生了偏移。为避免这种状况继续发生，井口施工人员对后续的混凝土重新加水搅拌后倒入溜灰管下料。该段井壁施工完成后，监理人员对包含断层破碎带的 30m 井壁施工质量进行了中间验收。验收的情况如下：(1)施工单位只提供了由混凝土供应商提交的混凝土质量控制资料，包括：配合比通知单、抗压强度报告、混凝土质量合格证、混凝土运输单。(2)挂线测量井筒断面时，发现在与提升容器最小距离的井壁上，两个测点的净半径分别小于设计值 10mm 和 152mm。经在场设计单位人员计算。该偏差不影响项目正常使用，可以验收。(3)抽查混凝土井壁两个对称检查点，分别有 3 处和 4处明显的麻面和孔洞。【问题】1针对井筒存在有断层破碎带的情况，施工单位应采取哪些合理的措施 2施工方案变更后施工单位应采取哪些相应措施 3施工单位在混凝土施工过程中的做法会造成哪些质量问题应怎样正确处理才能避免出现这些质量问题 4指出该段井壁验收存在的问题，说明解决这些问题的措施，并解释设计人员同意验收井壁断面尺寸的具体依据。【答案】1施工单位应采取的合理措施有：(1)先探后掘，应在井筒断层破碎带前 10m 进行钻探。(2)考虑制定注浆加固、排水等安全措施。2施工方案变更后应做好的措施包括：(1)准备段高 1m 的混凝土施工模板；(2)布置吊泵或卧泵进行排水，采取包括堵、截、导等防水措施；(3)根据混凝土施工快慢的变化做好与供应商的协调混凝土供应质量事宜。3施工单位的混凝土施工会造成的问题有：(1)混凝土成形质量差；(2)影响混凝土强度；(3)影响井壁规格尺寸。正确处理办法有：与混凝土供应商约定坍落度值并经现场出罐检测合格；禁止使用不合格混凝土，要求对混凝土进行二次搅拌、禁止随意加水。4混凝土井壁质量验收中存在的问题有：(1)由混凝土供应商提供的混凝土材料质量控制资料内容不全；(2)缺少井壁混凝土强度检验验收报告单；三、【背景资料】某施工单位承建巷道工程该巷道净断面 20m2，所穿过的岩层属于V 类稳定性围岩，采用锚喷支护锚杆长度 20m。间排距 800mm800mm，喷射混凝土强度等级 C20，厚度 100mm同时架设铜棚支架，支架间距 08m地质资料预计该巷道将通过断层破碎带。施工单位采用钻爆法掘进，气腿式风动凿岩机钻眼。凿岩机操作人员开始钻眼时，领钎工戴着手套点好周边眼眼位，要求周边眼的眼底落在掘进断面轮廓线外 50mm 处。钻眼完毕后，班组长立即通知爆破工进行装药，此时爆破工在临时水泵房内刚完成起爆药卷的装配工作,接到装药通知后，立即到工作面迎头进行炮眼装药工作。装药过程中，班组长发现工作面围岩破碎，认为巷道已遇断层破碎带，经监理单位同意。采取了减少装药量(周边眼间隔装药)、缩小钢棚支架间距、钢棚架设支护紧跟工作面迎头的措施。装药结束，经瓦斯检查工检查瓦斯后，进行了爆破。爆破后，待工作面的炮烟被吹散班组长、爆破工和瓦斯检查工进入爆破工作面，发现钢棚支架崩坏、支架间拉杆脱落。在工作面进行敲帮问顶安全检查时钢棚支架突然发生倾倒,支架顶部大块岩石冒落，将班组长等 3 人砸成重伤，冒落事故致使巷道施工工期滞后 15d。事故处理完毕后。施工单位以地质资料(遇断层破碎带)不详为由向建设单位提出工期顺延的要求。【问题】1针对施工单位在钻爆施工过程中存在的错误，写出其正确的做法。2为安全通过该巷道断层破碎带可采取哪些有效措施?3根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，冒顶事故属于哪一等级?说明理由。4施工单位提出工期顺延的要求是否合理?说明理南。【答案】1施工单位正确的做法为：(1)点眼位时不应戴手套领钎；(2)应使周边炮眼眼底落在轮廓线上或以内 50mm；(3)爆破工制作起爆药卷应在顶板完好、支护完整的地方，避开电气设备和导电体的爆破工作地点附近；(4)装药前应先进行瓦斯检查。2可采取的有效措施有：(1)超前支护(如在工作面迎头拱部施工超前锚杆、前探梁、管棚注浆加固)；(2)加强支护(如增加锚杆长度和采用锚索、网片)；(3)减小掘进炮眼深度，短掘短支；(4)采取多打眼、少装药的爆破措施。3冒顶事故属于一般事故。理由：10 人以下重伤的事故。4施工单位提出工期顺延的要求不合理。理由：地质资料已提供巷道将穿过断层破碎带，班组长违章作业(或进入工作面作业前未先行修复崩坏的钢棚支架)，属于施工单位自身承担的风险范围和责任。四、背景资料某施工企业承担一地面建筑的基坑开挖：工程。基坑开挖深度为 5m，基坑北侧距基坑边缘 4m 处已有一栋三层永久建筑物，坑缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表以下 4m。基坑设计采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在基坑北侧采用钢板桩支护，其它部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑南侧在施工过程中出现较大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌。因施工单位未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损失向建设单位索赔。该基坑坍塌的直接原因是什么？造成该基坑塌方的主要因素有哪些？【答案】基坑坍塌的直接原因是建设单位更改了支护设计(2 分)。主要因素有：(1)边坡过陡，使土体的稳定性不够(1 分);(2)水对基坑稳定性的影响(1 分);(3)基坑上边边缘附近超载(1 分);(4)支护措施不当(1分)。五、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：事件1：3 月 5 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 35 万元，影响工期 10 天。施工单位在3 月 15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。事件 2：在施工下山时，5月 9 日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 68 万元，影响总工期 26 天。事故处理完成后继续施工，于 12 月 26 日竣工后，项目经理提出了索赔。事件 3：7 月 21 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，影响工期 9 天，施工单位额外支出费用 23 万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的不利地质情况造成了施工单位的损失，而且该断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28d 内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。索赔意向通知提交后的 28d 内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的约定提交仲裁机构仲裁或诉讼。六、背景某基坑开挖工程，合同挖方量为 7000m3，直接费单价 5.2 元/m，综合费率为直接费 20%。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台 1m3 的反铲（租赁费 550 元/台班）开挖，6 月 11 日开工，6 月 20 日完工。施工中发生下列事件：事件 1：因反铲大修，晚进场 1 日，造成人员窝工 10 工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于 6 月 15 日开始停工的指令，进行地质复査，配合用工 15 工日，6 月 19 日接工程师次日复工指令及开挖加深 1.5m 的设计变更通知，增加挖方量 1400m3；事件 3：6 月 20 日至 22 日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工 30 工日；事件 4：6 月 23 日修复暴雨损坏正式道路用工 30 工日，6 月 24 日恢复挖掘，至 6 月 30 日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔？为什么？如可索赔，各可索赔工期几天？可索赔费用多少？（假设人工单价 25 元/工日，管理费为 30%）【答案】事件 1：不可索赔，属承包商责任；事件 2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期 5 日（1519 日），用工费255(1+30%)=487.5 元；机械费 5505=2750 元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为 14005.2(1+20%)=8736 元；事件 3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费；事件 4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期 1 日，人工费2530(1+30%)=975 元；机械费 5501=550 元。七、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：(1)3 月1 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 30 万元，影响工期 15d。施工单位在 3 月15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。(2)在施工下山时，5 月 1 日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 50 万元，影响总工期 30d。事故处理完成后项目经理休假 30d，回来后，项目经理提出了索赔。(3)8 月 1 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期 10d，施工单位额外支出费用 30 万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28d 内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的 28d 内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。八、某施工单位承包一立井井筒与井底环行车场项目。某一夜班，主提升绞车由司机张某一人值班，在下放吊桶时打盹，导致吊桶全速过放。当时李某正穿过吊桶下方去移动水泵，因躲闪不及被当场砸死。事故发生后，井下作业人员由于恐慌争先上井，杨某上半身被挤出吊桶外面，赵某没有保险带，为了安全就挤在吊桶中央。吊盘信号工在把吊桶稳好后就发出提升信号升井。在升井过程中，又突遇断电，赵某被甩出吊桶坠落身亡，而杨某被急剧摆动的吊桶挤成重伤。事故发生后，项目经理立即组织事故调查小组，并上报了施工单位有关领导，同时恢复生产。经调查，李某是从未从事过井下作业的民工，尚未签订劳动合同，仅经过 3 天简单培训就下井作业。问题 1请说出事故过程中有哪些人违章，违章的内容是什么?2项目经理在本次事故中有哪些违章行为，相关规定是什么?3项目经理组织事故调查小组有何不妥，应该如何做?叙述事故的处理程序。【答案】1违章人员和内容有：绞车司机打盹；李某违章穿越吊桶下方；杨某上半身伸出吊桶外缘；赵某乘吊桶没带保险带；吊盘信号工发现乘吊桶人员违章而继续打点升井。2违章安排主提升司机 l 人操作，要求必须是 1 人操作 1人监护；尚未签订劳动合同就安排下井工作的做法与劳动法不符；且安排未经合格培训的人员下井违章，要求下井作业人员必须经过培训合格并取得下井资格证方可下井作业。3项目经理无权组织事故调查小组。重大事故发生后，事故发生单位必须以最快方式，1 小时内向上级主管部门和事故发生地的市、县级建设行政主管部门极检察、劳动(如有人身伤亡)部门报告；事故发生单位属于国务院部委的，应同时向国务院有关主管部门报告。同时，事故发生单位应当在 24 小时内写出书面报告，按上述程序和部门逐级上报。事故放生后，首先要迅速抢救伤员，并保护事故现场。事故调查组的组成：发生人员轻伤、重伤事故，由企业负责人或指定的人员组织施工生产、技术、安全、劳资和工会等有关人员组成事故调查组，进行调查。死亡事故由企业主管部门会同事故发生地的市(或区)劳动部门、公安部门、人民检察院、工会组成事故调查组进行调查。重大伤亡事故应按照企业的隶属关系，由省、自治区、直辖市企业主管部门或国务院有关主管部门，公安、监察、检察部门、工会组成事故调查组进行调查。也可邀请有关专家和技术人员参加。特大事故发生后，按照事故发生单位的隶属关系，由省、自治区、直辖市人民政府或者国务院归口管理部门组织特大事故调查组，负责事故的调查工作。特大事故调查组应当根据所发生事故的具体情况，由事故发生单位归口管理部门、公安部门、监察部门、计划综合部门、劳动部门等单位派员组成，并应邀请人民检察机关和工会派员参加。必要时，调查组可以聘请有关方面的专家协助进行技术鉴定、事故分析和财产损失的评估工作。九、某施工单位承担了一高瓦斯矿井首采工作面巷道的施工任务，包括两条顺槽和开切眼工程。地质资料显示，该煤层厚度2.83.5m，中小型断层较多，煤层强度平均为 10MPa 左右，巷道均沿煤层顶板掘进，顶板为泥岩与泥质砂岩互层，底板为泥岩，水文情况中等，其中两条顺槽设计为 4.2m3.0m 的矩形断面，长度 1200m，开切眼长度 150m，设计为6.5m3.0m 的矩形断面。施工方案：先开运输顺槽，采用钻爆法施工，气腿式凿岩机打眼，耙斗装载机配合皮带运输。回风顺槽晚 4 个月开工，采用掘进机法掘进，配合皮带运输。钻眼爆破方案：采用二级煤矿许用炸药，由于煤层较软，周边眼布置在轮廓线 50mm 的位置，间距 700mm。为提高爆破效率，采用反向装药结构，雷管采用并联方式，总延期时间小于 130ms。由于巷道长度大，在巷道中每 150m 设置放炮躲避硐。支护方案：锚杆长2.2m、锚索 6.5m，均采用 CK2350 型树脂药卷 2 支。锚杆间、排距0.8m0.8m，采用钢筋联接，每隔两排锚杆布置 3 根锚索，锚索间距 1.5m。顶板锚杆、锚索均垂直于顶板布置。过断层方案：对于落差小于2.0m 的小断层，正常掘进通过；落差大于 2m 的断层，执行“有疑必探、先探后掘”，除正常支护方案外，还需架设 11 号工字钢支架，排距 0.8m。施工安全监测：每 50m 安装 1 个离层指示仪。【问题】1.施工单位关于首采工作面巷道的施工方案是否合理？为什么？2.钻眼爆破方案中有哪些不合理之处？指出正确的方案。3.指出支护方案中不合理之处，给出正确的方式。4.施工单位过断层方案有无不妥，说明理由。5.施工监测是否合理？【答案】1.施工单位关于首采工作面巷道的施工方案是否合理？为什么？答：由于是新矿井的首采工作面，应先开回风顺槽，沿煤层走向探清等高线以及水文地质条件，为掘进运输顺槽探明地质情况和确定方向；煤巷钻爆法施工应采用煤电钻打眼；高瓦斯煤巷施工，不能采用耙斗装载机装载。2.钻眼爆破方案中有哪些不合理之处？指出正确的方案。答：采用二级煤矿许用炸药是错误的，对于高瓦斯矿井必须采用三级以上煤矿许用炸药；周边眼布置在距轮廓线 50mm 不合理，会造成超挖严重，应至少保持 300mm 的距离；周边眼间距 700mm 不合理，很难达到光面爆破要求，应小于 600m