气管安装施工合同(5份合同范本).docx

气管安装施工合同(5份合同范本)【第1份】天然气管道订做安装合同书（范本）合同编号号甲方：(委托方)乙方：(受委托方)根据民法典、建设部城市燃气管理办法(第号)、省人民政府省燃气管理办法(第号)等有关规定，为确保城市道路及小区庭院建设的规范化，经甲、乙双方充分协商，就天然气管道入户安装事宜达成如下协议：一、甲方委托乙方在乙方建设或管理的小区内，对自愿使用天然气的住户代理收取天然气管道入户安装费用。二、工程名称、工程地址、工程范围、合同金额、工程期限(一)工程名称：天然气管道工程。(二)工程地址：(三)工程范围：(四)合同金额：大写。注：本合同该庭院有户使用天然气，每户共摊各类费用元，包括通气点火所用的相关设施(含甲方送统一制式灶具壹台)，双方结算时以实际交纳天然气安装费用的户数为准。三、乙方在本合同签订之日起的日内向甲方提供安装天然气管道施工用的1:1000庭院总平面图壹份，提供1:500住宅楼的平面和立面图、庭院地下隐蔽工程资料及远景发展规划资料各壹份。四、甲方施工时，乙方为甲方提供临时仓库，为甲方协调解决施工用水、用电，协助甲方做好施工现场的协调工作，确保甲方顺利施工。五、付款办法一次性付清入户安装费用的用户每户费用元整，于本合同生效二日内付清。分批付清入户安装费用的用户，每户费用元整，于本合同签订后的二日内预付每户元整，共计元整安装户内管网、气表及配套设施时，乙方再向甲方付每户元整安装工程竣工后乙方付清全部余款，入住率超过%以上时甲方开始为乙方供气。乙方以转帐或现金支付方式结算。六、甲方应严格按照国家规定的燃气管道安装规范进行安装。通气前按照国家规定的标准对燃气管道系统进行总检。七、乙方负责管道施工期间的维护并不得在甲方已埋设的管道上修建任何建筑物、构筑物，不得在管道两侧米范围内植树、动土。八、本合同为甲方委托乙方代理收取天然气入户安装费用。根据自愿、公平原则，乙方直接向甲方交付天然气入户安装费用的，具体内容按本合同规定执行。不论乙方代收或直接向甲方交付天然气入户安装费用，自乙方全部结清甲方安装费用后，乙方代办甲方与使用天然气的住户签订天然气使用、服务协议，并将该协议交用户及甲方各一份。九、自本合同的小区内正式通气之日起，甲方将中压管网至庭院小区、用户室内管道的全部产权和管理权移交给用户。城市管道燃气管网户外部分属公用设施，无论投资主体及产权归属，均由甲方统一管理、安排使用，任何单位和个人不得干涉、阻挠养护作业和新增用户接管。庭院管网户外部分公用设施，自通气之日起由甲方负责维修。十、乙方有义务将甲方随合同交付的敬告等安全使用宣传资料及时发放给用户，并告知用户应严格按照管道燃气安全使用手册的要求规范操作。十一、未尽事宜双方协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。十二、本合同自乙方首批应付资金汇到甲方帐户后生效。本合同一式陆份，甲方四份，乙方贰份。附件：安全敬告份。甲方：乙方：年月日【第2份】煤气管道工程安装合同书合同编号：甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和(1999-0201建筑工程施工合同)及有关法律顾问、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工一事协商一致，订立本合同。第一条工程概况工程名称：市街气化站及管道供气项目。工程地点：市街。工程范围和内容：气化站：个街厨房管道、调压器、流量等材料表内容。工程造价为：元整。(即：￥元)第二条工程期限合同工期：依据国家颁布的工期定额，商定本合同工程开工、竣工日期。双方约定自年月日至年月日竣工。第三条材料供应一、本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应。二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。第四条工程结算方式一、甲、乙双方正式签约后，甲方需在日之内支付工程造价总额的%给乙方。如甲方未按合同付款，则工期自然推后。二、当乙方收到甲方预付款后，日内正式进入安装工地。三、当竣工后，甲方需在日将其余的%支付给乙方，余下%款项在工程使用后个月内一次付清。工程若有未曾预见项目或变更，工程造价结算则按实际计算并一次付清。四、支付方式：采用银行转帐、汇票或现金的形式支付。第五条工程验收一、乙方在工程竣工后，由乙方负责整个工程系统的检测调试，试用期为天，并由甲方、乙方将工程试用检测的结果进行验收。二、工程交付使用后，甲方正常使用天，视甲方验收认可。第六条保修维护乙方提供本供气系统的维护和保养服务工作，保修期限：依据国务院令第279号建设工程管理条例的有关规定执行。即：二年内设备、材料非人为损坏的维护，乙方提供无偿免费服务二年后为有偿服务。第七条组成合同的文件组成本合同的文件包括：图纸、工程材料表、预(概)算书、双方有关工程的洽谈、简单变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。第八条甲方的承诺与保证一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议三、其保证做好本工程的三通一平工作，保证水源、电源通到施工现场双方商定地点的总表，并承担施工引起的水、电费用四、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。第九条乙方的承诺与保证一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司和法律行为(包括获得所有必要的政府批准)授权签订和履行本协议三、保证在施工过程中，本着安全第一的宗旨，如出现因乙方原因而发生的危及自身及他人的安全事故和工伤事故，乙方承担一切费用及责任四、承诺按合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任五、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。第十条违约责任一、甲方须按期支付各款项。若超过期限，甲方须支付%的违约金。并且乙方有权进行终止系统操作。二、因乙方原因未按合同规定的工期交付使用的，须赔偿甲方已付款项一倍的罚款。三、因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。第十一条保密一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。第十二条补充与变更本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。第十三条不可抗力任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。第十四条争议的解决本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十五条优先权为便于本工程竣工后的维护保养，本工程竣工后乙方将成为优先考虑的供气商。第十六条其它一、本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签并加盖公章之日起生效。二、合同一式二份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。甲方(盖章)乙方(盖章)法定代表人(签)法定代表人(签)年月日年月日签订地点：签订地点：甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和(1999-0201建筑工程施工合同)及有关法律顾问、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工一事协商一致，订立本合同。第一条工程概况工程名称：市街气化站及管道供气项目。工程地点：市街。工程范围和内容：气化站：个街厨房管道、调压器、流量等材料表内容。工程造价为：元整。(即：￥元)第二条工程期限合同工期：依据国家颁布的工期定额，商定本合同工程开工、竣工日期。双方约定自年月日至年月日竣工。第三条材料供应一、本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应。二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。第四条工程结算方式一、甲、乙双方正式签约后，甲方需在日之内支付工程造价总额的%给乙方。如甲方未按合同付款，则工期自然推后。二、当乙方收到甲方预付款后，日内正式进入安装工地。三、当竣工后，甲方需在日将其余的%支付给乙方，余下%款项在工程使用后个月内一次付清。工程若有未曾预见项目或变更，工程造价结算则按实际计算并一次付清。四、支付方式：采用银行转帐、汇票或现金的形式支付。第五条工程验收一、乙方在工程竣工后，由乙方负责整个工程系统的检测调试，试用期为天，并由甲方、乙方将工程试用检测的结果进行验收。二、工程交付使用后，甲方正常使用天，视甲方验收认可。第六条保修维护乙方提供本供气系统的维护和保养服务工作，保修期限：依据国务院令第279号建设工程管理条例的有关规定执行。即：二年内设备、材料非人为损坏的维护，乙方提供无偿免费服务二年后为有偿服务。第七条组成合同的文件组成本合同的文件包括：图纸、工程材料表、预(概)算书、双方有关工程的洽谈、简单变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。第八条甲方的承诺与保证一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议三、其保证做好本工程的三通一平工作，保证水源、电源通到施工现场双方商定地点的总表，并承担施工引起的水、电费用四、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。第九条乙方的承诺与保证一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司和法律行为(包括获得所有必要的政府批准)授权签订和履行本协议三、保证在施工过程中，本着安全第一的宗旨，如出现因乙方原因而发生的危及自身及他人的安全事故和工伤事故，乙方承担一切费用及责任四、承诺按合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任五、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。第十条违约责任一、甲方须按期支付各款项。若超过期限，甲方须支付%的违约金。并且乙方有权进行终止系统操作。二、因乙方原因未按合同规定的工期交付使用的，须赔偿甲方已付款项一倍的罚款。三、因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。第十一条保密一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。第十二条补充与变更本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。第十三条不可抗力任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。第十四条争议的解决本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十五条优先权为便于本工程竣工后的维护保养，本工程竣工后乙方将成为优先考虑的供气商。第十六条其它一、本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签并加盖公章之日起生效。二、合同一式二份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。甲方(盖章)乙方(盖章)法定代表人(签)法定代表人(签)年月日年月日签订地点：签订地点：【第4份】煤气管道工程安装合同新合同编号：甲方：乙方：第一条工程概况工程名称：市街气化站及管道供气项目。工程地点：市街。工程范围和内容：气化站：个街厨房管道、调压器、流量等材料表内容。工程造价为：元整。（即：￥元）第二条工程期限合同工期：依据国家颁布的工期定额，商定本合同工程开工、竣工日期。双方约定自年月日至年月日竣工。第三条材料供应一、本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应。二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。第四条工程结算方式一、甲、乙双方正式签约后，甲方需在日之内支付工程造价总额的给乙方。如甲方未按合同付款，则工期自然推后。二、当乙方收到甲方预付款后，日内正式进入安装工地。三、当竣工后，甲方需在日将其余的支付给乙方，余下款项在工程使用后个月内一次付清。工程若有未曾预见项目或变更，工程造价结算则按实际计算并一次付清。四、支付方式：采用银行转帐、汇票或现金的形式支付。第五条工程验收一、乙方在工程竣工后，由乙方负责整个工程系统的检测调试，试用期为天，并由甲方、乙方将工程试用检测的结果进行验收。二、工程交付使用后，甲方正常使用天，视甲方验收认可。第六条保修维护乙方提供本供气系统的维护和保养服务工作，保修期限：依据国务院令第279号建设工程管理条例的有关规定执行。即：二年内设备、材料非人为损坏的维护，乙方提供无偿免费服务；二年后为有偿服务。第七条组成合同的文件组成本合同的文件包括：图纸、工程材料表、预（概）算书、双方有关工程的洽谈、简单变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。第八条甲方的承诺与保证一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议；三、其保证做好本工程的三通一平工作，保证水源、电源通到施工现场双方商定地点的总表，并承担施工引起的水、电费用；四、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。第九条乙方的承诺与保证一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司和法律行为（包括获得所有必要的政府批准）授权签订和履行本协议；三、保证在施工过程中，本着安全第一的宗旨，如出现因乙方原因而发生的危及自身及他人的安全事故和工伤事故，乙方承担一切费用及责任；四、承诺按合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任；五、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。第十条违约责任一、甲方须按期支付各款项。若超过期限，甲方须支付的违约金。并且乙方有权进行终止系统操作。二、因乙方原因未按合同规定的工期交付使用的，须赔偿甲方已付款项一倍的罚款。三、因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。第十一条保密一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。第十二条补充与变更本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。第十三条不可抗力任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。第十四条争议的解决本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十五条优先权为便于本工程竣工后的维护保养，本工程竣工后乙方将成为优先考虑的供气商。第十六条其它一、本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。二、合同一式二份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日签订地点：签订地点：【第5份】煤气管道工程安装合同范本甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和（1999-0201建筑工程施工合同）及有关法律顾问、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工一事协商一致，订立本合同。第一条工程概况工程名称：市街气化站及管道供气项目。工程地点：市街。工程范围和内容：气化站：个街厨房管道、调压器、流量等材料表内容。工程造价为：元整。（即：￥元）第二条工程期限合同工期：依据国家颁布的工期定额，商定本合同工程开工、竣工日期。双方约定自年月日至年月日竣工。第三条材料供应一、本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应。二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。第四条工程结算方式一、甲、乙双方正式签约后，甲方需在日之内支付工程造价总额的给乙方。如甲方未按合同付款，则工期自然推后。二、当乙方收到甲方预付款后，日内正式进入安装工地。三、当竣工后，甲方需在日将其余的支付给乙方，余下款项在工程使用后个月内一次付清。工程若有未曾预见项目或变更，工程造价结算则按实际计算并一次付清。四、支付方式：采用银行转帐、汇票或现金的形式支付。第五条工程验收一、乙方在工程竣工后，由乙方负责整个工程系统的检测调试，试用期为天，并由甲方、乙方将工程试用检测的结果进行验收。二、工程交付使用后，甲方正常使用天，视甲方验收认可。第六条保修维护乙方提供本供气系统的维护和保养服务工作，保修期限：依据国务院令第279号建设工程管理条例的有关规定执行。即：二年内设备、材料非人为损坏的维护，乙方提供无偿免费服务；二年后为有偿服务。第七条组成合同的文件组成本合同的文件包括：图纸、工程材料表、预（概）算书、双方有关工程的洽谈、简单变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。第八条甲方的承诺与保证一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议；三、其保证做好本工程的三通一平工作，保证水源、电源通到施工现场双方商定地点的总表，并承担施工引起的水、电费用；四、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。第九条乙方的承诺与保证一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司和法律行为（包括获得所有必要的政府批准）授权签订和履行本协议；三、保证在施工过程中，本着安全第一的宗旨，如出现因乙方原因而发生的危及自身及他人的安全事故和工伤事故，乙方承担一切费用及责任；四、承诺按合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任；五、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。第十条违约责任一、甲方须按期支付各款项。若超过期限，甲方须支付的违约金。并且乙方有权进行终止系统操作。二、因乙方原因未按合同规定的工期交付使用的，须赔偿甲方已付款项一倍的罚款。三、因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。第十一条保密一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。第十二条补充与变更本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。第十三条不可抗力任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。第十四条争议的解决本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十五条优先权为便于本工程竣工后的维护保养，本工程竣工后乙方将成为优先考虑的供气商。第十六条其它一、本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。二、合同一式二份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日签订地点：签订地点：