2023年一级建造师之一建矿业工程实务精选附答案.doc

20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务精选附答案年一级建造师之一建矿业工程实务精选附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、矿业工程项目投资中，不属于制约项目规模合理化的因素的是()。A.政策因素B.技术因素C.环境因素D.矿产资源和资源条件因素【答案】A2、根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费用的，应事先将（）提交发包人确认。A.拟实施的施工方案B.索赔意向通知C.拟申请增加的费用明细D.工程变更的内容【答案】A3、关于控制巷道顶板的安全工作，说法错误的是（）。A.敲帮问顶的目的是寻找危石，待出矸时处理B.放炮前必须加固工作面后 10m 的支护C.锚喷支护应紧跟工作面D.地质条件有较大变化时应变更支护措施【答案】A4、矿产资源的开发首先是由（）所决定。A.矿产资源赋存条件B.地区经济条件C.地区交通条件D.资源开发的技术水平【答案】A5、关于井筒施工设备布置的说法，错误的是()。A.井壁砌筑时伞钻应停在井口B.吊桶要偏离井筒中心C.管路应不妨碍吊桶提升D.中心回转抓岩机应布设在井筒中心【答案】D6、根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，建设工程投标报价中，不得作为竞争性费用的是（）。A.总承包服务费B.夜间施工增加费C.分部分项工程费D.规费【答案】D7、防水混凝土施工期间应将地下水位降至防水工程底板垫层（）以下。A.200mmB.300mmC.500mmD.600mm【答案】C8、探放老空积水最小超前水平钻距不得小于()m，止水套管长度不得小于10m。A.10B.20C.30D.40【答案】C9、矿业工程项目进度控制的关键是（）。A.综合平衡B.优化工期C.暂缺D.组织协调【答案】D10、关于矿山开采政策规定的说法，错误的是()。A.矿山企业的开采回采率、采矿贫化率和选矿回收率应当达到设计要求B.对具有工业价值的共生和伴生矿产应当统一规划，综合开采，综合利用，防止浪费C.在建设铁路之前，建设单位必须向所在市级地质矿产主管部门了解拟建工程所在地区的矿产资源分布和开采情况D.因采矿受到破坏的，矿山企业应当因地制宜地采取复垦利用措施【答案】C11、爆破工程按照爆破功能或目的的分类，可分为()。A.松动爆破B.钻眼爆破C.硐室爆破D.裸露药包法爆破【答案】A12、当斜井井筒的长度较大时，则宜采用的井筒排水方法是()。A.采用大功率风动潜水泵B.增加二级排水站的水仓大小C.加大三级排水泵的排水能力D.采用四级或多级排水方式【答案】C13、药室法爆破可用于()爆破施工。A.井下水泵房B.地面场地平整C.井下变电所D.地面建筑物拆除【答案】B14、建筑石膏作为一种气硬性无机胶凝材料，其主要特|生是()。A.保湿性和耐水性B.保湿性和抗冻性C.吸湿性和吸水性D.装饰性和抗火性【答案】D15、煤矿许用炸药的选用必须遵守的规定错误的是（）A.低瓦斯矿井的岩石掘进工作面，使用安全等级不高于一级的煤矿许用炸药B.低瓦斯矿井的煤层采掘工作面、半煤岩掘进工作面，使用安全等级不低于二级的煤矿许用炸药C.高瓦斯矿井，使用安全等级不低于三级的煤矿许用炸药D.突出矿井，使用安全等级不低于三级的煤矿许用含水炸药【答案】A16、关于选矿性质的说法，正确的是()。A.选矿是矿物加工的全部内容B.选矿是将贫矿变为富矿C.有的选矿要完成冶炼D.选矿是为使有用矿物相对富集【答案】D17、根据电离辐射防护与辐射源安全基本标准GB 188712002 的规定，属于外照射的防护方法的是()。A.中和法B.缩短受辐照时间C.包容、集中法D.稀释、分散法【答案】B18、属于设计因素影响施工进度计划的内容，包括有（）。A.施工方认为设计要求的技术过高B.建设方资金投入满足不了设计要求C.设备与设计要求不符D.建设方要求决定的设计变更【答案】D19、下列立井施工采用吊桶提升的安全要求，说法正确的是（）。A.吊桶上的关键部件，每班应检查一次B.吊桶内的岩渣应高于桶口边缘 0.1mC.吊盘下吊桶无导向绳的长度不得少于 40mD.乘桶人员必须面向桶内，不得向桶外探头张望【答案】A20、钢筋混凝土预制桩应在混凝土达到设计强度的()方可运输。A.50B.70C.80D.100【答案】D21、钢结构连接方式能直接承受动力荷载的是（）。A.普通螺栓B.焊缝连接C.高强度螺栓承压型连接D.高强度螺栓摩擦型连接【答案】D22、立井井筒采用现浇混凝土支护时，装配式钢模板的高度不宜超过（）m。A.0.6B.1.2C.1.8D.2.0【答案】B23、钢结构具有的特点是()。A.耐热、不防火B.防火、不耐热C.抗腐蚀、易密封D.不易密封、耐腐蚀【答案】A24、井巷工程掘进机掘进施工中，关于综掘机工艺流程的说法，正确的是()。A.最先开始的流程为安全检查B.铺设帮部金属网、钢带梁在割帮之前实施C.最先开始的流程为临时支护D.最后进行的流程安装锚杆【答案】A25、以下炸药中属于含水炸药的是()。A.改性铵油炸药B.膨化硝铵炸药C.粉状乳化炸药D.普通铵油炸药【答案】C26、采用冻结法施工，井筒的开挖时间要选择适时，当（）时最为理想。A.冻结壁尚未形成B.冻结壁即将形成C.冻结壁已形成而但尚未冻入井筒内D.井筒内已全部冻结并有强度【答案】C27、关于工程总承包商选择分包商的原则，说法正确的是（）。A.分包主体工程内容应根据自身利益B.选择分包商应以发包方的意见为主导C.设备进口事关重大其通常不应分包D.要利用分包措施以转嫁部分总包的风险【答案】D28、事故发生单位及其有关人员有谎报或者瞒报事故行为的，对事故发生单位及主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员如构成犯罪的，将（）。A.处以罚款B.依法追究刑事责任C.依法给予处分D.依法给予治安管理处罚【答案】B29、斜坡道采用无轨设备施工时，做法错误的是（）。A.斜坡道长度每隔 500600m，应设满足错车要求的缓坡段B.每台无轨设备应配备灭火装置C.无轨设备不应熄火下滑D.无轨设备在斜坡上停车时，应采取挡车措施【答案】A30、强夯法处理地基的施工特点，说法正确的是()。A.使用机具设备较多B.施工工艺复杂C.费用较高D.施工速度快【答案】D31、机械开挖土方时，基底标高以上预留 2030cm 土，由人工挖掘修整的目的是(?)。A.避免基底土遭受扰动B.减少机械费用C.保证施工安全D.保持基底充分平整【答案】A32、下列不属于电雷管的主要性能参数的是（）。A.点火元件启用器B.发火感度C.最小发火电流D.百毫秒发火电流【答案】A33、工程爆破中使用最多的炸药是()。A.起爆药B.混合炸药C.发射药D.单质猛炸药【答案】B34、对于内照射的放射性防护方法，正确的是（）。A.缩短受辐照时间B.加大与辐射源间的距离C.对辐射源进行屏蔽D.稀释气态或液态放射性污染物【答案】D35、涂刷第一遍防水涂料后，应在铺设玻璃纤维布同时涂刷第二遍防水涂料。总厚度应符合产品技术性能要求。玻纤布的接搓应顺流水方向搭接，搭接宽度应不小于（）。A.50mmB.80mmC.100mmD.120mm【答案】C36、依法划定矿区范围后，由（）级政府予以公告。A.省B.市C.县D.乡镇【答案】C37、在质量控制循环中，当质量状况失控并实施对策后，接续的工作应是（）。A.制定新标准B.重新再培训C.再进作业环节D.评价对策【答案】D38、根据矿业工程的费用组成，矿井井下艰苦岗位的井下津贴费属于（）。A.直接费B.措施费C.间接费D.工程建设其他费用【答案】A39、水泥是一种水硬性胶凝材料，其组成成分中一般不包括()。A.水泥熟料B.石膏C.混合料D.水【答案】D40、为避免关键工作延误对工期影响所采取的措施，不合理的是()。A.缩短其紧后关键工作的持续时间B.改变其后续关键工作的逻辑关系C.增加非关键工作时间以改变关键线路D.重新编制剩余工作进度计划【答案】C41、目前，钢材防止腐蚀的主要办法是()。A.高温处理B.环境防腐C.防腐涂料D.覆盖防腐薄膜【答案】C42、反映露天矿爆破工作质量存在问题的情况是()。A.大块率低B.爆堆集中C.爆块有一定松散度D.根坎多【答案】D43、矿山井下平面控制测量的方法主要是采用()形式。A.方格网B.三角网C.导线网D.GPS 网【答案】C44、下列关于选矿性质的说法，正确的是（）。A.选矿是矿物加工的全部内容B.选矿是将贫矿变为富矿（石）C.有的选矿要完成冶炼D.选矿是为使有用矿物相对富集【答案】D45、适用于软弱土层的钢筋混凝土预制桩接桩方法是()。A.焊接法B.法兰法C.绑扎法D.硫磺胶泥法【答案】D46、关于泥浆护壁成孔灌注桩的特点，说法错误的是()。A.易造成现场环境污染B.不论地下水位高低的土层都适用C.设备简单，适用范围广D.成孔速度快，工作效率高【答案】D47、关于水玻璃的说法，错误的是（）。A.水玻璃具有良好的粘结性能和很强的耐酸腐蚀性B.水玻璃具有良好的耐热性能C.水玻璃在空气中具有快硬性D.水玻璃硬化时具有阻止水分在材料中渗透的作用【答案】C48、关于巷道施工的掘进与永久支护顺序作业方式特点，说法正确的是其（）。A.要求巷道断面大B.作业人员多C.施工人员分工明确D.成巷速度较慢【答案】D49、下列定向方法中，属于物理定向的是（）。A.通过一个立井的几何定向B.通过两个立井的几何定向C.采用陀螺经纬仪定向D.通过水准仪的定向【答案】C50、矿山井下爆破使用的水炮泥主要成分是()。A.水B.泥浆C.水泥浆D.石灰水【答案】A多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、矿业工程混凝土灌注桩施工中，关于人工挖孑 1 灌注桩施工技术要点的说法，正确的是()。A.在开挖深度不超过 6m 的硬黏土中，可以不设支护。B.施工无振动、无噪声、无环境污染，对周边建筑无影响C.施工机具设备简单，工艺操作简单，占地少D.要检查孔内有否有害气体，若孔深超过 1om 时要设立通风设施E.人员上下的井道吊篮应有自动卡紧的保险装置【答案】AD2、矿区地面施工的预应力钢筋混凝土筒仓的施工主要包括()。A.基础的施工B.筒体的施工C.仓斗的施工D.主体的施工E.仓顶结构的施工【答案】ABC3、矿山工程进度拖延时，正确的事后措施包括有（）。A.分析原因和影响工期程度B.经过业主同意，删减工程量或工程范围C.采用外包方法请专业公司帮助解决D.分析网络计划，根据影响工期与否选择是否调整资源投入E.集中到验收前一并处理【答案】ABCD4、关于放射性废物的防护与处理，正确做法是（）。A.处理有辐射性的废矿石，就是填埋B.水治厂废水经处理后应送尾矿库澄清C.核设施排出的放射性固体粒子必须有滤净化处理D.提高操作水平可以减少废液产量E.放射性废水经治理达标后就满足排放条件【答案】BCD5、根据用途，钢材可分为（）A.结构钢B.工具钢C.特殊钢D.冷拉钢E.热轧钢【答案】ABC6、某井筒工程表土段采用钢筋混凝土结构，基岩段用锚喷作为临时支护，永久支护采用素混凝土结构，则该井筒中属于子分部工程的内容是（）。A.钢筋混凝土结构工程B.素混凝土结构工程C.锚喷支护结构工程D.模板工程E.现浇混凝土工程【答案】AB7、关于施工方可以利用的永久建筑工程和设备的费用的来源，下列说法正确的是（）。A.四通一平工程一般由承包人承担负责B.利用已建成的主井绞车房属于承包方有偿使用C.永久锅炉房无偿使用，永久生活锅炉使用由承包方列入临时设施并负责支付D.利用的永久压风机房设备，由承包方列入直接工程费并负责支付E.工业广场永久宿舍住房可以由施工方无偿使用【答案】CD8、建设项目总概算书的内容有编制说明和（）。A.单位工程概算表B.分部分项工程概算表C.单项工程综合概算表D.工程建设其他费用概算表E.总概算表【答案】ACD9、关于施工地下连续墙时用的泥浆，说法正确的有()。A.泥浆由普通的黏性土与水搅拌而成B.泥浆可以冷却切土机械的刀具C.搅拌完成后的泥浆宜贮存 3h 后使用D.槽内泥浆应低于导墙顶 0.3mE.槽内泥浆应高于地下水位 0.5m【答案】BC10、隐蔽工程质量检验评定所依据的工程质量检查记录应有（）的共同签字。A.建设单位（含监理）B.施工单位C.设计单位D.质量监督部门E.质量安全检测单位【答案】AB11、钢丝绳分类时，分类的标准主要有()。A.钢丝强度B.钢丝断面形状C.内芯材料D.钢丝绳断面形状E.旋捻方向【答案】BCD12、矿井内因火灾的易发地点有().A.采空区B.井口附近C.压酥的煤柱D.冒顶区E.煤仓、溜煤眼【答案】ACD13、两翼对角式通风方式适用于()的矿井条件。A.有害气体涌出量大B.矿体(煤层)易自燃C.有害气体有突出危险D.井田或矿体面积小E.井田或矿体走向长度小【答案】ABC14、环境影响评价的形式有（）。A.免评价B.填报文件影响登记表C.编制环境影响报告表D.编制环境影响报告书E.环境影响专项报告书【答案】BCD15、爆破公告主要内容包括（）。A.爆破地点B.每次爆破时间C.爆破装药量D.安全警戒范围及警戒标志E.起爆信号【答案】ABD16、混凝土实体检验的主要检验项目是()。A.混凝土强度?B.钢筋保护层厚度?C.合同约定的项目?D.纵向钢筋布置位置?E.其他认为必要检查的项目【答案】ABC17、适用于瓦斯矿有水工作面钻爆法施工的爆破器材和起爆方法有（）。A.铵油炸药、毫秒延期屯雷管，电力起爆B.水胶炸药、瞬发电雷管，电力起爆C.乳化炸药、毫秒延期电雷管，电力起爆D.浆状炸药、毫秒延期电雷管，导爆索起爆E.煤矿安全炸药、瞬发雷管，导爆管起爆【答案】BC18、关于混凝土井壁施工模板的说法，正确的是（）。A.长段井壁施工可采用滑升模板B.喷混凝土施工要采用木模板C.掘砌混合作业采用金属整体移动模板D.掘进段高确定整体金属模板高度E.炮眼深度 1m 时整体金属模板高度应有 1.5m 以上【答案】ACD19、此题暂无解析通常，要加快一条巷道的施工进度，可考虑采用的手段有（）。A.平行作业或平行施工方法B.实现多个工作面的多头作业C.一天 24h 连续作业D.取消放炮后的通风工序E.采用多台钻机同时作业【答案】A20、加快井巷工程关键路线施工速度的方法有（）。A.全面规划，统筹安排，综合平衡B.采取平行交叉作业施工方法C.合理制定井巷施工进度指标D.优选重点队伍施工关键工作E.采用新工艺、新技术、新装备，提高井巷工程单进水平【答案】ABD大题（共大题（共 1010 题）题）一、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：(1)3 月1 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 30 万元，影响工期 15d。施工单位在 3 月15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。(2)在施工下山时，5 月 1 日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 50 万元，影响总工期 30d。事故处理完成后项目经理休假 30d，回来后，项目经理提出了索赔。(3)8 月 1 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期 10d，施工单位额外支出费用 30 万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28d 内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的 28d 内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。二、1背景资料某施工单位承建一巷道工程，该巷道净断面 20m2，所穿过的岩层属于 IV、V 类稳定性围岩，采用锚喷支护，锚杆长度2.0m，间排距 800*800mm，喷射混凝土强度等级 C20，厚度 100mm，同时架设钢棚支护，支架间距 0.8m，地质资料预计该巷道将通过断层破碎带。施工单位采用钻爆法掘进，气腿式风动凿岩机钻眼，凿岩机操作人员开始钻眼时，领钎工带着手套点好周边眼眼位，要求周边眼的眼底落在掘进断面轮廓线外 50mm 处。钻眼完毕后，班组长立即通知爆破工进行装药，此时爆破工在临时水泵房内刚完成起爆药卷的装配工作，接到装药通知后，立即到工作面迎头进行炮眼装药工作。装药过程中，班组长发现工作面围岩破碎，认为巷道已遇断层破碎带，经监理单位同意，采取了减少药量（周边眼间隔装药），缩小钢棚支架间距，钢棚架设支护紧跟工作面迎头的措施，装药结束后，经瓦斯检查工检查瓦斯后，进行了爆破。爆破后，待工作面的炮烟被吹散，班组长和瓦斯检查工进入爆破工作面，发现钢支架崩坏，支架间拉杆脱落，在工作面进行敲帮问顶安全检查时，钢棚支架突然发生倾倒。支架顶部大块岩石冒落，将班组长等 3 人砸成重伤，冒落事故致使巷道施工工期延滞 15 天，事故处理完毕后，施工单位以地质资料（遇断层破碎带）不详为由向建设单位提出工期顺延的要求。2问题（1）针对施工单位在钻眼爆破施工过程中存在的错误，写出其正确的做法。（2）为安全通过该巷道断层破碎带，可采取哪些有效措施？（3）根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，冒顶事故属于哪一等级？说明理由。（4）施工单位提出工期顺延的要求是否合理？说明理由。【答案】喷射混凝土开裂的原因：从背景资料看很可能是 U29 钢支架柱腿底部未落到实底，支架下沉造成。断层岩石破碎松软，围岩压力过大，喷混凝土后岩石出现下沉，造成混凝土开裂。喷射混凝土前没有将活矸清理掉。（3）根据生产安全事故报告和调查处理条例该事故为哪一等级事故？说明理由。答：根据生产安全事故报告和调查处理条例该事故属一般事故。因该起事故造成一人死亡，属三人以下（不含三人）死亡事故。按规定属一般事故。（4）该事故的责任应由施工单位哪些人员承担？答：该事故责任应由施工单位技术负责人、现场质检人员、班长、安全管理人员、施工人员，受害者本人也应承担一定责任。三、背景某锚喷巷道净宽度的质量要求为：下限为 3940mm，上限为 4100mm。从50 个测点中测得样本标准差为 32mm，均值为 4042mm。该巷道采用光面爆破法施工，经过检査发现，锚杆和喷混凝土施工质量符合质量要求。问题 1.计算工序能力和求工序能力指数，判断工序能力状态，并说明理由；2.根据本案例情况，分析质量存在问题的可能原因。【答案】1.工序能力计算：工序能力指数计算。根据设计和质量要求，确定则工序能力指数为：根据工序能力指数，判断工序能力状态。因为工序能力指数小于 1.33，表明工序能力不足。所谓工序能力指数不足，表明施工技术水平低，偏差过大，或者控制不稳定。所以应采取措施加以提高。2.造成工序能力低的可能因素，应根据具体情况分析。因为检查结果表明锚杆和喷混凝土质量符合要求，所以引起质量问题的主要因素是爆破与巷道成形问题。因此，此工序的问题可能包括：1)钻爆技术方案存在问题，爆破说明书对炮眼布置、装药、爆破方法设计不合理，特别是可能因为巷道围岩性质变化比较大，而爆破参数保持不变，造成巷道成形不稳定，导致超欠挖相差过于严重；2)操作者技术水平低，或未按要求作业。例如钻眼工作技术质量差或技术不稳定；3)钻眼设备质量存在问题，使钻眼质量不易控制；4)量测器具精度不够。四、某施工单位承包了一矿井的运输石门施工任务，该石门所穿过的岩层主要为泥岩和煤层，岩层遇水后易膨胀，稳定性较差，岩层倾角为 20。石门设计采用锚喷网支护，临时支护为打锚杆，必要时喷混凝土，支护紧跟工作面。该施工队为加快进度，在未经建设单位同意的情况下，将工作面锚杆临时支护改为矿用工字钢支架支撑，锚喷永久支护在工作面后方 20m 处一次完成。施工中，该施工队在工作面无涌水时，进度正常；在部分围岩稳定地段，施工单位掘进队队长在放炮通风后直接安排凿岩工进行打眼，以节约循环时间，加快施工进度；掘进中利用凿岩机接长钎杆进行探水；在通过一个小断层时，由于有水的影响，工作面发生了冒顶事故，伴有小股突水，所架设的 12m 临时支护全部倾倒，造成 2 人重伤、5 人轻伤，部分设备损坏，部分巷道淹没，造成损失，影响工程进度。问题(1)该施工单位在掘进、支护施工中哪些做法存在安全隐患?(2)针对该石门巷道的施工条件，如何预防巷道冒顶事故的发生?(3)防治水存在哪些不妥?正确做法应该如何操作?【答案】1由于该石门所穿过的岩层条件较差，围岩不稳定，作为施工单位，对支护方式的修改应征得业主的同意。施工中，放炮通风后不进行安全检测，没有进行“敲帮问顶”，直接进行钻眼作业，存在严重的安全隐患；在通过断层时，由于有水的影响，围岩很不稳定，应当制定相应的安全措施，防止冒顶事故，而仍按正常条件施工也是隐患之一。2针对该石门巷道的施工条件，要预防巷道顶板事故，必须掌握巷道围岩的稳定状态。放炮后首先应进行“敲帮问顶”，检查危石，同时实施临时支护，当围岩稳定性较差时，应采用超前支护和加强支护，保证工作面的临时支护强度，这样才能保证安全施工。对已架设的支架要进行稳定性处理，防止倾覆。3根据施工方的安排施工中防治水工作很差。存在的不妥之处有，探放水方案、设备均不妥，探放水应采用专用设备进行，应有专门的探放水设计，布置满足涌、突水量的排水设施。应加强水文地质预测、预报工作。如果工作面涌水会对围岩稳定性产生影响，可采取相应的措施，如注浆封水、超前导水或引水等方法。五、背景某井工矿主井井筒设计深度 560m，井筒净直径 6m，建设单位经过公开招标同某施工单位签订了施工合同，合同专用条款规定，工程造价和工期的基础井筒涌水量 20m3/h。井筒施工到 368m 位置时，放炮后井筒涌水量达到23m3/h。施工单位在没有采取措施的情况下进行了混凝土浇筑。脱模后发现井壁质量蜂窝麻面严重，井筒一侧半径偏差达到20mm。建设单位提出返工处理，施工单位为此额外支出 3 万元，影响工期 20 天，要求索赔。问题 1.建设单位要求返工的主要依据是什么？应该如何应对施工单位的索赔，为什么？2.案例中，影响井筒净半径误差的原因主要有哪些？3.在该案例中造成蜂窝麻面的主要因素可能有哪些？4.施工过程中常用的处理井壁淋水有哪些措施？【答案】1.主要依据是半径偏差不合格。根据规范规定，当井筒采用混凝土支护，且井内有提升装备时井筒内半径的允许偏差为+50。对施工单位的索赔不给予支持，因为涌水量超出 20m3/h 不会造成井筒半径尺寸的不合格，不是影响工期和费用的原因。2.通常影响井筒半径尺寸误差的主要原因包括测量误差、模板安装误差、施工失误等。本案例的主要原因应是施工没有专门措施的原因。包括模板变形，造成井筒不同方向半径尺寸有大有小；支模板时没有校核测量造成的偏差，或是支模板人不负责任造成模板偏向一侧；如果混凝土未对称浇筑，在一侧浇注过高时会对模板形成挤压，使模板跑偏，也可造成井筒半径尺寸误差等。3.影响井壁蜂窝麻面的主要原因有：涌水直接进入混凝土冲走水泥浆；混凝土振捣操作不规范；混凝土粘模，没有及时清理，没有刷脱模剂等原因。4.施工中一般处理井壁淋水的措施有：截水和导水。截水就是在吊盘上方设置一圈截水槽，将井壁淋水截住并用软管引到吊盘上的水箱中；导水就是在浇注混凝土井壁时，设置挡水层，在挡水层后面埋设导水软管，将岩帮涌水导出到模板外面，不至进入混凝土中，在混凝土强度达到一定要求后，再注浆将井壁后面充实堵水。六、背景某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：事件 1：3 月 5 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 35 万元，影响工期 10 天。施工单位在 3 月 15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。事件 2：在施工下山时，5 月 9 日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失68 万元，影响总工期 26 天。事故处理完成后继续施工，于 12 月 26 日竣工后，项目经理提出了索赔。事件 3：7 月 21 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，影响工期 9 天，施工单位额外支出费用 23 万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的不利地质情况造成了施工单位的损失，而且该断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28d 内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。索赔意向通知提交后的 28d 内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的约定提交仲裁机构仲裁或诉讼。七、某尾矿坝的初期坝原设计采用石料构筑。因当地缺少砂石料，施工单位希望能就地取材，采用附近土体为原料施工土坝结构，并根据工程进度，要求业主在三天内答复。由于业主没有在三天内给予答复，施工单位认为业主已经同意施工单位的意见，就自行按照通常的质量要求施工了土坝结构。但结果引起纠纷。问题1比较透水性初期坝与土坝的结构和要求的区别。2说明进行土坝施工应采取的措施。3评价施工单位与业主间的纠纷。【答案】1所谓透水性坝是由堆石体、上游面铺设反滤层和保护层构成。利于尾矿堆积坝迅速排水，降低尾矿坝的浸润线，加快尾矿固结，有利于坝的稳定。反滤层系防止渗透水将尾矿带出，是在堆石坝的上游面铺设的，另外在堆石与非岩石地基之间，为了防止渗透水流的冲刷，也需设置反滤层。堆石坝的反滤层一般由砂、砾、卵石或碎石三层组成，三层的用料粒径沿渗流流向由细到粗，并确保内层的颗粒不能穿过相邻的外层的孔隙，每层内的颗粒不应发生移动，反滤层的砂石料应是未经风化、不被溶蚀、抗冻、不被水溶解的石料。反滤层厚度不小于 400mm 为宜。为防止尾矿浆及雨水对内坡反滤层的冲刷，在反滤层表面需铺设保护层，其可用干砌块石、砂卵石、碎石、大卵石或采矿废石铺筑，以就地取材，施工简便为原则。在缺少砂石料的地区，经常用土坝作为初期坝，其造价低、施工方便。它要求筑坝土料级配良好，压实性好，可得到较高的干密度，较小的渗透系数，较大的抗剪强度。2因土料透水性较尾矿差，当尾矿堆积坝达到一定高度时，浸润线往往从堆积坝坡逸出，易造成管涌，导致垮坝事故发生的可能。故土坝必须采用综合排渗设施以降低尾矿坝的浸润线。3应该说，此纠纷的根源在于施工方。石坝改土坝应根据具体情况考虑，材料来源是考虑的一方面，土坝方案的修改影响不仅在于坝体本身，必须考虑综合排渗设施，经过安全评价，并取得设计单位的同意。而且其安全评价和施工中安全、质量等工作应受到符合资质条件的监理单位管理。施工单位不能以提出的申请作为更改施工方案的依据。当业主没有回复或没有另外指示时，应不影响原设计的落实；即使业主同意修改，也应经过设计单位设计或审核，重要的内容还应经过安全和环保部门同意后方可施工。八、背景资料某施工单位接受邀请，按照参加投标预备会进行现场考察编制投标文件的程序参加了一净直径 7.Om、深 650m 立井井筒的施工招标活动，并中标。该工程施工中发生了以下事件：（1）工程进行到第2 个月时又新进了一批水泥，施工单位首次组织材料员、工程技术人员对该批水泥进行进场联合验收，合格后用于工程施工。（2）在现浇钢筋混凝土井壁施工过程中，施工单位按照绑扎钢筋施工单位自检浇注混凝土的程序组织施工。（3）在完成 500m 井筒工程后，施工单位对其进行全面质量检查，结果如下表所示：指出投标程序中所存在的问题并予以纠正。【答案】存在的问题：现场考察与投标预备会的程序不正确(1 分)：正确程序：现场考察后参加投标预备会(1 分)。九、背景某井筒工程直径 6m，井深 780m。地质报告表示在井深 620m 以后有三层有含水层，涌水量分别为 22m3h、14m3h、80m3h。施工组织设计考虑井深较深，选择了包括 5m3 吊桶、9 臂钻架等大型施工设备。对于井筒涌水，则设计写了“可以采取工作面预注浆处理”和“视情况采取井壁注浆”的措施。由于掘砌设备操作使用不顺利，施工进度严重拖延。施工队根据 620m 前和第一、二层含水层的实际揭露地层涌水远小于地质报告的情况，认为地质报告可能有误。为赶进度，施工队一直施工到第三含水层仍按正常掘砌施工。结果，在放炮后虽未有突水事故，但井壁岩石裂隙出现四处涌水。施工队只得匆匆处理，并设法加快了井壁砌筑工作。对于井壁可能出现涌水过大的问题，期待井壁注浆来处理。最后，尽管业主与施工单位为处理井壁又投入了大量人力财力，但其质量仍不能满意。问题 1.分析施工组织设计的失误。2.施工队施工中有哪些错误的做法？存在哪些不妥的看法？3.岩壁大量涌水对井壁混凝土施工质量有哪些影响？【答案】本案例说明通常影响施工质量的因素。1.施工组织设计的失误主要有两点：1)立井机械化施工设备选择不妥。虽然井筒比较深，但是断面不大。井内布置重型设备有困难。施工过程中工人操作使用不顺利，主要并非操作的问题，而是设备的选型问题；2)对井筒涌水的处理不明确。虽然提出“可以采取工作面预注浆处理”，但没有充分考虑工作面注浆的困难，而仍有工作面注浆效果不好时准备井壁注浆的考虑，同时，也无按程序进行探水，执行“有疑必探”的规定；对于工作面注浆也没有准备，临到第三含水层时仍未有提出具体的注浆方案、措施（如，岩柱、一次或分次注浆、安全措施等）。这也是注浆工作没有落实的一个重要原因。2.施工对造成此质量事故的根本原因就是没有按照规程施工。1)没有执行“有疑必探、先探后掘”的要求；2)没有按规定实施工作面预注浆等治水措施；3)然后是为抢进度，当出现较大的涌水后仍没有采用专门的堵水措施，冒险强行通过。这就势必给施工和工程质量造成伤害。从本案例可看出，掌握地质条件，并根据地质条件采取合理的施工措施是矿山工程保证施工质量的重要环节。因此，在地质条件有疑问时，更要注意贯彻“有疑必探”的原则。矿山工程质量的好坏和地质因素的影响，以及和掌握地质条件的程度很有关系。从本案例还可看出，这些错误的做法和认识有关。对质量不够重视，为追求进度放弃质量：为赶进度没有遵守“有疑必探”原则、轻信经验而不相信勘探资料、不采取预注浆措施，为赶进度，不认真采取处理井壁涌水“堵、截、导”等措施。特别应注意的是，把存在的质量问题推给后面的工序，势必导致问题“越滚越大”，解决起来也越来越困难。3.岩壁涌水过大，首先使操作人员处在恶劣的施工环境下，就可能破坏正常施工程序和正确的操作要求，影响包括掘进、立模、井下搅拌、浇注等工作；其次是岩壁涌水影响混凝土的搅拌质量，也影响浇注的井壁混凝土质量，降低了强度、密实程度、抗渗性能等重要性能。因此，采用“干打井”技术是一个对进度、质量都有好处的有效方法。一十、【背景资料】某施工单位承担了矿山井巷工程，与业主签订了建设施工合同，合同约定工期15 个月，开工日期为 2005 年 11 月 1 日，竣工日期为 2007 年 1 月 31 日。工期奖惩额为 5000 元d，工程保修期为 1 年。在施工过程中，由于发生地质条件变化，建设单位进行了设计变更，影响工期 10d；由于雨期影响材料进场，影响工期 5d；工程累计停电 20d；在施工过程中由于冒顶事故导致 2 人当场死亡，影响工期 10d；由于项目工期紧，井下一机电硐室未经验收，建设单位就投入使用；该工程实际竣工日期为 2007 年 2 月 20 日。【问题】1按事故发生的原因和事故后果严重程度，本工程发生的人身伤害事故属于哪一类别的事故?2根据矿山安全法实施条例，对本起伤亡事故处理时限是如何规定的?3施工单位是否应该承担该工程延误的责任?应该如何计算工期延误的奖惩数额?4该机电硐室未经验收便投入使用，其质量问题施工单位是否应当承担质量责任?应该如何处理?【答案】1按事故发生的原因，本工程发生的人身伤害事故属于物体打击类安全事故；按事故后果严重性属于重大伤亡事故。2根据矿山安全法实施条例，矿山事故调查处理工作应当自事故发生之日起 90 日内结束，遇有特殊情况可以适当延长，但不得超过 180 日。矿山事故结案后，应当处理结果。3工期延误 20d，其中设计变更影响的 10d 和停电影响的工期延误 20d 由建设单位承担；对于雨季影响材料进场和冒顶是一个有经验的承包商应当可以预见的，可以认为已经包含在合同工期内或者说是施工单位应当承担的风险。工期应该按提前 10d 计算，应该奖励施工单位 5 万元。4工程未经验收建设单位就投入使用，投入使用之日起即可视为工程移交日，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现质量问题的时间在保修期内，施工单位应当承担保修责任，派人检查维修；检查质量问题确实是由于施工单位的施工责任或施工质量造成的，施工单位应当承担维修费用。