云南省2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务强化训练试卷A卷附答案.doc

云南省云南省 20232023 年一级建造师之一建通信与广电工程实年一级建造师之一建通信与广电工程实务强化训练试卷务强化训练试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列关于现代通信网的发展趋势的说法，错误的是（）。A.网络信道光纤化、容量宽带化B.网络传输的集中化、高效化C.为“三网”融合铺平了道路D.接入网的宽带化、IP 化、无线化【答案】B2、下列不属于卫星通信缺点的是()。A.通信频带宽B.存在回波干扰C.保密性差D.存在日凌中断和星蚀现象【答案】A3、严禁使用()洗刷空气压缩机曲轴箱、滤清器或空气通路的零部件。A.柴油B.煤油C.水D.酒精【答案】B4、下列不属于电视照明点光源性能指标的是（）A.额定功率B.色温C.光束范围D.发光效率【答案】C5、当前国际上传统的模拟彩色电视制式有 NTSC、（）、SECAM 等三种制式。A.SDTVB.PALC.HFCD.DVB【答案】B6、NFV 最核心的内容是（）。A.SDNB.IPC.网络切片D.软件解耦【答案】C7、通信电源的交流供电系统不包括（）。A.交流配电屏B.高频开关电源C.燃油发电机D.UPS【答案】B8、下列有关光缆接续说法正确的是（）。A.预留在接头盒内的光纤盘绕半径大于等于 30mmB.光缆加强芯在接头盒内必须固定牢固，金属构件在接头处电器连通C.带状光缆的光纤带预留“S”弯，便于维修D.光缆接续时，用熔接机测试光缆接续质量【答案】A9、典型六类电缆的弯曲半径应大于()。A.20mmB.30mmC.40mmD.50mm【答案】D10、下列传输设备测试项目中，测试值越小越好的是（）。A.输入抖动容限B.平均发送光功率C.输出抖动D.最小边模抑制比【答案】C11、线管不便于直接敷设到位时，采用()连接，不得将线缆直接裸露。A.塑料软管B.金属套管C.塑料套管D.金属软管【答案】D12、建筑物内的电信管线和配线设施以及建设项目用地范围内的电信管道，应当纳入建设项目的设计文件，并随建设项目同时施工与验收。所需经费应当纳入建设项目（）。A.预算B.概算C.决算D.结算【答案】B13、如果微波射线通过大气波导而收发信点在波导层外，则接收点的场强除了直射波和地面反射波外，还有波导层边界的反射波，形成严重的干涉型衰落。这种衰落是()。A.闪烁衰落B.波导型衰落C.K 型衰落D.多径衰落【答案】B14、CDMA 采用的多址方式是（）。A.频分多址B.时分多址C.空分多址D.扩频多址【答案】D15、设备加电的正确顺序是（）A.机架总保险、告警保险、列保险B.机架告警保险、总保险、列保险C.列保险、机架总保险、告警保险D.列保险、机架告警保险、总保险【答案】D16、在五类双绞电缆中传输的信号频率越高，（）。A.衰减越小，近端串音衰减越小B.衰减越大，近端串音衰减越大C.衰减越小，近端串音衰减越大D.衰减越大，近端串音衰减越小【答案】D17、在 SDH 保护环网结构中，（）是系统中必不可少的网元节点，利用它的时隙保护功能，可以使得电路的安全可靠性大为提高。A.TMB.ADMC.REGD.SDXC【答案】B18、在 1550nm 处色散为零的是（）光纤。A.G.652B.G.653C.G.654D.G.657A【答案】B19、下列不属于蓄电池主要指标的是（）。A.内阻B.放电电压C.电动势D.充电率【答案】B20、有线电视传输节目的总源头是()。A.终端设备B.用户分配系统C.干线传输系统D.前端机房【答案】D21、路由复测小组由()单位组织。A.施工B.监理C.设计D.建设【答案】A22、操作维护中心(OMC-R)检验项目不包括()。A.用户接口B.安全管理C.操作日志D.无线资源管理【答案】D23、微波通信中，应通过()的方法克服电波的雨雾吸收性衰落。A.分集接收B.使用无源反射板C.增加发射功率D.使用 10GHz 以上频段【答案】C24、下列硬件系统中用于为用户提供个性化.差异化服务的是（）。A.终端节点B.交换节点C.业务节点D.传输系统【答案】C25、广播电视工程中，进口材料、设备等，其技术标准、参数、规格、数量等应符合（）的约定。A.财务合同B.商务合同C.监理合同D.施工合同【答案】B26、通信行政处罚听证由拟作出行政处罚的()组织。A.通信主管部门B.法制工作机构C.承担法制工作的机构D.法院【答案】A27、一般情况下，在 DWDM 系统中，（）不同波道 OTU 是可以互换的。A.发送端 OTUB.中继器使用 OTUC.放大器使用 OTUD.接收端 OTU【答案】D28、可以大幅提升 5G 系统频谱效率的技术是()。A.大规模天线阵列B.全频谱接入C.超密集组网D.新型多址【答案】A29、在移动通信网中，用于系统安全管理的数据存储在（）的数据库中。A.移动台B.操作维护子系统C.基站子系统D.移动交换子系统【答案】D30、建设栅格管通信管道时，正确的要求是（）。A.管道应铺设在混凝土基础上B.在栅格管群中，层与层之间应保持 10mmC.管道的曲率半径不得小于 6mD.接口处可涂抹专用胶水粘接插接套管【答案】D31、直流配电设备不包括（）。A.配电屏B.UPSC.整流设备D.DC/DC 转换器【答案】B32、在所有网元功能测试完成后，进行的语音业务测试是()类业务。A.浏览B.VoLTEC.P2PD.即时消息【答案】B33、下列不属于通信网功能的是()。A.网络管理B.信息传送C.信息业务D.信息处理【答案】C34、关于安全生产费的管理要求，下列说法正确的是()。A.安全生产费应用于提高从事危险作业人员的福利待遇B.通信建设项目招标文件可把安全生产费列为竞争 l 生报价C.施工单位提取的安全生产费用在竞标时不得删减，应列入标外管理D.施工单位工程项目结余的安全生产费应归还建设单位【答案】C35、基于 GSM 网发展出来的 3G 技术规范是()。A.CDMAB.WCDMAC.CDMA2000D.TD-SCDMA【答案】B36、支撑网中传递相应的监测和控制信号，包括公共信道（）、同步网、管理网。A.信令网B.数字数据网C.传输网D.互联网【答案】A37、操作维护中心(OMC-R)检验项目不包括()。A.用户接口B.安全管理C.操作日志D.无线资源管理【答案】D38、超五类双绞电缆与普通五类双绞电缆相比，具有()的特点。A.最大衰减小，近端串音衰减大B.最大衰减小，近端串音衰减小C.最大衰减大，近端串音衰减小D.最大衰减大，近端串音衰减大【答案】A39、kNm2 是通信机房()要求的单位。A.照度B.抗电磁干扰C.防尘D.地面荷载【答案】D40、检查光纤损耗随光纤长度的分布是否均匀，可通过（）来测量。A.光纤长度测试B.光纤单盘检验C.光纤后向散射曲线D.光纤通道总衰减【答案】C41、静止轨道通信卫星（同步通信卫星）距离地面约为（）Km。A.360B.3600C.36000D.360000【答案】C42、下列不属于卫星通信网特点的是()。A.智能化功能强B.通信效率高C.体积小，造价低，耗电多D.互操作性好【答案】C43、在通信网的网络拓扑结构中，不适合提供双向通信业务是()。A.线形B.树形C.环形D.网孔形【答案】B44、不具备不同种类终端相互接续能力的有()。A.电路交换B.报文交换C.数据报方式分组交换D.虚电路方式分组交换【答案】A45、数字音频地面广播的信源编码采用的编码方式为()A.脉冲编码调制B.抗干扰编码C.数字音频压缩编码D.信道纠偏编码【答案】A46、综合布线系统中不包括（）。A.配线架B.交换设备C.电器保护设备D.传输介质【答案】B47、通信电缆按敷设方式和运行条件可分为架空电缆、（）、管道电缆和水底电缆。A.直埋电缆B.对称电缆C.高频电缆D.塑套电缆【答案】A48、数字音频广播（DAB）是将传送的模拟声音信号经过（）调制，转换成二进制数字信号进行传送的。A.压缩编码B.信道纠错编码C.脉冲编码D.音频幅度【答案】C49、采用卡接方式的卡线钳应垂直接线端子，压下时发出回弹响声说明卡接完成，多余线头应（）。A.随后剪断B.手动剪断C.自动剪断D.统一剪断【答案】C50、接入网的主要功能不包括（）A.交换功能B.传送功能C.用户口功能D.业务口功能【答案】A多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、通信行政处罚应依据管辖权进行，管辖权具体规定包括()。A.通信行政处罚由违法行为发生地的通信主管部门依照职权管辖B.上级通信主管部门可以办理下级通信主管部门管辖的行政处罚案件C.两个以上同级通信主管部门都有管辖权的行政处罚案件，由最初受理的通信主管部门管辖D.违法行为构成犯罪的，移送司法机关管辖E.违法行为构成犯罪的，移送政府机关管辖【答案】ABCD2、通信局（站）的交流供电系统避雷措施应包括（）。A.当电力变压器设在站外时，宜在上方架设良导体避雷线B.电力变压器高、低压侧均应各装一组避雷器C.当电力变压器设在站内时，其高压电力线应采用地埋电力电缆D.电力电缆应选用具有塑料护套的电力电缆E.在架空电力线路与地埋电力电缆连接处应装设避雷器【答案】ABC3、构成业务网的主要技术要素包括()。A.传输介质B.信令技术C.网络拓扑结构D.计费方式E.业务节点【答案】BCD4、天馈线系统安装前需要做的工作有（）。A.所安装的天线、馈线运送到安装现场，检查有无损伤B.检查机房内设备是否安装完毕C.依据设计核对天线的安装位置、方位角度，确定安装方案D.布置安装天线后方尾绳，制定安全措施，划定安装区域，设立明显标志E.安装前要仔细检查所有的连接螺栓【答案】ACD5、微波收、发信机包括()等主要电路。A.上下变频B.微波本振C.复用解复用D.功放E.空间分集接收【答案】ABD6、卫星广播电视的特点有()。A.网络安全B.覆盖面积大C.接收信号强D.转播质量高E.投资少、建设快、节约能源【答案】BD7、常用双绞电缆的特性阻抗是（）。A.600B.150C.120D.100E.75【答案】BD8、网络指标从移动终端感知来讲主要有()。A.掉话率B.呼叫建立成功率C.语音质量D.上下行速率E.容量【答案】ABCD9、关于对风力发电系统安装的说法，错误的是()。A.如果机舱与塔架之间设有主机座，应先将主机座安放在塔架前端B.塔架基础的类型和规模由将要安装的风力发电机组的型式和高度来确定，应符合设计要求C.装配塔架应按照塔架或机组制造商提供的说明书进行D.保持塔架水平，检验塔架是否在所有方向上都是垂直的E.安装主机座时，须注意主机座与塔架中心对准，并旋紧固定螺栓以防止机舱振动【答案】AB10、在下列微波辐射环境中暴露时，()情况下应采取相应防护措施。A.脉冲波平均功率密度大于 25Wcm2B.脉冲波每日 剂量超过 200W?hcm2C.连续波平均功率密度大于 25Wcm2D.连续波每日剂量超过 400W?hcm2E.每日超过 8h 暴露【答案】ABCD11、数字音频无线广播的优点是声音质量好、（）、覆盖面积大、发射功率小。A.抗干扰能力强B.高速移动接收质量好C.互联互通性能好D.频谱利用率高E.无线增益高【答案】ABD12、光缆线路工程中，用于光纤通道总衰减测试的仪器包括（）。A.光时域反射仪B.光功率计C.光源D.偏振模色散测试仪E.高阻计【答案】BC13、3G 移动通信系统主要由()组成。A.操作维护台(OMC)B.无线接入网(UTRAN)C.核心网(CORENetwork)D.基站控制器(BSC)E.用户设备(UE)【答案】BC14、移动通信系统的带状网主要用于覆盖()。A.公路B.铁路C.河流D.海岸E.县城【答案】ABCD15、广播电视节目收转机房允许最小距离 1000m 的电磁干扰源是()。A.电气化铁道B.高频电炉和高频热合机C.X 光设备、高频电疗设备D.架空电力线路 63110kVE.架空电力线路 550kV【答案】AB16、网络管理功能主要负责网络的（）保证网络在正常和故障情况下的服务质量。A.运营管理B.故障管理C.维护管理D.信息管理E.资源管理【答案】AC17、交流电源的（）是标志其电能质量的重要指标。A.电压B.电流C.频率D.杂音E.波形畸变率【答案】AC18、天馈线系统安装施工中，常用的吊装设备有()。A.卷扬机B.吊车C.手推绞盘D.升降车E.手扳葫芦【答案】AC19、声音的特性是由（）等要素来描述的。A.响度B.音调C.频率D.音色E.波形【答案】ABD20、下列相关单位的做法（）哪些违反了通信工程质量监督管理规定A.建筑单位为了降低成本，修改材料费，将 35mm 电源线修改为 16mmB.监理单位将承包来的监理业务转包给其他监理单位C.建设单位组织竣工验收，有验收项目不合格而仍然交付试用的D.施工单位将工程非主体部分转包给其他单位E.建设项目对必须实行工程监理实行监理招标【答案】ABC大题（共大题（共 1010 题）题）一、（通信与广电工程施工组织设计编制）项目经理部在某地区承接到 120km的直埋光缆线路工程，工程分为三个中继段，工期为 10 月 10 日至 11 月 30日，线路沿线为平原和丘陵地形，沿途需跨越多条河流及公路，工程为“交钥匙”工程。施工单位可以为此工程提供足够的施工资源。项目经理部未到现场，只是根据以往在该地区施工的经验编制了施工组织设计。编写的施工组织设计中包括工程概况、施工方案、工程管理目标及控制计划、车辆及工机具配备计划。(1)施工方案内容如下：本工程由三个施工队同时开工，分别完成三个中继段的施工任务。在开工前，各施工队应认真做好进货检验工作。在施工过程中，各施工队均采用人工开挖、人工放缆、人工回填的施工方法；各施工队应认真按照施工规范的要求进行施工，作业人员应做好自检、互检工作，保证工程质量；对于工程需要变更的地段，各施工队应及时与现场监理单位联系，确定变更；对于需要进行保护的地段，施工队应按照规范要求进行保护；工程中，每一个中继段光缆全部敷设完成后，应及时埋设标石，以防止光缆被损坏。工程验收阶段，项目经理部应及时编制竣工资料；应做好与建设单位剩余材料的结算工作；应积极配合建设单位的竣工验收。(2)工程管理目标及控制计划的主要内容如下：工程质量管理力争实现一次交验合格率达到 98%。为了达到此目标，要求各施工队在施工过程中按照设计及规范要求施工；执行“三检”制度、“三阶段”管理、“三全”管理；按照 PDCA 循环的管理模式进行管理。工程进度管理要求各施工队按计划进度施工。在施工过程中对进度实行动态管理，发现问题及时采取措施。工程安全管理要求无人员伤亡事故发生。在施工过程中各施工队应严格按照安全操作规程施工，安全检查员应按照PDCA 循环的方法进行工作，要在各工地不断巡回检查。在施工过程中，施工队由于地形不熟悉，多项工作组织较为混乱；部分地段由于“乱扔乱放”，使得施工受阻；部分工作由于材料质量问题而发生返工；个别时段施工队由于人员过剩出现窝工现象。工程最终于 12 月 20 日完工。问题：(1)此施工组织设计的结构是否完整？如果不完整，还缺少哪些内容？(2)此工程施工方案还缺少哪些内容？(3)此施工方案中已有的内容存在哪些问题？(4)工程管理目标及控制计划的内容是否完整？如果不完整，还缺少哪些内容？(5)除施工方案以外，项目经理部的哪些工作还存在问题？【答案】(1)此施工组织设计的结构不完整。其中还缺少施工组织设计的编制依据、对建设单位的其他承诺；在资源配置计划中,此施工组织设计中只涉及了车辆及工机具配备计划,其中还缺少用工计划、仪表配备计划及材料需求计划。另外,施工方案和工程管理目标及控制计划也缺少相应的内容。(2)在此施工方案中,施工各阶段工作安排得都不够全面,致使工程实施阶段的工作没有依据,导致混乱。施工方案中所缺少的内容如下：在确定施工程序方面,施工准备阶段缺少技术、施工资源、安全等方面的统筹规划；工程实施阶段缺少成本、工期、隐蔽工程以及质量、安全事故的处理等纲领性的管理要求；在工程竣工验收阶段缺少收尾工作安排、工程款回收以及保修服务的管理要求。在确定施工起点及流向方面,施工方案中未涉及每一中继段的施工起点及流向。在确定施工顺序方面,施工方案中未涉及工程的施工顺序。在制定技术组织措施方面,施工方案缺少相关的技术措施和组织措施。在合理选择施工方法方面,施工方案中规定采用人工作业,因此还应明确沟深、放缆、接续等方面的要求。(3)施工方案中,已有的内容存在以下问题：标石的埋设应在光缆敷设完以后尽快埋设。竣工资料不能等到验收阶段再编制,竣工资料编制完成后才可以请建设单位进行验收。由于工程是“交钥匙”工程,不存在向建设单位移交剩余材料的问题。这可能是修改以往施工组织设计留下的痕迹。(4)工程管理目标及控制计划的内容不完整,其中还缺少成本控制目标和控制计划、环境控制目标和控制计划。(5)项目经理部施工方案的编制工作应在现场勘查的基础上进行。虽然该项目经理部以前在该地区做过项目,但本工程的施工路由可能存在差异性,路由沿线的情况也在不断发生变化,因此,未进行现场勘查即做出施工组织设计的做法不妥。二、1背景某施工单位通过招投标承揽到通信综合楼电源设备安装工程，工费以定额价格 32 折计取。合同中规定“施工单位应按照设计施工。除经甲方同意，工程中发生设计以外的工作量，合同价款不予调整”。施工过程中，施工单位发现部分电源线的线径较细，因此提出改变电源线规格的变更申请。建设单位认为本工程为包工包料的承包方式，决定不予追加费用，要求施工单位按照设计要求敷设各种电源线。由于投标报价较低，施工单位为了节约费用，将机架的保护接地端子连接到了工作地排上。在施工过程中，现场监理人员一直进行旁站监理，全程见证施工单位的工作过程，并在需要签字的技术文件上都作了签字确认。工程验收时，建设单位发现部分走线架上的缆线有交叉现象、个别机架垂直度不符合要求、电源线端头漏铜较多等问题。建设单位因此决定另选一家施工单位处理工程中的遗留问题。工程试运行阶段，维护人员发现接地汇集线上的部分电源线温度过高，建设单位委托现场的其他施工单位及时更换，事故的处理结果也未上报。2问题(1)分析本工程中，哪些工程参与单位应当电源线温度过高的问题承担责任。(2)施工单位应如何避免缆线交叉的问题(3)施工单位在本工程施工过程中存在哪些问题说明原因并指明应如何避免这些问题。(4)监理单位在本工程监理过程中存在哪些问题(5)建设单位在工程验收时将发现的问题交由其他施工单位处理是否符合要求说明原因。(6)指出针对设备试运行阶段发生的问题，建设单位的处理方法是否正确，并说明理由。【答案】(1)电源线温度过高的问题是由设计单位的设计失误造成的，设计单位应承担主要责任。设计单位在设计中没有正确地计算电源线的线径，致使电源线在正常使用时发热，从而导致此问题的发生。在施工过程中，施工单位已发现此问题并向建设单位提出变更要求，建设单位不予支持、不给施工单位增加费用也是导致此问题扩大的一个重要原因，因此，建设单位对此应承担重要责任。监理单位没有及时发现问题，也应承担相应的责任。施工单位按照设计施工，符合合同要求，并且将设计中存在的问题及时通知了建设单位，只是由于费用未得到补偿而无法进行变更，所以不应对此承担责任。(2)施工单位缆线交叉问题的防范措施主要有：布放缆线前应设计好缆线的走向和路由；严格按施工操作规程和工程验收规范要求布放缆线；做好缆线的整理工作。(3)施工单位为了降低成本、节约费用，将机架的保护接地线与工作接地线混用，这违反了工程建设标准强制性条文的规定，是严格禁止的。部分走线架上的缆线有交叉现象、个别机架垂直度不符合要求、电源线端头漏铜较多等问题也都是施工单位存在的问题。上述问题都是施工单位在工程管理中存在问题的具体体现。施工单位要避免工程中存在的问题，应在工程管理中克服工前策划不到位、没有完善的质量保证措施的问题；承担施工任务的人员应具备相关知识，应能胜任其工作；项目经理部应避免相关人员缺乏质量意识、缺乏责任感以及违规作业等问题的发生；项目经理部应给作业人员提供适宜的作业指导文件；施工现场应避免监视和测量设备管理不善或失准等问题的发生；现场材料管理人员应按照工程设计要求对设备及材料进行进货检验；在施工过程中应严格检查施工人员的作业质量，以确保工程质量；项目经理部应给作业人员提供适宜的作业环境，以避免环境问题影响到工程质量。(4)从现场监理人员的表现来看，监理单位派到现场的监理人员不懂监理要求，或不熟悉相关规范、技术要求和工程验收标准。也就是说监理单位派到现场来的监理人员不能胜任现场的监理工作。(5)建设单位在工程验收时将发现的问题交由其他施工单位处理的做法是不符合要求的。对于在工程初步验收中发现的质量隐患，有条件的应由责任单位及时处理，不能及时处理时应作为遗留问题在初验限期处理。初验时发现的质量问题应由责任单位采取改正措施后，重新按照验收规范中的有关规定检查验收。(6)设备在试运行阶段，维护人员发现接地汇集线上的部分电源线温度过高，建设单位请现场的其他施工单位及时更换，这样做是符合要求的。但事故的处理结果未上报是不允许的。建设单位必须在事故发生后的 24 小时内以最快的方式，将事故向上级主管部门及相应的通信工程质量监督机构报告，并要立即按照管理权限组织事故调查；查明事故发生的原因、过程、财产损失情况和对后续工程的影响；组织专家进行技术鉴定；查明事故的责任单位和责任人应负的责任；提出工程处理和采取措施的建议；提交事故调查报告。三、1背景某建设单位的二级干线硅芯管管道建设工程，由具有通信信息网络系统集成企业甲级资质的某单位施工。开工前 5 天，建设单位向省质量监督机构办理了质量监督申报手续。省质量监督机构确定了该工程的质量监督负责人，制定了质量监督工作方案。在进行工程现场质量监督检查时，负责人发现施工单位所完成的坡坎加固全部不合格，而且在用拖拉机拖放硅芯管，该负责人立即上前向施工人员出示证件，欲制止施工单位的违规操作行为以避免硅芯管受到更大损坏；施工单位现场负责人告诉质量监督负责人，我们和质量监督机构没有合同关系，质量监督机构也没有资格来指导我们施工。质量监督负责人于是与建设单位联系，要求他们尽快赶到现场，制止施工单位的违规操作。鉴于施工单位严重的违规操作行为，质量监督机构欲对其从重处理。2问题(1)说明建设单位在办理质量监督申报手续时是否存在问题。(2)施工单位应如何对待质量监督机构的质量监督(3)本工程中，施工单位可能受到质量监督机构的哪些处罚(4)质量监督机构若要执行降低该施工单位资质等级的处罚，应如何办理【答案】(1)存在问题，建设单位办理质量监督申报手续的时间不正正确。建设单位应提前 7 天向通信工程质量监督机构办理质量监督申报手续。(2)施工单位应该自觉接受质量监督机构的质量监督，为质量监督检查提供方便，并与之积极配合。在配合质量监督机构的质量监督时，应做好以下工作：按照质量监督机构的要求，及时向其提供相关文件和资料；配合质量监督机构对施工现场和有关场所进行检查、检测、拍照和录像；向质量监督机构提交企业资质和施工人员的资料；配合质量监督机构对施工单位的质量保证体系和质量责任制落实情况进行检查。(3)施工单位可能受到质量监督机构的处罚包括：警告或通报批评；对工程中存在的问题进行整改补救；停工整顿；降低资质等级直至吊销资格证书等。(4)质量监督机构若要降低该施工单位的资质等级，可向工业和信息化部提出对该单位进行资质等级降级的申请。四、背景资料：某项目部负责施工的移动通信基站安装工程包括 39 个基站的安装及调测工作，工期为 60 天，工程保修期为 1 年。项目部计划工程后期整理竣工资料。项目部在完成了 5 个基站以后，建设单位提出本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。由于本工程的设计比较到位，工程中未发生工程变更；由于项目部的认真管理，工程中未发生质量及安全事故；由于监理单位的现场监理人员数量有限，部分工程文件的签字确认不及时。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站即进入到试运行阶段。建设单位在验收完最后一个基站 2 个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收 1 个月以后，建设单位编制完成初步决算，并到其上级主管部门办理了备案手续。在竣工验收后半年的设备运行过程中，设备运行正常。在通信基站竣工验收后 1 年半时，由于部分电池不能充电，建设单位通知施工单位前去处理。问题：1本工程的竣工资料中，竣工文件部分应包括哪些内容2建设单位提出“本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理项目部若要配合建设单位提出的这个要求，应做哪些工作3建设单位组织竣工验收的时间是否合适说明理由。建设单位组织的竣工验收存在哪些问题 4建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题 5施工单位是否应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题说明理由【答案】1竣工文件部分应包括：工程说明、建筑安装工程量总表、已安装设备明细表、设计变更单及洽商记录、隐蔽工程随工验收签证、开工报告、停(复)工报告、交(完)工报告、重大工程质量事故报告、验收证书、交接书和备考表。2(1)建设单位提出“本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求，若经报请上级主管部门批准后，符合部分验收的规定，因此是合理的。(2)项目部若要配合建设单位提出的这个要求，应在部分验收前将已完成部分的竣工资料编制好，交给建设单位和监理工程师审核；没有问题即可由建设单位组织部分验收。对于验收中发现的问题，项目部应按要求及时整改，并由建设单位和监理工程师进行复验。3(1)建设单位组织竣工验收的时间不合适。理由：初步验收合格后，按设计文件中规定的试运转周期立即组织工程的试运转(一般为 3 个月)，试运转结束后的半个月内可组织竣工验收，而本工程验收完最后一个基站 2 个月时就组织竣工验收是不合适的。(2)建设单位组织的竣工验收存在的问题有：竣工验收的时间不合适；参加竣工验收的单位还缺少主管部门、建设监理、维护使用、质量监督等相关单位。4建设单位在竣工验收的备案工作中存在备案时间错误、受理备案单位错误的问题，建设单位应在工程竣工验收合格后 15 日内到工业和信息化部或者省、自治区、直辖市通信管理局或者受其委托的通信工程质量监督机构办理竣工验收备案手续，并提交通信工程竣工验收备案表及工程验收证书。5施工单位应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题。理由：部分电池不能充电虽然已过保修期，且不属于施工单位的责任，但是施工单位对由于非施工单位原因而造成的质量问题，应积极配合建设单位、运行维护单位分析原因，进行处理。本工程中的供应单位提供的电池有质量问题，应由电池提供方承担修复费用，施工单位协助修复。五、（通信工程建设监理）某架空线路工程为三类工程，施工地点位于山区，建设单位通过招投标选定了一乙级监理单位和一通信信息网络系统集成甲级资质的施工单位，施工合同规定工程按月进度付款。监理单位在工程开工后，按照监理合同的要求向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工申请报告和施工组织设计。监理单位对此施工组织设计进行了审查，认为此文件的内容齐全、符合合同要求，同意施工单位按照此文件进行施工。监理单位按照施工组织设计的施工要求和施工计划，对施工单位开始进行监理。在施工过程中，施工单位在立杆和埋设拉线时通知了监理单位，监理单位因为无交通工具而未到现场。现场监理人员后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线部分来看施工满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字，确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后，向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。此时，施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告。监理单位经过在建设单位和施工单位之间进行调解后，工程最终停工。后经建设单位的筹款，施工单位拿到进度款以后，向监理单位报送复工报告，工程复工。施工单位计算停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。经施工单位的努力工作，顺利完成了全部工程量，并编写好了竣工资料，施工单位向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。问题：(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗？乙级监理单位有资格监理甲级施工单位施工的工程吗？监理单位承揽业务的资质等级要求是如何规定的？(2)监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间正确吗？为什么？(3)在此背景中，包含了监理单位的哪些工作内容？(4)现场监理人员的质量控制存在什么问题？(5)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后应怎么办？(6)此工程中，监理单位所作的信息管理工作有哪些？【答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。监理单位的监理资质与施工单位的施工企业资质没有关系。也就是说,任意一种通信工程监理资质都能够监理各种具有与通信工程施工相关资质的施工单位。监理单位承揽业务的资质等级要求是：通信建设甲级监理单位可以监理一、二、三类通信工程；乙级监理单位可以监理二、三类通信工程；丙级监理单位可以监理三类的通信工程。(2)监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间不正确。监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间应在施工单位进场以前,即开工之前。这样,施工单位进场以后,施工组织设计及开工申请报告才能及时地送交。(3)在此背景中,包含了监理单位的以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(4)现场监理人员在质量控制过程中,对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字,这样做不符合要求。如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时,由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上,这样,虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求,但实际上这些电杆和拉线的埋深仍然不符合规范要求,这样极有可能使施工单位在施工过程中发生安全事故。因此,现场监理人员应对这些隐蔽工程进行旁站监理后,再在隐蔽工程随工验收签证上签字,以确保其施工质量。(5)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后,应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定,在施工单位和建设单位之间进行协调,尽可能地避免工程停工事件的发生。(6)在本工程中,监理单位所做的信息管理工作主要有：编写监理规划,编写监理周报和月报,收集、审核、审批施工单位提交的工程文件,统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量,收集工程及质量情况,审查施工单位的工程竣工资料,编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。六、A 现场部分角杆向内角倾斜，施工队分析原因有：拉线距高比不符合要求、角杆杆根没有向内角方向移位、没有按设计安装杆根装置、杆根装置安装位置不正确、拉线程式不符合规定。问题：指出 A 现场可能导致角杆向内角倾斜的其它原因。【答案】（1）电杆及拉线地锚埋深不够；-56-（2）拉线出土点不正确；（3）杆洞及地锚坑回填土未夯实；（4）拉线收紧程度不够；（5）杆路的档距或杆上负荷不符合工程设计要求。七、背景某电信工程局（乙方）于某年 4 月 20 日与一电信公司（甲方）签订了通信管道土方挖掘合同，管道全长 2km，其中挖掘土方 4500m3（5 元/m3）。假设采用机械施工，机械租赁费用为 450 元/台班，技术工人费为 24 元/工日，现场管理费率为 40%，甲、乙双方合同约定 5 月 11 日开工，5 月 20 日完工，在实际施工过程中发生了以下几项事件：事件一：因租赁的挖掘机大修，晚开工 2天，造成窝工 10 个工日；事件二：施工过程中因土质问题，接到监理工程师 5月 15 日停工的指令，进行地质复查，配合用工为 15 个工日。事件三：5 月 19日，接到监理工程师 5 月 20 日复工令，同时提出管道沟深度加深，因此需增加开挖土方量 900m3。事件四：5 月 20 日至 22 日，因下大暴雨，迫使开挖暂停，造成人员窝工 10 个工日、机械窝工 3 个台班。事件五：5 月 23 日永久性道路被冲坏，应业主要求修复用了 30 个工日，5 月 24 日恢复正常挖掘工作，最终于 5 月 30 日完成。问题 1.上述事件中，哪些乙方可以向甲方要求索赔？哪些不可以？简要说明理由。2.每项事件的工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？3.合理索赔金额是多少？4.乙方应向甲方提供哪些索赔文件？5.简述如何提高索赔成功率。【答案】1.能不能索赔的关键在于分清责任，属于甲方责任的，可以索赔，而由于乙方自身原因造成延误的，不能索赔。参考答案如下：事件一：不能提出索赔，因为租赁的挖掘机大修延误开工属于承包商（乙方）的责任；事件二：可以提出索赔，因为地质条件的变化属于业主（甲方）应该承担的责任；事件三：可以提出索赔，因为协调设计的变更属于业主（甲方）的责任；事件四：可以提出索赔，因为天气（大暴雨）属不可抗力，工期顺延；事件五：可以提出索赔，因为协调修复被冲坏的永久性道路属于业主（甲方）的责任。2.可索赔的工期如下：事件二：可索赔工期 5 天(1519 日）；事件三：可索赔工期 2 天，900m3（4500m310 天）2 天；事件四：可索赔工期 3 天(2022日）；事件五：可索赔工期 1 天(23 日）；可索赔工期共计 523111天。3.可索赔的费用如下：事件二：人工费：15 工日24 元/工日(140%)504 元机械费：450 元/台班5 台班（天）2250 元；八、某施工单位承担了一项通信管道工程，工程内容为在城区部分路段建设塑料管道。管道基础用水泥混凝土制作，管道用水泥混凝土包封，混凝土采用搅拌机现场搅拌。工程中需要切割沥青混凝土路面；由于部分施工地段地下水位高，开挖管道沟槽和入孔坑时需降水，降水使用燃油抽水机；回填管道沟时要求夯填。为避免施工过程中管道沟槽坍塌、回填后路面下沉、管孔不通、入孔壁灰层剥落等情况发生，该施工单位进行了详细的工前策划，设置了质量控制点，制定了安全和环保措施。在进行安全及技术交底时明确了工程概况、施工方案、“三新”技术、对成品和半成品的保护措施。本工程顺利实施。【问题】1根据工程特点，该施工单位需要重点控制的工序有哪些?2本工程所进行的安全技术交底还应包含什么内容?3识别本工程的环境因素。4管道施工作业时，应注意哪些安全防护?【答案】1施工单位需重点控制的工序：(1)管道基础；(2)塑料管铺设；(3)回填土方、夯填；(4)入孔内井壁抹灰；(5)管道试通；(6)管道沟槽的支护或放坡。2安全技术交底还应包含的内容：(1)安全措施；(2)关键工序和质量控制点；(3)施工工艺；(4)质量通病预防及注意事项；(5)施工中的危险因素、可能造成的伤害以及预防措施。3本工程环境因素：(1)路面切割机工作时的噪声和扬尘；(2)开挖管道沟槽时的扬尘；(3)发电机、抽水机工作时的废气和噪声；(4)清洗搅拌机产生的污水、搅拌机装料时产生的扬尘；(5)打夯机产生的噪声。4需注意的安全防护有：(1)临时用电设施安装漏电保护装置；(2)公路上施工设警示标志；(3)管道沟槽壁支护牢固。九、某施工单位承担了我国东南某地直埋光缆线路工程，采用包工不包料的方式承包。项目负责人在开工前组织全体施工人员开会，由现场勘察人员作安全技术交底，并指定由质量负责人兼任安全员，会议没有做书面记录，会后按照分工分别投入