2022年1Z304000建设工程合同和劳动合同法律制度.doc

1Z304000建立工程合同和劳动合同法律制度章 节2011年2012年1Z301000 建立工程根本法律知识21221Z302000 施工许可制度1181Z303000 建立工程发承包法律制度15131Z304000 建立工程合同和劳动合同法律制度19161Z305000 建立工程施工环境保、节约能源和文物保护法律责任441Z306000 建立工程平安消费法律制度21171Z307000 建立工程质量法律制度25251Z308000 处理建立工程纠纷的法律制度1425合 计130130【考情分析】2011、2012年各章分值统计节内容1Z304010建立工程合同制度4018 违约责任及违约责任的免除4019 建立工程合同示范文本的使用与法律地位4011 合同的法律特征和订立原则4012 合同的要约与承诺4013 建立工程施工合同的法定方式和内容4014 建立工程工期和支付价款的规定4015 建立工程赔偿损失的规定4016 无效合同和效力待定合同的规定4017 合同的履行、变更、转让、撤销和终止1Z304020劳动合同及劳动关系制度4021 劳动合同订立的规定4022 劳动合同的履行、变更、解除和终止4023 合法用工方式与违法用工方式的规定4024 劳动保护的规定4025 劳动争议的处理4026 工伤处理的规定4027 违法行为应承担的法律责任1Z304030 8大相关合同4031 承揽合同的法律规定4032 买卖合同的法律规定4033 借款合同的法律规定4034 租赁合同的法律规定4035 融资租赁合同的法律规定4036 运输合同的法律规定4037 仓储合同的法律规定4038 委托合同的法律规定【考情分析】小节单项选择题多项选择题合计4010 建立工程合同制度4题4分2题4分6题8分4020 劳动合同及劳动关系制度3题3分1题2分4题5分4030 相关合同2题2分2题4分4题6分合 计9题9分5题10分14题19分 4000 建立工程合同和劳动合同法律制度分值分析第一节4010 建立工程合同制度 1.合同的法律特征和订立原则2.合同的要约与承诺3.建立工程施工合同的法定方式和内容4.建立工程工期5.工程价款的支付6.建立工程赔偿损失的规定7.无效合同 8. 效力待定合同的概念9. 合同的履行、变更、转让、撤销和终止10.可撤销合同11.合同的终止12.违约责任及违约责任的免除13.建立工程合同示范文本的使用与法律地位1.合同的法律特征和订立原则1.1 合同的概念与法律特征1.2 合同法的根本原则1.3 合同的分类1.4 建立工程合同1.1 合同的概念与法律特征概念·是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。合同的法律特征（四特征）·合同是一种法律行为·合同的当事人法律地位一律平等，且双方自愿协商·合同的目的性在于设立、变更、终止民事权利义务关系·合同的成立必须有两个以受骗事人，且意思表示一致1.2 合同法的根本原则（五原则）平等原则自愿原则公平原则老实信誉原则合法原则【平等原则】合同当事人的法律地位一律平等合同中的权利义务对等合同当事人必须就合同条款充分协商一致 【公平原则】依照公平原则确定双方的权利义务依照公平原则确定风险的合理分配依照公平原则确定违约责任1.3 合同的分类（六大类）【分类一】依照法律是否明文规定了一定合同的名称有名合同·也称典型合同，法律上给予专门名称，设定专门标准的合同，除了适用合同法的一般规则外，还应直截了当适用该类合同的专门规定无名合同·也称非典型合同，法律上未规定专门名称和专门规则的合同，适用合同法的一般规则，然后再比照最相类似的有名合同规则【分类二】依照当事人是否互相负有给付义务双务合同·当事人之间互相承担义务，构成对价关系，如施工合同单务合同·一方承担义务，另一方只享有权利，如赠予合同【分类三】依照合同是否需要交付标的物诺成合同·指当事人双方意思表示一致就能够成立，不需要交付标的物，如买卖合同实践合同·指除当事人双方意思表示一致外，尚须交付标的物才能成立，如保管合同【分类四】依照法律对合同的方式是否有特定要求，妨碍合同的成立与生效要式合同·必须采取法定方式不要式合同·当事人能够选择合同方式【2012年真题】要式合同是指（）的合同。A.法律上已经确定了一定的名称和规则 B.当事人双方互相承担义务C.依照法律规定必须采纳特定方式 D.当事人双方意思表示一致即告成立答疑编号950183040101 【答案】C【解析】此题考察的是合同的法律特征和订立原则。要式合同，是指依照法律规定必须采取特定方式的合同。参见教材P115。【分类五】依照当事人之间的权利义务是否存在对价关系有偿合同·一方享有权益须向另一方支付代价无偿合同·一方享有权益无须向另一方支付代价【分类六】按合同间的主从关系主合同是能够独立存在的合同从合同依附于主合同方能存在合同1.4 建立工程合同概念·指承包人进展工程建立，发包人支付价款的合同,是一种特别的承揽合同分类·建立工程勘察合同·建立工程设计合同·建立工程施工合同建立工程施工合同（建立工程中最重要的一类）·施工人（承包人）依照发包人的委托，完成建立工程工程的施工工作，发包人接受工作成果并支付酬劳的合同2.合同的要约与承诺2.1 合同订立与合同成立2.2 要约的概念及构成要件2.3 建立工程领域重要文件的本质2.1 合同订立与合同成立2.2 要约的概念及构成要件【典型案例】女： （害羞地）你愿意和我一生一世在一起吗?男： （激动地）所以了。嫁给我好吗？女：好吧！要约邀请要约承诺【要约的规定】内容详细确定应具有足以使合同成立的主要条款说明经受要约人承诺，要约人即受约束（不能逗你玩） 【要约的法律效力】要约的生效时刻：要约到达受要约人时生效（收到生效，非发出生效）要约的有效期间：由要约人在要约中规定【重点难点】两个重要概念【重点难点】要约不得撤销要约的情况 要约人确定了承诺期限或者以其它方式明示要约不可撤销 受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了预备 关于要约不得撤销的两类情形，应当精确经历。特别是留意第二项，要求受要约人不仅得“有理由认为要约不可撤销”，而且要求“已经为履行合同作了预备工作”。两个并列条件缺一不可。【案例讲解】甲发出一封要约信给乙，说要订购一批水泥，价格、数量、时间均特别明确，并派丙去送信。信送出后甲又懊悔了，在丙还没有把信送达乙之前收回信，称为要约的撤回。如乙收到信，但乙还没来得及回信说同意（承诺通知），如今甲通知说取消信上所说的内容，则称为要约的撤销。如甲在信上承诺本人的定货绝对不会有变化，并要求乙立即备货，乙收到信后立即进了30吨水泥，则如今即便乙还没来得及回信说同意，甲也不可撤销该要约。【2011年真题】施工企业依照材料供给商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。假如施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供给商处，则该取消通知从法律上称为（ ）。A.要约撤回 B.要约撤消 C.承诺撤回 D.承诺撤消答疑编号950183040102 【正确答案】A【答案解析】A先于邀约，或与邀约同时到达，使邀约丧失法律效力的意思表示。B指邀约生效后，在受要约人承诺前，是邀约丧失法律效力的意思表示。 C撤回承诺的通知应在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人。价目表是要约邀请，建筑材料采购清单是要约，在要约生效之前使其不发生效力，称为要约的撤回。参见教材P117。【典型例题】按照合同法规定，要约人撤销要约的通知应在（）到达受要约人，才能取消该项要约。A.要约到达受要约人之前B.受要约人发出承诺通知之前C.承诺通知到达要约人之前D.受要约人发出承诺通知之后答疑编号950183040103 【答案】B【解析】要约的撤销。参见教材P117。2. 承诺承诺的概念·承诺是受要约人同意要约的意思表示承诺的方式（两种）·发出承诺要约的通知 ·作出行为如开工、预付价款等 【承诺生效时刻确实认】有承诺通知的，承诺通知到达要约人时生效无通知的，依照买卖适应或对应的行为生效承诺生效时合同成立【重点难点】受要约人对要约的内容作出本质性变更的，不视为承诺，而视为新要约如只对要约内容作出非本质性变更，视为承诺【案例讲解】甲向乙定购电梯3部，要求三日内作出答复，乙在第2天就答复说只有两部电梯可买卖，则此答复视为乙向甲发出的一个新要约。甲向乙定购电梯3部，要求三日内作出答复，乙在第2天就答复说能够，但是电梯的外包装箱的颜色和原来的有点不一样，这个视为有效承诺。【2012年真题】某施工企业向某玻璃厂发出购置玻璃的要约。要求玻璃厂5月20日之前确认，玻璃厂于5月25日答复同意。玻璃厂同意的行为应视为（）。A.要约邀请B.承诺C.承诺意向D.新要约答疑编号950183040104 【答案】D【解析】此题属于承诺的超期。此题玻璃厂超期答复同意，视为新要约。参见教材P117。【2010年真题】施工单位向电梯消费公司订购两部A.型电梯，并要求5日内交货。电梯消费公司回函表示假如延长一周可如约供货。依照合同法，电梯消费公司的回函属于（）。A.要约邀请B.承诺C.新要约D.部分承诺答疑编号950183040105 【答案】C【解析】承诺内容必须和要约内容一致。受要约人对要约的内容作出本质性变更的，为新要约。参见教材P117。【2010年真题】水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约作出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为（）。A.施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时B.水泥厂的答复文件到达施工单位时C.施工单位发出订购水泥的要约时D.水泥厂发生答复文件时答疑编号950183040106 【答案】B【解析】承诺生效时合同成立。参见教材P117。2.3 【重点难点】建立工程领域重要文件的本质招标公告（但凡公告类、说明书类的一般属于要约邀请）招标文件（是要约邀请，招标文件中缺最重要的条款价格）投标文件（要约）中标通知书（承诺）【2012年真题】依照合同法，以下文件中，不属于要约邀请的有（）A.投标文件 B.中标通知书C.符合要约规定的售楼广告 D.拍卖公告E.招标公告答疑编号950183040107 【答案】ABC【解析】此题考察的是合同的要约与承诺。选项A属于要约，选项B属于承诺，选项C属于要约。选项DE属于要约邀请。参见教材P116。【2010年真题】某建立工程发包人通过招标确定了中标人，双方依法签订了施工合同，则该施工合同成立的时间为（）之日。A.合同备案B.中标通知发出C.评标委员提交评标报告D.发包人确定中标人答疑编号950183040108 【答案】B【解析】承诺生效时合同成立。参见教材P117。3. 建立工程施工合同的法定方式和内容3.1 建立工程施工合同的法定方式3.2 合同的内容3.3 建立工程施工合同一般条款3.4 发包人的主要义务3.5 承包人的主要义务3.1 建立工程施工合同的法定方式书面方式（建立工程合同必须是）口头方式其他方式（如登记）·当事人未订立书面方式或口头方式合同，但从双方的民事行为能够推定双方有订立合同意愿的，能够认定属于其他方式【重点难点】案例P117用合同书方式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立建立工程应当采纳书面合同方式。当事人未采纳书面方式。但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立【典型例题】某小型施工工程，甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同（）。A.未成立B.补签后成立C.成立D.备案登记后成立答疑编号950183040109 【答案】C【解析】考点为合同方式欠缺的法律后果。施工合同应该采纳书面合同，但未定立合同一方已经履行了主要义务，对方接受的，视为合同成立。参见教材P117。3.2 合同的内容当事人名称或姓名和住所标的（有形财产、无形财产、劳务、工作成果）数量质量价款或酬劳履行期限、地点和方式违约责任处理争议的方法（和解、调解、仲裁、诉讼四种）3.3 建立工程施工合同一般条款工程范围建立工期中间交工工程的开工和竣工时间工程质量工程造价技术材料交付时间材料和设备供给责任拨款和结算竣工验收质量保修范围和质量保证期双方协作内容【重点难点】关于工程质量施工人必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修正工程设计，不得偷工减料发包人不得明示或者暗示施工人违背工程建立强迫性标准，降低工程质量3.4 发包人的主要义务不得违法发包提供必要施工条件及时检查隐蔽工程及时验收工程支付工程价款【2012年真题】以下不属于发包人义务的情形是（）。A.提供必要施工条件 B.及时组织工程竣工验收C.向有关部门移交建立工程档案D.就审查合格的施工图设计文件向施工企业进展详细说明答疑编号950183040110 【答案】D【解析】此题考察的是建立工程施工合同的法定方式和内容。发包人主要义务包括：（1）不得违法发包；（2）提供必要的施工条件；（3）及时检查隐蔽工程；（4）及时验收工程；（5）支付工程价款。D是承包人的主要义务。参见教材P120。3.5 承包人的主要义务不得转包和违法分包工程自行完成建立工程主体构造施工接受发包人的有关检查支付竣工验收合格的建立工程建立工程质量不符合商定的无偿修理4. 建立工程工期4.1 工期相关概念4.2 推延开工4.3 暂停施工4.4 工期顺延4.5 竣工日期4.1 工期相关概念4.2 推延开工4.3 暂停施工工程师以书面方式要求承包人暂停施工，并在48小时内提出书面处理意见承包人施行工程师的处理意见后，可书面提出复工要求，工程师应在48小时内给予答复，未48小时答复的，承包人可自行复工【重点难点】工期与赔偿断定原则（是否为承包人缘故）因承包人缘故造成的停工，由承包人承担费用，工期不予顺延非承包人缘故（发包人缘故、第三人缘故或不可抗力），由发包人承担追加合同价款，同时顺延工期4.4 工期顺延【重点难点】工期能够顺延的情形发包人未能按时提供图约及开工条件发包人未能按时支付工程款工程师未按合同商定提供所需指令、批准等，使施工不能正常进展设计变更和工程量增加一周内非承包人缘故停水、停电、停气造成停工累计超过8小时不可抗力其它【原则】一定是非承包人缘故才能够顺延工期【工期顺延的程序】（两个14天）承包人在可顺延工期情况发生后14天内，以书在方式向工程师提出报告工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期视为同意顺延工期4.5 竣工日期竣工日期·指双方在协议书中商定，承包人完成承包范围内工程的绝对或者相对日期提早竣工·双方协商一致后签订提早竣工协议，作为合同组成部分·协议中应包括承包人为保证工程质量和平安采取的措施、发包人为提早竣工提供的条件以及提早竣工所需的追加合同价款等内容【重点难点】当事人对建立工程实际竣工日期有争议的处理（三种情况）工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期承包人提交了竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期建立工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建立工程之日为竣工日期5. 工程价款的支付5.1 合同重要条款空缺的处理5.2 工程竣工结算价款前提和支付程序5.3 合同价款确实定与品种5.4 两种工程价款争议的处理5.5 欠付工程款的利息支付5.6 发包人欠付工程款的处理5.7 建立工程垫资（带资承包）咨询题5.8 建立工程价款优先受偿权5.1 合同重要条款空缺的处理（三步曲）【重点难点】价款或酬劳不明确确实定原则按订立合同时履行地的市场价格履行，执行政府定价的除外【重点难点】价款或酬劳不明时处理原则有三个要点一是适用范围，适用于非政府定价和政府指导价类的物品二个是时间要点，订立合同时，而非履行合同时三是地点要点，是合同履行地，而非合同订立地 【重点难点】履行期限不明确确实定原则债务人可随时履行，债权人也能够随时要求履行，但应当给对方必要的预备时间【2010年真题】某施工工程材料采购合同中，当事人对价款没有商定，未达成补充协议，也无法依照合同有关条款或买卖适应确定，应按照（）的市场价格履行。A.履行义务一方所在地B.材料所在地C.合同签订地D.订立合同时履行地答疑编号950183040201 【答案】D【解析】价款商定不明确的，应按照订立合同同时履行地的市场价格履行。参见教材P122。5.2 工程竣工结算价款前提和支付程序前提条件·工程经竣工验收合格支付程序·承包人向发包人递交竣工结算报告及完好的结算材料·发包人对承包人的竣工结算报告及材料进展审核·发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款·发包人、承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按合同商定的争议处理条款处理【案例分析】教材P122工程结算应以承包人向发包人递交竣工结算报告开场承包人应在收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人，因而是先由发包人支付价款，再由承包人交付工程假如由于承包人未能向发包人及时递交竣工结算报告导致结算和移交不能进展的处理·发包人要求支付工程的，承包人应当交会·发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任5.3 合同价款确实定与品种合同价款确实定·招标工程：由发包人、承包人依照中标通知书中的中标价格在协议内商定·非招标工程：由发包人承包人依照工程预算书在协议书内商定合同价款的品种·固定价格合同·可调价格合同·本钱加酬金合同【重点难点】黑白合同（阴阳合同）的处理阳合同（白合同）·在政府有关部门备案的合同阴合同（黑合同）·双方背离中标价格另行签订的合同处理·以备案的中标合同（阳合同、白合同）作为结算工程价款的依照【案例解析】教材P123开发商与建筑公司签订了5000多万元的施工合同，并备案其后开发商又以各种理由签订了一份4000万元的合同工程竣工后发生结算纠纷，应以哪一份合同作为工程款结算依照应以备案的合同（5000万元）作为结算依照在施工中，由于设计变更导致工程价款发生变化，属于正常的合同变更，不是黑白合同，但变更后也应补报备案【2011年真题】某建立工程工程中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价咨询题发生纠纷，遂诉至法院。法院如今应该（）作为结算工程款的依照。A.双方达成的补充协议 B.双方签订的备案合同C.类似工程的结算价格 D.市场的平均价格答疑编号950183040202 【正确答案】B【答案解析】阴阳合同的处理。当事人就同一建立工程另行订立的建立工程施工合同与通过备案的中标合同本质内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依照。参见教材P123。5.4 两种工程价款争议的处理发包人收到竣工结算文件后，在商定期限内不予答复视为发包人认可承包人的单方结算价的情况对工程量有争议的工程款结算对工程量有争议的，按施工过程中构成的签订等书面文件确认承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可按当事人提供的其他证据确定实际发生工程量5.5 欠付工程款的利息支付5.6 发包人欠付工程款的处理5.7 建立工程垫资（带资承包）咨询题带资承包的本质是由施工单位先负担工程费用，建立方拖延给付带资承包尽管违背了关于严格禁止在工程建立中带资承包的通知（部门规章）的规定，但没有违背法律、行政法规的强迫性规定，因而不属于无效合同【重点难点】工程垫资的处理对垫资和利息有商定的，支持商定，但商定的利息中高于中国人民银行同期同类贷款利率的部分不予支持对垫资没有商定的，按照工程欠款处理对垫资利息没有商定的，不予支持利息返还恳求【重点难点】欠付工程款与工程垫资利息的不同工程欠付工程款工程垫资利息有商定的从其商定从其商定，但利息不得高于银行同期贷款利率没有商定利息的按银行贷款利率不支持利息【2012年真题】发包人和承包人在合同中商定垫资但没有商定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的选项（）。A.法律规定禁止垫资，双方商定的垫资条款无效B.发包人应返还承包人垫资，但能够不支付利息C.双方商定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息D.垫资违背相关规定，应予以没收答疑编号950183040203 【答案】B【解析】此题考察的是建立工程工期和支付价款的规定。垫资是部门规章限制的内容，因而违背是违法，但不是无效合同。当事人对垫资和垫资利息有商定的，承包人恳求返还垫资和利息的，应予支持，但利息高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有商定的，按工程欠款处理。当事人对垫资利息没有商定的，承包人恳求支付利息的，不予支持。参见教材P124。【2011年真题】某施工合同中商定垫资但未商定垫资利息，施工企业恳求法院判决建立单位返还垫资及利息时，依照相关法律规定能够预见的判决结果是（）。A.返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息B.认定垫资违法，利息予以没收C.返还垫资但不支付利息D.返还垫资并双倍支付利息答疑编号950183040204 【正确答案】C【答案解析】垫资尽管违法，但不是无效合同。当事人对垫资和垫资利息有商定的，承包人恳求返还垫资和利息的，应予支持，但利息高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有商定的，按工程欠款处理。当事人对垫资利息没有商定的，承包人恳求支付利息的，不予支持。参见教材P124。【2010年真题】施工单位与建立单位签订施工合同，商定施工单位垫资20%，但没有商定垫资利息。后施工单位向人民法院提起诉讼，恳求建立单位支付垫资利息，对施工单位的恳求人民法院的做法是（）。A.由于未商定利息，施工单位要求支付垫资利息，不予支持B.尽管未商定利息，施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持C.由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支付D.尽管未商定利息，施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类型贷款利率支付垫资利息，应予支持答疑编号950183040205 【答案】A【解析】对垫付的处理。当事人对垫资利息没有商定，承包人恳求支付利息的，不予支付。参见教材P124。5.8 建立工程价款优先受偿权（三个合同）【重点难点】优先受偿权咨询题建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权（施工单位先于银行）消费者交付购置商品房的全部或大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人（购房人先于施工单位）【重点难点】关于承包人的优先受偿权承包人可与发包人协议将工程折价，也能够申请法院将该工程拍卖，价款优先受偿建筑工程价款包括承包人的实际支出费用，不包括因发包人违约所造成的损失工程承包人行使优先权的期限为六个月，自工程竣工之日或合同商定的竣工之日起计算【2011年真题】依照合同法相关规定，承包人行使优先受偿权的期限应当自建立工程（）起计算。A.合同订立之日 B.实际竣工之日 C.开工之日 D.保修期届满之日 E.合同商定竣工之日答疑编号950183040301 【正确答案】BE【答案解析】建立工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建立工程竣工之日或者建立工程合同商定的竣工之日起计算。参见教材P125。6. 建立工程赔偿损失的规定6.1 赔偿损失的内涵6.2 承担赔偿损失责任的构成要件6.3 赔偿损失的数额与范围6.4 商定赔偿损失与法定赔偿损失6.5 赔偿损失的限制6.6 建立工程施工合同中的赔偿损失6.1 赔偿损失的内涵概念·指合同违约方因不履行或不完全履行合同义务而给对方造成的损失，依法或依照合同商定赔偿对方所蒙受损失的一种违约责任方式赔偿损失具有以下特征·赔偿损失是合同违约方违背合同义务所产生的责任方式·赔偿损失具有补偿性，是强迫违约方给非违约方所受损失的一种补偿·赔偿损失具有一定的任意性可商定数额，也可商定计算方法·赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的全部损害为原则6.2 承担赔偿损失责任的构成要件具有违约行为造成损失后果违约行为与财产损失之间有因果关系违约人有过错，或者虽无过错，但法律规定应当赔偿6.3 赔偿损失的数额与范围赔偿损失的数额·损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失（补偿性）·包括合同履行后能够获得的利益，但不得超过违背合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的损失赔偿损失范围·直截了当损失：指财产上的直截了当减少·间接损失：指失去的能够预期获得的利益（指利润而非营业额）6.4 商定赔偿损失与法定赔偿损失商定赔偿损失：当事人商定的法定赔偿损失：法律直截了当规定的（是主要方式）【原则】商定赔偿损失优于法定赔偿损失只要违约，非违约方不需要证明其损害程度【重点难点】商定违约金高于或低于实际损失时的处理商定违约金低于实际损失，能够恳求法院或仲裁机构予以增加商定违约金过分高于实际损失，能够恳求法院或仲裁机构予以适当减少6.5 赔偿损失的限制【重点难点】赔偿损失的额度损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后能够获得的利益，但不得超过违背合同一方订立合同时预见或应当预见的损失如损害是不可预见的，则违约方不应赔偿 【案例形象理解】打碎了一只鸡蛋，如何赔偿，是只赔一只鸡蛋的钱，依然按照鸡生蛋，蛋生鸡的算法，赔5000只鸡蛋的钱？【重点难点】非违约方的减损义务当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大，当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担；未采取措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿 【案例形象理解】施工单位向水泥厂订购5T水泥，水泥厂错发了其它标号的水泥并卸至施工现场，此属于水泥厂违约。但如今忽然天降大雨，水泥遇水会硬化，如今作为非违约方的施工单位应将水泥先搬至仓库保管，而不能任由水泥淋雨受损，保管费用应由水泥厂承担【2012年真题】承包商向水泥厂购置袋装水泥并按合同商定支付全部货款。因运输公司缘故导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以回绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由（）承担。A.三方共同B.水泥厂C.承包商D.运输公司答疑编号950183040302 【答案】C【解析】合同法规定，当事人一方违约后，对方应采取适当的措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。参见教材P126。6.6 建立工程施工合同中的赔偿损失7. 无效合同7.1 合同成立与合同生效的区别7.2 无效合同内涵与特征7.3 无效合同的主要类型7.4 免责条款7.5 建立工程无效施工合同的主要情形7.6 无效合同的法律后果7.7 无效施工合同的工程款结算7.1 合同的生效与合同的成立两者不完全一致，有一些情况，尽管合同成立了，但无效、效力待定等情况。如贩卖人口的合同，转包的合同等7.2 无效合同内涵与特征（成立却无效力）内涵·合同尽管已经成立，但因合同内容或者方式违背了法律、行政法规的强迫性规定和社会公共利益，因而不能产生法律约束力，不受法律保护的合同无效合同的特征·具有违法性·具有不可履行性·自订立之时就不具有法律效力7.3 无效合同的主要类型（五类）一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益（如存在欺诈但没有损害国家利益，合同为可变更、可撤销合同）恶意串通、损害国家、集体或第三人利益的合同以合法方式掩盖非法目的（并不要求造成损害后果）损害社会公共利益违背法律、行政法规的强迫性规定（必须是违背强迫性标准，违背任意性规定导致无效）【重点难点】无效合同在施工领域的典型案例无效合同情形常见案例欺诈、胁迫施工企业伪造资质等级证书材料供给商以败坏施工企业声誉为挟制，迫使施工企业订立材料买卖合同恶意串通投标人串通投标或招标人与投标人串通以合法方式掩盖非法目的阴阳合同损害公共利益以债务人人身作为担保的商定违背法规强迫性规定施工合同商定质量标准低于国家标准【2010年真题】甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同，依照合同法，该合同为（）合同。A.无效 B.可变更可撤销C.有效 D.效力待定答疑编号950183040303 【答案】A【解析】典型的“以合法方式掩盖非法目的”。参见教材P128。【2010年真题】依照招投标相关法律和司法解释，以下施工合同中，属于无效合同的有（）。A.未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应资质的施工单位的合同B.招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同C.建立单位直截了当与专业施工单位签订的合同D.承包人将其承包的工程全部分包给其他有资质的承包人的合同E.投标人串通投标中标后与招标人签订的合同答疑编号950183040304 【答案】ADE【解析】B违背了部门规章，非法律或行政法规，因而违法但不是无效合同。C是同意的。参见教材P128。【典型例题】因欺诈、胁迫而订立的施工合同可能是无效合同，也可能是可撤销合同。认定其为无效合同的必要条件是（）。A.违犯当事人的意志B.乘人之危C.显失公平D.损害国家利益答疑编号950183040305 【答案】D【解析】留意一定有后半句才行。参见教材P128。7.3 免责条款免责条款·指当事人在合同中商定免除或者限制其今后责任的合同条款免责条款无效的两种情况·造成对方人身损害的·因成心或严重过失造成对方财产损失的7.4 建立工程无效施工合同的主要情形承包人未获得建筑施工企业资质或者超越资质等级的没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的建立工程必须进展招标而未招标或者中标无效的承包人非法转包、违法分包的7.5 无效合同的法律后果